一级造价《建设工程计价》常考题型及知识点解析(共60套)第(5)

1、最新国家一级造价工程师建设工程计价职业资格考前练习一、单选题1. 已知 1m2 砖墙的勾缝时间为8min，则每 m3 一砖半厚墙所需的勾缝时间为()min 。a、12.00 b、21.92 c、22.22 d、33.33 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 3 节确定人工定额消耗量的基本方法【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：一砖半墙，每m3 砌体墙面面积的换算系数为1/0.365=2.74 ；则每 m3 砌体所需的勾缝时间是： 2.74*8=21.92min 。2. 按照索赔目的分类，工程索赔可以分为() 。a、合同中明示的索赔和合同中默示的索赔b、工期索赔和费用索赔

2、c、工程延误索赔和工程变更索赔d、工程变更索赔和工程加速索赔本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：根据索赔的目的和要求不同，可以将工程索赔分为工期索赔和费用索赔。3. 采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是() 。a、价格比较一览表只需载明投标人的投标报价和已评审的最终投标价b、具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法c、当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定d、采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“ 价格比较一览表” 提交招标人本题答案与相关知识点解

3、析【知识点】：第 4 章第 3 节评标程序及评审标准【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是评标程序及评审标准。价格比较一览表应当载明投标人的投标报价、对商务偏差的价格调整和说明以及已评审的最终投标价。a 选项错。按照评标委员会和评标方法暂行规定的规定， 经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能没有特殊要求的招标项目。b 选项错。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先;投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定。c 选项错。根据经评审的最低投标价法完成详细评审后，评标委员会应当拟定一份“ 价格比较一览表” ，连同书面评标报告提交

4、招标4. 招标控制价综合单价的组价包括如下工作：根据政策规定或造价信息确定工料机单价；根据工程所在地的定额规定计算工程量；将定额项目的合价除以清单项目的工程量；根据费率和利率计算出组价定额项目的合价。则正确的工作顺序是() 。a、b、c、d、本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节最高投标限价的编制【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是招标控制价的编制。综合单价的组价： 首先，确定所组价的定额项目名称，并计算出相应的工程量；其次，依据工程造价政策规定或工程造价信息确定其人工、材料、机械台班单价； 第三，在考虑风险因素确定管理费率和利润率的基础上，计算定额项目

5、合价；第四，计算工程量清单综合单价，未计价材料费(包括暂估单价的材料费)应计入综合单价。5. 对共同费用进行分摊时，土地征用费按照() 比例分摊。a、工程费用b、建筑工程造价c、建筑安装工程费用d、工程费用 +基本预备费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 6 章第 2 节新增固定资产价值的确定方法【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是新增资产价值的确定。对共同费用进行分摊时，土地征用费按照建筑工程造价比例分摊。6. 甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为 2000万 (包含增值税进项税额的含税价格) ，若该企业采用

6、简易计税的方法，则应缴纳的增值税为() 万元。a、220 b、198.20 c、58.25 d、60 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税。简易计税的计算方法。当采用简易计税方法时，建筑业增值税税率为3%。计算公式为： 增值税 =税前造价 3%。税前造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格

7、计算。采用简易计税方法，增值税=税前造价 3=20003=60(万元 )。7. 招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料、工程设备的单价及专业工程的金额是() 。a、暂列金额b、暂估价c、总承包服务费d、价差预备费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节其他项目清单【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是其他项目清单。暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额，包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价。8. 下列费用项目中，应计入进口材料运杂费中的是() 。a

8、、国际运费b、国际运输保险费c、到岸后外埠中转运输费d、进口环节税费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 4 节材料单价的组成和确定方法【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是材料单价的组成和确定方法。材料运杂费是指国内采购材料自来源地、国外采购材料自到岸港运至工地仓库或指定堆放地点发生的费用。含外埠中转运输过程中所发生的一切费用和过境过桥费用，包括调车和驳船费、装卸费、运输费及附加工作费等。9. 某建设项目业主与丙施工单位签订了施工合同，合同总价5000万元，合同工期为200天，其应分摊的总部管理费100万元。丙在施工过程中，因遇到不利物质条件造成停工5天，因发

