实用的劳务承包合同9篇

1、all great actions and thoughts have a trivial beginning.整合汇编简单易用（页眉可删）实用的劳务承包合同9篇 劳务承包合同 篇1甲方：乙方：兹有乙方承包甲方03#生产厂房及成品仓库厂房钢结构屋面制作安装 项目，根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，按照平等、自愿、协商一致的原则，双方签定劳务项目承包合同如下：一、劳务承包项目：钢结构屋面制造和安装等项目.二、承包期限：工程实际进度.三、承包费用：人工费用31万四、承包费支付方式：乙方必须按甲方要求进行工作，甲方以现金一次性乙方支付承包费用。五、甲方提供条件：甲方向乙方提

2、供必要的劳动条件和劳动工具。六、承包期内乙方的职责、任务和要求：（一）、乙方及其所聘人员必须自觉遵守和服从国家、地方政府的法律法规和甲方管理规定和各项规章制度，爱护甲方的公共财物和设施及环境。（二）、在承包期内，对所需人员的聘用、教育管理制度和对聘用人员的报酬待遇，由乙方自主负责决定。在承包期内乙方及所聘人员所发生的劳务纠纷、由于违章操作、不服从指挥造成的工伤、病残和安全事故及处理全部由乙方自行负责。（三）、具体职责、任务和要求：根据钢结构图纸按图施工七、合同的变更、解除或终止：本合同已经双方认真研究，慎重考虑而达成一致，均必须共同遵守，需要变更、解除或终止，必须经双方协商并一致同意，未经双方

3、协商并一致同意不得变更、解除或终止。八、违约责任：（一）、甲方无故不按时向乙方支付承包费用，按承包费的5%向乙方支付滞纳金。（二）、如乙方未按职责、任务和要求履行职责，完成任务，甲方有权要求乙方从新整改，如整改无效，甲方有权按不底于承包费总额的10%扣减当月承包费。（三）、乙方及其所聘人员对甲方公共财物、设施、设备和环境造成损失的，由乙方照价赔偿。（四）、甲、乙双方任何一方不履行本合同义务或单方面变更、解除或终止的，各自向对方按合同期内承包费总额的20%支付赔偿金。九、未尽事宜：其它未尽事宜由双方共同协商，签定补充条款作为本合同附件，具有同等效力。与国家相关法律、法规相悖的，以国家法律、法规为

4、准。十、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份甲方负责人签字 ： 乙方负责人签字：住址： 住址：身份证件号码： 身份证件号码：年 月 日劳务承包合同 篇2甲方：法定代表人：住所：邮编：联系电话：乙方：身份证号码：家庭住址：邮政编码：电话：鉴于甲方业务的需要，雇佣乙方为甲方提供劳务。根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务合同书，共同遵守所列条款。第一条、 劳务合同期限本劳务合同期限为 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止。甲方视业务需要及乙方绩效等可提前与乙方解除劳务关系或征得乙方同意与乙方续签劳务合同。第二条、 双方权利义务1、 乙方承

5、诺，根据乙方目前的健康状况，能够按照本合同约定为甲方提供劳务，也愿意承担所约定之劳务。2、 甲方根据业务需要，委托乙方承担 工作。3、 乙方工作时间根据甲方需要确定。4、 乙方提供劳务应遵守甲方的规章制度，达到甲方的各项要求和标准，并接受甲方的绩效考核。5、 乙方在为甲方提供劳务中知悉的甲方商业秘密，不得提供或泄露给任何第三方。6、 甲方按照乙方提供的劳务，向乙方支付报酬。7、 乙方的各类社会劳动保险费用均由乙方原单位缴纳或由乙方本人自行缴纳。甲方依法代为扣缴乙方个人所得税。第三条、 劳务报酬支付1、 甲方每月 日前以货币形式支付乙方上一个月的劳务报酬。2、 甲方每月向乙方支付的劳务报酬包括保

6、底酬金 元以及奖金。奖金的计算方式为：3、 _4、 _5、 如需调整劳务报酬，甲乙双方另行约定。第四条、 合同的终止与解除1、 本合同期满如双方未续签，则合同自行终止。双方应及时办理交接手续。2、 甲方有权视业务需要及乙方业绩情况等随时解除本合同。除应当支付的劳务报酬外，甲方不向乙方支付任何补偿。3、 乙方需要提前解除本合同，应提前7日通知甲方，或补偿甲方 元代替通知。4、 本合同终止或解除后，双方应及时办理交接手续。第五条、 违约责任1、 甲方不按照本合同约定日期向乙方支付劳务报酬的，每拖欠一日按照所拖欠金额的万分之四向乙方支付违约金。2、 乙方在提供劳务中因故意或过失给甲方造成损失的，按照

