新加坡建筑合同通用条款(版)复习课程.doc

1、精品文档公共部门建筑工程通用条款（2014 年 7 月，第 7 版）1. 定义和解释1.1定义本合同（以下简称）中下列词语和表达方式的意义，除特殊说明外，理解如下：（ a）“附录”指本条款的附录。（ b）“申请金额”是指承包方根据第32.1（ 1）条规定，申请其中全部或部分款项的支付。（ c）“条件”指的是施工合同的通用条款和特殊条款（如有的话）以及附录中所列的选项模块。（ d ）“合同” 指的是条款和附录、 规格、图纸、价目表 （如有的话）、工程量清单 （如有的话）、投标函、中标函、协议书等，以及当事人书面明确要求、并同意构成合同的一部分的其他有关的信件和文件。（ e）“合同金额”是指在中标

2、函中规定的总价，应为固定价格，只对在合同条件中明确规定的调整办法进行调整。（ f）“承包人”是中标的个人、公司或企业，业包括承包人的合法个人代表，以及承包人根据第 30.1 条规定书面将权利或责任转让的任何对象。（ g）“施工设备” 指所有设备、 装置和为完成临时工程或永久工程或维修工程所需要的任何性质的物品，但不包括设备、材料、产品或工程或成为工期一部分的其他物品。（ h）“承包方代表”指根据第11.2 条所规定所指派的人。（ i） “实质性竣工日期”指根据第17.1 或 17.3 条发出的证明书所述的日期。（ j）“缺陷”指未按合同规定的已完成的工程部分。为了避免疑问和局限性，该术语应包括

3、任何不符合相关的质量标准或未通过合同中规定的检验的设备、材料、物产品或工程。（ k）“缺陷责任期”指在附录中设置的“缺陷责任期”，计算根据如下：（ i）监理按照第 17 条规定，对工程认证的实质性完工日期；或（ ii）监理按照第 17 条规定，对工程签发多个实质性完工证书时，各个日期。（ l）“图纸”指合同中所指的图纸， 包括根据第 6.2 条由承包方编制并由监理认可图纸，以及陆续发出由监理书面认可的图纸。（ m） “雇主”指政府或附录中指明的法定机构。（ n） “结算证书”是指根据条款32.5 由监理下发的文件。（ o） “结算要求”是指承包方根据条款32.4（ 1）提出的付款要求。（ p）

4、 “中标函”是指业主对投标书的正式接纳。（ q） “损失和费用”是指：（ i）直接有关的劳动、机械、材料或实际发生的产品的费用；及（ ii ）实际及必要发生的管理性质的费用， 该费用在其他情况下不会产生， 也不应该由承包方承担的；和（ iii ）任何此类费用的 15%，该 15%包括或者代替了利润、办公室或其他行政管理费用，融资费用（包括外国汇兑损失） 及任何其他费用、 损失或由此引起的各种性质费用。（ r） “模块选项”指该合同条款最后所列的“模块选项”。（ s） “付款申请”是指承包方根据32.1（ 1）条款提出的支付要求。精品文档精品文档（ t） “支付证书”指根据 32.2（ 1）或

5、32.5（1）条，监理为回应承包方的付款或结算申请而出具的证书。（ u） “永久性工程”指根据合同建造的永久性的工程（包括设施）（ v） “设施”是指机械、设备及永久工程的组成部分。（ w）“暂定项目”是指仅在监理书面指示的时候才执行的工作，可能全部、部分或者全部都不执行。（ x） “费率”指的是报价单或者清单中所载的费率或价格，包括业主和承包方书面同意的修改或增补。（ y） “响应金额”是指监理根据第 32.2（ 1）条规定在支付证书中同意向承包方支付的金额。（ z） “现场”是指工程所在的土地、及其之上、下、中间等，以及业主为工程实施所提供的其他土地和地点。（ aa）“规范” 指合同中包括

6、的规范， 以及监理后来陆续书面批准的任何修改或补充。（ ab）“监理”是指业主为合同执行而指派的个人、公司或企业。（ ac）“监理的代表”指监理根据条款2.2 指派的人。（ ad）“投标”是指承包方向业主提供的工程的设计 （按合同规定的范围） ，执行并完工的总价报价，目的是获取“中标函” 。（ ae）“临时工程”是指为工程施工或者缺陷修补而进行的一切临时性质的工程（除施工设备）。（ af）“工期”是指中标函中所确认的完成工程或工程某一阶段和部分的时间，合同中可能允许承包方延期（如有的话） 。（ ag）“工程”指临时工程、永久工程、工程的某个阶段或部分。1.2 单数和复数如果上下文需要，单数的表

