GE风机一年期维护承包规定规定合同

1、实用标准文案国华（东台）风电有限公司风电场风机一年期维护承包合同发包人：国华（东台）风电有限公司（以下简称发包人）承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司（以下简称承包人）年 月 日合同签订地：发包人公司所在地精彩文档第一部分 协议书发包人：国华（东台）风电有限公司承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国华 （东台）风电有限公司风电场风机 维护等事项协商一致，订立本合同。1、工程概况工程名称：国华（东台）风电有限公司风电场GE风机一年期维护（以下简称本工程） 工程地点：工程内容：2

2、、合同工期开工日期： 以发包人通知日期为准3、质量标准工程质量标准：按照附件一标准执行，且符合同行业通常的验收标准。4、合同价款本工程为“交钥匙工程”，合同总价为固定总价。合同价款为：单价每台人民币3860元，合计158260元（大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆 拾圆整）。5、本工程为风机维护工程，承包人向发包人承诺按照合同约定施工、 发包人在每台风机维护 工作完成后进行验收，工作合格在维护工作报表签字后视为本台风机维护工作完成。6、合同生效7.1合同订立时间： 以实际签字日期为准7.2合同订立地点：_发包人公司所在地7.3本合同双方约定：本合同自发包人、承包人双方盖章及其法定代表人或委托代理人签字

3、之日起生效，工程完成保修并返还质保金后终止。（此页以下无正文）风机维护细则1、承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司。2、维护类型：风机一年期维护。3、要求：一年期维护组由4 6名技术人员组成。4、风机维护价格：3860元/台风机。5、 维护41台GE风机，共计158260元，（大写：壹拾伍万捌仟贰佰陆拾圆整）。6、风机型号：GE1.5S。7、包含在报价中的服务内容：7.1、 工作范围内包括的定期维护项目（详见附件一）。7.2、维护技术人员的工资、日常食宿、通讯费、保险费、交通费。7.3、维护技术人员的安全用具：安全帽、安全带、安全鞋、滑块。7.4、随维护风机发生的故障处理。（风机零部件损坏引

4、发故障排故维修由发包人负责）8、不包含在报价中的服务内容：8.1、维护所需易耗品的供应。8.2、维修备品备件的供应。9、维护工期：9.1、 风机一年期维护（详见附件一）:每组每天一台，一年期维护工程应在开工后两月 内完成。9.2、因发包人、天气、自然灾害等原因造成的工作延误时间除外。10、其他因素10.1、承包人每天每组人员必须完成一台风机维护，承包人应根据发包人要求，做出工作 进度计划。10.2、 如由于非发包人原因造成工作停滞，工期停滞超过10天，发包人有权解除合同，承 包人应承担发包人因此造成的一切损失。11、进度计划承包人提供施工进度计划的时间：合同生效后十 日内。12、工期延误12.

5、1双方约定工期顺延的其他情况：除发包人书面同意外，不允许工期顺延。12.2因下列原因造成工期延误，经发包人批准后工期相应顺延：（1）因不可抗力的因素造成连续停工 30天以上时。（2）发包人由于非本身的原因不能履行合同。12.3承包人在12.1款规定的情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出 报告。发包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意 顺延工期。13、工程质量13.1、本工程应达到国家或专业的质量检验评定标准的优良等级，承包人应按现行的国家 施工验收规范和质量评定标准施工。13.2、承包人自报的质量等级标准为合同约定条件。13.3、承包人的质量

6、承诺。14、检查和返工工程经发包人验收如达不到约定条件，发包人可要求承包人返工，直至达到合同约定条件。 并由承包人承担返工费用。返工一次后仍达不到约定条件，承包人承担违约责任，并按合 同价格13 %支付赔偿金。因风机故障、漏油等自身原因导致定检工作量明显超出正常水 平，经发包人确认1天无法完成的，每组每增加1天工作量发包方另行补贴3860元。15、安全施工承包人应按国家、行业部门及神华集团公司、国华能源投资公司及国华（东台）风电有限公司 有关安全施工规定进行安全施工，并承担其自有人员在工作中的全部安全责任。16、工程款（进度款）支付双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：16.1、 发包人

7、应在承包人工作人员进入现场后预付工程款的20 %。16.2、 在工程竣工验收合格后支付合同总价的70 %，剩余10 %留作质保金，在工程完成 后60日内一次付清。16.3、承包人在发包人付款前（含预付款）须提供技术服务税务发票。17、由于承包人的原因造成风机故障或缺陷，除承包人自费修复和弥补达到设计要求外。 尚应视情节轻重，处以不超过合同总价 5%的罚款。18、承包人未经发包人事先书面同意，对工程项目进行分包或转包，发包人有权对承包人 处以合同总价5%以下金额的罚款，此外由于分包或转包单位进入现场对发包人造成工程质 量等损失的由承包人负责赔偿。19、 上述违约责任处罚金额累计不超过合同总价的1

