厦门市劳务分包合同

1、厦门市劳务分包合同篇一：厦门市建筑劳务分包合同备案表附表 3：厦门市建筑劳务分包合同备案表注：此表由劳务发包企业和劳务分包企业共同填报后送 受理窗口；备案部门收件后将一份传递给市建设行政主管部 门以便其实施有关监管工作。- 1 -篇二：建筑劳务分包合同 （完整版 ）建筑业劳务分包合同编号： 工程名称：甲方（工程承包人）企业名称：法定代表人：证书编号：企业注册地址：联系电话：乙方（劳务分包人）企业名称：法定代表人：证书编号：注册资本金： 资质类别： 增项内容：企业注册地址：联系电话：年月日告知事项欢迎参与贵阳市工程项目建设，在我们真诚为你服务 的同时，请自觉遵守国家和贵州省、贵阳市建筑市场的有关

2、规定，本 合同与国家、省、市新颁布的法律、法规、规章不符的，按 照新的法律、法规、规章执行。如违反本合同签订内容的， 除按有关法律、法规惩处外，还将在贵阳市建委上劳务企业 及个人信用档案中予以公示通报。甲方（工程承包人）：乙方（劳务分包人）：甲方经招投标于 年 月 日与（以下简称“发包人”） 签订了（以下简称“工程承包合同”），承建业主投资建 设的工程项目（以下简称“本项目”）。在甲方组织的本项目 所需劳务分包招投标中，乙方充分了解甲方的企业情况、管 理体系与制度，以及本项目的情况，并参与了此次劳务分包 招议标并获中标。为明确甲、乙双方的权利义务关系，保证 甲方与发包人签订工程承包合同完全履行

3、，依照合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程劳务分包事项协商一致，订立本合同第一条 乙方企业与资质情况 营业执照及登记机关： ； 资质证书号码： ； 发证机关： ； 资质专业及等级： ； 复审时间及有效期： ； 税务登记证号： 开户银行及帐号： ； 第二条 工作概况1、 工作名称：；2、 工作地点：3、 工作范围与内容：（1）（2）。 具体工作范围及工作内容可参照甲方和发包人所签订 的工程承包合同。4、劳务分包形式为下列第种：（1）自带本合同附件 所列设备架料及辅助工具的成建 制劳务分包；（ 2）自带本合同附件 所列基本劳务工具的成建制

4、劳务分包；（3）分包分项劳务分包。（4）其他形式：5、工作期限：开工日期：年月年月天。其中：工程，天内完成：6、工作质量：按工程承包合同有关质量的约定、国 家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工 程质量评定标准的要求，本工作必须达到质量评定等级。第三条 双方责任1、发包方责任： 发包方必须使用有相应资质的劳务承包队伍（砌筑、抹 灰、木工、钢筋、混凝土、脚手架、油漆、石制作、模板、焊接、 水暖电安装、钣金、架线等类别） ；劳务发包人对所承接的 建筑工程的质量、安全、进度等总负责。劳务发包人应当在 施工现场显著位置明示建筑劳务作业的类别、数量、延续时 间、劳务分包人名称、 劳务队长、 技术

5、员和各班组长等信息； 并为劳务承包人提供必要的临时设施、作业要素和作业面。 劳务发包人应当严格履行合同条款，按照合同约定及时、足 额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发 放建筑劳务工工资。劳务发包人应当严格履行合同条款，按 照合同约定及时、足额向劳务承包人拨付建筑劳务作业款，并监督劳务承包人发放建筑劳务工工资。2、承包方责任劳务承包人不得超越资质许可范围承接、组织建筑劳务 作业；劳务承包人在实施建筑劳务作业过程中，应当在合同 约定范围内服从劳务分包人的调度安排，接受劳务分包人的 监督管理，确保建筑劳务作业的质量和安全。第四条 合同文件合同文件由下列部分组成，并按其组成先后顺序解释

6、：1.甲方与工程项目分包人签订的与本劳务合同相关的 工程承包合同或工程分包合同除工程价格及结算以外的部 分；2.本合同；3.本合同附件；4.甲方招标文件，乙方投标文件；5.甲方如下内部管理办法： ；篇三：劳务分包合同劳务分包合同合同编号： WLXX002工程名称：神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站钢结构 工程发包方：神东天隆集团工程建设有限公司第一分公司承包方： 京丰诚彩钢钢构有限公司签订日期：XX年05月03日劳务分包合同 发包方：神东天隆工程建设有限公司第一分公司（以下 简称甲方）承包方： （以下简称乙方） 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包 合同管理条例 及国家相关法律、 法规和公司

