设计合同暂定金.doc

1、设计合同暂定金篇一：暂定金的确定和使用据 XX年版标准文件和我个人的理解，解释如下：1、暂列金额（也称暂定金额、备用金等）是指招标人和中标人签订合同时尚未确定的和不可预见的项目备用费用。是在工程量清单中列明的由招标人规定一个固定的金额。这个数额所有的投标人都相同，也不允许改变。如工程量清单中子项目工程量的增加、计日工、变更（包括合同变更和设计变更）、索赔、违约和风险等发生的费用，包括任何部分的施工，或提供的货物、材料、设备或服务等一切金额。必须在发包人或监理工程师批准的情况下，从暂列金额中支付。2、暂估价是指在招标人和中标人签订合同时，已经确定的材料、工程设备或专业工程项目，但又无法确定准确价

2、格而可能影响招标效果的，可由招标人在工程量清单中给定一个暂估价。该项目达到招标范围和标准时，由发包人和承包人以招标方式选择供货商或分包人；不需要招标的材料和工程设备承包人将供货人及品种、规格、数量、和供货时间等报送监理工程师审批，并认价；不需要招标的专业工程项目，依照变更估价。上述三种计价与暂估价之差由发包人给予补差，或者剩余部分归发包人掌管。这里应说明的是暂估价在 FIDIC 或者某些部委编制的施工合同条件中无暂估价项，而是包括在暂列金额中。3、预留金（也称质量保证金和滞留金）是指用于承包人为履行属于自身责任的工程缺陷修补，为监理工程师有效监督承包人圆满完成缺陷修补工作提供的资金保证。一般情

3、况下从第一个付款周期开始，发包人从每期进度支付中扣留支付金额（不包括预付款支付和扣留以及物价、法律引起的调价）的 10作为预留金。 扣留累计金额达到规定的数额为止，一般是合同价格的 5，即扣留的最高限价。待缺陷责任期满时，发包人应在 14 天之内应将剩余的（单项工程完成一项退回相应质量保证金）质量保证金退还给承包人。还应补充说明的是，招标人和中标人签订合同的同时应交纳履约银行保函， 一般是合同价格的 10。这也起到履行合同任务的资金保证。总额度（即履约银行保函加上预留金）也就是合同价格的15。这两笔费用是不冲突的。篇二：专项暂定金格式(试行稿 )北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目B3

4、合同段（ K41+500-K79+545）专项暂定金申报表（关于 XX年冬季施工的专项暂定金）（编号 :001 ）施工单位：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司监理单位：黑龙江省公路工程监理咨询公司二一五年十二月三十日北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目承包单位黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司合同号B3监理单位黑龙江省公路工程监理咨询公司编号B3A29J3承包人申报表（通用）A 29北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目承包单位黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司合同号B3监理单位黑龙江省公路工程监理咨询公司编号B3A23J3 专项暂定金报审表A 23北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项

5、目承包单位黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司合同号B3监理单位黑龙江省公路工程监理咨询公司编号B3A13J3专项暂定金单价申报表A 13北安至富裕高速公路北安至古城段工程建设项目承包单位黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司合同号B3监理单位黑龙江省公路工程监理咨询公司编号B3A13J3专项暂定金单价申报表A 13篇三：暂定金支付证书JL12 暂定金支付证书（监理暂金号）说明：本证书一式份，由监理机构填写。施工单位2份，发包人、监理机构1 份。篇四：浅议公路工程建设中的暂定金西安佳信公路工程咨询有限公司浅议公路工程建设中的暂定金1. 暂定金的定义Fidic中有关暂定金的表述在土木工程施工合同条件中条款

6、中，FIDIC 给出暂定金额的定义为： “暂定金额”指合同中指明为暂定金额的一笔金额 ( 如有时 ) ，用于按照第款【暂定金额】实施工程的任何部分或提供永久设备、材料和服务的一笔金额(如有时)。1国内对暂定金相关表述最新的07 版标准施工招标文件中的条规定暂列金额为：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。2. 暂定金的性质与作用暂定金的性质暂定金得本质是一笔计入合同价的业主预留的备用款项，因此，也叫不可预见费。在未使用的时候其所有权属于业主，不直接归承包人。FIDIC条约规定，暂定金必

