工程工程合同模板集锦四篇

1、people always like to wander between loss and gain. in fact, those things you have experienced will become your wealth.（页眉可删）工程工程合同模板集锦四篇 工程工程合同 篇1甲方：_(姓名，身份证号码)乙方：_(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在_县_镇_村_组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。一、双方权利义务甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前_天通知甲方购买所需材料。乙

2、方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由乙方自带，费用由乙方自理。工期从_年_月_日开始建设，工期为_天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家法律法规，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方无关。乙方所属人员的工资报酬由乙方负责支付，与甲方无关。二、质量要求乙方应当本着保质保量的原则，按照图纸施工，加强质量管理。重要施工过程：如地基、浇铸须经甲方验收后方能进行下一工序。甲方发现乙方在

3、施工过程中有偷工减料、工作不负责影响房屋质量等行为时，有权要求乙方停工或整改。房屋建成后一年内，甲方发现质量问题的，乙方必须进行免费维修。三、付款方式工程款结算方式：以建房面积计算，每平方米人民币_元。付款时间：第一次付款在施工开始后_天内，第二次付款在_，第三次付款在_，第四次付款在房屋峻工并经甲方检验后_天内给付。四、违约责任由于工程质量达不到要求的，乙方要进行修理、重作;造成损失的，由乙方赔偿。因乙方原因导致使合同无法履行的.，乙方应承担违约金_元，并赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。乙方若无视甲方的合理要求，或者采取消极怠工和延误工期等做法为难甲方，视为乙方根本违约，甲方有权解除本合同

4、。乙方应承担违约金_元。在乙方无违约行为的情况下，甲方若不按合同约定支付工程价款，应当承担违约金_元(或每日承担违约金_元)。五、争议解决办法发生合同争议时，双方应友好协商。如协商不成，双方可将争议提交人民调解委员会调解或向人民法院起诉。六、附则本合同一式两份，甲乙双方当事人各执一份。本合同自签订之日起生效。以上合同，双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。甲方签字：乙方签字：担保人：年月日工程工程合同 篇2甲方：乙方：某某公司因生产需要安装_kva配电变压器_台以及架设_等级线路_km。根据中华人民共和国合同法等法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和

5、诚实守信的原则，经甲乙双方协商决定，甲方将此受电工程以包死形式承包给乙方并达成本协议，双方共同遵守。第一条工程名称：第二条工程地点：第三条工程内容：第四条 施工期限： 年月日至年月日确因不可抗力或民事工作影响而被迫停工时，工期顺延。第五条 合同价款合同价款总额（大写） （人民币），（小写）￥ （元。）第六条付款方式：甲方于合同签订后两日内向乙方支付合同价款的80%；工程结束，验收合格送电前结清剩余工程款。第七条 甲方责任1、甲方负责本工程的青苗赔偿、树木砍伐、附着物的拆迁和赔偿以及保证施工正常进行而采取的地方性行政协调工作，负责为线路施工所跨越的公路、电力线、通讯线、河流办理相应的审批手续。若

6、因甲方协调工作未及时处理，而导致乙方的怠工，甲方应承担相应误工费用。2、甲方按合同规定拨付工程款。3、甲方负责监督乙方的施工进度与工程质量。第八条乙方责任1、按照施工图和有关规范要求组织文明施工，服从甲方代表的监督。2、按照施工工艺保质、保量、按期完成施工任务，并负责竣工验收等事宜。3、严格执行电力安全工作规程、电力建设工作规程，依据有关规程要求组织施工。乙方在施工中因违反安全工作规定和现场工作要求，以及由于个人违章所造成的人员、设备、工程质量等方面的事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。4、乙方承包工程范围内的项目，必须自行组织施工，不得转包、分包，否则甲方有权停止其转、分包施工，由此发生的全

7、部经济损失由乙方承担。第九条验收及移交1、工程验收：工程竣工验收由乙方书面通知甲方，由甲方会同验收单位按施工图纸及电力建设施工、验收及质量验评标准汇编作为质量评定和验收标准。在验收中发现属乙方施工质量问题，乙方应及时无偿返工处理，如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付违约金。（如因设计和材料存在问题，由乙方负责。）2、工程移交：工程竣工验收合格后交付甲方。第十条质量保修本工程所使用材料质量保修期为 个月，保修期起始日自工程竣工验收交付之日计算。保修期内因材料质量出现问题，由乙方无偿进行返修。因甲方原因造成的维修，相关费用由甲方承担。第十一条争议解决因履行合同所发生的一切争议，甲乙双