7、文件相关规定， 遵循平等、 自愿、公平和诚信的原则， 结合本工程具体情况， 为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方 友好协商就神华神东煤炭集团万利一矿灌浆站主体钢结构 工程（主要施工内容包括：灌浆生产车间、储砂棚主体钢屋 架（包括紧固件、连接件、配件、辅料） ，基础预埋钢结构 地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯板；钢结构外刷底漆及 防火涂料，屋面排水天沟，主体门窗，配电室及值班室屋顶 结构、屋面板，配合其他工种施工等。一、承包范围 甲方提供施工图纸，但不提供施工机具，乙方包工包料 施工（包括施工机械、辅料） 。乙方施工范围包括灌浆生产 车间、储砂棚主体钢屋架（包括紧固件、连接件、配

8、件、辅 料），基础预埋钢结构地脚螺栓，主体外围护结构岩棉夹芯 板；钢结构外刷底漆及防火涂料， 屋面排水天沟， 主体门窗， 配电室及值班室屋顶结构、屋面板，配合其他工种施工等。至工程完工验收，交付甲方。施工期间乙方负责与甲方协调 关系（包括甲方提出的临时系统方案等） 。二、承包价款 （柒拾叁万捌仟圆整）万元，乙方进场 之日起，主体施工工期为 15 天（ 主体包括钢结构、岩棉夹芯 板围护 ） ，至合同全部内容施工完毕工期为 20天，不能按时 完成罚款 5000 元。承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工 资和调遣费： 大、小型机具费用； 各类材料的场内二次倒运； 自然气候影响停水、停电、待

9、料等不可预见工日费用；包括 周转材料； 劳动保护用品费用 （安全帽、 安全带、 手套等）； 安全防护设施的搭拆（安全、防护栏杆、防护棚等） ；文明 施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用 工）；承包工程范围内的测量放线、材料试验、电工、机械 设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取 的措施用工费用； 原材料送检试验费用。本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它 因素变化而调整变动。三、开工日期自乙方进场开始计算，工期为 15 天。乙 方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计 划）。四、付款方式 工程竣工后由甲方组织建设单位、监理单位对乙方工程 进行

10、验收，工程质量达到现行国家工程验收标准合格后，运 行正常。签合同后付乙方首付款 5 万，乙方工程材料进入灌 浆站施工现场后甲方付乙方工程款 50。工程验收合格后， 甲方付给乙方工程款 95%,剩余5%作为质保金，一年后付 清。五、 甲方责任1、 甲方向乙方提供设计图纸、变更图纸及施工有关资 料、文件。甲方提供临舍，其它生活设施和人工费用均由乙 方负责。2、 甲方监督乙方使用合格施工材料。3、 甲方向乙方指派施工技术员进行技术交底，监督检 查乙方在施工中存在的问题。4、 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。5、 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生 产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指

11、挥、有违法乱 纪行为的人员予以清退。6、 协助乙方办理现场施工人员出入证件（到当地派出 所办理暂住证，其费用由乙方自理） 。六、 乙方责任 1、乙方应严格按图施工，确保工程质量及进度。遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度， 做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。乙方要严格按照设计文件和国务院颁发的建设工程质量管理条例及国家、神华公司现行的技术标准进行施工。 必须达到国家及神华公司现行的合格工程质量验收标准。2、乙方在施工过程中遇到施工现场与设计图纸不相符 之处，应与甲方协商征得甲方同意后方可继续施工。在施工 中乙方不按图纸施工造成材料浪费返工，一切由乙方承

12、担。3、乙方施工人员进入工地后应遵守工地纪律，文明、 安全施工。甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付工程 款的情况下， 乙方不得因此而影响正常施工， 不得聚众闹事， 做到对甲方的谅解。4、因乙方安全措施不利及违规操作造成的安全事故， 由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关。5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已 完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行 承担由此引起的一切经济损失及各种罚款：6、按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同 并按合同所约定的条款支付务工人员工资（务工人员工资每 月造册备案） ，承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地 相关行政部门的处罚及责

13、任后果；7、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技 术熟练等条件；禁止 18 岁以下的未成年人和 50 岁以上的老 人及体弱病残人员； 禁止使用不法人员， 禁止使用回族人员， 乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。8、乙方必须确保施工时的规范用电，晚上加班必须派 专人值班。9、乙方做到施工现场文明施工、管理施工人员文明施 工，在施工现场不打架、斗殴。 10 、乙方要严格按照设计 文件和国务院颁发的建设工程质量管理条例及国家、神 华公司现行的技术标准进行施工。必须达到国家及神华公司 现行的合格工程质量验收标准。11、质量缺陷的经济责任12、凡乙方所承包的工程项目，出现质量不合格