7、述也包括复数，反之亦然。1.3 标题和页边注释条款中的标题和页边注释，不应被视为合同条款的一部分来考虑。1.4 联合和单独债务如果承包方是一个联合体，则在本合同下单个联合体成员对业主承担连带责任。2. 监理和监理代表2.1 监理的权力（ 1）监理的权力由合同规定，有必要时根据合同延伸。对监理权力的限制将在附录中列出。（ 2）除非合同明确表示，否则监理无权免除承包方在施工合同下的任何义务。2.2 监理代表监理委派监理代表，监理代表对监理负责，并执行监理根据第2.3 条款提出的责任和事务。精品文档精品文档2.3 监理的委派权除了根据第2.1 条的附录上罗列的职责和职能，监理可陆续委派监理代表执行其

8、他职责或职能， 并可以随时撤销委派。任何此类委派或撤销均须以书面形式，并且在送达承包方处之后才生效。 凡是监理代表在委派范围内采取的行动， 均与监理自己采取的行动效力一致，除非：（ a）任何机械、材料、产品或工程，即使得到监理代表的批准，也不会妨碍监理最终反对接受这些机械、材料、产品或工程，并对其整改给出指导意见。（ b）如果承包方对监理代表的行为或决策有异议，应当提交给监理进行确认、推翻或更改（视情况而定） 。2.4 任命助手监理或监理代表可以书面委任任何数量的人员协助监理代表履行合同第2.2 条规定的职责，并以书面形式告知承包方改名助理的姓名、职责和权限（如有）。除非得到监理的书面授权，

9、否则助理无权向承包人发出与履行合同职责、确保设备、材料、物品或工程符合合同要求方面的指令。2.5 监理的指令监理发出的指令应为书面形式。如果出于任何原因主管认为有必要以口头形式发出指令，承包方应遵守该指示。监理对口头指令给予书面确认，无论在指令执行之前或之后，应被视为对本条款宗旨的执行。此外，如果承包人在7 天内， 以书面形式确认监理的任何口头指令，而且监理在7 天内未对确认书面表示异议应当被视为监理的指令。本条款的规定应同样适用于监理代表，监理助理或监理代表根据条款2.4 规定委派的任何人。2.6不遵守监理的指示如果承包方收到监理或监理代表的指令后，未能在 14 天执行（或规定的某一时期内）

10、：（ a）业主可雇佣其他人采取必要行动以达到同样目的，或挽回因此而造成的费用、损失、支出和损害；（ b）业主因承包方违约而遭受或招致的任何其他损失或损害的金额，可向承包方追讨。2.7 紧急维修在工程施工期间或保质期间，如果发生与工程相关的任何事故或故障或其他事件，监理认为有必要立即采取补救措施， 但承包人不能或不愿马上补救或做其他工作， 监理可以授权承包人之外的其他人进行这样的补救工作。 如果监理认为所作的补救或其他工作根据合同应该由承包方负责，那相关的成本、损失、支出或赔偿可向承包方追讨。2.8 没有义务行使权力（ 1）监理、监理代表或根据条款 2.4 规定任命的任何助理，无论是代表业主还是

11、自己在任何时候对承包方都没有义务行使或不行使其合同权力， 而无论是否行使权力， 都不会以任何方式影响业主对承包方的权利或使业主对承包方负责。（ 2）本条的规定不影响对监理、 监理代表或根据条款 2.4 规定任命的任何助理在代表业主行使职责的范围内的作为与不作为所负有的责任。3. 合同文件精品文档精品文档3.1 合同文件的相互解释形成合同的若干份文件是相互解释的，但如果条款和形成合同的其他文件之间有任何冲突或不一致时，应优先考虑条款规定。 在条款当中，如果有特殊条款，应优先考虑特殊条款。3.2 图纸和文件的提供和保管（ 1）图纸应当由监理单独保管， 但四份图纸副本件可以免费提供给承包方。承包方如

12、有需要可以自费复印。除非确实有必要， 否则业主和监理提供的图纸、 规范和其它文件，在未经监理同意的情况下，承包方都不能提供给第三方。（ 2）承包方应向监理提供6 份图纸、规范和承包方根据条款6.2 提交并得到监理接受的其他文件的副本，连同不能够以同等质量复印的文件的可复制副本。此外， 如果业主需要而且监理书面要求， 承包方应提供更多图纸、 规范和其他文件的副本， 业主将支付该部分副本费用。3.3 现场保管的图纸前述的提供给承包方或者承包方提供的图纸， 应保留一份在现场， 并应在任何合理时间内供检查和监理及其授权人使用。3.4 更多图纸需求等承包方应以书面形式通知监理：（ a）根据合同规定，监理

13、需要提供的进一步图纸、规范或其他信息；（ b）无论在条款 9 的施工方案中是否显示，工程的规划和实施所必需的任何图纸、规范、指导或任何特定时间要求的其他信息，否则工程的规划或执行可能被延迟或中断。通知还应明确说明， 如果监理不按照通知要求采取措施， 将可能造成诸如工程延误或耽误工程整体或部分竣工， 以及财务方面的后果。 如果有足够的时间准备和披露信息， 监理应该在接到通知后马上行动。3.5 进一步补充图纸和指导监理应不定期向承包方提供，实施工程所需要的进一步修订的图纸、规范或指示。 承包方应执行并受其约束。3.6 延迟和时间如果：（ a）如果监理不遵守要求，承包方应根据第3.4 条及时通知；或