8、方应友好协商解决。如协商不能解决争议，则应将争议提交合同签订地法院进行裁决。除非法院另有裁定，诉讼费用应由败诉一方承担。在法院诉讼期间，除诉讼部分之外的其他合同条款应继续履行。第十二条附则1、本合同自双方签字或盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各执一份，效力均等，完成合同规定的全部内容后终止。2、本合同条款的任何变更，须经双方协商一致并签订书面协议，该协议作为本合同的附件。甲方（盖章） 乙方（盖章）委托人： 委托人：时间： 年月日 时间： 年月日 合同签订地点：工程工程合同 篇3甲方：乙方：金诚浮雕设计甲乙双方经协商，就浮雕线稿设计事宜协议如下：一、项目名称：浮雕线稿二、工作内容：按照甲方的

9、设计要求设计浮雕线稿，格式jpg。三、设计要求：四、工作期限：制作周期5天，自甲方支付设计费给乙方之日起计算。五、工作款筹、支付方式设计费用人民币1000元整，大写：壹仟元整。在甲方全额支付设计费用后开始设计工作。六、工作的完成乙方在把设计稿件交给甲方后，乙方设计工作完成。如有异议双方可根据售后服务内容进行协商解决。（后期的修改属于售后服务）七、工期的延长遇下列情形，工作周期延长。1、因气候等不可抗力原因不能正常工作的。2、因甲方原因需要对浮雕的设计进行临时调整的。八、双方权利、义务甲方1、按时支付乙方的工作款酬。2、按时验收乙方的工作成果。3、为乙方提供所需的设计素材。4、对设计中不满意的地

10、方提出修改建议及要求。乙方1、严格按照设计要求工作。2、对设计要求中并列存在的素材可根据画面的需要进行取舍。3、按时交付工作成果。4、保证工作质量。5、尽量提前完成设计工作。九、稿件的修改乙方提供对线稿的免费修改服务，免费范围为局部细节的调整。如修改部分工作量过大或接近重新设计，由甲乙双方协商解决，甲方应根据工作量适当增加设计费用。十、本合同未尽事宜双方协商解决。十一、本合同自双方签字之日起生效。十二、本合同一式二份双方各执一份，具有同等法律效力。甲方： 乙方：年 月 日工程工程合同 篇4甲方(发包方)：乙方(承包方)：根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和合肥市建筑工程施工合同

11、管理办法的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5#楼工程地点：合肥市经济技术开发区(安徽医学高等专科学校校园内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品保护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元/(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元/，地弹门为310元/(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第二条：工程期限1、开工日期：20_年5月30日2、竣工日期：20_年7月20日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列情况

12、，工期应相应顺延： a) 因甲方原因发生工程量变化和设计变更;b) 一周内非乙方原因停电造成停工累计超过8小时;c) 不可抗拒之因素;d) 因甲方原因未能按期完成施工前准备工作，或未能按规定提供材料等造成乙方停工的;e) 合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。乙方在以上情况发生后5日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后5日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表甲方驻工地代表： 负责人：乙方驻工地代表： 负责人：第四条：甲方工作1. 提供与门窗工程有关图纸及技术资料;2. 负责检查办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3.

13、 负责提供材料堆放场地及脚手架使用。第五条：乙方工作1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;2. 切实与土建施工单位配合，认真做好安全生产、文明施工，现场安全责任自负;3. 工程在未办理移交前要切实做好成品保护;4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的使用：推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2mm，扣板厚度为0.81.0mm，几何尺寸统一，色泽一致，配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准使用

14、。3、工程材料的要求：电泳不锈钢铝合金型材采用江阴信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5mm厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1. 隐蔽工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自改变，但发生下列情况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工程建设工程施工合同。第十条：设计变更1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修承包方负责保修二年(注：非人为原因)。第十二条：违约责任1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方承担由此造成的一切损失。4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进