14、或质量 缺陷，均由乙方负责返工或修复工作， 其费用（人工、 材料、 机械）由乙方承担。13、乙方四个工种的作业队带班长，参与项目部安全质 量责任制考核并进行同样的奖惩，享受同样的福利待遇；具 体考核情况，见相关责任考核制度。七、施工验收1乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施 工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知 验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步 验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明 乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。竣工验收时， 业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷， 乙方应无偿维修

15、，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期 已经甲方验收而减轻乙方责任。2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣 工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时， 乙方应按甲方的指令予以配合。 （配合第三方工作的费用另 外协商）八、工程保修1保修范围、期限： _壹年 _2保修期间，乙方应在接到维修通知后按甲方要求内 容和时间派人维修，若乙方未按甲方要求执行，甲方可委托 其它单位或人员修理，其费用由乙方承担。九、保险1乙方负责人必须为从事危险作业的人员办理意外伤 害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备 办理保险，支付保险费用。2保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措 施

16、减少损失。十、 争议1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商 解决；否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履 行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果；2 1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止 合同；22 调解要求停止合同工作，且为双方接受；23 仲裁机构要求停止合同工作；24 法院要求停止合同工作。十一、 不可抗力1按照标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业 主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方项目经 理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失， 甲

17、方应协助乙方采取措施。3因不可抗力事件延误的工作时间相就顺延。4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能 免除迟延履行方的相应责任。篇四：劳务分包合同劳务分包合同承包人：创新誉州（河南）房地产开发有限公司分包人：河南新朝建筑劳务有限公司依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实 信用的原则，鉴于 创新誉州（河南）房地产开发有限公司 以下简称为“发包人” ）与承包人已经签订施工总承包合同 （以下称为“总包合同” ），承、分包双方就分包事项协商达 成一致，订立本合同。1、分包工作对象及内容工程名称：汝州圣庄园 工程地点：风穴路与北环路交叉

18、处 分包范围：圣庄园住宅工程 S1、 1#、2#楼和相应的地 下室部分的土建、安装工程（土方开挖、垫层和土方回填、 主体、屋面工程、内外粉刷装饰、水、电安装工程。粉刷装 饰工程至内外墙面压光、厨卫墙面贴外墙砖处搓毛、地坪结 构层误差控制在允许范围内，不作找平层外墙面压光。顶棚 为水泥浆十胶批平。走道、楼梯间等公共部位和地下室按设 计全部作好。水进户加阀门，电线、开关、插坐全部作好。 本合同不含防水和外墙面油漆、 涂料和面砖工程等。 S1 内部 的楼梯及墙体施工数量由甲方指定。提供分包内容：劳务分包（含人工、机械、模板、脚 手架等除主材外的所有辅材和劳动保护、防护用品。 ）2、分包工作期限：开始

19、工作日期：XX年6月 日，结束工作日期：XX年3月曰（共计9个月，实际开工时间以书面 通知为准）3、质量标准：工程质量按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准验收， 本工程必须一次达到质量评定合格等级，主体结构为“中州 杯”标准。4、合同文件及解释程序、组成本合同的文件及优先解 释顺序如下：1)本合同；2)本合同附件；3)本工程的总包合同。5、图纸：承包人应在分包工程开工5 天前，向分包人提供图纸三套，由分包人自备和工程相关的标准图集壹套。6、项目经理承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为7、承包人义务组建与工程相适应的

20、项目管理班子，全面履行总包合 同，组织实施施工管理的各项工作，对工程工期、质量、进 度、安全等向发包人负责。除非本合同另有约定，承包人完成施工前期的下列工作：1)向分包人交付具备分包作业开工条件的施工场地， 发包人提交的施工场地所具有的实际条件；2）向分包人提交施工用水、电源；3）向分包人提供相应的工程地质和地下管线路资料；4）向分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标。审 核分包人的季、月施工计划、物资需用量计划。监督分包人 对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验 化验等控制措施的实施。负责工程技术交底，组织图纸会审，负责验收测量定 位

21、、沉降观测。按时提供图纸，及时交付应供材料。按本合同约定，向分包人支付工程款。负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现 场工作关系。负责分部、分项工程施工方案的审批。按照地方法规及业主要求对施工现场管理、工程质量、 工程进度、安全生产、文明施工等各项工作进行规范管理。负责办理与发包人合同履约工程中的洽谈、签证及工 程进度报表及工程结算。8、分包人义务熟悉总包合同中相关工程质量、进度、安全文明施工 等相关的要求，对 本分包合同范围内的工程质量、进度、 安全、文明施工等向工程承包人负责。应组织良好的施工设 25备和具有相应岗位证书的熟练工人投入工作，不得将分包范 围内的工作再分包。未经承包人