7、损失的金额据实赔偿。第六条、 争议解决甲乙双方在履行本合同过程中发生争议，应当通过协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条、 文本及生效1、 本合同文本一式两份，甲乙双方各执一份。2、 本合同于甲方盖章、乙方签字之日生效。甲方：_公司 乙方：日期： 年 月 日劳务承包合同 篇3（1）承揽合同，是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。（2）雇佣关系，是指根据当事人的约定，雇员按照雇主的指示，在一定或不定的期限内利用雇主提供的条件提供劳务，雇主向提供劳务的雇员支付劳动报酬。这里

8、的关键点有“利用雇主提供的条件”、“提供劳务”。承揽合同与雇佣合同的主要区别有：承揽的目的是通过完成工作成果获取报酬，工作的风险不应由定作人负担，而是由承揽人负担。雇佣合同是以直接提供劳务为目的，承揽合同则是以完成工作成果为目的，提供劳务仅仅是完成工作成果的手段。雇佣合同的受雇人在一定程度上要受雇佣人的支配，在完成工作中须听从雇佣人的安排、指挥，当然雇员在实际工作中也具有一定相对的工作自主性和独立性；承揽合同的当事人之间不存在支配与服从的关系，承揽人在完成工作中具有独立性，当然定作人也会对承揽人的工作作出具体的指示并现场指挥。（3）劳务合同，是指平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间纯粹

9、以提供劳务为内容而签订的协议。该类合同与雇佣合同、承揽合同在合同主体关系、报酬支付、履行方式、风险承担等方面有所不同。劳务合同的特征有：劳务合同具有临时性，具体包括：a对象的临时性，是指劳务合同通常是针对临时性的事务而达成的协议。b合同订立的临时性，是指双方合同关系的形成仅呈临时建立的一次或几次性的合同关系。c合同履行的短期性，是指提供劳务人提供的劳务是临时的、短期的，而非定期或长期的。雇佣合同中的雇工一般从事的是雇主的日常事务而非临时事务，双方之间的关系相对稳定、长期。标的物的特定性。a劳务合同的标的，仅是一方提供的劳务。b雇佣合同中，雇工有完成工作量及工作成果的要求。c承揽合同中，承揽人并

10、非以提供劳务为合同的主要内容，而是以完成并交付定做人要求的工作成果为目的，一般情况下，这种工作成果可能包含技术性要求。劳务活动具有独立性。a劳务人所提供的劳务是独立完成的。劳务人在从事工作时，其行为不受雇主的意志左右，无须服从雇主的监督、管理，双方表现为地位平等的两个主体。b雇佣关系中雇工的行为受雇主的意志支配和约束，双方之间存在监督、被监督，管理、被管理的关系，双方的地位具有一定的不平等性。c承揽合同中，承揽人虽也是独立完成工作，但却是按照定作人的要求从事承揽工作，劳务合同没有这些内容。在报酬支付方式上：)a提供劳务人完成劳务后，双方即进行结算，体现的是一种即时清结的债的关系。b雇佣关系较为

11、固定，一般以一周、一月等周期性的领取。c承揽合同一般是交付工作成果后支付报酬。篇三：劳务承揽合同甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业承揽合同，双方共同遵照执行。一、 工程名称：二、工程地点：三、工程内容、性质及数量：酒店6、8、10、12层局部楼板剃凿，具体位置见附图。四、工程工期：15个日历天五、工程质量要求：在对合同内规定的位置进行剃凿的同时，需做好成品保护，不能对其他位置的安全性造成影响，做好土头的清理运输工作六、工程造价：3000

12、0元（大写：人民币叁万元）。七、工程承包方式及取费标准：由乙方承揽甲方该项目的工程，取费标准由双方协商确定。具体计价清单如下：八、工程价款的拨付及结算方式：工程完工并经甲方验收合格，双方进行结算后10天内一次性支付合同款项。九、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。3、工程工期：按合同约定按时完成。4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消

13、防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。十、甲方责任：1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。十一、乙方责任：1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。2、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。3、严格落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。4、乙方应加强对劳务作业人员的管

