施工合同范文集合六篇_1

1、施工合同范文集合六篇 施工合同 篇1 （以下简称甲方）（以下简称乙方）身份证号码： 联系电话：家庭住址：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 楼 号：4、 承包范围：外墙乳胶漆施工5、 承包方式：包青工6、 工程单价： 元；7、 总工程量：外墙约 平方米；8、 工程价款：约 万元。9、 工程期限：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。第二条 甲方义务1、开工前1天，向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程

2、质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；3、协调施工现场的有关事宜。第三条 乙方的义务1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；3、 乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条 工程质量及验收1、 工程质量：优良；2、 在施工过程中，甲方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100200的罚款；3、

3、在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；4、 每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；5、 工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；6、 本工程保修期为二年。第五条 付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50；竣工验收决算完毕付到施工费的95，余款作为保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条 违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖

4、一天甲方罚款多少由造成方全部承担；2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；3、 空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条 施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。第八条 争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条 其他约定事项1、甲方提供腻子、底漆、面漆，乙方负责所有工具；2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件

5、与合同具有同等法律效力。第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方： （盖章）代表人：乙方：（盖章）代表人：年 月 日 施工合同 篇2 发包方（以下简称甲方）：_委托代理人（姓名）：_单位：_住所地址：_联系电话：_手机号：_承包方（以下简称乙方）：_单位名称：_资质等级：_营业执照号：_注册地址：_法定代理人：_联系电话：_委托代表人：_联系电话：_本工程设计人：_联系电话：_施工队负责人：_联系电话：_依照中华人民122、施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工队负责人_负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_把，由乙方当场负责安装交付使用。3、施工期间，乙方每天的工作时间

6、为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十五条其它约定条款_.第十六条附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后，经房地产管理部门鉴证之日起生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、凡在本市住宅装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。4、合同履行完后自动终止。甲方（签章）：_乙方（签章）：_年_月_日_年_月_日 施工合同 篇3 甲方:乙方:甲方将位于贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组房屋的工程承包给方施工，根据国家有关规定的经济合同法和建筑施工法及地方建筑行规的有关规定，为确保工程质量和施工进度安全顺利进行，经甲乙双方多次反复协商，乙方自愿承担甲方房屋

7、的施工任务，特订立合同条款如下:一、 工程承包方式1、甲方将其房屋工程以包工不包料的方式承包给方承建。2、甲方需将工程所需的建筑材料(含砂石、砖、钢筋、水泥)运到施工现场50米内由乙方自行组织施工，施工中所需用的一切架料、木型、抓钉、钉子、铁丝和一切施工用具(包括机械设备)由乙方自行支付采购组织施工。二、 工程承包项目范围包括主体、瓷砖粘贴(含卫生间、厨房、楼梯)、内墙糙泥粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷砖、地板粘贴、钢筋绑扎、混凝土浇灌等。三、 建筑地点贞丰县珉谷镇阴滩村阴滩组四、 工程单价及付款方式1、工程单价按每平方平 元。2、房屋建筑面积的计算房屋建筑面积=房屋板面长&

8、#215;房屋板面宽3、付款方式按工程进度浇板每层支付乙方进度款壹万元整(￥10000.00)。内外装饰全部结束后支付全部工程款的80%，其余工程款经甲乙双方验收合格后 月付清。五、 建房工期乙方承建的房屋从 年 月 日开工至 年 月 日完工，若在施工过程中超期20天以上甲方罚乙方违约金贰仟元整(￥20xx.00)，不可抗拒的除外。六、 工程质量1、根据甲方提供的图纸施工，若发现图纸有不合理的地方，经双方共同协商，在取得一致的施工方案后乙方方可进行施工。2、主体楼地面墙面和梁板柱必须达到几何尺寸准确，各部位垂直平整，梁板柱无凹凸和露筋现象，各部位必须达到国家验收合格标准。3、装饰工程为内墙糙泥