9、包人更换其提供的不合格材料造成工程停工3天，因承包人施工机械损坏停工3天，因异常恶劣气候造成工程停工2天，上述事件均未发生在同一时间，且都在关键路线上，则丙施工单位可索赔的总部管理费为() 万元。a、25 b、40 c、50 d、65 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。延期工程的日平均总部管理费=100200=0.5(万元 )，本题可索赔总部管理费的有“ 不利的物质条件” 、“ 发包人更换其提供的不合格材料 ” ，索赔的总部管理费=0.5 (5+3)=4( 万元

10、 )。10. 某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程 9月份完成的工程合同价款为3000万元，则 9月份合同价款调整金额为() 万元。a、22.5 b、61.46 c、75 d、97.5 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节物价变化类合同价款调整事项【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：合同价款调整额=3000(0.25 110100+0.15 42004000+0.6-1)=97.5( 万元 )。11. 根据建筑安装工程费用项目组成( 建标 201344 号) 文件的规定，企业按照规定从生产工人的工资中提取的工会经费

11、属于() 。a、建筑安装工程中的分部分项工程费b、建筑安装工程中的措施费c、建筑安装工程中的规费d、建筑安装工程中的企业管理费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：根据建设工程计价第一章第三节，应选d 项。工会经费属于建筑安装工程费中的企业管理费。12. 下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是() 。a、分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置b、工程量的计算结果可以分两种情况得出c、同一招标工程的项目编码不得有重码d、工程量的计算要按照相关规则计算本

12、题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标工程量清单的编制【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：选项 ac 正确， 分部分项工程项目清单的项目编码，应根据拟建工程的工程项目清单项目名称设置，同一招标工程的项目编码不得有重码。选项 b 错误，工程量的计算结果要具有唯一性。选项 d 正确，分部分项工程项目清单中所列工程量应按专业工程量计算规范规定的工程量计算规则计算。13. 承发包双方约定承包人承担5的材料价格风险并采用造价信息调整价格差额，若某材料投标报价为1000元 t ，基准价为 1050元 t ，工程施工期间材料信息价为900元 t ，则该材料的实际结算价格为()

13、元 t 。a、950 b、900 c、902.5 d、997.5 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节物价变化类合同价款调整事项【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点解析】：本题施工期间信息价下降，应以较低的基准价基础计算合同约定的风险幅度值。1000*(1-5%)=950 元 t 因此材料下浮价格为950-900=50 元 t 实际结算价格为1000-50=950 元 t 14. 关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是() 。a、工程造价的正确性是项目决策合理性的前提b、项目决策的内容是决定工程造价的基础c、投资估算的深度影响项目决策的精确度d、投资决策阶段对工

14、程造价的影响程度不大本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：项目决策与工程造价的关系：1)项目决策的正确性是工程造价合理性的前提；2)项目决策的内容是决定工程造价的基础；3)项目决策的深度影响投资估算的精确度；4)工程造价的数额影响项目决策的结果。15. 正常施工条件下，完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg 。已知该材料的损耗率为7.20 ，则其总消耗量为()kg 。a、13.50 b、13.40 c、12.50 d、11.60 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章

15、第 3 节确定材料定额消耗量的基本方法【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是确定材料定额消耗量的基本方法。总消耗量 =0.97.2+0.9=13.4(kg) 。16. 下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是() 。a、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的b、合同约定的期限内没有完工c、已经完成的建设工程质量不合格d、将承包的建设工程分包的本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人可解除施工合同：1)明确表