7、须经过业主同意，监理工程师才可以指示部分或者全部进行使用。暂定金的作用Fidic在其第条款当中，规定暂定金如下：每一笔暂定金额仅按照工程师的指示全部或部分地使用，并相应地调整合同价格。支付给承包商的此类总金额仅应包括工程师指示的且与暂定金额有关的工作、供货或服务的款项。对于每一笔暂定金额，工程师可指示：(a) 由承包商实施工作（包括提供永久设备、材料或服务），并按照第款【变更程序】进行估价，和 ( 或 )(b) 由承包商从指定分包商（第款【指定分包商】中所定义的）处或其他人处购买永久设备、 材料或服务， 并应加入合同价格：(i) 承包商已支付（或将支付）的实际款额，以及西安佳信公路工程咨询有限

8、公司(ii) 采用适用的报表中规定的相关百分比（如有时） ，以此实际款额的一个百分比来计算一笔金额包括上级管理费和利润。如果没有这一相关百分比，则可采用投标函附录中规定的百分比。当工程师要求时，承包商应出示报价单、发票、凭证以及帐单或收据，以示证明。 1在 Fidic 和 07 版标准施工招标文件的基础上，交通部则在 XX 年颁布公路工程标准施工招标文件中给出了细化规定：暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。对于经发包人批准的每一笔暂列金额，监理人有权向承包人发出实施工程或提供材料、工程设备或服务的指令。这些指令应由承包人完成，监理人应根据第款约定的变更估价原

9、则和第款的规定，对合同价格进行相应调整。当监理人提出要求时，承包人应提供有关暂列金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据，除非该工作是根据已标价工程量清单列明的单价或总额价进行的估价。通过 FIDIC 和公路工程标准施工招标文件对暂定金的界定可以看出，在公路工程项目建设的过程中，设置暂定金额的主要目的是希望达到合理确定和有效控制工程造价的目标，更好地为工程质量，进度进行服务。在公路工程项目建设的过程中，如果出现一些突发的事件使工程施工受到影响，而业主却没有额外的资金解决问题，从而将会造成工程的停滞，耽搁工程的进度，出现不能及时竣工的现象。这种情况的出现会给整个项目造成难以预料的的损失。如果

10、没有暂定金，很多业主为了能够得到相关的部门的批准，使数额尽量减少，甚至其数额与工程实际需要相差甚远，但是等工程项目批准之后，这些项目因资金不足，而很长时间不能开工，从而对国家和人民造成严重的经济损失。由此可见，在项目工程建设的过程中设置暂定金额是达到合理确定和有效控制工程造价的目标，为工程建设费用管理起到一个战略性管理的缓冲作用。 3. 暂定金使用的注意事项及几个重要关系暂列金的使用范围西安佳信公路工程咨询有限公司暂列金在公路工程项目中主要用于招标投标文件中规定工程项目承包商必须完成的项目工程承包工作之外的费用。在 FIDIC 中第 58 条中规定暂定金额：除了用于计日工以外，还用于不可预料事

11、件、工程某些特殊部分需要使用的指定分包。事实上，在国内施工实践中，根据公路工程建设实际情况的需要，暂定金主要用于： 1. 提供一些设备、材料以及服务等内容的开支； 2. 作为一些突发事件或者意外事件的开支； 3. 用于工程施工过程中对合同中工程的价款调整、以及现场签证确认、索赔等确认的费用 4 。暂定金的使用方式对于每一笔暂定金额，经过业主同意，监理工程师有权发出指示，由承包人或者承包人指定的分包人使用部分或者全部暂定金用于工程项目建设施工过程当中。在这个过程当中， 1、项目承包人有权可以得到合同条款中规定的确定的与服务价值相等的金额。 2、暂定金还可以由项目工程中指定的分包人进行工程施工或者

12、进行供应材料、设备、服务以及费用等，为此应付的承包人的金额应该根据相关合同条款进行确定并支付。无论哪一种支付，在工程项目承包商按照监理工程师的要求以及指示完成暂列金内的工作时，承包人或者承包人指定的分包人应该提供相关的凭证：发票、报价单、收据等结算支付所证明的一些有关文件和材料。暂定金与变更的关系暂定金和工程变更没有必然的等号关系，暂定金可以用在工程变更费用上，还可以用于其他签约合同价之外的费用支出，前文中已经做了明确，这里不再表述。变更所需的金额也不一定来自于暂定金，它还可以来自于施工图核算过程中节余的签约合同价等其它地方。尽管如此，无论哪一笔暂定金的支出，其估价原则必须遵循变更估价原则。暂