14、理，自觉遵守各项管理规定。十二、违约责任：1、甲方不履行或不按合同约定履行义务时，每逾期一天，应向乙方支付本合同总价的3作为违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。2、乙方因自身原因延期交工的，每逾期一天，应向甲方支付100元的违约金；3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。十三、争议：甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。十四、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。十五、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本

15、合同正本壹式贰份，双方各执壹份。甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：签订日期：签订日期： 年月日 年月日劳务承包合同 篇4甲方：乙方：依照合同法公司法及其它有关法律，行政法规，在x联合有限责任公司下属x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。一、协议内容甲方有_公司x号井铅锌矿硐承包给乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。二、承包范围：甲方在_公司所承包的所有范围内，如出现区域山林

16、权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米吨1。4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。3、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。四、管理方法1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人

17、员安全生产，文明施工。2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。4、甲方作为矿山业主

18、，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它所有损失。五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。七、本合同期限为_年，自_x年_月_x日至_x年_x月_x日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。九、违约责任：希

19、双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金30万元补偿给守约方。十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生效。甲方代表：_x乙方代表：_x签约地点：_x_x年_x月_x日劳务承包合同 篇5甲方：乙方：依照合同法公司法及其它有关法律，行政法规，在 _联合有限责任公司下属x号井硐铅锌矿山开挖施工承包给乙方打硐开采施工，特订立本合同，希双方遵守约定。一、协议内容甲方有_公司x号井铅锌矿硐承包给

20、乙方打硐开采，由乙方负责组织人员进行施工，甲方按人工掘挖井硐和人工开采方式及所有附属工程。现经甲、乙双方协商一致，由甲方承包给乙方施工，甲方按吨位和矿硐进尺m计算的方式承包给乙方，按月计价支付全部施工打硐采矿款。二、承包范围：甲方在_公司所承包的所有范围内，如出现区域山林权属纠纷，造成一切投资损失由甲方全权负责赔偿给乙方。三、劳务费单价和结算1、掘井打洞按米计价：施工工序，打眼放炮，装运弃出到弃土场，每米单价含出洞口运距40米内，在每月底对当月施工量进行收方计价，次月5日内付清。如甲方不按时付清工程计价款项或延迟收方计价付款时间，造成乙方损失，乙方有权停工并向甲方索赔所有损失。此单价在铅锌每米

21、吨1.4万至2万元内，以后随着物价，随行就市，双方协商涨跌调价。2、甲乙双方计价依据，以双方现场派住的管理人员签字为依据计价。四、管理方法1、甲方负责协调周边关系，处理协调一切纠纷和地方人、畜、路、自然和谐安全，配合好乙方全面施工工作。乙方负责全面施工生产工作，教育施工人员安全生产，文明施工。2、在生产过程中乙方的上岗人员必须进行安全教育。乙方应当高度注意安全事故存在的隐患，出现隐患及时排除。乙方进入矿山打眼放炮人员，必须由熟练人员进行，不得聘请无技术的人员进行打眼炮工作。乙方应指派专业人员排除危石，仔细观察地质构造情况，及时排除可能出现的嘣塌事故，确保施工人员的生命安全。如出现工伤安全事故的

22、责任，由甲乙双方按有关规定赔偿和处理工伤事故的费用。3、开采所需的爆破物品和所有机械设备和材料，由甲方负责采购提供给乙方使用，为了不影响乙方生产，甲方保证按时提供爆破物品给乙方使用。乙方使用的炸材按实际使用的数量在工程款中扣回支付甲方。其它由甲方负责。4、甲方作为矿山业主，对提供给乙方劳务承包开采范围的矿点具备矿开采的合法手续，并负责保证乙方进入矿区的三通一平工作。为乙方生产提供方便。劳务承包合同范文节选!5、因甲方造成乙方施工时停工待料和甲方协调不力，出现停工待班，造成的所有损失由甲方负责赔偿给乙方。每个人停班务工费按120元/天和赔偿其它所有损失。五、因开挖时损害山林、草、树木植被，环保、

23、自然灾害、泥石流等损失由甲方自行负责，与乙方无关。六、搭建各种设施，由甲方协调占用。如因协调不力造成损失，由甲方负责赔偿。七、本合同期限为_年，自_年_月_日至_年_月_日止。在承包期满后，乙方与甲方继续延续合同。八、甲方必须保持本硐区域的完整性，不得再转包给其它方。九、违约责任：希双方都遵从协议，履行约定条款。不能违约，若违约，违约方赔偿守约方一切损失，并处罚违约金30万元补偿给守约方。十、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，送交公司一份，具有同等法律效力。十一、未尽事宜，双方协商解决，另定补充协议。如协商解决未果，诉讼到合同签订地或乙方居住地法院裁决。十二、本协议经甲、乙双方代表签字之日生