16、示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。17. 在下列措施项目中，宜采用分部分项工程项目清单方式编制的是() 。a、二次搬运b、大型机械设备进出场及安拆c、冬雨季施工d、夜间施工本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节措施项目清单【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：有些措施项目则是可以计算工程量的项目，如脚手架工程，混凝土模板及支架(撑)，垂直运输，超高施工增加，大型机械设备进出场及安拆，施工排水、降水等，这类措施

17、项目按照分部分项工程项目清单的方式采用综合单价计价，更有利于措施费的确定和调整。选项 b 为应予计量的措施项目，应按分部分项工程项目清单方式编制；选项 acd 为不宜计量的措施项目，应编制总价措施项目清单。18. 当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由() 承担。a、发包人b、承包人c、发包人和承包人d、败诉方本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是合同价款纠纷的处理。如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进

18、行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。19. 下列关于公示中标候选人的说法，正确的是() 。a、公示期不得少于5 日b、招标人应当自收到评标报告之日起5 日内公示中标候选人c、不但公示中标候选人的排名，还要公示投标人的各评分要素的得分情况d、对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并公示本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节中标人的确定【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是中标人的确定。公示时间 (公示期 ):招标人应当自收到评标报告之日起3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日， a

19、b 选项错。招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。c 选项错， d 选项正确。20. 运用分项详细估算法估算项目存货时，存货的正确构成是() 。a、应付账款 +预付账款 +在产品 +产成品b、应付账款 +应收账款 +在产品 +产成品c、外购原材料、燃料+其他材料 +在产品 +产成品d、预付账款 +现金 +在产品 +产成品本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】 ：c 【本题答案与知

20、识点解析】：本题考查的是投资估算的编制。存货=外购原材料、燃料+其他材料 +在产品 +产成品。21. 根据房屋建筑与装饰工程计量规范的规定，垂直运输费中包括行走式垂直运输机械的() 。a、固定装置费b、基础制作费c、轨道铺设费d、安装费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：垂直运输费是指现场所用材料、机具从地面运至相应高度以及职工人员上下工作面等所发生的运输费用。内容由以下各项组成：1)垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装费；2)行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销费。22. 在建

21、设项目招投标过程中，招标人应当自收到评标报告之日起() 内公示中标候选人，公示期不得少于() 。a、1，3 b、3，3 c、3，7 d、1，7 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节中标人的确定【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：为维护公开、公平、公正的市场环境，鼓励各招投标当事人积极参与监督，按照招标投标法实施条例的规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3 日。23. 技术方案选择的基本原则中，评定技术方案最基本的标准是() 。a、经济合理b、先进适用c、安全可靠d、规模经济本题答案与相关知识点解析【知识点

22、】：第 3 章第 1 节项目决策阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。技术方案选择的基本原则是：先进适用、安全可靠、经济合理。先进适用是评定技术方案最基本的标准。技术方案选择中，包括生产方法选择；工艺流程方案选择；工艺方案的比选。24. 工程总承包的投标文件中应包含的内容是() 。a、地下管线资料、气象和水文观测资料b、定位放线的基准点和基准标高c、经审批的规划许可证d、承包人建议书本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 4 节工程总承包合同价款的约定【参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考

23、查的是工程总承包合同价款的约定。工程总承包投标文件的编制内容：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书；(4)投标保证金；(5)价格清单：包括勘察设计费清单、工程设备费清单、必备的备品备件费清单、建筑安装工程费清单、技术服务费清单、暂估价清单、其他费用清单、投标报价汇总表；(6)承包人建议书：图纸、工程详细说明、设备方案、分包方案、对发包人要求错误的说明等；(7)承包人实施计划；概述、总体实施方案、项目实施要点、项目管25. 对于价格波动不大的定型产品和通用设备产品，适合采用的安装工程概算编制方法是() 。a、预算单价法b、设备