9、粉刷、外墙左、右、后三面全部水泥清光、前面粘贴瓷，阴阳角垂直平整，楼梯、楼地面、卫生间、厨房的各部位地板砖、墙砖必须逢口垂直平整清晰光华，以甲方验收合格为准，若在施工过程中出现的不合格造成返工的一切损失由乙方全部负责。七、 施工安全要求在施工过程中乙方必须注意安全教育，若出现安全事故(不论大小事故)全部由乙方自行负责，甲方不负任何法律责任和经济责任。八、 未经事宜，甲乙双方提出协商。九、 本协议为1式2份，甲乙双方各执1份，本协议甲乙双方签字之日起生效，具有同等法律效力，望双方共同遵守。甲 方:乙 方:在场人:年 月 日 施工合同 篇4 发包人：_承包人：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共

10、和国建筑法、住宅室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。第1条 工程概况1.1工程地点：_1.2工程内容：房屋间数_室_厅;总建筑面积_平方米。1.3承包范围：_1.4承包方式：双方商定采取下列第_种承包方式：(1)承包人包工包全部材料;(2)承包人包工包部分材料;承包人包工、发包人包料。1.5 开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日总日历工期(包括法定节假日)_日第2条 合同价款与支付2.1合同价款金额(人民币大写)_￥：_2.2合同价款采用方式双方商定本合同价款采用第_种方式确定。

11、(1)采用固定价格。固定价格加_%包干风险系数计算。包干风险包括_(2)采用可调价格，按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。(3)成本加酬金2.3工程预付款合同生效后，发包人向承包人预付工程款_%即人民币(大写)_，预付款扣回的时间、比例： _2.4工程款(进度款)支付(1)工程款支付方式：_(2)工程款支付金额和时间：_工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款(进度款)同期调整支付。发包人不按合同约定支付工程款(进度款)，双方未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。第3条 施工图纸双方商定施工图纸采取下

12、列第_种方式提供：(1)发包人自行提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。(2)由承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份(费用包含在合同价款内)第4条 发包人工作4.1指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4.2装饰装修工程开工前，负责向物业或者房屋管理机构办理申报登记，并应当与物业管理单位签订装饰装修管理服务协议，主动接受监督管理。如确实需要拆改原建筑主体和承重结构或设备管线(水、电、暖气、煤气管道)，负责到有关部门办理审批手续。4.3向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。

13、负责协调与周围的邻里关系。4.4负责清除影响施工的障碍物。对房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。4.5开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。4.6负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，如无能力处理也可委托承包人处理，承担相应的费用。第5条 承包人工作5.1指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。5.2严格按照图纸或作法说明及质量标准进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。参加竣工验收，编制工程结算。5.3严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带

14、来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。5.4未经发包人同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。5.5工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5.6保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。第6条 材料供应6.1装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。6.2由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。6.3凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要

15、的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。第7条 安全生产和防火7.1发包人提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。7.2发包人提供确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。7.3承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。7.4由于承包人在装饰装修设计和施工过程中违反消防法及有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，

16、应承担由此引发的一切经济损失。第8条 工程质量及验收8.1双方约定本工程质量应达到国家质量评定_标准(可选择优良或合格)8.2优良工程等级增加的经济支出8.3本工程以施工图纸、作法说明、设计变更及国家制定的现行装饰装修施工及验收规范为质量评定验收标准。8.4发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。8.5工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。8.6装饰装修工程竣工后，承包人负责采购装饰装修材料及设备的，应当向发包人提交说明书、保修单和环保说明书。第9条 工程

17、变更9.1发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时办理变更洽商签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。9.2承包人提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经发包人批准。第10条 竣工结算10.1工程竣工合格后，承包人应及时向发包人提出工程竣工结算报告，办理竣工结算。发包人接到竣工资料后三日内如未有异议，即视为同意。10.2工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。第11条 工程保修11.1验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。第12条 违约责任12.1由于发包人原因导致延期

18、开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_支付滞纳金。12.2由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%.12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。12.4未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。12.6未办理验

19、收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。12.7因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。12.8双方约定其它违约责任：_第13条 争议的解决方式13.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交大连仲裁委员会仲裁;(二)依法向工程所在地人民法院起诉。第14条 不可抗力14.1双方关于不可抗力的约定：_第15条 保险第16条 合同生效16.1合同生效日期：_第17条 合同份数17.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约