24、效。劳务承包合同范文节选!甲方代表：_乙方代表：_签约地点：_年_月_日劳务承包合同 篇6甲方乙方立合同单位：以下简称甲方根据施工需要，现将烈士陵园东侧地块瓦工工程劳务分包给乙方施工，根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包条例以及甲方与业主签订的建设工程施工合同，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条、工程名称：烈士陵园东侧地块()楼工程;第二条、分部项工作内容：临设、文明工地建设、生活区卫生(含厕所)及图纸内的工程量。第三条、承包方式：劳务单包。第四条、工期开工日期:临设开始竣工日期:(具体结合土建总包的进度要求)第五条、质量质量目标：合格，一次验收通过。第六条、合同价款：按实结算

25、，(暂定，具体以结算为准)。第七条、甲方工作1.工程开工前提供一套施工图纸给乙方，交代工作范围，进行分部项工程技术交底及安全技术交底。2.甲方编制工程施工计划，便于乙方进行劳动力的安排。3.对乙方施工的分部项进行质量监督、验收。发现质量不合格，有权指令乙方进行返工，质量标准按建筑规范及施工说明书(或施工交底)。4.负责对乙方在工程质量、进度、安全等生产工作上的检查、指导和督促。5.提供必要的临时设施和食堂搭伙的方便。第八条、乙方工作1.乙方在开工前组织有关人员学习审阅图纸，参与图纸会审，做好施工前的准备工作。2.组织技术良好，有一定安装工程施工经验的工人进场施工，特殊工种提供操作证。3.负责现

26、场乙方所有参与施工的人员的管理工作。4.参与甲方与业主、土建及其他单位在施工过程中的组织协调工作，同时根据进度要求按时完成施工任务，并对施工质量负责5.服从甲方的工期、质量、安全、材料、现场文明、综合治理等各方面的管理并不得违背。6.本工程的所有施工机械由乙方负责，但大型设备的吊装设施另行考虑。7.乙方人员的食宿由甲方提供食堂和宿舍，原则上人员不得私自离开工地，乙方人员私自离开工地后发生的交通事故等意外人身伤害甲方不承担任何责任。8、乙方在工程开工后不得以任何理由私自停工或中途离场，私自停工或中途离场所带来的所有损失将由乙方承担(于劳务费中扣除);中途离场者前期产生的劳务费用在离场时只结全部费

27、用的50%。乙方私自停工或退场的，下一进场方合同价高出本合同价的部分、因此延误工期产生的一切费用等于结算费中扣除。9、尊重业主，监理，总包单位及甲方等施工管理人员。第九条、结算办法及支付方式1、以建筑面积计算，单价为68元/m2;减少部分以定额所含人工费扣除;2、支付方式支付方式如下：每月付发施工人员生活费1000元/人，费用(当年产生的劳务费)余额年底结算。第十条、各项管理规定为保证工程生产进度、质量、安全、现场文明、综合治理等的正常进行，实行费用与工期、质量、安全等方面的挂钩，具体办法如下：1.工期方面1)乙方必须结合总包的实际进度，在甲方的组织安排下，保证充足的劳动力，与总包、其他相关专

28、业相互配合，确保自身进度的正常进行，同时，不能影响总包及其他相关专业的进度。2)如若乙方原因，造成工期拖延，或影响其他相关专业而造成损失，甲方有权根据实际损失，向乙方索赔;3)如若乙方不按质量要求和甲方进度计划完成任务，甲方有权另行安排人员施工，工程量按实从乙方工程总量中扣除，劳务单价按劳务总价的平均单价确定，乙方应积极配合，不得阻挠，以确保工程总工期的实现。4)若由于工程总合同的需要，造成安装工期的顺延或提前，乙方无条件服从，并保证自行合理调整劳动力。2.质量方面：1)乙方必须严格按施工图、国家现行施工规范和验收标准的要求进行施工，并严格按甲方专业施工员的工程技术交底的要求施工，不得以任何理

