一建建筑实务(合同管理).doc

1、合同管理一、合同示范文本1. 示范文本 构成：由 合同协议书 、通用条款 和专用条款 三部分组成。 附件 包括承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书。2. 建设工程施工 合同文件 （解释顺序 ）（ 1）合同协议书；（ 2） 中标通知书（如果有） ；（ 3） 投标函及其附录（如果有） ；（ 4）专用合同条款及其附件；（ 5）通用合同条款；（ 6）技术标准；（ 7）图纸；（ 8）已标价工程量清单或预算书；（ 9）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（补充、修改）均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。属于同一类内容的文件，应以最新 签

2、署的 为准 。【例题】某工程，专用合同条款规定：外墙瓷砖实行包工包料，待贴瓷工程结束验收合格后，按照工程签单和材料发票（ 10 万）据实付款； 通用合同条款 规定：外墙瓷砖工程验收合格后，按购买瓷砖时当地造价管理部门发布的材料中准价格（ 9.5 万）付款。如何解决。【分析】按照合同文件解释顺序，专用合同条款在通用合同条款之前，应按专用合同条款规定为依据，付款10 万元。二、施工索赔（一）概念：有合同关系的双方，在履行合同过程中，有损失发生，无责任无过错、不承担风险的一方向另一方要求补偿的经济行为。（二）成立的条件：损失已经发生；非承包商责任；非承包商应担的风险；在规定时间内（5 个 28 天）

3、提出了索赔。（三）索赔程序（ 1）承包人应在知道或应知道索赔事件发生后28 天内，向监理人 递交 索赔意向通知书； 未在 28 天内丧失索赔权利；（ 2）承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内，向监理人 递交 正式索赔报告；（ 3）在收到索赔报告28 天内 给予答复，未在28 天内答复 视为认可 ；（ 4）索赔事件具有 持续影响 的，承包人应按 合理时间间隔 （一般仍以 28 天为限）继续递交延续索赔通知；（ 5）在 索赔事件影响结束后 28 天内 ，向监理人 递交 最终索赔报告。（四）索赔内容工期：业主责任且延误时间 超出本工作的总时差，超出部分 可索赔。费用：业主的责任前提下，一般合理费

4、用 可以索赔。人工费窝工状态按部分工日费索赔工作状态按正常工日费索赔租赁机械按租赁费 索赔（无论闲置还是工作状态）机械费自有闲置状态按折旧费 索赔机械工作状态按台班费 索赔（五） 索赔成立 的事件（系业主责任）：甲供材延误或质量不合格；地质条件变化（化石、文物）；图纸延误或错误；工程 复检合格 ；非承包商原因 1 周内 停水停电累计达 8 小时 等。（六） 索赔不成立 的事件（系承包商责任）：乙供材延误或质量不合格；工程质量不合格；施工机械损害、大修、经修；工程 复检 不合格 等。（七）异常恶劣的气候条件：异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履

5、行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可在专用合同条款对异- 1 -常恶劣的气候条件具体情形进行约定或界定。 凡是 超出 “专用合同条款中约定或界定 ”的情形， 均视为 不可抗力事件。（若约定 3 天连续暴雨视为异常恶劣气候条件。当出现5 天连续暴雨，则其中2 天连续暴雨应视为不可抗力事件）承包人 应采取克服 异常恶劣气候条件的合理措施继续施工，并及时通知 发包人和监理人。承包人 因采取合理措施而增加的 费用 和（或）延误的工期 由发包人 承担。（八） 共同延误事件处理原则： 以责任在先者为准。123456789建设方施工方建设方原因，延误6 月 1 日至 6 月