24、价值百分比法c、扩大单价法d、综合吨位指标法本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计概算的编制【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：设备价值百分比法，又称为安装设备百分比法。当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、 重量时， 安装费可按占设备费的百分比计算，该法常用于价格波动不大的定型产品和通用设备产品。26. 建筑工程实物工程量人工价格信息是以() 为对象。a、建筑工程的不同划分标准b、建筑工人的工种分类c、建筑企业的等级d、建筑地域的划分本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 6 节工程计价信息及其主要内容【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点

25、解析】：建筑工程实物工程量人工价格信息，是按照建筑工程的不同划分标准为对象，所反映的单位实物工程量人工价格信息。根据工程不同部位，体现作业的难易、结合不同工种作业情况将建筑工程划分为十三项。27.() 反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。a、基本建设项目概况表b、基本建设项目竣工财务决算表c、基本建设项目交付使用资产总表d、建设项目交付使用资产明细表本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 6 章第 1 节竣工决算的内容和编制【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是竣工决算的内容和编制。基本

26、建设项目交付使用资产总表反映建设项目建成后新增固定资产、流动资产、 无形资产价值的情况和价值，作为财产交接、检查投资计划完成情况和分析投资效果的依据。28. 下列有关合同价款的规定和内容描述错误的是() 。a、招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同b、中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格c、招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，应当向中标人和未中标人的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息d、实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第

27、 3 节合同价款的约定【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30 天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。a 选项正确。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。b 选项正确。招标人最迟应当在与中标人签订合同后5 天内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。c 选项错。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。d 选项正确。29. 当用工料单价法编制施工图预算时，编制工料分析表通常得出() 。a、单位工程人工、材料、施工机具的消耗数量b、单位

28、工程人工、材料的消耗数量c、建设项目人工、材料、施工机具的消耗数量d、建设项目人工、材料的消耗数量本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 3 节施工图预算的编制【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：编制工料分析表：工料分析是按照各分项工程，依据定额或单位估价表，首先从定额项目表中分别将各分项工程消耗的每项材料和人工的定额消耗量查出;再分别乘以该工程项目的工程量， 得到分项工程工料消耗量，最后将各分项工程工料消耗量加以汇总，得出单位工程人工、材料的消耗数量。30. 根据建设工程工程量清单计价规范gb50500-2013 ，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内

29、容是() 。a、分部分项工程量清单b、措施项目清单c、暂列金额d、计日工本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 2 节投标报价的编制方法和内容【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是投标报价的编制方法和内容。投标人对措施项目中的总价项目投标报价应遵循以下原则：(1)措施项目应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方确定；(2)措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。招标人不得要求投标人对该项费用进行优惠，投标人也不得将该项费用参与市场竞争。31. 在招标投标过程中

30、，载明招标文件获取方式的应是() 。a、招标公告b、资格预审公告c、招标文件d、投标文件本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标文件的组成内容及其编制要求【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标公告其他内容包括招标文件的获取，投标文件的递交。32. 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的日期是指() 。a、付款证书相关周期最后一天的前42 天b、竣工结算前42 天c、竣工验收前42 天d、竣工决算前42 天本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节物价变化类合同

31、价款调整事项【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。各可调因子的现行价格指数，指根据进度付款、竣工付款和最终结清等约定的付款证书相关周期最后一天的前42 天的各可调因子的价格指数。33. 某项目建设前期可视为0年，建设期3年，在第一年静态投资2000万元，第二年2000万元第三年 1000万元，年均投资价格上涨率为5，则该项目的价差预备费为() 万元。a、250.00 b、330.98 c、462.63 d、570.25 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 5 节预备费【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：依据建设工程计价第一

32、章第五节，应选b 项。计算过程如下：第 1 年价差预备费 =2000*(1+5 )0.5-1=49.39( 万元 ) 第 2 年价差预备费 =2000*(1+5 )1.5-1=151.86( 万元 ) 第 3 年价差预备费 =1000*(1+5 )2.5-1=129.73( 万元 ) 项目的价差预备费合计为330.98 万元。34. 根据房屋建筑与装饰工程计量规范gb50854-2013 的规定，当单层建筑物檐口高度超过 () 米时，可计算超高施工增加费。a、6 b、10 c、15 d、20 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算【