29、由和借口采取其他方法。如果有好的建议或其他方法，应先向甲方专业施工员建议，经同意后方可实施。2)乙方施工部分必须确保一次合格验收，如由于乙方原因不一次合格或管理混乱等造成的质量问题、工期延误及影响甲方声誉等，乙方必须整改并承担由此造成的返工损失(不仅包括乙方损失的部分，还包括甲方损失的部分)。3.安全方面1)甲方对乙方进场人员进行三级安全教育，认真对班组人员进行安全技术交底。未经安全三级教育者，不得入场施工作业。乙方应认真遵守有关施工安全操作规程，认真对班组人员进行安全技术交底。乙方必须采取必要的措施确保施工安全，若因乙方违章造成安全事故或因安全事故引发的后果和责任，均由乙方承担。2)乙方必须

30、选派身体健康(无妨碍施工作业的疾病，符合劳动法规定的.人员(工人最低年龄不得小于18周岁)且能适应高空夜间作业的施工人员进场，若因乙方自身疾病等原因，在现场施工中突然发病及因此引起的全部后果和责任，均由乙方承担。3)施工中乙方人员必须严格执行甲方的各项管理，服从甲方安全管理人员的监察。4)对于乙方施工中造成的安全隐患及事故，由此造成的整改费用或损失由乙方负责;4.现场文明方面由于甲方需要积极配合总包方创建现场文明工地，因此，乙方必须做好现场文明工作，严格按省级文明工地的管理要求进行，做到当日做当日清，工完料清，场地净。甲方可随时通知乙方做好迎接检查的准备工作，直至整改到符合甲方要求的标准为止。

31、确保本工程在南通市级文明工地验收中一次性通过。5.综合治理方面1)故意损坏或拆除安全设施的，每发现一处罚款200元。2)故意危害工地安全，罚款1000元，形成危害结果的，将依法追究其刑事责任。3)施工区内乙方不得随意将家属与子女带入，非施工人员不得入内。4)严禁上班时间喝酒和酒后上班，发现须责令其不得上班，并罚款1000元/人。5)在工地场严禁赌博，发现后将处于100元/人次。6)在施工期间，严禁打架斗殴。如发生，甲方将对乙方处于50020_元的罚款，另责令其限时退场，如造成严重后果的，将依法追究刑事责任。7)乙方人员如有盗窃公共或他人财物的，发现一次，除给予2001000元的罚款外，还将其退

32、场，并可依法追究刑事责任。8)施工作业现场工作期间，必须穿戴后工作服，严禁穿拖鞋、高跟鞋、不利于安全的其他鞋类，严禁打赤膊，穿背心上班，发现一次罚款50元。9)对已完成的产品(不管是自己的还是他人的)，都应加以保护，如发现乙方损坏，视情节轻重给以修复或赠偿并承担全部责任。10)夜间施工应尽可能降低噪声，如发现故意敲打钢管或大声大叫，发现一次处于50100元不等的罚款。11)每次罚款在劳务费中当扣。第十一条、其它条款1.双方代表甲方派同志为现场代表，乙方派同志为现场代表，相互协作并履行本合同。2.合同的份数本合同正本一式两份，双方各执一份，副本一式陆份，双方各执三份。3.合同的生效本合同双方签字

33、后生效。合同生效后，除合同约定的外，任何一方不得擅自变更或解除，如需变更或解除，必须经双方协商一致后订立书面协议，如若违约，由责任方承担违约责任。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日劳务承包合同 篇7为了保障有效的生产和有条有理的进行，高效益、高质量完满的完成本年度生产任务，根据中华人民共和国劳动权益法和用工单位企业管理法，制定以下协议。 工种：_x 工资：_x一、全体职工必须遵守厂规，按照厂方规章制度生产。1、职工在厂要以厂为家，以厂为荣，爱护厂方的一切财物。如有故意损坏者，将按照厂方制度进行处罚。2、全体职工在厂不得使用电

34、器和一切电源，如出现触电、火灾和生命有关的损失，厂方不负任何责任，并按照厂方的制度给予处罚。3、全体职工要按照厂方的上班和作息时间运行，不许在下班后的休息时间大声喧哗，以免影响他人休息，如有违者，厂方给予警告，屡次不改者，将按厂方有关条例进行处罚。4、不许下班后聚众赌博、酗酒、打架斗殴，如打坏打伤，造成自残伤亡者，厂方不负任何责任，一切后果自负，情节严重的移交司法部门追究刑事责任。5、厂方每月按时发放职工的工资，但有中途退厂者，造成生产停产和损失者，厂方不负工资，情节严重者，厂方并处罚违约金。6、工作期间发生工伤事故，按责任大小划分责任，谁的责任谁负责。二、职工在职岗位应各负其责，相互监督，相