6、 7 日，共计7 天；施工方原因，延误6 月 2 日至 6 月 9 日，共计8 天。他们共同延误时间6 月 2 日至 6 月 7 日，共计 6 天。这共同延误的6 天能否索赔？按照“共同延误事件以责任在先者为准”原则，这 6 天可以向建设方索赔。（九）合同争议的解决：和解、调解、争议评审、起诉或仲裁三、施工合同的类型：（一）总价合同、单价合同、成本加酬金合同。（对于承包商而言，风险依次降低）（二）总包合同、专业分包合同、劳务分包合同。总包选择分包商时必须坚持的原则是：主体 和基础工程 必须自己组织施工；分包商必须具有营业许可证，其资质必须符合工程类别的要求；必须经过业主同意 许可； 禁止层层分

7、包 。（三） 违法分包 （禁止转包）1. 总包单位将建设工程分包给 不具备相应资质 条件的单位的；2. 总包合同中 未约定 ，未经 建设单位 认可 ，承包单位 擅自 将其承包工程交由其他单位完成的；3. 总包单位将 主体结构 工程分包给其他单位的；4. 分包单位将其承包的建设工程 再分包 的（劳务可依法再分包）【案例】某建筑公司（乙方）于某年4 月 20 日与某厂（甲方）签订了修建建筑面积为3000 工业厂房（带地下室）的施工合同，乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为 42 元 /m3，综合费率为直接费的20%。该工程的基坑施工

8、方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖土机施工（租赁费450 元 / 台班）。甲、乙双方合同约定5 月 11 日开工， 5 月 20 日完工。在实际施工中发生如下几项事件：事件一：因租赁的挖土机大修，晚开工2d，造成人员窝工10 个工日；事件二：基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工15 个工日；事件三： 5 月 19 日接到监理工程师于5 月 20 日复工的指令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3；事件四： 5 月 20 日 5 月 22 日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工1

9、0 个工日；事件五： 5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路，5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于5 月 30 日挖坑完毕。【问题】（ 1）建筑公司针对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。（ 2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？（ 3） 假设人工费单价为23 元 / 工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少？（ 4）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？【分析与答案】（1）事件 1：索赔不成立。因为租赁的挖土机大修延迟开工属于承包商的自身责任。事件 2：索赔成立。因为施工地质条件变化是一

10、个有经验的承包商所无法合理预见的。事件 3：索赔成立。因为这是由设计变更引起的，应由业主承担责任。事件 4：索赔成立。这是因特殊反常的恶劣天气造成的工期延误，业主应承担责任。事件 5：索赔成立。因恶劣的自然条件或不可抗力引起的工程损坏及修复应由业主承担责任。（ 2）事件 2：可索赔工期5d（ 15 日 19 日）。事件 3：可索赔工期2d： 900m3/（ 4500m3/10d ）=2d。事件 4：可索赔工期3d（ 20 日 22 日）。- 2 -事件 5：可索赔工期1d（ 23 日）。共计索赔工期5+2+3+1=11d。（ 3）事件 2：人工费： 15 工日 23 元 / 工日（ 1+30%

11、） =448.5 元。机械费： 450 元 / 台班 5d=2250 元。事件 3：（ 900m3 4.2 元 /m3）（ 1+20%） =4536 元事件 5：人工费： 30 工日 23 元 / 工日（ 1+30%） =897 元。机械费： 450 元 / 台班 1d=450 元。可索赔费用总额为：448.5+2250+4536+897+450=8581.5元。（ 4）可以提供的索赔依据有：1）招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范；工程图纸、图纸变更、交底记录的送达份数及日期记录；2）工程各项经业主或监理工程师签认的签证；工程预付款、进度款拨付的数额及日期记录

12、；3）工程各项往来信件、指令、信函、通知、答复及工程各项会议纪要；4）施工计划及现场实施情况记录；施工日报及工长工作日志、备忘录； 工程现场气候记录，有关天气的温度、风力、降雨雪量等；5）工程送电、 送水、道路开通、封闭的日期及数量记录；工程停水、停电和干扰事件影响的日期及恢复施工的日期；6）工程有关部位的照片及录像等；7）工程验收报告及各项技术鉴定报告等；8）工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用等方面的凭据；9）工程会计核算资料；10）国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过

13、开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2 、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3 、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其