14、（ b）监理没有按照第3.5 条提供进一步的货修改后的图纸或指令或规范。如果工程或部分工程的进度和竣工因此受到影响，而承包方又遵守条款14， 23， 32的前提下， 监理可根据第 14 条给予工期延长， 并根据第 32 条给予承包方合理的费用并补偿损失。4. 承包方的一般义务4.1 承包方的一般责任承包方应以应有的谨慎和勤奋，按照合同规定和监理要求，设计（在合同规定的范围内）、实施和完成工程并修补任何缺陷。承包方应根据工程设计、实施、竣工、保质的要求，精品文档精品文档提供所有的监督、劳务、机械、建筑设备、材料、产品和其他，无论是暂时或永久性的。本条款中的任何条款均不影响承包方在一般法下完成工程

15、的责任。4.2 现场作业和施工方案承包方应对所有现场作业和施工方案的充分性、 稳定性和安全性负全部责任。 承包方对永久性工程的设计， 以及非承包方及其分包、 供应商提供的临时性工程的设计不承担责任 （除非本协议项下另有说明或业主和承包人之间另有书面约定）。4.3 承包方对分包商的责任因承包方及其分包、供应商，无论指定的或私定的，违反合同、拒绝履行合同、违约或不作为， 无论是全部还是部分，承包方都会对业主遭受的损失、 伤害、损害等进行补救并赔偿，并对任何损失、费用、成本、损失、责任或索赔负责。4.4 确定歧义、差异等的责任（ 1）承包人如发现合同文件之间有任何歧义，矛盾，冲突、不一致或任何遗漏，

16、应立即书面通知监理。 为了不影响工程的实施或完成， 监理应对此作出解释和调整， 并向承包方发出书面指示，以解决歧义，矛盾，冲突，不一致或遗漏问题。如果在承包方看来，执行这些指令将引发或已经引发损失和费用，而该情形是一个有经验的承包方所不能合理预见的（假设之前认真阅读过提交的合同文件），承包人应立即以书面通知监理。在承包人遵守条款第14、23 和 32 条前提下，监理可以根据第14 条给予延长工期，并根据第32 条给予承包方合理的费用并补偿损失。（ 2）如监理为解决歧义，矛盾，冲突、不一致或遗漏而发出的指令导致合同金额降低，该合同额根据第20 条款变更，而监理可根据第32 条款调低工程价值。（

17、3）当合同中的歧义、矛盾、冲突、不一致或遗漏是可能在中标函颁发之日前发现的，本条款第 4.4（ 1）条以及合同中的任何一条都不能因歧义、矛盾、冲突、不一致或遗漏而给予承包人工期延长或补偿或任何其他补救（无论是根据合同还是损害赔偿或其他法律），因为承包方被视为在合同签订前已经发现这些歧义、矛盾、冲突、不一致或遗漏。4.5保证金（ 1）中标函发出后的 14 天内，或业主在附录中另有规定的更长时间内，承包方应将附录中要求金额的资金存放在业主处，来保证承包方将遵守合同履行其义务。（ 2）代替第 4.5（ 1）条款中的现金，出于同样的目的，承包人可以从银行或新加坡金融管理局（ MAS）认可的保险公司开具

18、指定格式的等额保函。（ 3）“保证金”一词的意义如下：（ i ）根据第 4.5（ 1）条所规定的现金存款；或（ ii ）根据第 4.5（2）条所规定所开具的保函中获得的现金流。业主可利用该保证金来弥补承包人的任何违约行为所导致的或可能导致的损失或损害，包括任何违约损害赔偿。工程竣工之后， 如果保证金弥补了业主蒙受的实质性损害和损失后还有剩余， 业主将会把剩余保证金退还给承包人，但不会向承包人或银行、保险公司支付资金的利息。如果保证金为现金形式，则竣工后业主会将未使用余额无息返还给承包方。（ 4）本条的规定不影响本业主行使本条款明确赋予其的权利和补救行为，也不影响业主就承包方违约所导致的损失、费

19、用、成本或损害索取赔偿。4.6 投标的充分性精品文档精品文档根据第 5.2 条，承包方应被视为在递交投标书之前就对投标的正确性和充分性有所把握，标书内衣以包含合同下的全部义务，以及完成工程所需的一切事项。4.7 专利、商标、著作权等在任何与本工程相关的施工设备，机械、材料、产品或设计 （根据合同由承包方提交的）使用过程中，承包方应保护、赔偿并使业主免受任何有关任何专利权，设计、商标名称、版权或其他受保护的权利的索赔、 诉讼，除非该索赔或诉讼是因为监理提供的设计或规范而引起的。5 次地表和地面条件5.1 现场勘探和岩土信息承包方应被视为已勘探和检验该场地及其周围环境， 并在提交投标书前就对土地的