13、定金与合同价的关系在公路工程施工实践中， 由于在部颁 09 公路工程标准施工招标文件中规定签约合同价只包括工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的合价。所以，经过业主同意监理指示的暂定金额则通过计入合同价或者计入结算合同价西安佳信公路工程咨询有限公司得方式，参与计量支付工作中合同费用中的相关计算。计入合同价的暂定金，在未使用前，依然属于业主的备用金额。4. 某一境外公路工程中暂定金的使用案例分析实例再现在工程项目建设的过程中不可避免会出现计日工的情况，对于这种情况如果处理的恰当， 则是承包商极大的机遇。比如在一个海外公路的翻新的工程项目中，业主准备从暂定金中出资 23 万美元以计日工的形式

14、，用于对公路的维修，但是在 FIDIC 合同中也有明确的规定使用上述合同条款的标准对工程进行相关的验工计价，结果实际上发生的计日工款项高达 70 多万美元。由于这条公路是通行该国家的主要的干线之一，所以这条公路的施工绝对不能出现断道施工的情况，在这种情况下，监理方和业主通过对工程咨询造价工程师提交的报告进行反复审查，最终业主也只有按照 FIDIC 的标准对承包商进行支付此条道路的维修费用，从而保证公路的畅通。案例分析上述案例当中，业主动用部分暂定金，以计日工的形式要求承包人进行维修公路。但是在时间操作当中，却出现了实际使用金额超出了预期金额。在这种情况下，承包商如何保护自身权益就显得非常重要，

15、案例中可以看出，改公路为该国主干道，不能出现断道施工是承包商获得改暂定金的一个重要原因外，工程造价工程师也是一个关键的角色。由于我国的多数规范是参考Fidic条约进行编写的，而Fidic条约中，工程造价工程师在暂定金的估价起着重要的作用。结语综上所述，暂定金一笔在招标过程中计入合同总价的业主备用金，它是工程项目造价中重要的一个组成部分。对暂定金额的了解、重视以及控制在工程造价控制中具有重要的作用，因此应该项目管理人员要慎重有效地暂定金，从而提高项目资金的使用效率，为工程项目的质量、进度更好的服务，进而节约过程成本，提高效率。篇五：暂定金额)下面开始深入探讨暂定金额问题。在 1987 年第 4

16、版的 FIDIC 土木工程施工合同条件中，第 58 条专门论述了暂定金额。它给出的定义是：暂定金额是指包括在合同内并在建筑工程量清单中以此名称标明的供工程的任何部分的施工或货物、材料、工程设备或服务的提供或供不可预料事件之用的一项金额。这项金额应按工程师的指示，全部或部分地使用，或根本不予动用。承包商仅有权使用按本规定由工程师决定的与上述暂定金额有关的工程、供应或不可预料事件的费用数额。工程师应把根据本款做出的任何决定通知承包商，并向雇主提交一套副本。在新红皮书 款里，暂定金额的定义更加简单明了：暂定金额指合同中指明为暂定金额的一笔金额 ( 如有时 ) ，用于按照第款暂定金额实施工程的任何部分

17、或提供永久设备、材料和服务的一笔金额 ( 如有时 ) 。从以上定义我们可以这样理解暂定金额，当然这种理解是针对像我这样根本没有真正接触过FIDIC 条件下的国际工程项目的人的。1、在具体项目里，暂定金额可能有，也可能没有。2、暂定金额可用于工程建设的各个方面，比如某一部分的施工、某一部分设备、某一部分材料、某些服务等，也可作为不可预见费存在。3、哪些项目作为暂定金额存在，是在招标人发出的工程量清单里标明了的，这些金额也包含在合同总价里。4、何时动用暂定金额，由工程师说了算。当然，前提必须是工程量清单中列明的暂定金额对应项有了实施。动用暂定金额，工程师要明确告知雇主。过去我们中国是没有暂定金额这