33、参考答案】 ：d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算。当单层建筑物檐口高度超过 20 米，多层建筑物超过6 层时，可计算超高施工增加费。35. 如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足() 天，相应推后投标截止时间。a、7 b、14 c、15 d、20 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 1 节招标文件的组成内容及其编制要求【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15 天，相应推后投标截止时间。36. 某工业项目进口一批生产设备，cif价为 2

34、00万美元，银行财务费费率为5，外贸手续费费率为 15，进口关税税率为20，增值税税率为17，美元兑人民币汇率为1：6.3 ，则这批设备应纳的增值税为() 万元人民币。a、257.04 b、214.20 c、294.84 d、338.64 本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 2 节设备购置费的构成和计算【参考答案】 ：a 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是设备购置费的构成和计算。进口关税 =到岸价 人民币外汇牌价 进口关税税率 =2006.3 20=252(万元 )；组成计税价格=到岸价 人民币外汇牌价+进口关税 +消费税=200 6.3+252=1512( 万元 )；进口产

35、品增值税额=组成计税价格 增值税税率=1512 17=257.04(万元 )。37. 根据标准施工招标文件(2007 年版 ) ，下列事件中，既可索赔工期又可索赔费用的是() 。a、承包人提前竣工b、提前向承包人提供工程设备c、施工中遇到不利物质条件d、异常恶劣的气候条件导致工期延误本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：根据标准施工招标文件(2007 年版 )，选项 a、b 只能索赔费用；选项c 既可索赔工期，又可索赔费用；选项d 只能索赔工期。38. 在用工料单价法编制施工图预算时，列项并计算工程量工作

36、程序中，在“根据工程内容和定额项目，列出计算工程量的分部分项工程”步骤后，紧接着的工作是() 。a、根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算b、对计量单位进行调整c、根据一定的计算顺序和计算规则，列出分部分项工程量的计算式d、套用定额预算单价，计算人、材、机费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 3 节施工图预算的编制【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：列项并计算工程量的工作程序为：根据工程内容和定额项目，列出需计算工程量的分项工程。根据一定的计算顺序和计算规则，列出分项工程量的计算式。根据施工图纸上的设计尺寸及有关数据，代入计算式进行数值计算。对计算结

37、果的计量单位进行调整，使之与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致。39. 招标工程量清单中，在编制总承包服务费计价表时，应由招标人填写的内容是() 。a、服务金额b、项目名称c、费率d、金额本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节其他项目清单【参考答案】 ：b 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是其他项目清单。在编制总承包服务费计价表时，项目名称和服务内容由招标人填写， 编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。40. 采用工程量清单确定的单位工程报价构成内容是() 。a、分部分项工程费+措施项目费b、分部分

38、项工程费+措施项目费 +其他项目费c、分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费 +规费 +税金d、分部分项工程费+措施项目费 +其他项目费 +规费 +税金 +预备费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 1 节工程计价基本程序【参考答案】 ：c 【本题答案与知识点解析】：工程量清单确定的单位工程报价构成内容为：分部分项工程费、措施项目费、 其他项目费、规费、税金。因此，本题应选c。二、多选题1. 在进行流动资金估算时，流动负债通常包括() 。a、应收账款b、应付账款c、预收账款d、预付账款e、存货本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 1 节投资估算的编制【参考答案】 ：b

