厂房装修施工合同

1、篇一：厂房装修合同模板 厂房装修合同 依照?中华人民共和国合同法?及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工 的特点，双方在协商一致的根底上，就发包人的家庭居室装修工程以下简称工程的有关 事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况1.1 工程地点：1.2 工程内容及做法见附件清单 。1.3 工程承包方式：双方商定采取以下第 种承包方式。1承包人包工、包料； 2承包人包工、局部包料承包人提供装饰装修材料表，发包人提供局部材料发包人提供装饰装修材料表 ； 3承包人包工、发包人包料发包人提供装饰装修材料明细表。1.4 工程期限 30 天，开工日期 2021 年月日，竣工日期 年月日。1.5 合

2、同价款：本合同工程造价为大写： 元，小写 ： 元?家庭居室装饰装修工程报价单? 。第二条 工程监理 假设本工程实行工程监理， 发包人与监理公司另行签订 ?工程监理合同? ，并 将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条 施工图纸 双方商定施工图纸采取以下第 种方式提供：1发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见家庭居 室装饰装修工程设计图纸 ；2发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见家庭居 室装饰装修工程设计图纸 ，设计费大写 元，由发包人支付此费用不在工程价款内。第四条 发包人义务4.1 开工前为承包人

3、入场施工创造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家 具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原那么； 4.2 提供施工期间的水源、电源； 4.3 参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条 承包人义务5.1 施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成工 程；5.2 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；5.3 保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通；5.4 保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条： 付款条件和付款方式6.1 付款条件：装修完毕后检验合格付款；6.2 付款方式：支票或电汇

4、第七条： 工程验收7.1. 工程质量验收：待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和 移交手续。7.2. 乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收。 第八条： 其他事项8.1. 甲方 1必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、 气线路图， 或由甲方提供房屋平 面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。 2二次装饰工程， 应全部腾空或局部腾空房屋， 去除影响施工的障碍物。 对只能局部腾空 的房屋中所滞留的家具、 陈设物等， 须采取必要的 保护措施， 均需与乙方办理手续和承当费 用。3如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办

5、理手续，并承当 有关费用。施工中如需临时使用公用部位，应事先打好招呼。8.2. 乙方 1 应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质；如是下属分支机构，也须有上级公 司出具的证明； 经办业务员必需有法人代表的委托证书。 2 负责施工现场的平安， 严防火 灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发 生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。3 严格履行合同， 实行信誉工期， 如果因延迟完工， 如脱料、 窝工或借故诱使甲方垫资， 举查后均按违约处。 4 在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为12个月。第九条： 违约责任合

6、同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额 %作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条： 争议解决10.1 、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。 或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，请求解 决。10.2 、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向 仲裁委员会申请仲裁； - 人民法院提起诉讼。第十一条： 合同的变更和终止11.1. 合同经双方签字生效后， 双方必需严格遵守。 任何一方需变更合同的内容， 应经双方协 商一致后重

7、新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按 合同总价款的 _ %交付违约金，并办理终止合同手续。11.2. 施工过程中任何一方提出终止合同， 须向另一方以书面形式提出， 经双方同意办理清算 手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条： 合同生效12.1. 本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。12.2. 补充合同与本合同具有同等的法律效力。12.3. 本合同包括合同附件、补充合同一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方业主 ： 签章 乙方：签章住所地址： 企业地址： 邮政编码： 邮政编码： 法 人 代 表 ： 法 人 代 表 ： 文篇二：厂房装修合同厂房装修合同

8、 合同编号： 发包方甲方 ： 以下简称甲方 营业执照号 : 办公处所： 签约代表人： 身份证号码 :承包方乙方 ： 以下简称乙方 营业执照号 :办公处所： 签约代表人： 身份证号码 :依照?中华人民共和国合同法? 及有关法律、 法规的规定， 结合厂房装饰装修工程施工的特 点，双方在协商一致的根底上，就发包人的厂房装修工程以下简称工程的有关事宜，达 成如下协议：第一条 工程概况一工程地点： 。二工程内容及做法厂房装饰装修工程施工工程预算表 。三工程承包方式：双方商定采取以下第 种承包方式。1、承包人包工、包料；2、承包人包工、局部包料承包人提供装饰装修材料表 ，发包人提供局部材料发包人提 供装饰

9、装修材料表 ；3、承包人包工、发包人包料发包人提供装饰装修材料明细表 。四工程期限 ，开工日期 年 月日，竣工日期 年月 _日。五合同价款：本合同工程造价为大写 ： 元，小写：元厂房装饰装修工程报价单 。第二条 工程监理假设本工程实行工程监理， 发包人与监理公司另行签订 ?工程监理合同? ，并将监理工程师的姓 名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取以下第 种方式提供：一发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见工业 厂房装饰装修工程设计图纸 ；二发包人委托承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份详见工业 厂

10、房装饰装修工程设计图纸 ，设计费大写 元，由发包人支付此费用不在工程价款内 。第四条 发包人义务一开工前 天，为承包人入场施工创造条件，以不影响施工为原那么；二提供施工期间的水源、电源；三负责协调施工队与邻里之间的关系；四不拆室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理 相应的审批手续；五施工期间发包人仍需局部使用该厂房的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作；六参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务一施工中严格执行平安施工操作标准、防火规定、施工标准及质量标准，按期保质完成 工程；二严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