22、授权或允许，不得擅自与发 包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规 章制度。分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月 日提交下月 施工计划，并按阶段工期的要求提交阶段施工 计划，必要时按承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完 成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经承包 人批准后严格实施。严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及 施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。 科学安排作业计划， 投入足够的人力、 物力，保证工程工期、 安全、质量、文明施工等要求，加强安全教育，建立满足项 目需要的安全管理体系，配备相应的人员，认真执行安全技 术规范，严格遵

23、守安全制度， 落实安全措施， 确保施工安全； 加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫 等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。承担由 于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、 现场脏乱等造成的损失及各种罚款和费用。自觉接受承包人项目经理、质检员、安全员的管理和 指挥及有关部门的管理、监督和检查，严格遵守承包人现场 管理有关规定，接受工程承包人随时检查其设备（所用机具 设备必须符合相关部门要求， 并取得相关证照），材料保管、 使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。若有 违抗行为，视情况扣减分包人费用直致清退出场。积极与现 场其他单位协调配合，照顾全局。按

24、承包人统一规划堆放材料、机具，按承包人标准化 工地要求设置标示 牌，搞好生活区的管理，做好自身责任 区的治安保卫工作。按时提交报表、原始施工技术经济资料，配合工程承 包人办理交工验收等相关工作。做好施工场地周围建筑、构筑物、地下管线和已完工 程部分的成品保护 工作，因分包人责任发生损坏，分包人 自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。除非本合同另有约定，分包人应对其作业内容的实施、 完工负责，分包人承担并履行总包合同约定的、与分包作业 有关的所有义务及工作程序。分包人的其它义务：分包人应严守承包人商业秘密，不得将本分包合同传 递与第三方以及向第三方泄漏本分包合同内容。不得向第三 方（包括发包

25、人）透露双方的隶属关系。如果分包人违背本 条款因此给承包人造成直接经济利益和社会效益损害的，承 包人将有权不予分包人就本工程作任何结算并将其清除出 场，并由分包人承担一切责任。 分包人应对施工图纸保密，不得向第三方提供本工程 施工图纸内容，施工完后应将全部图纸（包括因施工已损坏 的图纸）交还承包人。 分包方现场必须配备生产、 技术、 质量、预算、设备、 材料和专职安全等相应管理人员，所有人员必须持有相应主 管部门颁发的行业上岗资格证书，现场负责人、技术负责人 等必须驻现场。配合承包人及发包人办理各类证照并提供相 应人员资格证书。 前期生活临建和生产临建设施人工费用均由分包人 支付。承包人前期修

26、建的生活临建及生产临建人工费用由双 方核定后由分包人向承包人支付。 分包方在签定本工程合同之日起，分包方向承包方缴 纳 50 万元工程履约保证金，以作为民工工资定时发放及工 程质量、进度、安全文明施工等的保证。 工程施工现场道路、料场硬化，空地绿化等现场标化 布置由分包方负责。 分包方进入施工现场后，按照相关部门要求应购买工 人商业保险，费用由分包方自行负责。 施工机具设备的安装费用由分包人承担。9、安全施工与检查 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格 按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 由于分包人安全措施不力，违

27、规违章作业等造成事故其责任 和因此而发生的一切费用，由分包人承担。 承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育。 对进入特殊环境进行作业的人员要进行培训。承包人不得要 求分包人违反安全管理规定进行施工。10、安全防护 分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震 车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开 始前应向承包人提供安全防护措施，经工程承包人审批后实 施。实施爆破作业，在放射、毒害性环境工作（含储存、 运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，分包人应 在施工前 10 天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的 安全措施，经承包人审批后实施。分包人在施工现场内使用的安全保

28、护用品如工作服、 安全帽、安全带及其他保护用品应符合工程承包人的统一规 定，如分包人需要时应由分包人提供使用计划，经承包人批 准后由承包人统一采购，费用由分包人承担。分包人施工过程中必须按规定作好“四口” “五临边”的防护工作，电、汽焊作业严格执行动火的规定。分包人使用的垂直、 水平运输机具设备， 电器、 木工、混凝土工的机具设备，必须是性能完好，证件齐全，经有关 部门检验合格的产品，其安装、使用、拆除严格执行相关规 定，严格报批、审验、交接等相关手续。分包人搭设的脚手架、防护架、工作平台、人行通道 等所使用的材料必须符合国家有关标准，搭设数量和形式必 须符合有关规范要求，严格施工、验收、交接