20、定合同副本份数：_第18条 合同备案、鉴证18.1合同备案、鉴证：(现场签字)_发包方：_ 身份证号：_承包方：_ 身份证号：_ 施工合同 篇5 _（以下简称甲方）_（以下简称乙方）身份证号码： 联系电话：家庭住址：按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条理的规定，结合本工程情况，经双方协商，订立本合同：第一条 工程概况1、 工程名称：2、 工程地点：3、 楼 号：4、 承包范围：外墙乳胶漆施工5、 承包方式：包青工6、 工程单价： 元；7、 总工程量：外墙约 平方米；8、 工程价款：约 万元。9、 工程期限：本工程自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。第二条 甲方义务1、开工前1天，

21、向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份，并向乙方进行交底；2、指派 为甲方驻工地代表，负责合同的履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理验收等事宜；3、协调施工现场的有关事宜。第三条 乙方的义务1、 参加甲方组织的施工要求或做法说明的现场交底，拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；2、 施工队长为乙方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行安全监督检查；按要求组织施工，保质、保量按工期完成任务，解决有乙方负责的各项事宜；3、 乙方在工程施工期间，应遵守甲方的有关规定，有义务及责任维护甲方的信誉及利益，不做有损甲方的事情；第四条 工程质量及验收1、 工程质量：优良；2、 在施工过程中，甲

22、方对乙方的施工质量进行监督，乙方要服从甲方的管理，如乙方不服从管理，视情况严重程度给予100200的罚款；3、 在施工中，由于施工质量造成的返工，其工料款由乙方全部承担；4、 每一道工序完成后，报请现场管理人员验收合格签字和监理验收合格签字后才能进入下道工序的施工，如果未经验收签字进入下道工序的，要重新返工，返工所造成的材料和人工费损失由施工方全部承担；5、 工程完工后，乙方应通知甲方及时验收，验收标准按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准；6、 本工程保修期为二年。第五条 付款方式施工期间，甲方只提供生活费，工程完工初验合格后拨付施工费的50；竣工验收决算完毕付到施工费的95，余款作为

23、保修费二年，无施工质量问题到期一次无息付清。第六条 违约责任1、在合同规定的工期内，乙方不能保质保量按期完工每拖一天甲方罚款多少由造成方全部承担；2、原因造成合同无法继续履行时，应及时通知对方协商解决，并有责任方赔偿由此造成的一切经济损失；3、 空桶回收，缺少一个罚二桶漆款；浪费一桶罚十桶漆款；偷倒一桶罚一百桶漆款；第七条 施工安全乙方在施工中严格执行施工安全措施，发生任何安全事故全部责任由乙方承担；甲方概不负责（具体参见施工要求及施工安全协议）。第八条 争议地解决本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成，由仲裁委员会仲裁，或人民法院裁决。第九条 其他约定事项1、甲方提供腻子

24、、底漆、面漆，乙方负责所有工具；2、乙方负担在施工中的用电费用；第十条 本合同自双方签字盖章之日起生效，合同附件与合同具有同等法律效力第十一条 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份甲方： （盖章）代表人：乙方：（盖章）代表人：年 月 日 施工合同 篇6 发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：*2、分项工程名称：桥梁分项工程。3、工程地点：*第二条 承包内容本标段*-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖

25、梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的所有工程，三项电源乙方自行解决。第三条 承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。二、承包单价承包单价:为*以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。第三条 额外工程量发生的图纸变更等情况，由业主认可的监利等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。第四条 付款方式1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由

26、甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。第五条 施工工期1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。3、每个分项工程如果乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有

27、权作出相应的经济处罚，处罚标准按情节轻重每天可处以20020xx元。严重者甲方将另外安排施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。6、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延

28、。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。第六条 质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的.质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合

29、理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。3、由于乙方质量原因造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方承担。第七条 安全生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，服从甲方的管理。4、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。第八条 双方

30、责任一、甲方责任1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。3、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。4、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。7、及时通知监理对乙完成的工序验收。8、对临时驻地建设只提供临时用地。二、乙方责任1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，认真做好施工原始记录。3、承担由于自身原因造成的返工和不合格工程的一切损失。4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及安全防护设施工作(文明