18、个说法的，按理说你把各种施工、材料设备、服务都招了标了，还搞个暂定金额干什么呢？我想，这与国际工程实施的严谨性有关。一项工程到底需要多少钱是要严格估算的，这样雇主才能去准确地筹集资金并列出精确的资金计划。资本家最会精打细算，如果资金筹集得多了，会增加融资成本，会造成资金的闲置，这样无疑会造成很大的浪费；如果估算的资金不够，就会影响工程的进度，而工程进度又会直接影响投产的时间，项目不能按时投产，会带来多少问题特别是会造成多少额外的支出和利润损失呢？另外，西方国家不像中国，西方人最重合同，该付款时无钱可付，不仅有可能影响施工进度，更重要的是雇主的信誉要受到损害，这可是他们所不愿看到的，于是，他们必

19、须筹集到足够的但又是恰好的资金。但工程建设是一个相对周期较长的过程，每一个工程项目都是一个全新的设计、全新的过程，没有人能够精确估算出到底需要多少钱，于是，在可以精确计算的分部分项工程和材料设备、服务的基础上，将那些目前无法精确估算的和不可预计的项目，做一个大概的估算，将它们放在工程量表的最后，标明是暂定金额，汇入投标总价，以利于标书评审、项目评价、资金筹措和资金计划。那么一般情况下，哪些项目可以列在暂定金额里呢？又是怎么列入的呢？我们知道，根据图纸可以精确计算的分部分项工程，比如土方工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程等等，工程师给出工程量清单，填上单位、数量，然后由投标人填上单价、合价，就

20、可汇总出工程量清单总计，但下列项目，却必须使用估计的大概数。下面分别详细论述。1、计日工通常被认为是一笔暂定金额。计日工由英语 day work 翻译而来，最开始翻译时，有人译成点工，有人译成代工，有人译成呆工，在中国过去包括现在一直沿用零星用工这个词，经常被简称为零工。但国际工程中的计日工包括的范围要比中国的零工要广，中国的零工仅指按日计算的人工，而国际工程的计日工是指（监理）工程师认为工程的某些变动有必要或适合承包商按计日工作制进行工作，也就是说依（监理）工程师指令，对承包商的某些工作以天数为基础进行计量和支付承包商的费用。（见建设工程监理工程师知识手册 152 页）在这里按日计量的不仅有

21、人工，还有机具、设备，当然所用材料是实报实销的。选用计日工作制的工程项目常常是在合同规定项目之外、随时可能发生的不可预见的内容，多属于工程的辅助性工作或者说是零星工作。计日工所涉及的人工、材料、设备和工程量相对较小且不容易准确估算。例如：施工中遇有文物、化石需要挖掘；发现难以预见的地下障碍、地下管道需要处理；临时修复被意外事件（如暴雨）破坏的路面等等。一般的招标工程，咨询工程师会给出一套计日工表，表中列明工种、设备类型、材料等，人工、设备由咨询工程师给出名义工作量，投标人填写单价与合价，材料则有可能直接由招标方给出名义金额，以利于将来需要时支出。在工程量清单汇总表中，计日工总计（暂定金额）列于

22、项目名称一栏的工程量清单总计之后，与其他暂定金额项目一起汇入投标总价。在某一大型项目上，我曾在室外工程上采用这种办法，除了可计量的分部分项工程外，列出了计日工名义数量，让投标人报挖掘机、自卸车、冲击钻、破碎锤等的（每小时或每台班）单价。这些单价在后来的抢修地下电缆、地下给水管、破除基坑中遇到的原桩基础、抢修因台风毁坏的临时道路等方面发挥了作用。2、由于对工程的某个部分未作出足够详细的规定，从而不能使投标者开出确定的单价或价格时，可先估计一个暂定金额。国际工程在设计上与国内的有些区别，就是他们的设计通常比较粗，经常需要承包商补充图纸，有时补充的图纸比原图纸的量还多，这样就会造成不同的投标人对某一

23、部分工程报出差别很大的报价。为了使报价尽量符合实际，这部分工程可能就以暂定金额的名义由招标人给出个价格，在将来详图出来后再根据定价原则由工程师主持定出合同价格。我在工作中遇到的具体项目是一个酒店大堂的屋顶造型，设计图纸只给出了造型图案、材质和轮廓尺寸，施工图纸要由有资质的钢结构公司根据雇主要求重新设计。在这次招标中，我就先找钢结构公司给出个参考价列入暂定金额，同时规定了这个造型的计价方法。另外有些工程量事前很难预估准确，而为了防止将来在单价上互相扯皮或承包商漫天要价，招标人可以给出一个名义工程量，让投标人报出单价，将来根据实际工程量结算。我曾在一个室外管招标项目上用过这种方法：项目是在一个拆除