29、、使用、拆除 等环节的管理。11、事故处理分包人在执行分包合同中如发生死亡、重大伤亡事故时， 分包人应立即上报承包人和分包人的上级部门，同时按国家 有关法律、法规对事故进行处理。分包人承担因此带来的一 切经济损失和费用。12、保险篇五：新版建设工程施工专业分包、劳务分包合同示范 文本随着我国政府对建设领域一系列重要规范性文件的 颁布和实施，建筑行业的市场竞争也不断加剧，而建设施工 企业经营过程中，各环节所涉及的法律风险问题也日益增多。 当前，我国建筑领域出现了一系列新问题，其中不少是疑难 复杂的法律问题，集中反映在工程挂靠、转包、分包、违法 分包等工程承包问题上。已经在国内建筑市场上使用多年的

30、建设工程施工专业分包合同示范文本和建设工程施工 劳务分包合同示范文本，已严重不适应市场的需要和国家 法律、法规的规定，由国家工商局和住房城乡建设部组建的 示范文本修订课题组已完成新版建设工程施工专业分包合 同示范文本和建设工程施工劳务分包合同示范文本的 起草工作，各界征询意见已近完备将于近期内发布执行。为深入探讨后危机时代建设企业风险的新情况和新特点，加强企业内部控制和风险管理，积极谋划应对危机的对 策措施，提高投资效益，规范项目管理行为，及时了解应注 意的问题，提升合同管理水平，中国建筑教育协会决定举办“新版建设工程施工专业分包合同示范文本、新版建设工程施工劳务分包合同示范文本宣贯暨从典型案

31、例看工 程合同管理工程挂靠、转包、分包实务研修班”特邀请相关 单位参加会议。本研讨会仅为与相关单位探索、交流，不具有释法和对 具体问题做出行政解释的涵义。一、主要课题第一部分：最新建设工程施工专业分包合同示范文本 和建设工程施工劳务分包合同示范文本解读（一） 建设工程施工专业分包合同示范文本和建设工程施工劳务分包合同示范文本修改背景（二） 建设工程施工专业分包合同示范文本和建设工程施工劳务分包合同示范文本修改重点三）建设工程施工专业分包合同示范文本和建设工程施工劳务分包合同示范文本重点条文解读 第二部 分：工程转包、 违法分包、 挂靠等违法行为的认定标准（一）法律、法规对工程转包、违法分包、借

32、用资质 的相关规定 建筑工程施工违法发包转包违法分包等违法行为认定查处 管理办法（意见稿） （一）工程变更（签证）的主体、概 念与分类 （二）工程索赔的概念与特征及引发索赔的起因 第四部分：实际施工人的保护与限制 （三）工程变 更（签证）与索赔条款（共 40 处） 1 、变更、索赔延误的 工期、增加的费用和利润的条款（共9处） 2 、变更、索赔延误的工期、 增加的费用和损失的条款 （共 2处） 2 、变更、 索赔延误的工期和增加的费用条款（共 21 处） 4 、可以索 赔增加的费用条款 （共 6处） 5 、变更、索赔工期的条款 （共 2 处） （四）工程变更（签证）与索赔条款（共 22 处）

33、1 、 承包人承担延误的工期、 增加的费用和利润的条款 （共 5 处） 2、劳务分包人承担延误的工期和增加的费用条款（共 7 处）3、承包人承担延误的工期和增加的费用条款 （共 5处） 4、 赔偿承包人损失的条款（ 1 处） 5 、劳务分包人可以索赔增 加的费用条款（共 1处） 6 、承包人可以索赔增加的费用条 款（共 1处） 7 、变更、索赔工期的条款（共 2处） （一）法院如何认定“借用资质”？案例1:某钢铁集团下属钢铁有限公司与HYG）建工集团有限公司建筑工程施工合同补充协议纠纷上诉案案例2: YF建设集团股份有限公司与 W市电影发行放映公司建设工程施工合同纠纷上诉案（二）法院如何认定“

34、非法转包”？（三）法院如何认定“违法分包”？主要表现形式及建设行政主管部门判定条件（四）法院如何认定“谁是实际施工人”？ 司法实践 1：某省中建水电工程有限公司与贾某、某市 建立水利工程机械有限责任公司建设工程施工合同纠纷案（五）无效合同如何参照结算？案例 3：宁夏某房地产开发集团有限公司与泰兴市某建筑安装工程有限责任公司等建设工程施工合同纠纷案案例 4：贺某等与 JX 县房地产综合开发公司建设工程施 工合同纠纷上诉案（六）约定的管理费如何处理？案例 5：厦门市某实业有限公司与高某建设工程施工合 同纠纷上诉案”案例6:中铁XX局集团第X工程有限公司与广东省某工程公司等建设工程分包合同纠纷案（七

