建筑屋面防水层工程工程施工合同范本

1、建筑屋面防水层工程工程施工合同范本发包人：承包人：按照合同法及相关法律、法规，以及xx有限公司的有关规定，双方在公平、自愿、公正和老实信誉的原那么下，经双方协商订立本协议。一、工程名称：建筑屋面防水层施工工程。二、工程地点：三、施行起止时间：开头日期：完毕日期：注：在整个工程连续期间，承包人要在接到发包人通知后12小时内到发包人厂内，24小时内组织施工，如不能在规定时间内到场并施工，发包人有权支配其他施工单位进展施工，所发生的费用从承包人合同履行约金中扣除，直到扣完为止，且发包人有权终止本合同。四、承包范围：屋面防水层施工暂估60000平方米，主材由发包方供应；辅材由承包方供应。；防水卷材的领

2、取：注因主材由发包方供应，承包方需到发包方仓库领取，人工费及运输费由承包方担当；主材吊装费有承包方担当；隔热层拆安暂估1000平方米，含帮助材料、人工费及各种税费；原防水层撤除和清运暂估60000平方米。五、材料及供给：工程主要材料sbs防水卷材由发包方供应，其他全部帮助材料及用法工具等均由承包方担当。注：因主材由发包方供应，承包方在每批次领取材料前，需到需要修理的屋面上进展测量，计算出需领取的材料数额量并按时领取，在施工完成后，未用完的材料需准时退回发包方仓库，且在施工过程中承包方不能随便铺张主材，一经发觉发包方对承包方加倍进展罚款。六、质量标准：根据现行建筑行业标准标准技术要求施工，按现行

3、建筑工程施工质量验收统一标准qb5030020xx验收标准验收合格。达不到验收标准，由承包单位负责返工，直至到达合格标准，且返工所需主材费由承包方担当。七、双方的权利和义务7.1 施工中承包人应遵守发包方人平安管理有关规定，承受发包方的检查和监视，施工过程中隐藏工程局部必需有发包方人的签证及答应主要为基层清理和原防水层撤除、冷底油涂刷施工、水泥砂浆找平层的施工，假如没有签字与答应，不准进展下水道工序的施工，否那么不给与验收及结算。7.2 施工期间平安防护工作由承包人自行爱护，平安责任全部由承包人自行担当；7.3 承包人在施工过程中给发包方造成的经济损失，应予以赔偿。7.4 承包人必需严格执行发

4、包方人厂规厂纪，一经发觉违规违纪行为，按有关规定严厉处理。八、进度要求与不行抗力：承包人应按双方商定的时间完成每次修理的工作内容，不得顺延工期。因承包人责任致使工程延长的，每延迟一天，承包方按合同总价款的1%向发包方支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的实际损失。九、双方指定的驻工地代表发包人代表：承包人代表：十、检查与返工10.1承包人应仔细根据标准、规定等要求组织施工，并承受发包人驻地代表的监视和检查，并为监视和检查供应必要的条件。10.2 承包人不得以任何理由干扰发包人代表监视和检查工作，否那么按质量不合格处理。10.3 因承包人自身缘由引起的返工，承包人担当全部的经济损失，不延长工期。十

5、一、工程价款：经双方协商，各项综合单价为：1、防水层施工每平方2.5元/，施工困难4元/；2、水泥砂浆找平层每平方14元；3、水泥砂浆找平层撤除每平方3元；4、隔热层撤除按每平方3元。十二、工程保修期本工程保修期限为五年，注：保修期自本年度全部工程完工并验收合格起始，保修范围为承包人施工的全部工程。十三、合同争议解决方式如发生争议，双方以协商解决为主；协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。十四、合同的生效与终止本合同双方商定：双方代表签字，单位盖章并在承包人缴纳质量保修金后生效；合同商定责任期满后自动终止。本合同一式两份，发包人与承包人各执一份。其他未尽事宜根据合同法执行。发包人：承包人：合

6、同订立时间：年月日工程质量保修书甲方：乙方：为保证本工程在合理用法期限内正常用法，甲乙方协商签订全都签订工程质量保修书。乙方按双方商定担当工程质量保修责任。一、保修期限：不少于国家规定及本合同商定的保修时间，从工程实际投用之日算起。详细时间为五年。二、保修范围：本合同结算款所包含的工程工程、设计更变、现场签订及双方会议纪要商定等全部内容，由于乙方缘由造成的工程质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。三、保修的时间性：1、发生需紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响正常生产的状况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内

7、完成修理2、属于保修范围和内容的工程，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场看查状况，无需重新施工的，在看查状况后48小时内处理完毕并清理修理现场，做到工完场清。须重新施工的，由乙方提出进度表并在得到甲方或托付人认可后严格按进度表施工，其余不变。3、每个修理工程完成后，经用法单位和甲方工程管理人员验收并签字后，方为该修理工程本次修理完毕。4、违背以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由用法单位、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认甲方将处理状况知会乙方，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。四、修理的质量：1、乙方负责修理的质量，每个修理工程完成后要经甲方用法单位

8、或工程工程管理人员验收签字方可；所修理工程应保证在一个工程保修期内不再出现类似问题，否那么，即使保修期满，也应当连续修理，相应的保修款待一个保修期满后支付。2、出现质量问题而导致修理的，乙方除按合同再次进展修理外，乙方每次每项还需向丙方支付违约金壹仟元。3、如经理壹次含壹次以上修理，仍不能解决问题，甲方及丙方有权另行聘请施工单位进展修理，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。4、修理工作完成后，乙方负责将施工现场清理洁净修理过程中给甲方造成的损失由乙方负责，否那么每人次乙方支付违约金伍佰元。五、乙方修理支配：工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的修理工作。六、其他本保修书，作为施工合同附件，有施工合同双方共同签署，在工程有效寿命内始终生效。甲方：乙方：本保修书于：年月日签署屋面防水施工合同补充条款发包人：承包人：按照合同法及相关法律、法规，以及xx有限公司的有关规定，双方在公平、自愿、公正和老实信誉的原那么下，经双方协商，就屋面防水施工工程合同进展以下补充：一、除不行抗力推延施工外，承包人不准以任何理由延误工期；二、在施工过程中，承包人不按发包方人要求做好平安防护工作。给发包人造成的经济损失，由承包人俺家赔偿；三、因发包人供应的主材质量缘由造成的屋面渗漏，承包人不担当违约责任，但承