24、重建的场地上，在新建的管道线路上会遇到多少需破除的旧建筑物、构筑物、塔吊基础、道路、管沟混凝土等事前无法准确计算，于是我就给出一个需破除混凝土体积的粗略估计数，让投标者报破除混凝土单价，作为暂定金额项目列在报价单上，而其他可精确计算的项目则总价包死。3、招标时不能决定某一具体工作是否包含在合同中，可先估计一个暂定金额。比如进场道路，一般情况下雇主负责现场的三通一平（或七通一平） ，如果在招标时进场道路还没完善，雇主暂时还不能确定是否给承包商做，这时可给出道路的图纸或技术要求，让投标人作为暂定金额项目报价，如果中标人的报价合适，则可直接发包给中标人，而不必再去找别人来做进场道路；如果中标人的报价

25、高，则可另找当地小型承包商专做进场道路。在具体工作中我还遇到过这样的事情：我公司要先拆除一个旧小区，建设一个新小区，旧小区里有一个小型换热站供原小区采暖使用，而新建小区建筑面积比原小区大得多，显然原换热站要拆除重建。但是，热电公司的市政供热管道进行了方案调整，新建换热站必须接驳新的供热管道，而新的供热管道尚不知何时施工。这时我公司就要做几种预案：如果新的供热管道能及时供热，我们就将原换热站拆除；如果新供热管道不能及时供热，我们就先启用旧换热站给一期工程供暖，而旧换热站需要维修和外装修以与新小区协调。拆除换热站不需要投资，残值足可抵付拆除费用；而装修却需承包商来做。于是，我们便把装修图纸附在招标

26、文件里，将换热站装修工程作为一项暂定金额。4、决定为一项工作、货物、材料、工程设备和各种服务从专业公司分别招标，并将其作为指定分包商合同的内容，可先估定一笔暂定金额。国际上一个单项工程一般只有一个承包商，其中的专业工程由承包商分包给专业分包商或指定分包商（对于指定分包商我准备另文探讨），比如门窗、电梯、防水、消防工程等等。如果雇主以为单项工程的投标人本身无能力精确计算某专项工程的报价且他准备将此专项工程再招标，然后由中标人与单项工程的承包商签订指定分包商合同，他就可以暂估此专项工程的价格，以暂定金额的名义写进工程量表。而在国内，我们通常的做法是雇主另外单独招标，直接与专业分包商签合同，在总包合

27、同中规定一个总包管理费费率，同时约定总包商的权利义务。我认为这种做法并无不妥，可看现在政府主管部门的意思，似乎要逐步逼着所有专业分包商都与总包商签订分包合同。5、不可预见费比如设计变更、政策变化、物价、汇率浮动、交通管制、环境保护新规定等等造成的额外费用，一般雇主会针对不可预见因素给出一个固定金额或百分比，列入暂定金额。我过去所在的一家房地产公司要受到总公司的极大制约，总公司规定签订的每份合同的合同总价即为此项工程的最高限价，在结算时，结算价款如果高于最高限价，就不给支付，除非经总公司 CEO批准签订补充协议，而补充协议的签订要经过层层审批，非常困难。这项规定把房地产公司的人难为得死去活来，因

28、为建设工程施工合同极少没有变更的，签合同时大家都希望压低合同价格，实施过程中有一些突破是在情理之中的，但这些规定却铁面无私，让具体项目的管理人员灰头土脸。我被难为了几次之后开始想到暂定金额，问造价工程师他说不知道有这么个名词。我不是造价专业的，过去又一直用的是消耗量定额，所以竟然一时一筹莫展。在我认真详细地说明了暂定金额的概念和我想用它的意图后，造价工程师说：可以，在工程量清单计价计算程序里有一个预留金！于是我欣喜若狂，在后来的几次招标中根据将来变更的可能性都给加上了 25%的预留金。 预留金的作用， 既让我可以放心大胆地压低投标报价，又不担心由于设计变更、考虑不周引起的结算价格提高造成的在总