35、） 实际施工人的优先受偿权应否支持？（八） 实际施工人的优先受偿权应否支持？（九） 实际施工人对外商事行为的效力如何？（十）因实际施工人造成的工期或质量损失可否要求其 赔偿？案例 7： 孟某等与夏卓炎建设工程施工合同纠纷上诉案2 篇六：厦门市建筑劳务分包合同备案申请表 厦门市建筑劳务分包合同备案申请表工程编号： 年 月 日注： 1、此表由劳务发包企业和劳务分包企业共同填报 后送受理窗口；备案部门收件后将一份传递给市建设行政主 管部门以便其实施有关监管工作。2、请填写单位尽量采用打字填写，若采用手写，请书 写工整清晰。篇七：工程施工劳务分包合同 XX 年新 工程施工劳务分包合同发 包 人 ： 荣

36、成市住宅开发有限公司 项目部 （甲方）劳务分包人： （乙方） 经甲乙双方协商，本着平等互利诚信的原则，达成以下 协议：一：甲方将 工程 二：工期：自开工至完工。乙方按甲方要求编 制月度或阶段性的施工进度计划，做好与项目部的协调 工作，并服从于甲方项目部管理，安排好相适应的劳动力， 保证按合同工期完工，否则每延误一日，按结算价款的 3% 扣减。不允许乙方转包或再分包。三：甲方确保施工部位所使用材料、施工机械、周转材 料的供应，并负责供应到施工现场。提供具备开工条件的施工现场和能满 足作业需要的施工图纸、资料、水、电、施工管线及施工道 路等。四：工程质量：乙方必须严格按照本工程设计文件、现 行质量

37、规范及相关工程施工规范组织施工，服从甲方在质量方面的统一 管理，并随时接受甲方和监理工程师的抽查和重点检查，并 提供必要的检查条件。乙方所承包的工程，按现行建筑安装工程施工质量验 收规范要求进行验收，达到质量评定合格以上等级，方可 办理结算价款。凡因乙方原因造成的施工质量不合格的工程，乙方应在 甲方规定的时间内无偿返工返修，并达到工程质量验收标准。 由此造成的一切损失均由乙方承担。五 ：价款及结算方式：单价（ 大写） 款按每月实际 完成价款 70%支付，每次预付款时扣除该部分 5%作为合同履 行和安全生产保证金。合同期满无违约或安全事故时，保证金付清，否则抵作违约金或安全事故赔偿费。工程竣工结

38、算 时有保修期的工程留总额 10%为质保金，保修期按现行规定执行到期后付清。合同中 单价为全费用单价，包含乙方的工人工资、管理费、规费、 利润、税金、保险及因劳务分包人安全措施不力造成事故责 任和因此而发生的费用等，甲方不再承担其他费用。 乙方 每月必须将工人出勤工日、工资价格报甲方，经项目部审核 后报公司财务科， 工人工资必须由本人亲自领取， 不得代领六：安全及文明施工：本着安全第一的原则，乙方在开 工前必须为所有工人办理从事危险作业意外伤害保险并支付保险费用费 用。严格遵守甲方施工现场安全文明施工管理规定，严格按 照甲方安全文明施工交底内容进行施工。服从甲方的指令、 安排，对违反国家、地方

39、及甲方的安全、文明施工的有关规 定，甲方依据施工现场的安全文明施工管理规定予以经济处 罚。乙方对施工现场的施工人员的安全生产和各种人身安全 事故承担全部责任。七：违约责任：合同履行过程中所出现的违约行为由责 任方负全部责任，并承担由此引起的一切费用。八：补充条款： 九：本合同一式贰份，甲乙双方各执 一份，合同自双方签字之日起生效，结清工程款后终止。 本合同未尽事宜按甲方劳务分包队伍使用管理制度 执行。十：本协议如发生争议，双方协商解决，协议不成由荣 成市人民法院解决。 发 包 人： 承包方：住 址： 项目负责人：身份证号： 技术负责人：电话： 日期：年日篇八：劳务分包合同 劳务分包合同 甲方：

40、湖北双鑫建设工程集团有限公司（以下简称：甲方） 乙方： （以下简称：乙方）一、劳务人员：乙方施工技术人员不得少于2 人，安全员不得少于 2 人（必须人证一致） ，临时水电工不少于 2 人。 乙方材料人员由劳务公司自行安排，劳务安全保卫人员巡夜 不少于 2 人。二、卫生情况：乙方各劳务班组施工完成后必须做到工 完场清，包括各种上级检查的安全卫生。三、临时用水和临时用电：1）、临时用水：由甲方将临时用水接入到施工水池，水 池以外的施工用水，由乙方自行负责。2）、临时用电：总配电箱以后的全部电缆、配电箱均由 乙方自行购买（除塔吊、施工电梯的线缆和配电箱由甲方负 责），全部临时用电设施均由乙方负责安装