20、性质、次土层性质、场地形式及性质有全面了解。从现场调查得出的岩土信息、有关现场的报告、出版物和 / 或有关期刊，可能会由业主提供。业主提供的岩土资料，不应免除承包方对现场进行调查和 / 或搜寻有关现场的现有及其他岩土资料的责任。5.2 不良客观状况承包方在实施地下工程过程中遇到不利的客观条件（天气条件或由天气条件引起的除外），而这些不利的客观条件是经验丰富的承包方所不能预计得到的，并且这些不利的客观条件将导致额外成本或费用，承包方打算根据第14 和 23 条款向监理提出书面费用申请。承包方应尽快将不利的客观条件可能带来的影响，其打算采取的应对措施，以及可能导致的工期延长时间等细节提交给监理。如

21、果监理认为该不利的客观条件的确是经验丰富承包方所不能预计的，在承包人遵守条款第14、 23 和 32 条前提下，监理可以根据第14 条给予延长工期，并根据第32 条给予承包方合理的费用和损失补偿（但不包括承包方根据第4.2 条所规定的任何损失、费用、承包或损害赔偿责任）。为此，承包方需要提供：（ a）执行了监理向承包方发出的有关指令；和（ b ）在监理没有发出相关指令时， 承包方采取的并得到监理许可的任何适当、合理的措施。本条款的目的， 不利的客观条件应被视为包括不可预见的子次地表和地面条件，以及所有使用中的地下管线。除非另有规定，否则转移地下管线的费用由业主承担。5.3地下管线从相关服务供应

22、商处所获得的地下管线信息由业主提供。 业主提供的地下管线信息不应解除承包方雇佣有资质的电缆 / 服务检测工作人员进行电缆 / 服务检测工作的责任。 如果发生地下管线受损的情况，承包方应承担所有费用。6.由承包方设计的永久工程6.1 承包方的设计责任在合同中明确规定由承包方负责设计的全部或部分永久性工程， 承包方将对其适宜性、充分性、完整性、耐久性和实用性负责。设计的图纸、规范、手册、计算等信息包括任何随后的修改都将根据第6.2 和 6.3 条款提交给监理审批。精品文档精品文档6.2 开工前的文件提交在合同中明确规定由承包方负责设计的全部或部分永久性工程， 承包方在向监理提交能充分显示其适宜性、

23、充分性、完整性、耐久性和实用性的设计的图纸、规范、手册、计算等信息并得到书面认可之前不能开工。 监理的审批不得免除或限制承包方在条款 6.1 中规定的责任。6.3 竣工后的文件提交在实质性竣工之后 （如果实际竣日期不止一个， 以最后一个为准） ，承包方应把提交操作和维修手册，连同永久性工程的详细设计图纸提交给监理，以便业主操作，维护、拆卸、组装及对永久工程设计进行调整。6.4 对认可设计的修改和变更如果发现任何不足之处，监理可以在任何时间，施工之前，期间或之后，指示承包方修订或修改设计， 而承包方将根据监理指示执行这些修订和修改。所有必需的工作 （包括重新设计）或因该指令而引起的变更所产生的费

24、用由承包方承担。7. 通知和费用7.1 概述承包方应遵守相关法律、法规或附则，或公共部门或公共服务公司对工程提出的有关要求。承包方要支付或赔偿业主在相关法律、 法规或附则， 或公共部门或公共服务公司规定下需要支付的费用。7.2 为执行规定而产生的变更承包方在根据第7.1 条款对图纸和规格进行变更之前，应书面通知监理，说明变更的原因并申请监理的指导。如果承包方在报告被监理接收后的7 天内没有收到监理的指令，承包方将继续根据相关法律、法规或附则，或公共部门或公共服务公司对工程的要求实施工程。上述变更如果是经验丰富的承包方在提交标书之前所不能预测的（以及并非因承包方设计有缺陷而导致的变更） ，将会视

25、为是符合第19 条款要求的变更，并根据该条例处理。7.3 执行规定的成本承包方根据第 7.1 条完全负责执行法律、法规、法律或公共权力机构的规定，尽管有些明文法律是由业主执行或部分执行。雇主应被认为对以下事项不承担责任：（ a）法律、法规或附则，或公共部门的收费；或（ b）公共部门执行法律、法规或附则所导致的工期延误或违约。8. 放线8.1 准确放线承包方要负责：（ a）根据监理书面提供的原点、线和参考水平，对工程进行准确放线；（ b）工程各部分的位置、水平、尺寸及对齐的正确性；及（ c）提供与上述职责有关的所有设备、工具、设备、器具及劳动力。精品文档精品文档8.2 放线错误如果在工程实施的任

26、何时间， 工程的任何部分， 出现位置、 水平、尺寸或对齐的错误，承包方在监理的要求之下，自费纠正这些错误，直到监理满意为止。9. 施工方案9.1 施工方案的提供（ 1）中标通知书发出后的 30 天内或监理要求的合理时间内，承包方应向监理提交符合合同规定以及监理书面要求的工程的施工方案。 承包方应随时在监理的要求下提供进一步的资料和信息，以便监理判断施工方案的可接受性。（ 2）在接收施工方案以及进一步的资料和信息后的30 天内，监理应书面通知承包人是否接受方案。如未通知承包方，则该方案应被视为通过。（ 3）如果监理不接受方案，应书面告知承包方否决方案的原因，后者应在其后14 天内再提供一个可接受