8、5 %。20、由于承包人严重违约，发包人有权将承包人逐出现场。此时承包人在现场的机具未经 发包人许可不能运出现场，并应赔偿发包人由此而造成的损失。21、补充条款21.2发包人除允许因特殊情况变更所造成的工期延长外，不以任何原因延长承包人的工期21.2发包人不承担任何因工期拖延所产生的各项费用，如窝工补偿等。21.3如发包人认为承包人造成的工期拖延对发包人已产生实质性影响，发包人有权将承包 人剩余的工作量转包给另一方，并要求承包人承担相应的费用和赔偿责任。21.4本合同履行过程中产生的一切争议由双方协商解决，经协商达不成一致的，双方同意 将争议提交发包人所在地人民法院诉讼解决。21.5质保期内，

9、如因承包人原因工程质量发生问题的，承包人应负责无偿维修，并承担由 此给发包人造成的损失。21.6如因发包人原因使工程延期超过1个月，发包人应承担承包人相应的费用。22、因工作需要发包人需对承包人员工进行业务培训时，承包人不应承担任何培训费用。23、如续签合同，发包人应优先选择承包人作为合作伙伴，另除本合同以外的其他业务， 发包人需外包的情况下优先选择承包人承包。24、发包人如须用承包人员工进行合同外的工作时，应付给承包人相应的工作费用。发包人：国华（东台）风电有限公司单位代表：开户行：中国银行东台支行账号：38793508091001税号：320981782727166地址：江苏省东台市迎宾大

10、道电话 月 日承包人：江苏天赋新能源工程技术有限公司 单位代表：开户行：账号：税号:15号地址:电话:附件一风机维护报告花风机一年期维护风机编号：序号项目要求及检查要求维护人员签名备注控制柜内1导线及其端子检查接触紧固，无异味2过滤元器件检查及清洁检查完好，清除滤网上的灰尘3变频器及相关部件的外观检查检查尢异味，尢兀器件损坏4变频器冷却系统检查冷却液充足，冷却管道无渗漏5UPS测试（塔基4F5开关）断开UPS230v输入电源能持续3分钟6紧急照明测试断开照明230v输入电源，紧急照明能持续 1 小时塔筒内7塔基内外圈螺栓紧固及外观检杳，检杳无腐蚀损坏，300KN/

11、675Bar，用拉拔器紧固所有螺栓9792Nm8塔筒法兰连接螺栓：2800Nm，抽检10%，若有一个转动20 则紧固所有螺栓6425Nm9塔筒外观及螺栓检查腐蚀，油漆，裂纹检查无腐蚀，油漆脱落，裂纹现象10电源及控制电缆的检查检查紧固，绝缘破损，电缆无扭曲11偏航轴承-塔顶法兰2000Nm，抽检10%，若有一个传动20 则紧固所有螺栓，不得松动任一螺栓4590Nm12平台、铰链盖、扶梯和跌落保护检查检查无腐蚀，破损现象，连接紧固机舱内13偏航减速箱油位检查检查无泄漏，齿轮无噪音油位正常14偏航齿轮刷油脂刷CeplattynBL，加满自动润滑罐15偏航铜套的检查检查所有铜套，若任意一个49mm

12、应全部更换，用力矩扳手紧固铜套100+300 偏航铜套数据：16偏航铜套加注油脂加注400克mogul17偏航底座板-偏航轴承2800Nm，抽检10%，若有一个传动20 则紧固所有螺栓6425Nm18偏航轴承加注油脂加注 400 克 Fuchs Gleitmo 585K19电缆扭曲安全开关检查，固定20主轴与轮毂连接螺栓2800Nm，抽检10%，若有一个传动20 则检杳所有螺栓6425Nm21主轴承基座螺栓紧固3500Nm，紧固所有螺栓，若有一个可以转动，应做好记录，8032Nm22主轴承的润滑清理废油旨，加注800克FAG23检杳主轴承碳刷20mm更换24齿轮相低速轴收缩盘螺1700Nm，抽

13、检10%，若有一个传动20 栓则紧固所有螺栓3901Nm25齿轮箱连接-底座螺栓2800Nm，抽检10%，若有一个传动20 则紧固所有螺栓6425Nm26齿轮箱目视检查：泄漏， 油位）泄漏，破损检查：噪音检查无渗漏损坏，油位正常，声音正常27取油样28清洗滑环29更换滤芯检查有无铁屑，更换30检查呼吸器如变色情况严重，更换新呼吸器31制动盘刹车片的测量小于27mm时更换32刹车液压系统检查油位正常，无泄露33发电机前后轴承润滑清理废油脂前后各加注70克Kluber34发电机碳刷检查主碳刷30mm 更换，接地碳刷w 16mm 更换35制动器螺栓的紧固670Nm36发电机对中对中数据：37灭火器检查检查完好、压力正常38医疗物品检查检杳齐全39防雷接地检查检杳轮毂内40变桨驱动器目视检查泄露41变桨控制柜紧固210Nm检查所有支架螺栓42变桨碳刷检查小于3mm更换43变桨轴承螺栓力矩1900Nm，抽检10%，若有一个传动20度则检杳所有螺栓4360Nm44叶片螺栓力矩320N+120。，检查所有螺栓，先松后紧45变桨轴承注油Fuchs Gleitmo585K ，400 克/支桨叶46变桨齿圈及小齿轮刷油刷 CeplattynBL47叶片外观检杳电气测试48急停手动拍急停按钮，风机报故障63、11849解缆手动触发解缆开关，风机报故障63、6050振动手动