29、公司无法付款。举个例子：我在消防工程招标时消防局还没规定高层住宅必须安装逃生缓降器，但等项目快交工时突然下了个文件，要求必须安装，否则不给验收；逃生缓降器还必须买某协会指定的，验收时要验看发票。 偏偏他们只是这样执行， 私底下口头告知，绝不给书面通知，而我们总公司要求凡没有政府主管部门书面文件指定的，所有工程、材料、服务都必须招标，可招标过程一直到签订合同正常情况下需2 个月以上，早耽误了项目验收，同时某协会也不认你的招标结果啊。这时预留金就发挥了作用，只要我的结算总价不超过合同额，履行完房地产公司的手续后就可以付款了。在中国（山东）的工程量清单计价计算程序里，没有出现暂定金额，但出现了类似的

30、条目叫其他项目费，我以为这样改名字是很无趣的。制定这套计价程序的人不可能不知道暂定金额，但他却定要弃而不用，改用毫无专业意味的、笼而统之的其他项目费，我不敢胡乱猜测他是否有狭隘的民族主义倾向，但敢说至少他缺乏必要的中文素养。其他项目费中又分两大部分6 小部分，结合里面的说明，试着罗列一下：1、招标人部分：A、预留金：招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额；B、材料购置费：是指招标人拟自行采购材料所需的估算金额；C、其他。2、投标人部分：D、总承包服务费：为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用，由招标人根据拟建工程需要或参照省发布费率计列（省发布费率为%计算基数为总包合同的直接费）

31、；E、零星工作项目费：指为完成招标人提出的、工程量暂估的零星工作所需的费用，按零星工作清单数量计列，计算方法是：零星工作人工费 +零星工作省价人工费 *（管理费率 +利润率） +材料费 +机械费；F、其他。从以上 6 条可以看出，去掉两个其他， 只剩下了4 条，将这 4 条与 FIDIC 条件下的暂定金额做个比较，可以感到中国特色的其他项目费的土腥味迎面扑来，不得不让人对那些稳坐公务员位置喝着大茶的死抓住计划经济大权不放的他们刮目相看啊。那么，在具体招标过程中这个其他项目费到底用不用啊？我的意思，为了规避规费和税金，能不用就不用吧，除非遇到我前面写到的那些迫不得已的情况。忙了一下午，总算把大概

32、的意思写出来了。由于笔者水平有限，加之时间仓促，缺点错误在所难免，敬请专家学者批评指正（咱也弄这么几句）。参考文献：1、蔡金墀、温兆民主编： 建设工程监理工程师知识手册，中国计划出版社1996年版。2、FIDIC编，中国航空科技翻译公司译：土木工程施工合同条件（ 1987 年第 4 版），航空工业出版社1988 年版。3、FIDIC 编，周可荣、刘雯、万彩芸、 王健译： FIDIC 施工合同条件（1999 年第 1 版）（注：上搜来，不允许正式引用）。4、青岛市建设委员会编： 青岛市工程结算资料汇编（二 00 六年），中国海洋大学出版社XX 年版。5、中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制

33、定：建设工程施工合同（ GF-1999-0201 ），山东省工商行政管理局监制，从本地工商局购买。篇六：建筑合同管理建设工程合同（含FIDIC ）条款(课程代码 04231)一、单项选择题 （本大题共20 小题，每小题 1 分共20 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。1根据合同当事人双方权利义务的分担方式，合同可分为【】A有名合同与无名合同B 要式合同与不要式合同C双务合同与单务合同D 有偿合同与无偿合同2要式合同必须采用【】A口头形式B法律规定的形式C口头或书面形式D书面形式3甲开发某高层商住楼，与乙签订了该高层商住

34、楼的施工承包合同，后因开发商甲的资金出现问题，经与丙开发商协商，转让了该项目的开发权，而原来签订的施工承包合同依然成立。此时，该施工合同的主体为【】A丙与乙B 甲与乙C丙与甲D 丙或乙4下列关于要约与承诺的表述中，错误的是【】A要约可以撤回R 要约可以撤销C承诺可以撤回D 承诺可以撤销5某供应商向某建筑公司发出一份销售建筑材料的广告，其内容只是介绍了多种建筑材料的规格、价格与性能，则此广告属于【】A要约 B 要约邀请C承诺 D 合同6下列关于合同无效的表述中，正确的是【】A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同B因重大误解订立的合同C以合法形式掩盖非法目的D 违反地方性法规的强制性规定7根据合同法规

