建筑水电内部承包协议

1、建筑水电内部承包协议安装内部承包协议甲方：乙方：依据长葛市世纪鑫·尚城世纪大厦以下简称世纪大厦的工程总包合同条文和实际状况为了更好的便于工程管理促使工程确保质量、工期、平安生产的原那么，双方本着友好的合作，互惠互利的原那么，全都达成如下协议。共同信守：一工程内容1工程名称：长葛市世纪鑫·尚城世纪大厦2工程地点：长葛市铁东路北段路东3. 承包范围和内容：世纪大厦的水电、暖通、消防等安装工程4. 承包方式：包定额人工工日清工含各种施工工具二施工预备1甲方：组织设计单位、工程监理、业主等有关方进展图纸会审和交底，向乙方供应完好的安装施工图和有关工程资料。供应土建施工网络进度总方案

2、、月进度方案，便于乙方主动协作。2乙方：主动组织施工人员和技术管理人员持证上岗。按甲方要求人数、时间准时到位，组织设备依据进度方案准时进场，根据工程要求准时组织机具就位，做好施工图的自审，施工预算和各种方案。三建立工期安装工程开开工日期以土建总包合同条款商定开开工日期为准，安装工程必需满足土建总包总进度方案要求，确保与土建工程进度同步。遇不行抗力因素造成停工，由业主、甲方签证认可确定顺延工期外，不得以任何借口顺意延误工期。四工程质量及验收标准1工程质量等级：按总包合同规定，以长葛市质量监视检查站检查验收及有关部门评定为准，确保协作土建质量到达总包合同要求。合格并争创许昌市优质工程2质量验收标准

3、：根据施工图、会审纪要、设计变更单及河南省现行的建筑设备安装工程验收技术标准、河南省建筑安装工程质量检验评定标准等有关规定。3乙方每月已完工程量在25日前上报甲方，并须经甲方现场施工员检验质量到达要求，如达不到优质验收标准甲方有权回绝支付生活款，同时乙方必需按甲方要求无条件在规定日期内整修达标。费用乙方自负。4全部隐藏工程在施工前，乙方必需提早48小时通知甲方，经建立方、监理、甲方代表进展检查、验收并办理隐藏工程验收手续前方可进展下道工序施工，否那么甲方有权勒令乙方停工。5、乙方要准时把有关工程施工的质量、平安、工期、文明生产等与工程相关的有效的技术内业务资料在甲方规定时间内准时供应给甲方。五

4、、工程款支付与结算方法1.结算根据：本工程的人工工日量，以河南省安装工程单位综合基价2003定额的人工含量为标准，并以每个定额人工4200元的价格结算。2、工程价款的支付：结顶前预埋阶段每月按已完工程量的80%支付给乙方。安装工程大面积进展时，按每月已完工程量的70%支付。整体工程通过初验合格，审核后付满已完工程量的80%。整体工程通过开工验收，办理完各项验收和其他手续，上缴有效的工程各种验收资料，经审核后付满已完工程量的90%。到农历2009年年底前支付到总工程款的98%。余下的2%视修理状况定。3乙方必需根据国家及有关设备安装操作规程进展施工，同时乙方负责人要训练工人严格执行操作规程，实行

5、有效措施，确保平安施工。如发生不良事故，一切责任由乙方自负，并视情节轻重处以5005000元不等的罚款，万一发生重大伤亡事故，那么甲乙双方以发惹事故的责任来断定经济赔偿。4、乙方在施工过程中必需做到共完场清，不得无故铺张材料，严禁盗窃行为的发生。一经发觉每次视情节轻重处以20005000元不等的罚款，材料依市场价的十倍赔偿。六、特别条款1、乙方必需确保工程质量到达总包合同要求，否那么除乙方自行返工到达质量要求，一切费用自负并担当其它一切责任和经济损失。2乙方无条件服从总包统一的工期方案准时完工，假设由乙方缘由造成拖延工期，那么每延期一天惩罚5000元，直至工程完工并担当其它一切责任和经济损失。

6、3乙方必需领导全部安装工人平安施工，确保平安生产，到达标化工程。否那么由乙方担当一切责任和经济损失。4.乙方指定为水施工员；指定为电施工员；指定为平安员；都必需持证上岗，确保专业管理，保证工程的工期、质量、平安生产。签协议时上报管理人员和施工人员的名册，附技术职称和身份证复印件指定的管理人员不得随便更改。七、其它条款1.本安装工程由乙方单独核算，自负盈亏。如发生职工工资拖欠、超付或支付不清，都由乙方担当一切责任和经济损失，甲方概不负责。2.乙方全部施工及管理人员必需遵守当地有关部门的法律法规。假设有乙方缘由违背有关规定造成损失和罚款由乙方担当。3.在施工中乙方应服从甲方统一管理，必需遵守甲方各

7、项管理和文明施工的要求，服从甲方工程部领导的监视，执行工程部的质量、平安、文明施工等各项管理条例。乙方是以保质量、保工期、保平安、保文明、保人工的前提下承包工程的，必需履行各项承诺，如有违背协议商定，给甲方及其它专业施工单位造成损失，由乙方担当一切责任和经济损失。工程施工过程中乙方假设以各种缘由退场或因乙方的工程质量、工期、平安文明达不到总包合同要求造成各方损失的，有乙方担当一切违约责任和赔偿一切经济损失。4.主体工程施工期间和工程结顶后一个月内外墙脚手架、吊机、施工电梯由甲方负责协调，有春晖劳务公司无偿供应给乙方用法，用法期间不得有人为的破坏，否那么由乙方担当责任。5.以上协议盼望双方共同信守。如在执行过程中发生争议，双方应本着互谅互让、实事求是的原那么，通过协商或调解的方式解决。假设协商调解无效，那么可向诸暨市人民法院提起诉讼。6.本协议一式二份，甲乙双方各执壹份，一经双方签字即生效。履行完本工程各项手续支付清全部款项后自动失效