41、。四、劳务公司承包范围：1）、乙方承保范围：临建设施和甲方总承包合同中约定 的土建工程内容（保温、防水、抗浮锚杆除外）以及设计标 高以下超深部分的施工的所有内容。防雷接地预埋及焊接由 乙方负责安装。2）甲方提供塔吊、 施工电梯、 挖基础施工的小型挖机， 其余的机械设备均由乙方自备。3）、凡有止水螺杆的使用，均由乙方自备，需要检测检 查时，如：地基承载力试验、钢筋植金拉拔试验、钢筋保护 层检测、砼实体检测、节假日以及各种安全检查，乙方应派 人无条件配合工作。4）、抢险救灾时间，劳务单位应无条件配合，属劳务分 包合同范围内不允许出现计日工。劳务分包范围以外的除外。五、安全设施1、外围的防护必须按照

42、甲方施工方案进行搭设，包括 悬挑层的密闭防护、作业层的防护、四周的挑蓬防护、机械 设备的防护、 “四口、五临边”防护、电梯井内的水平硬防 护和软防护。2、卸料平台必须按照方案制作，先做样品，经检验合 格后方可全面制作安装。3、用于“四口、五临边”的钢管必须刷花杆，并按要 求架设。六、特殊工种证件必须做到“人证一致” ，要求持证人 员必须满足以下数量：1、信号工（司索工）有证人数不少于10 人；2、架子工有证人数不少 16 人；3、安全员有证人数不少于 2 人；4、电工有证人数不少于 2 人；七、奖惩管理1、未佩戴安全帽上现场人员：工人：罚款 50 元/ 人，同时相关班组连带罚款200 元 /人

43、管理人员：罚款 200 元/ 人2、外墙高空作业人员未系安全设施：罚款100 元/ 人3、现场打架班组罚款 5000 元/ 次，并驱逐该打架人员。4、 私自拆除外墙连墙杆件，罚款XX元5、 外架上放置木方、钢管等易坠落物品的罚款200 元 注：所有罚款必须以现金形式上交到项目部，用于项目部活动开支。八、双方方责任1、甲方负责放各栋号及楼层四大角控制线，其余轴线 及定位线由乙方自行负责。2、塔吊司机、甲方门卫及甲方管理人员的工资由甲方负责，乙方负责乙方管理人员及相关配套人员工资3、钢筋连接、拉拔试验费用由甲方负责，但测试结果 不合格后引起的复检费用由乙方负责。同时，各种送检材料 的试件准备工作均

44、由乙方负责。4、抗浮锚杆如由乙方施工，除原材料的其余工作全部 由乙方负责。如抗浮锚杆施工不由乙方施工，相关配合费用 约定为：如锚杆单位只包工，相关配合由乙方负责；如由锚 杆单位施工包工包料、乙方不负责配合工作。5、砼试块和砂浆试块由甲方负责，但乙方必须派人员 配合。6、乙方应按照设计图纸、现行规范、标准完成所含内 容的施工，并到达业主和甲方签订的工程质量约定和工期约 定。九、劳务单价劳务单价：365元/川，按照甲方给定图纸和国家规定的 计算建筑面积的方法计算。十、付款办法甲方支付乙方费用的时间为业主支付甲方到账时间，付 款比例按照甲方和业主签订的总包合同比例，即相关劳务付 款比例为劳务总价X相

45、关比例。十一、未尽事宜，双方协商解决。如协商意见不一致，向当地仲裁委员会裁决本合同一式四份，双方各持二份。本合同签字盖章后生 效。甲方（签字）乙方（签字） 甲方（盖章）乙方（盖章） 时间：XX年 月 日时间：XX年 月 日 篇九：劳 务 分 包 合 同劳务分包合同合同编号： XX-03-13发包人： 湖北中和惠民装饰工程有限公司（以下简称 甲方） 承包人： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，发包人和承包人双方就分包工程施工事项 经协商达成一致，在对本合同进行充分理解的基础上，自愿 订立本合同，并严

46、格执行。本合同中所涉及的有关词语定义如下：1、业主：指本工程的建设单位2、固定合同总价：完成承包范围内所有工程实体和所 有费用以及市场风险等的固定总价3、固定综合单价：完成承包范围内单项工程实体和所 有费用以及市场风险等的固定综合单价第一条：分包工程概况1、分包工程名称： 徐东欢乐新城 5 栋 1803-1804 办 公室装饰工程2、分包工程地点：武汉市武昌区徐东欢乐大道3、分包工程承包范围：包含但不限于图纸及清单范围 内的项目4、分包工程工作内容：包含但不限于图纸及清单范围内的项目5、分包工程承包方式： 包工包料（辅料）部分主材 甲方提供，详见报价单第二条：分包工程合同价款本分包工程合同价款