27、方案给监理。根据第 31.1 条款，监理应该在其后的再14 天之内书面通知承包方是否接受这个进一步的方案。如未通知承包方，则应视为接受该进一步的方案。如果还是不接受，则上述相同的程序继续适用。9.2 方案的修改它项目实施的任何时候，监理认为工程的实际进度不符合条款9.1 条下接受的方案，监理应书面指示承包方提供额外的资料或提交修订或修改的方案（或两者均需提交），以保证工程在工期内完成。承包方在7 天内，或监理要求的其他时间内，执行相关指令。9.3 方案的接受监理接受承包方提交的施工方案或者其修改版本， 不应解除承包方按合同要求和工期完成工程的责任， 也不构成根据第 14 条款延长工期、 根据第

28、 15 条款有关限制监理权力以及第31 条有关业主和监理权力的条件。9.4 未能提交理想方案若承包方未能遵照条款第9.1 条和 / 或第 9.2 条，在不损害业主和监理其他权利和补救措施的前提下， 监理有权决定让业主暂扣应付进度款的10%，以及合同相关条款规定的其他暂扣金， 直到监理认为承包方已遵照条款第9.1 条和 / 或第 9.2 条完成工作。 被业主暂扣的款项，将在监理发出支付通知后才能无息返还给承包方。10. 建筑质量10.1 机械，材料，产品和工艺所有机械、材料、产品和工艺为：（ a）合同中规定的种类，并符合监理指示；（ b）在生产、 加工、准备的场所， 或者现场， 或者合同指出的其

29、他全部或部分地点，随时接受监理提出的检查检测。10.2 承包方提供测试所必须物件在用于工程之前， 监理可能进行选择性测试， 承包方应提供一切检验、 测量和试验所必须的机械，物料或工艺，并提供材料样品。精品文档精品文档10.3 样品费用除非合同另有规定，否则样品由承包方自费提供。10.4 测试费用监理指示承包方进行合同规定的测试，或者测试实在承包方违约、操作失误等情况后由监理指示进行的，费用由承包方承担（除非合同另有规定）。如果测试并非合同规定，但测试结果显示机械、材料、 产品或工艺不符合合同要求或者未按照监理指示时，承包方承担测试费用。 但如果测试结果显示其他情况，在承包人遵守条款第14、23

30、 和 32 条前提下， 监理可以根据第14 条给予延长工期，并根据第32 条给予承包方合理的测试费用和补偿损失。如果是符合条款第19 的变更，而且又是出于第19 和 20 条目的测试费用应根据条款第20 条来计算费用。10.5 工程覆盖前的检查与测量在没有得到监理或监理代表同意的情况下，承包方不能将工程覆盖或者隐藏，而且承包方还要为监理或监理代表检查与测量即将覆盖或者隐藏的工程创造条件。当检查与测量条件完备之后， 承包方要及时通知监理代表前来检查和测量，监理代表不能无故拖延，除非监理认为没有必要检查或测量并书面通知承包方。如果承包方不能和/ 或不遵守本条款的规定：（ a）监理可能要求承包方暴露

31、工程的任意部位以供监理或监理代表检查，而且相关费用由承包方承担，无论检查结果是否符合合同要求。承包方不会因此而获得工期延长；和（ b）监理提出的要求和所作测量所产生的额外费用均由承包方承担。10.6 揭露和开口监理会不时书面要求承包方揭露工程某个部分或开口进行检查，之后指示承包方恢复原状。如果被检查的工程部分符合第10.5 条款的要求，在承包人遵守条款第14、 23 和 32条前提下， 监理可以根据第14 条给予延长工期，并根据第32 条给予承包方合理的揭露、开口、恢复、 修补费用和补偿损失，但在任何其他情况下，所有这些费用和任何损失均由承包方承担，承包方也不会因该指令引起的任何延误得到工期延

32、长。10.7 工程进展过程中的缺陷如果监理在工程进展过程中发现任何缺陷，可以书面指示承包方采取下列全部或部分措施：（ a）拆除和重建工程，以使其符合合同的规定。（ b）把监理认为不符合合同要求的材料和产品移除或不带到现场，并用符合要求的材料和产品代替。（ c）把监理认为不符合合同要求的机械移出现场，换上符合要求的新的、维修好的或替代的机械。监理的指令要明确承包方执行的时间和时间段。即使承包方对监理指令有异议，也应该根据合同条款第 14/23/32 或 35 采取行动。 如果监理或仲裁员裁决， 监理的指示全部或部分有误，在承包人遵守条款第14、 23 和 32 条前提下，监理（或仲裁员）可以根据