35、互帮助，早出勤少休班，全面提高生产数量和生产质量。1、工作人员按照厂方的要求少出双条，勤打扫钢丝上的草根和杂物，全方位出好砖条的质量，勤检查机器，如发现机器故障，及时报告机房主任，予以及时修理，排除故障，不许擅自拆卸修理。2、滑板工作人员，画号、记车数外，还应滑好板，不能损坏坯条，保障质量，每天上下班必须清理场地，使场地整洁干净。3、清带工作人员每天清理好掉土外，还应时刻注意机器和人身安全，发现故障及时报予机房主任，及时修理排除。4、捡草工作人员需勤看勤捡，不放过砖头、草根和一切有碍出坯的杂物。5、下煤工作人员按照厂方的要求加煤，不要断流，不要多加，更不能少减。6、下土工作人员每天必须按照厂方

36、的生产量下好土，不能让土断流，空带运转如出现机器故障时，应立即报给机房主任，予以及时排除，不得擅自拆卸修理。7、开车工作人员每天按时上班，不要早退，在生产过程中，不允许抢车、抢道，如有违者，发生事故各自负责，厂方不负任何责任，如事情严重者交予司法部门处理。掉板、掉坯应及时捡回，要保养好自己的车辆，有故意损坏者，按原配件价赔偿。8、插架工作人员严禁双条上架，严禁抱坯，严禁磕角少棱，如有违者，厂方根据情节给予处罚。插架人员是按件发放工资，必须每天记清楚日期和号数。如有内外皮相差太多，按少的计算。9、花架工作人员每天花完架，必须盖好架，不要出现雨淋坏坯子、倒架现象，在本厂架未花完前，不允许脱工或到其

37、他地方上班，不能影响生产数量，如有违者，厂方根据情节轻重予以处罚。10、全体在厂工作人员如有不满意处，可向厂方反映，厂方根据事情真实性予以满意答复。本厂工作人员工种繁多，有记件工资，有月薪制，厂方每月满勤者给予50元全勤奖金。以上厂方拟定厂部规章制度，望全体工作人员自觉遵守。本条例协议自签订之日起生效，受劳动局劳动法保护。用工单位签名：职工姓名：年 月 日劳务承包合同 篇8甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就南泉广场工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。第一条：工程概况(一) 工程名称：(二) 工程地点：(三) 施工面积：第二条：承包范围人工挖运土石方、回填土

38、现浇砼工程(综合)、支模(含脚手架)、钢筋制作、安装预制构件制作、安装砌砖铺贴花岗石、广场砖、柱面、柱头、瓜米石地面及抹灰安砌青石路沿及草坪路沿二布六油防水层脚手架搭拆梯踏步贴面砌、缸砖粘贴建筑拆除(含除渣)、搭建临设零星估工等(除水电安装及绿化工程外的所有工程)。第三条：承包金额详见本合同附件所包含的单价及名分项包干价。承包金额的构成=单价实收方量+上、下浮比例金额本工程劳务人工费除绿化工程外，所有工程价格均已包括，不再另立项目，若有，现场根据实际情况确定。本工程进场前乙方向甲方缴纳五佰元保证金，工程顺利进场15日后甲方退还保证金。主要分项工程单价附在本合同后面，作为合同附件。本单价已包含了

39、管理费、工具费、交通费、保险费等一系列费用。第四条：工期(一) 工日期：年月日(二) 竣工日期：年月日第五条：施工技术要求(一) 每一项工程开工前由甲方施工技术人员向乙方交底，并以书面形式由乙方代表签字。(二) 乙方代表必须指挥工人按技术交底和施工规范施工。先作样板，达标后再施工。(三) 第一道工序必须按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。第六条：双方责任及工作(一) 甲方工作1、 提供食宿条件：2、 为乙方施工协调有关工作关系：3、 派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行安排，指导乙方施工，并对质量安全工作进行监督检查。(二) 乙方工作1、 严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，服从施工人员的安排，按规范进行施工。2、 加强对工人的管理，教育工人遵纪守法，办理流动人员务工的暂住证等相关手续。加强安全、防火、防盗意识。3、 组织工人文明施工、钢筋工、电焊工等重要工种必须持证上岗，加强施工现场管理，做