35、定，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起到期消失的行使期限是【】A1 年内B 2 年内C3 年内D 4 年内8债权人的代位权，是指债权人为了保障其债权不受损害，以谁的名义代替债务人行使债权的权利？【】A自己的 B他人的C第三人的D 债务人的9按照建筑工程施工合同（示范文本）的规定，工程预付款的比例是【】A安装工程一般不超过合同价的30%R建筑工程一般不超过单项工程工作量的30%C建筑工程一般不超过当年建筑工程工作量的30%D安装工程一般不超过当年安装工程工作量合同价的30%10在下列情况中， 发包人不能请求解除合同的是【】A承包人明确表示不再履行合同义务的B已完成的建设工程质量不合格，

36、但承包人同意修复的C承包人将承包的建设工程违法分包的D因不可抗拒力致使合同目的不能实现的11FIDIC 合同条件规定，控制使用计人合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂定金额的是【】A承包商 B 业主C工程师 D 指定分包商12由于设计错误导致工程质量事故，发包人不解除合同情况下，设计人应承担的违约责任除了负责提出补救措施，应【】A不再承担其他赔偿责任B 返还设计合同规定的定金C免收直接损失部分的设计费D 双倍返还设计合同规定的定金13根据 FIDIC 施工合同条件的约定，在颁发工程接收证书前的任何时间内，工程师除了要求承包商提交建议书的方式提出变更外，还可以提出变更的方式是【】A发布指令B

37、 发出邀请C发备忘录D 业主建议14索赔是当事人一方向另一方提出索赔要求的行为，相对而言，更加困难一些的索赔是【】A发包人向供应商的B 承包人向供应商的C发包人向承包人的D 承包人向发包人的15担保合同是一种【】A实践合同B 主合同C从合同 D 无偿合同16作出仲裁裁决后，当事人一方不履行时，对方可以【】A申请重新仲裁B 向人民法院申请强制执行C向建设行政主管部门申请强制执行D向人民法院起诉17. FIDIC(1999 年版 ) 施工合同条件又称“新红皮书”，主要适用于 【 】A房屋和工程施工B 电气和机械工程c设备和设计D 顾客和咨询18根据我国建设工程施工合同文本，设计变更发生后，承包人提

38、出变更工程价款报告的时闻限额为工程设计变更确定后【】A7 天内 B 14 天内C21 天内 D 28 天内19在下列解决合同纠纷的方式中，不以双方自愿为前提的方式是【】A协商B 调解C仲裁D 诉讼20合同管理信息系统的主要功能不包括【】A信息收集B 信息存储C信息加工D 信息分解二、多项选择题（本大题共5 小题，每小题2 分，共分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。21依据合同的分类， 下列合同中的归类正确的是【A运输合同为无偿合同B 工程施工合同为双务合同C寄存合同为实践合同D 勘蔡设计合同为要式合同10】E赠与

39、合同为有偿合同22合同纠纷仲裁解决的特点是【】A体现当事人的意思自治C执行的强制性B一裁终局性D当事人可控制性E 独立仲裁性23根据我国现行建设工程施工合同（示范文本）中关于施工质量和检验的规定，以下说法正确的是【】A因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，由承包人承担违约责任B因工程师指令失误发生的追加合同价款，由发包人承担C对于已经隐蔽的工程重新检验时，若检验合格，发包人应承担由此产生的费用，赔偿承包人损失，工期不顺延D隐蔽工程质量符合有关标准要求，验收24 小时内，如工程师不在验收记录上签字，则视为工程师已经批准，承包人进行隐蔽或可以继续施工E经工程师检验合格后，又发现因承包人引起的质量

40、问题时，承包人赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延24根据现行规定，变更后台同价款确定的原则包括【】A合同中已有适用于变更工程的价格，按该价格变更合同价款B合同中只有类似于变更工程的价格，可参照类似价格变更合同价款C合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由业主提出适当的价格，经监理工程师硇认后执行D合同中投有适当或类似于变更工程的价格，由监理工程师根据工程所在地的市场价确定E合同中投有使用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，监理工程师确认后执行25施工合同履行过程中，发生下列哪些情况，应给承包人顺延合同工期？【】A发生设计变更B 发包人延误移交施工现场C承包人采购的材料供货商未