33、第14 条给予延长工期或费用补充。10.8 承包方违反指示如果承包人未能或拒绝根据第10.7 条的规定执行监理的指令，雇主有权在不损害其他权利和救济途径的前提下雇用他人来执行指令的未尽事宜，因此而发生的任何损失，费用、精品文档精品文档成本和索赔，业主可从向承包方索取。11. 管理11.1工作日和工作时在不违反合同和噪声污染控制相关成文法（包括环境保护与管理（施工场地噪声控制）条例） 的前提下， 除非得到监理的书面批准，否则承包方不能在晚上或周末或节假日对需要监管的工程进行施工。 除非在晚上或周末或节假日的情况不可避免， 又或者是出于挽救生命、财产或保证工程安全的目的。 在这种情况下， 承包方应

34、尽快通知监理。 就本条而言，“夜间”一词指的是从下午 6 点到次日上午 8 点这段时间。11.2 承包方的代表（ 1） 承包方应指定一个有相应行为能力和权限的人为其代表（以下简称“承包方的代表”），并书面告知业主和监理该代表的姓名。在工作时间，承包方代表应驻守施工工地，全程监管项目的实施， 知道实质性竣工后缺陷保质期结束为止。 监理向承包方代表作出的指示应视为向承包方的指示。（ 2）监理有权对承包方代表的雇佣和持续雇佣提出反对， 如果监理对承包方代表提出书面反对，承包方应立即将他从现场调离。监理的反对不能出于不合理原因或个人情绪。11.3 工人和其他人员的撤换承包方应雇佣在各自的职业领域、行业

35、中有能力、有经验、又细致的工人。如果监理认为某人行为不端、 能力不足或者玩弄职守， 并且其存在已经到了无法忍受的地步， 监理有权要求承包方将其撤换。并且，如果没有监理的书面同意，不得再雇佣该人员在本工程工作。11.4 监理对项目的可达性监理和其授权的人，可以在任何合理时间，进入工程所在地，以及设备、材料、产品或工程正在加工、处理、储存的工厂、车间、仓库等地，进行检查。承包方要保证其分包对监理及其授权人的项目可达性。12. 进场和开工12.1 开工承包方应在以下日期开工：（ a）在中标函中规定的日期；或（ b）如果中标函中没有开工日期规定，以监理书面指示的日期为准。此后，承包方应尽职尽责根据合同

36、约定、施工方案和监理根据第9 条款批准的修改变更方案按时完成工程。工期应从承包方根据本条规定开工之日起算。12.2进场除非合同有明确规定，雇主应在承包方根据第12.1 条开工日期之前，将开工之时所需要的项目场地移交给承包方，并根据合同和施工安排逐步将剩下的场地移交给承包方，以使承包方能按照合同的规定进行施工。承包方应办理占用和使用该场地所需要的许可证，并尊重第 12.5 条中规定的业主的权利。施工暂不需要进入的场地，可能是项目已经竣工的部分（无论是否已签发的实质性竣工证书），可能是现阶段不用密集施工的场地，承包方按情况精品文档精品文档进入。12.3 未能移交场地如果雇主不能按照第12.2 条规

37、定移交全部或部分场地，在承包人遵守条款第14、23 和32 条前提下，监理可以根据第14 条给予延长工期，并根据第32 条给予承包方合理的费用和损失补偿。12.4 访问权等承包方应自费获得实施项目所需要的场地使用权和访问权（包括地役权） 。承包方还应自费解决施工场地外产生的额外的住宿和土地需求。12.5 其他承包方（ 1）业主有权雇用或以其他方式带任何人进场从事非本合同下的工作，不论合同是否有提供有关该工作资料。 这些人员只对业主负责， 而不应被视为分包， 承包方要允许其在工地从事任何工作。 为了避免误会， 在工地中或附近从事非本合同内工作的授权机关或法定董事会不会被视为业主的承包方，也不会被

38、认为是业主负责的人。（ 2）如果上述由业主雇佣人员从事的工作将直接影响到本合同下的工程进展，那承包方将检查其工作， 并书面向监理汇报任何工作中的明显差异或缺陷， 可能对工程施工产生重大的不利影响。 如果承包方未能向监理报告此类情况， 则被视为承包方认为这些工作质量可接受为工程的一部分。13. 暂停13.1 工程暂停（ 1）如果监理认为有必要，在其书面指示之下，承包人应暂停全部或部分工程。在工程应暂停期间，承包方要根据监理要求合理保护工程或部分工程。（ 2）根据条款第13.2、23 和 32 条，监理可以批准补偿承包方投标时应该考虑到的费用之外的，并且是为了执行监理指令而产生的损失和费用。根据第

39、14 条，监理可以批准承包方工期延长，除非这些指示、损失、费用、成本和赔偿或工期延长有如下情况：（ a）合同中另有规定的；或（ b ）由于承包方违约或由承包方有责任克服的状况所引起的；或（ c）工程实施所必须活着为了保证工程或部分工程的安全。13.2 超过 90 天的暂停如果监理书面指示工程或部分工程暂停超过90 天，除非暂停是合同所规定，或承包方违约导致工程暂停不得不延长，或者出于对工程或部分工程安全的考虑，承包方可以书面向监理要求在收到本申请后30 天内复工。 如果该申请未在30 天之内得到批准， 承包方可以继续书面提出要求，如果停工部分只影响部分工程，则根据第19.1 条款规定视为部分遗

