2021年安装工程劳务分包合同范本

1、资料来源：来自本人网络整理！祝您工作顺利！2021年安装工程劳务分包合同范本 安装工程可以安装平常缺乏专业学问的人没方法进展相应安装的东西,那么安装工程劳务分包合同又是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的安装工程劳务分包合同范文，感谢您的阅读。 安装工程劳务分包合同范文1 发包方： (以下称甲方) 承包方： (以下称乙方) 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、老实、信誉的原那么，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园、商业用房 工程的水电安装工程承包给乙方施工，经双方协商全都，达成

2、以下协议条款。 一.工程概况 工程名称：南川大观镇森林湖尚小区工程3#、4#楼、车库及幼儿园 施工内容：图纸范围内全部室内水电安装工程，构造类型：框剪构造 二、乙方进场人数(附名册) 乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 (一)开工日期： 2021年 月 日 (二)总(日历)工期： 个月 (三)详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 (一)承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。工程地点

3、：重庆南川大观镇居委1号地块 (二) 工程承包范围： 工程承包范围：、本工程3#、4#楼及车库、幼儿园、商业等室内强电箱、弱电箱、室内进户线(只做：从各层电井内到每户进户箱内，各层电井到主配电房只做桥架，支架)。、给水(只做：从各层水井到每户1个取水点，各层给水主水管由开发商负责)，、排水(空调排水、阳台排水、生活阳台排水、厨房排水、厕所排水、厕所排气，全部排水做到室外污水井井内，不包括：全部洁具)。、过道(只做照明系统、强电桥架、弱电只安装桥架，弱电系统担心装不穿线)。电井、水井内做照明开关、插座，水井排水、电井过道照明配电箱、过道照明电缆，不含全部楼层应急照明和疏散指示。车库、商场(只做照

4、明系统灯、线、电缆、桥架)。不包括专电、公电、发电机组、箱、屏、柜和应急系统箱、屏、柜，只做照明配电箱和穿线，二次供水乙方不负责施工和安装。防雷：本工程全部防雷带网络。 五、工程造价与结算方式 1 、 乙方承包范围内工程计价方式。给、排水、强、弱电安装工程综合包干单价 /平米(按建筑面积计量).。 2、 甲方依据建立单位蓝图面积结算给乙方。 3、变更新增按签证计取并结算。 4、负责施工过程中常规检测等一切费用，包验收合格。 六、工程款(进度款)支付方式 、该工程范围0.00m以下的给、排水、全部工序安装完成后支付乙方已完工程量的 % ，强、弱电的桥架安装完成 经现场管理人员签字确认后在壹个月内

5、支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。 、该工程范围：3#、4#楼总共48层楼，待乙方完成24层的给、排水、强、弱电全部工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。剩余24层的给、排水、强、弱电全部工序安装完成后经现场管理人员签字确认后在壹个月内支付已完工程量的 70% 乘以综合包干价 元/平方米，作为进度款支付给乙方。剩余的工程款在全部给、排水、电分项工程全部完工后支付乙方总造价的 % 待甲方组织相关单位验收合格后无质量问题并办理结算后的 壹 月内付至结算总造价的 % ，预留

6、总结算价款的 % 作为工程质量保证金，在工程验收合格之日起免费保修 壹 年，保修金在保修期满后，壹年内支付给乙方。本工程结算必需在合同内的工程施行完成后进展，并且必需按甲方公司有关结算办理程序经有关人员确认前方可生效。一切与本合同不符的工程量确认单、现场签证、单价、合价等均属无效文件。 3、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进展修理假设乙方修理不准时甲方有权按比例扣除修理质保金，对超出修理质保金范围金额，仍由乙方担当。 4、乙方于签订合同三日内，应向甲方支付 万元整，作为平安质量保证金，该款项在单项工程完工后一个月内退还。 七、工程要求： (一)质量要求：按水电安装工程质量验收标准组织施工。

7、1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理力量，可以独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必需根据国家有关标准和标准，根据设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进展施工，工程验收每个局部必需合格，通过备案并到达合格标准。 3.乙方必需主动协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并承受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品(项)，乙方必需无条件地进展准时整改，直至通过质量检验到达要求。 5.乙方必需负责对半成品及成品进展实在有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。 6.乙方必需装备相应的技术人员和管理