11、；三保护好原厂房内的陈设，保证厂房内上、下水管道的畅通；四保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 质量要求一工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。二工程验收标准，双方同意参照?建筑装饰装修工程质量验收标准?的规定。三施工中，甲方如有特殊施工工程或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签 订补充合同。四凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。第七条 付款方式一合同一经签订，甲方即应付 %工程材料款和施工工费的 _ %;当工期进度过半 _ 年 _ 月_ 日，甲方即第二次付施工工费的 _ %。剩余_ %尾款待甲方对工程竣工验收后结算。 注：

12、施工工费包括人工费甲方付清工程价款，详见本合同附件?厂房装潢工程结算表? ， 乙方开具统一发票，向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件?厂房装潢工 程工程质量保修卡? 。甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不 得交付使用。二工程施工中如有工程增减或需要变动，详见本合同附件?厂房装潢工程工程工程变更 表?，双方应签订补充合同， 并由乙方负责开具施工变更令， 通知施工工地负责人。 增减工程 的价款，当场结清。三甲方未按合同规定期限预付工程价款的， 每逾期一天按未付工程价款额的% 支付给乙方。四甲方在厂房装潢中， 如向银行按揭， 须将按揭的凭证及

13、相关文件 复印件 交给乙方。 第八条 工程工期一如果因乙方原因而延迟完工，每日按工费的_ %作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款中人工费的_%作为误工费支付给乙方 _ 元。二由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲 方承当，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承当，工期不变。三在施工中， 因工程质量问题、 双方意见不一而造成停工， 均不按误工或延迟工期论处， 双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。四施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而

14、延误工期的，均需 签证，甲方须承当全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承当责任，工期不变。五施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题 和延误工期，甲方自负责任。第九条 工程验收一工程质量验收， 详见本合同附件 ?厂房装潢工程质量验收表? ，除隐蔽工程需分段验收 外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。二乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在七天内前来验收，逾期视为甲方 自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合 格。三甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另

15、定日期。但甲方应成认 工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看管费和相关费用。第十条 其他事项一甲方1、必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、 气线路图， 或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2、二次装饰工程， 应全部腾空或局部腾空房屋， 去除影响施工的障碍物。 对只能局部腾空的 房屋中所滞留的家具、 陈设物等， 须采取必要的保护措施， 均需与乙方办理手续和承当费用。3、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部门办理手续，并承当有 关费用。施工中如需临时使用公用部位，应向邻里打好招呼。二乙方1、应主动出示企业营业执照、 会员证书或施工资质；

16、如是下属分支机构， 也须有上级公司出 具的证明；经办业务员必需有法人代表的委托证书。2、指派姓名 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。3、负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止施工造成的管道堵塞、渗 漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。4、严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举 查后均按违约处。5、在装潢施工范围内承当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 12 个 月。第十一条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，一方擅自解除合同方，应按

17、合同总金额 %作为违约金付给对方。 因擅自解除合同， 使对方造成的实际损失超过违约金的， 应进行补偿。 第十二条 争 议解决一本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。二当事人不愿通过协商、 调解解决， 或协商、 调解解决不成时， 可以按照本合同约定向 仲 裁委员会申请仲裁或 人民法院提起诉讼勾选 。第十三条 合同的变更和终止 一合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方 协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应 按合同总价款的 _ %交付违约金，并办理终止合同手续。二施工过程中任何一方提出

18、终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清 算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十四条 合同生效一本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。 二补充合同与本合同具有同等的法律效力。三本合同包括合同附件、补充合同一式 _ 份，甲乙双方及见证部门各执壹份。 发包方甲方 ： 签约代表人签章 ： 年月日承包方乙方 ： 签约代表人签章 ： 年 月 日篇三：厂房装修合同厂房装修合同甲方： 乙方： 本合同根据?中华人民共和国合同法?以及其它法律法规，按照平等互利、公平、老实信用 的原那么，经双方友好协商一致，特订立本合同，共同遵守。一、工程概况：1. 工程名称： 2. 工程承包形式：包工

19、、包料、包质量、包工期、包平安。3. 工程期限 35 天，由甲方确定开工之日起算不可抗拒那么工期延误，即有效施工日。4. 房屋结构：框剪结构，建筑面积约11000 平米。二、工程承包范围及要求：按施工图要求进行施工三、工程量、价结算及工程款支付：1. 工程暂定总价： 450000 暂定总价作为支付工程款所用。2. 经双方认可的设计变更、工程增减及其它：均以甲方签署联系单为准，并调整总工程款。3. 工程款支付方式：全部装修完成后付总工程款的30%，竣工验收合格并经审计完成15 天内付总工程款的 95%，余款 5%作为工程保修金，保修期从竣工验收合格日算起，保修期满三 个月十天内全额支付工程保修金

20、。四、工程质量：1. 本工程质量要求合格， 确保一次通过合格验收， 如果由于乙方原因未能合格验收， 施工方 除无条件返工外，还应承当合同金额1%违约金。2. 单位工程的验收由甲方、设计、乙方单位等进行，甲方出具书面报告为准。3. 工程所需全部材料必须有质保书及合格证，并符合施工图纸及施工标准要求。五、施工工期：1. 合同签订后， 本工程工期严格按总包单位提供的施工进度方案表执行， 乙方应积极主动联 系衔接，做好制作安装准备。并按土建进度要求保质保量完成，保证不因乙方原因拖延本项 目的竣工方案。六、双方职责：1. 甲方职责： 1、甲方在开工前，如确需要改为房屋的结构如水、电、管、消防器材等移位应具备有关部 门的审批书 。2、甲方应在开工前 3 天，向乙方现在交底，提供水电等必备设备，并说明使用考前须知，由 乙方按标准自己连接。3