40、漏处理；如果停工部分影响全部工程，则业主根据第31.4 条款在 30 天内发出“终止通知” ，并根据 31.4（ 2）条获得相应赔偿。14. 工期精品文档精品文档14.1 在工期内完工承包方应在以下工期内完成工程或工程的一部分：（ a） 中标函；或（ b）附录，如果有。14.2 工期延长如果因下列事件导致延误，而且承包方已经尽职尽责并采取了合理措施避免或减少延误时， 监理可以根据实际延误情况适当延长全部工程或部分工程的工期。 工期延长可以是前瞻性或回顾性的，可以是原竣工日期前或后的：（ a）不可抗力。（ b）异常恶劣的天气状况或严重的雾霾情况， 其评估须按照合同中的有关规定进行。（ c）工业行

41、动、工人罢工、停工、影响项目相关的贸易禁运，与工程相关的材料或货物的准备、 制造或运输过程的封锁， 而这些都不是因为承包方或任何分包商的不合理的行为或违约引起的。但是，这些工业行动、工人罢工、停工、封锁或禁运造成的延误，仅适用于新加坡。（ d）第 25.2 条种“意外风险”一个或多个。（ e）符合第 7.1 条法律、法规、附则或公共部门和公共服务公司的任何规定。（ f）火灾、风暴、雷电、大风、地震或洪水。（ g）非合同规定但由监理按照第 10.4 条款提出的测试， 依照条款第 10.6 揭露、开口检查工程，除非测试或检查结果发现设备，材料，产品或工艺没有按合同规定。（ h）任一变更指令。（ i

42、 ）监理针对某暂定项目发出指令，但只有当这些指令引发了暂定项目下的一个变更。（ j ）业主未能按第 12.2 条规定，将项目现场或部分现场提供给承包人。（ k）监理根据第 13.1（ 2）发出停工指令。（ l ）承包方根据第 3.4 条发出了通知，但监理没有在合理时间内提供实施工程必要的图纸、指示或者其他信息。（ m）业主雇佣的其他承包人所从事的非本合同工作出现问题或疏忽。（ n ）本条款没有提及的业主的阻止合约执行或违反合约的任何行为。（ o ）监理根据第 18.4 条作出检查指示，并且检查发现了非承包方负责的缺陷、收缩或其他故障。（ p ）第 5.2 条所规定的不利的客观状况。（ q ）本

43、条款 14.2 没有提及，但合同中明确指出的其他工期延长理由。但是，因承包方违约或违反合同行为而导致的业主或监理采取必要行动的情况下，承包方无权获得工期延长，或放松工期。14.3 通知（ 1）如果承包方认为工程进展或完工将要或已经因第14.2 条所述的事件而延迟，他应立即向监理书面报告事件，无论如何不得超过事件发生之后的60 天。如果承包方认为事件符合第 14.2 条下工期延长的条件，则应当在通知中，或不迟于60 天内报告监理相关情况，连同适当的合同资料，并解释工程可能全部或部分延误的理由，以及延误时间及工程延期长度要求，还有事件对条款第9 条已经认可的施工方案的影戏。书面报告和60 天内详尽

44、信息的提供将是得到工期延长的先决条件。参照条款14.3（ 2），监理应在收到报告的60 天内书面通知承包方，该事件是否适用于批准工期延长。精品文档精品文档（ 2）如果监理认为承包方提供的材料以及相关参考信息并不足以判断是否批准承包方的申请，监理可以要求承包方在 14 天或监理规定的其他时间之内提供进一步的有关延误事件的详情，拟采取或已经采取的防范和补救，以及监理认为有必要提供的其他合理要求。（ 3）当监理已经获取足够信息判断是否批准承包方的申请，监理在合理时间内书面通知承包方， 为了完成工程所需要的公平合理的全部或部分工程工期延长的时间。监理将考虑合同中遗漏项目的影响及程度，以及考虑其是否为延

45、误工期的原因之一。监理还应考虑可能引起延迟的事件或由于承包方的行为或违约导致的延误同时存在的情况。（ 4）承包方应根据条款 14.3（1）的要求提供资料， 如果承包方未能向监理提供足够的信息以便其审批承包方的申请，在考虑了第14.3（ 3）条款中的所有事项后，监理仍可以就现有资料决定， 为了完成工程所需要的公平合理的全部或部分工程工期延长的时间（视情况而定），并书面通知承包方。（ 5）承包方应遵守条款第14.3（ 1）的要求， 如果承包方不满意监理对于工期延期的决定并打算发起争议处理，承包方不能参考监理或仲裁人根据第35 条或其他（或其他法庭）提出比监理根据第14.3 条所决定的工期延长时间更