47、采用 固定合同总价，此合同总价除根据合同条款调整外，不得因人工、物料、保险、运输、税务、汇率等其它原因而 增减；合同价款：大写：人民币 陆万伍仟元整小写：元 固定综合单价（各工种各项目单价均不得因市场调整等因素影响而有所变更）详见合同附件以上价格为含税包干价，除完成本合同承包范围的约定 工作内容外，并负责履行在质量保证期内所应承担的各项义 务。合同价包括但不仅限于以下费用：1、按合同要求完成该项工程所需的人工费、机械费、设备费、管理费、设备材料运输保管费、成品保护费、各类与施工相关的财产、设备、人员的保险费、利润、税金等全部费用。乙方不得以任何理由要求增加费用或提高价格，如市场物价上涨、货币价

48、格浮动、生活费用提高、工资的基限 提高、调整税法关税及税务等政策性和非政策性价格上调因 素，都包含在固定合同总价和固定综合单价中。2、为保证施工而引起的必要的施工技术安全措施而发 生的费用。3、因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定 的保修、保养费。4、满足甲方对现场文明施工所发生的费用。5、税金按分包工程结算总价的 %计取，除当地另有规定必须由分包方缴纳外，均由甲方在支付工程款时代扣代 缴。工程结算、甲方付款时从乙方工程款中扣除。6、其他分项工程与之配合发生的配合费。 第三条：施工工期开工日期：本分包工程定于 XX年2月11日开工，具 体开工日期以甲方现场通知为准。完工日期：本分包工程

49、定于 XX年4 月25日完工。 合同工期总日历天数： / 天。乙方应根据甲方进度要求，在合同约定期限内完成承包 范围内的全部工作内容。因乙方原因造成工期延误，每延误 一天，乙方应向甲方支付 500 元 / 天 作为违约金，甲方有权 直接从乙方应得的工程进度款中扣除，无须事先通知或征得 乙方同意。工期延误超过 3 天，甲方有权安排其他施工力量进行 施工，费用由乙方承担；或将乙方清退出场，并扣罚所有工 程款，乙方承担由此给甲方及发包人引起的一切责任及损失， 并负责赔偿。乙方接到甲方的退场通知书的当日，无条件退 场。对于非乙方原因造成的工期延误，乙方须在发生工期延 误事件后的三日内书面报告甲方，经业

50、主书面确认同意后工 期相应顺延。第四条：工程质量与检验1、 本分包工程质量执行标准为GB50300-XX建筑工程 施工质量验收统一标准 ，质量完成目标为： 优良 标准。 乙方按照施工图、国家现行施工验评规范和技术条例组织施， 确保工程质量达到合同要求。2、乙方提供的材料，乙方施工前材料必须封样，提供 检验报告及合格证书，报甲方确认。3、乙方提供的材料，乙方应根据甲方认定的样品生产 供货，材料须清楚地标识品牌、生产厂家等相关信息后进行 封样管理，同时按照规范要求施工，工程质量确保达到本合 同标准。4、乙方提供的材料，乙方必须严格按施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料， 保质保量， 严禁不合格的

51、材料、 半成品、成品在施工中使用。乙方组织材料进场施工前，按 照规范要求，必须向甲方提供使用的材料和机械设备合格证 书、生产厂家及检验试验报告等相关资料，经甲方验收合格 后才能使用，否则，甲方有权拒绝未经检验的材料和机械设 备进入现场。凡进入工地现场的设备材料，只有在甲方开具 证明后才允许运出施工现场。5、施工过程中，甲方按规定进行检查，凡因乙方原因 造成的质量不符合要求，达不到本合同约定的质量等级，甲 方有权向乙方要求退货、返工、拆除、重新施工，乙方应无 条件满足甲方要求，并在要求的时间内完成，直至质量满足 合同要求。甲方也有权自行安排返工、拆除、重新施工，一 切费用均由乙方承担且工期不予顺延。6、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，乙方应 进行自检，并在隐蔽工程或中间验收前 48 小时内以书面形 式通知甲方验收。 验收合格， 甲乙双方在验收记录上签字后， 乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格， 乙方负责整改或返工， 直至满足合同质量要求。 第五条：付款方式：1、本工程无工程预付款 . 。2、乙方在 3 月 1 前水电安装完成，支付工程款壹万元 整（）；在 4 月 1 日前完成木工基础，泥水铺砖部分，支付 叁万元整（）；在 4月