8、人员。假设因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方应全部担当全部的经济损失及付款费用。 7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻缺乏或经建立单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进展相应的经济惩罚，严峻者清退出场。 8.工程开工后，经甲方、监理及相关主管部门验收合格，乙方向甲方供应完好的工程开工资料，资料搜集、整理、汇总装订成册(一式四份)由乙方完成，并负责资料验收，合格后移交甲方。 (二)工期要求 1、乙方必需按甲方制定的进度方案组织施工，乙方承受监理单位、建立方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监视;工程实际进度与施工进度方案不符时，乙方应按建立方、监理工程师

9、或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 (1)乙方在施工中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。 (2)如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当; (3)如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延 (三)平安施工要求 1.甲方对乙方进展平安技术交底及平安训练。 2.乙方必需遵守执行平安消费法规、条例、规章、操作规程,严格按一标三标准要求组织施工检查。 3.乙方必需对所属员工进展平安训练，未进展平安技术交底和平安训练不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损

10、害保险，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中乙方违规操作所发生的(包括由乙方缘由造成的人员)工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。 6、乙方任何作业人员均要严格遵守国家有关平安操作规程，加强平安消费管理和平安爱护措施并担当相应的投入和费用，杜绝一切担心全大事发生，在施工中产生的一切平安事故，平安费一次在30000.00元内(含30000.00元)由乙方全部负责，超出30000.00元金额由甲方负责70%，乙方负责30%，因乙方违规操作造成平安事故，甲方负责30%，乙方负责70%，并且由乙方垫资一切费用后，待工程完工后再

11、办理结算。 八、违约责任处理 (一)凡出现以下状况均视为违约： 1.乙方工程施工质量未到达本协议所列述的各项工程要求; 2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包;损失的过失行为; 1.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。 2.不服从甲方的管理。 (二)违约惩罚 1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。假设乙方不予准时整改和订正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。 2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚相应的违约罚金。 3.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚款10005000元。 4.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不准时，造成甲方管理困难对

12、乙方每次罚款20005000元的。 (三)其他奖惩商定 发生治安案件，除乙方自行担当相应责任外，同时承受甲方的惩罚，第一次罚款10000元。再次发生，那么乙方自动承受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。 九、附那么： (一)本协议发生纠纷时，应由双方准时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁，或挺直向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何状况下不得影响工程施工，假设影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方担当全部责任，甲方有权另找其他队伍。 (二)水电班组人员保险由乙方购置，乙方可购置其他险种进展补充，假设发生意外事故，过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其

13、亲属)进展处理。所涉及费用在保险公司担当范围外的由乙方担当。 (三)本协议一式叁份，甲方执贰份、乙方执壹份，双方所执协议具有同等法律效力。 (四)本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 安装工程劳务分包合同范文2 甲方： 乙方： 为了进一步明确各自的责任，加强双方协作关系，准时保质保量完成工作任务，本着公平互利的原那么，结合建筑安装工程的详细状况，经双方友好协商全都，达成以下协议，以便共同遵守执行。 一、 工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：室外道路路灯系统(涉及到

14、路灯等安装的全部内容，工作量详见清单) 二、 承包方式：(清包)单包人工 三、 合同价及计算方式 1、 劳务人工费： 2、 合同总价： 四、 结算与付款方式 1、 结算，如变更工程量增减超过叁仟元，那么参照江苏省2021安装工程计价表计算定额人工，按每工44元人民币计算，没人每月生活费1000元，工长元，每月，余款20%作为保证金一年内结清。 2、 在施工中途因乙方缘由退场，甲方付乙方已完工作量，作为人工劳务工资，日内退出工地。 3、 施工期间生活费领取，班组现场人员必需经工程部审批(按出勤人员及工日考核)，经工程负责人签字后报公司领取。 五、 开、开工日期： 1、 开工日期： 2、 开工日期

15、： 合同工期总日历天数：50天。 六、 分包工程工期及质量，平安文明施工 1、 按总进度方案要求，服从工程部支配，与合同工期同步。 2、 由于乙方缘由造成的工期延误而增加的费用一律由乙方负责，且甲方有权对乙方进展罚款处理。 3、 如乙方未在规定工期内完成施工任务，甲方根据每天收取罚金人民币元，并有权拒付剩余的已完成工作量的人工工资。 4、 按国家安装质量标准，标准和设计的要求进展施工。 5、 因乙方施工质量出现的问题，由乙方负责返工的全部费用，材料费用，乙方无条件担当;因甲方材料质量问题造成的返工，甲方因支付全部相关费用。 七、 材料供给及平安消费： 1、 乙方负责按施工图参照工程进度，提早提