46、长的时间，或者提交监理作出决定之前没有提交的其他证据。 监理或仲裁人 （或其他法庭） 都不会考虑监理作出原始决定之后提交的新证据。15. 赶工15.1 通知赶工如果因任何原因未批准承包方延长工期，而监理又对工程或部分工程的进度不满，可能影响工程全部或部分竣工时间，则监理会书面通知承包方。承包方应采取必要的措施加快进度， 按照合同完成全部工程或相关阶段或部分工程。在监理的要求下，这些措施包括据第9 条规定修订或修改经过审批的施工方案。除非监理根据第19.1（ f）条签发变更，否则承包方无权就这些措施索取额外费用补偿。15.2 赶工如果接到监理根据 15.1 条发出的赶工通知， 承包方认为有必要在

47、晚上或周末或节假日赶工，可以向监理提出申请，后者不能无理拒绝。16. 违约金16.1 承包方支付违约金（ 1）如果承包方未能在工期内或未能在根据第14 条所延长的工期内实质性完成工程，承包方应向业主支付或允许业主按附录中规定的费率或费率计算在该期间内未完成工程的违约赔偿金， 并向承包方追讨这笔违约赔偿金额。支付或扣减违约赔偿金额不会减免承包方在合同下的义务和责任。（ 2）第 16 条规定也适用于附录规定的违约金费率独立计算的工程或工程任何阶段或任一部分。16.2 违约金减免如果在工期规定竣工日期前，监理已经签发了工程任何部分的实质性竣工证书（或，如适用，附录中规定的工程部分） ，承包方仍然有责

48、任就工期内未完工工程进行赔偿，但赔偿金额（或，如适用，附录中规定的工程部分）将以实质性竣工证书日期后的延迟时间段，精品文档精品文档如合同中没有其他规定，按照竣工工程价值除以全工程（或者，如果使用，工程的特定部分） 。16.3 普通法中业主获赔权利如果业主出于任何法律理由不能追讨违约损害赔偿，业主仍有权根据普通法以及本合同有关违约赔偿方面的规定追讨这些损失、费用、成本或损害赔偿。承包方支付这些损失、费用、成本或损害赔偿的责任不会因其在其他规定下应该支付的赔偿金金额而得到限制。16.4 延迟时间的延长为避免疑惑，如果承包方未能在工期内完成工程或工程任何阶段或部分工程，而施工因第 14.2（ g）条

49、款的任一事项所延误，业主获得赔偿的权力不会受损，如果承包方不违反第 14 条款规定，监理应根据第 14 条款规定给予工程或工程某阶段或部分的工期延长。17. 实质性竣工17.1 实质性竣工证书（ 1）当承包方认为整个工程已基本完成，他可以书面通知监理并用规定的格式承诺在缺陷责任期内完成任何未完成的工作。在收到上述通知和承诺的 21 天内，监理应采取以下行动：（ a）向承包方发出一份实质性竣工证明书，一份副本发给业主，说明工程根据合同实质性完工的日期；或（ b ）向承包方发出书面说明，指出在颁发实质性竣工证明书之前，承包方还需要完成的工作。在没有收到承包方通知和承诺书之前，监理仍然可以酌情对承包

50、方采取第17.1（ 1）（ a）和 17.1（ 1）（ b）条款中的行动。（ 2）如果监理根据第 17.1 条（ 1）（ b）已发出指示：（ a）可以通知承包方任何在指示发出前到竣工之时影响工程实质性竣工的缺陷；和（ b）承包人在根据监理指示完成工程并得到监理认可之前，不可获得实质性竣工证书。17.2 补救工作实质性竣工后， 承包方占据工地的许可证将终止。 但如果还有未完成工作 （并在缺陷责任期内整改缺陷） ，在书面通知监理之后，承包方应被允许再次进入工地，迅速地无拖延地开展工作。17.3 阶段和部分竣工（ 1）按照第 17.1 条规定的程序，在以下条件下，承包方可以要求监理签发实质性竣工证书

51、：（ a）在附录中就某一阶段或部分工程提供了一个单独的竣工时间；（ b）工程的某一实质性部分已经完成被得到监理认可，合同中规定情况以外，被业主占用的：或（ c）监理发出指示，在工程整体竣工之前就提前被业主占用的工程部分（在合同中没有规定的，或者未经承包人同意） 。（ 2）第 17.1 款的规定同样适用于第17.3（ 1）条款的规定。精品文档精品文档18. 缺陷18.1 完成余下工程和补救缺陷为达到合同提出的要求和条件，在缺陷保质期到期日或之前，承包方应：（ a）实质性竣工日期之或监理指示的日期前， 迅速地并且没有耽误地完成余下工程（无论是否为承诺书内容） ；和（ b）在缺陷保质期内或保质期过后 14 日内，承包方应在监理的指示之下随时执行工程的修改、重建和修补缺陷、收缩或任何性质的其他故障。为了避免疑惑， 承包方遵守本条款的义务， 不会损害业主在针对本工程或部分工程或阶段性工程、由供应商或分包提供的保函条款下的权力。18.2 修补缺陷的费用如果监理认为有必要，条款18.1