41、能按时交货D基础开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线E一周内工程所在地区累计停电12 小时三、名词解释题（本大题共5 小题，每小题3 分，共 15分）建设工程合同 ( 含 FIDIC) 条款试卷第4 页（共 8 页）26合同 ; 是发生在平等主体之间自然人，法人，以及其他组织设立 变更 终止民事权利义务的意思表示一致的关系27不安抗辩权28基准日期29抵押30诉讼四、筒答题（本大题共5 小题，每小题 5 分，共 25 分）建设工程合同 ( 含 FIDIC) 条款试卷第5 页（共 8 页）31简述定金的法律特征。32按照 FIDIC 条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速

42、度或者暂停施工？33通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？34风险管理的主要任务是什么？35按照 FIDIC 合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？五、分析计算题（本大题共1 小题 30 分）36某化工厂拟建一栋职工住宅楼，通过公开招标，选定某中外合资的建筑公司为施工单位，并参照FIDIC 施工合同条件于 XX年 5 月 20 日与该单位签订了施工承包合同，合同总价为 16 00 万元，工期130 天。监理单位为中方甲级监理公司，业主与监理公司按照国内的监理合同示范文本签订了监理委托合同。该工程于XX 年 6 月 2 正式开工，建

43、筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准，业主代表、项目总监、承包方项目经理在“监理合同”及“施工合同”的原则下参照国际惯例，各项工作进展比较顺利。根据双方商定，人工费定额为40 元工日，机械台班费为 500 元台班。合同规定由于甲方责任造成施工窝工时，窝工人工费按每工日20 元计；窝工机械设备费按台班单价的 60%计；而保函费、管理费、利润损失不予补偿。专用条款中明确 6 级以上大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗拒力因素处理。在实际施工中发生了下例事件：事件 1 开工时，因施工单位自有的挖掘机大修，晚开工2 天，造成人员窝工10 个工日。事件2 基坑开挖后，遇软土层，需要进行地

44、质复查，停工5 天，窝工 20 个工日。拳件 3 主体结构一层施工时，由于业主要求进行设计变更，工程师下达了变更指令，由此增加用工20 个工日，机械 10 个台班，某项关键工作延误3 天（不存在窝工） 。事件 4 主体结构三层施工时，遭遇7 级大雨迫使暂停施工 2 天，造成人员窝工 8 个工日，施工机械受到损害损失万元。5事件 5 主体结构六层施工过程中，由于班组违章作业，因某主梁钢筋错位出现质量事故，监理方发现后通知承包商整改，直至合格为止。承包商已执行监理方的报告，而业主代表向监理方行文讲： “项目基础工程出现质量事故，作为监理公司也有一定的责任，现通知你们被扣1%的监理费。”事件 6 为

45、确保现场文明施工，业主代表行文要求承包方需将项目多余土方运到指定地点( 合同规定 ) ，若发现承包商任意卸土，卸1 车罚款l 万元（合同无此规定） 。承包商违背这一指令任意卸土15 车。当月业主代表在监理审定的监理月报中扣款15 万元。承包商申述不同意扣款。问题： (1) 上述 1 4 事件中哪些建筑公司可以向业主要求索赔？哪些事件不可以要求索赔？并说明原因。(2)1 4 项事件工期索赔各是多少？总计工期索赔多少天？(3) 工程师能批准的合理的费用索赔总额是多少万元？(4) 建设工程施工合同（示范文本 中关于合同约定工期内发生不可抗拒力事件的风险承担原则是什么？(5) 事件 5 中，监理方对于

46、扣减监理费的处罚是接受还是不接受？理由是什么？如果事件 5 造成了损失，业主应当向谁提出赔偿要求？工程合同管理参考答案一、单项选择题（本大题共20 小题，每小题1 分，共20分）二、多项选择题（本大题共5 小题，每小题2 分，共10 分，错选、多选、少选或未选均无分。）21. BCD三、名词解释（本大题共5 小题，每题3 分，共15分）26. 合同是平等主体的自然人、法人及其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的意思表示一致的协议。27. 不安抗辩权双务合同中，有先为给付义务的一方，在另一方财产显著减少，有难为对待给付可能时，享有中止履行的权利。28. 基准日期是指投标截止日期之前的28 天所对应的日期。24. ABE5. B篇七：合同文件合同协议书内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司（发包人名称，以下速内蒙古段、208 发包人和承包人共同达成如下协议。1第标段由 K +至 K +，长约 km 的公路、等2下列文件应视为构成合同文件的组成部分：（ l ）本协议书及各种合同附件（含评标期