16、早7-10天申报材料清单，乙方应对甲方供给的材料妥当保管，因甲方缘由材料缺乏、不准时、不到位、甲方负责停工带料，误工的一切损失，及人工工资;因人为造成材料的铺张及偷窃现象，以材料市场价的3倍赔偿。乙方必需做到工完料清，杜绝出现短头管，零星材料等随便丢弃在工地现场的现象发生。 2、 乙方为工程支配的全部施工人员必需具备相应资质，持证上岗。 3、 乙方因按图施工，严格执行施工操作标准，并按国家质量标准，标准和设计要求进展检查验收，如达不到国家合格标准，施工中因施工质量造成的返工，乙方担当一切费用。 4、 严格执行平安操作规程，做好作业人员的平安训练，佩戴平安帽，装备作业人员的必需劳动爱护品，对危及

17、平安作业，甲方有权制止，乙方必需服从，实行必要的平安措施前方可施工，因乙方违规操作而造成的平安事故，由乙方担当责任。 5、 乙方对平安责任负有相应责任，乙方成员在施工中应严格遵守平安消费规章制度，确保平安消费，坚决贯彻平安第一，预防为主的方针，结合文明施工等内容，做好平安防护工作，杜绝平安事故，工程出现平安事故，乙方担当相关责任及处理的相关费用。 6、 甲方代表有权就就工程进度，质量，平安，文明对乙方进展监视、管理，乙方应承受甲方代表的监视管理。 7、 甲方委派的甲方代表应供应乙方施工中的相关技术数据，相关技术变更，如数据、变更有误或滞后，甲方应担当乙方所发生的经济损失。 8、 乙方必需对全部

18、施工作业人员进展平安训练、文明施工训练;建立健全平安消费训练培训制度，未经平安消费训练培训或考核不合格的职工，不得上岗作业;甲方应协作此项工作的管理及监视，万一发生平安事故甲方有帮助乙方抢救紧急抢救伤员的义务，事故经济损失及善后处理费用均由乙方担当。 9、 乙方必需为其施工人员供应符合平安消费作业条件，机械设备和平安防护用具等，在乙方施工范围内，因平安防护、文明措施等发生的费用，由乙方担当。 10、 平安用电，严格遵守用电标准，全部用电设备必需从开关箱取电，凡电焊、气割的动火作业，必需申请甲方代表办理动火证，装备灭火器，有监护人，清理四周可燃物前方可施工。 11、 在高空作业时，离地面2米者，

19、上层人员必需佩戴平安帽，施工人员必需标准佩戴平安帽(正确佩戴平安帽，扣紧帽带)，现场搭设的脚手架必需阅历收合格前方可用法。 12、 特别工种必需持证上岗，严格按标准操作，不得在工地上吸烟，随地大小便，上班必需佩戴胸卡，穿工作服。工作服没班组每人两套，平安帽一顶，由公司统一发放，工程完毕归还公司，如不归还每套50元从乙方劳务工资中扣除。 八、 质量保修 1、 质量保修期为一年，开工日期为保修起始日期，甲方先行用法的设备以用法之日为保修起始日期。 2、 工程保修范围及内容，在工程保修期内乙方担当工程质量的保修责任，质量保修范围包括管道、设备等乙方承包的相关内容及双方商定的其他内容(甲供设备及相关机械由甲方负责修理，无关乙方责任事宜，乙方到场帮助，应付乙方点工及相关费用) 3、 属于保修范围的工程，乙方应当在接到保修通知之日起个工作日内派人保修，乙方不在预定期限内派人保修，甲方有权托付别人保修，发生的费用在人工费中扣除;发生紧急抢修事故的，乙方接到通知后应马上到场，假设不属于乙方缘由造成的，甲方应付给乙方相关费用及人工工资。 4、 由于分包施工质量缺陷造成的保修费用及索赔费用由乙方担当，由于甲方供应的材料本身质量缺陷，乙方有权回绝