39、,c 【本题答案与知识点解析】：流动负债 =应付账款十预收账款2. 招标工程量项目清单中的其他项目清单包括() 。a、暂列金额b、暂估价c、计日工d、总承包服务费e、措施项目清单本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节其他项目清单【参考答案】 ：a,b,c,d 【本题答案与知识点解析】：其他项目清单包括暂列金额，暂估价(包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估价 )、计日工，总承包服务费。不包括措施项目清单。3. 在下列各项中，属于工程索赔类合同价款调整事项的是() 。a、项目特征不符b、提前竣工c、工程量清单缺项d、误期赔偿e、工程量偏差本题答案与相关知识点解析【知识

40、点】：第 5 章第 1 节工程索赔类合同价款调整事项【参考答案】 ：b,d 【本题答案与知识点解析】：工程索赔类合同价款调整的事项主要包括：不可抗力、 提前竣工 (赶工补偿 )与误期赔偿、索赔。因此bd 为正确答案。选项ace 属于工程变更类。4. 单项工程投资估算指标的内容一般包括() 。a、建筑工程费b、安装工程费c、工程建设其他费用d、设备、工器具购置费e、预备费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 5 节投资估算指标及其编制【参考答案】 ：a,b,d 【本题答案与知识点解析】：单项工程指标指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额， 包括建筑工程费、

41、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。5. 经初步评审后，未能在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标，具体情形包括() 。a、同一投标人提交两个以上不同的投标报价，且招标文件不允许提交备选投标b、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件c、投标人提交的投标保证金不符合招标文件的有关要求d、投标人提交的施工方案与技术措施不是最优方案e、投标报价低于成本本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 3 节评标程序及评审标准【参考答案】 ：a,b,c,e 【本题答案与知识点解析】：评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能

42、在实质上响应的投标，评标委员会应当否决其投标。具体情形包括：1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2)投标联合体没有提交共同投标协议；3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；7)投标人有串通投标、6. 关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是() 。a、不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制b、安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“ 定额基价

43、 ” 、“ 定额人工费 ”c、总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容d、其他总价措施项目的计算基础可为“ 定额人工费 ”e、按施工方案计算的总价措施项目可以只填“ 金额 ” 数值本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 2 章第 2 节措施项目清单【参考答案】 ：b,d 【本题答案与知识点解析】：措施项目中可以计算工程量的项目(单价措施项目)宜采用分部分项工程项目清单的方式编制， 列出项目编码、 项目名称、 项目特征、 计量单位和工程量;不能计算工程量的项目(总价措施项目 )，以 项为计量单位进行编制。a 选项错。“ 计算基础 ” 中安全文明施工费可为“ 定额基价 ” 、“ 定额人工

44、费 ” 或“ 定额人工费 +定额施工机具使用费 ” ，其他项目可为“ 定额人工费 ” 或“ 定额人工费 +定额施工机具使用费” ，bd 选项正确。按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础 ” 和“ 费率 ” 的数值，也可只填“ 金额 ” 数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法7. 下列选项中属于工程总承包投标文件编制内容的有() 。a、承包人建议书b、已标价工程量清单c、项目管理机构d、价格清单e、施工组织设计本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 4 章第 4 节工程总承包合同价款的约定【参考答案】 ：a,d 【本题答案与知识点解析】：本题考查的是工程总承包合同价款的约定。工程总承包投

45、标文件的编制由以下内容组成：(1)投标函及投标函附录；(2)法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；(3)联合体协议书(如接受联合体投标)；(4)投标保证金；(5)价格清单；(6)承包人建议书；(7)承包人实施计划；(8)资格审查资料；(9)投标人须知前附表规定的其他资料。8. 能够用 m2 作为计算单位的措施项目包括() 。a、垂直运输费b、施工排水、降水费c、超高施工增加费d、场地平整费e、已完工程及设备保护费本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 1 章第 3 节按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算【参考答案】 ：a,c 【本题答案与知识点解析】：垂直运输费可根据

46、不同情况用两种方法进行计算：1)按照建筑面积以“m2 ” 为单位计算；2)按照施工工期日历天数以“ 天 ” 为单位计算。选项a 正确。超高施工增加费通常按照建筑物超高部分的建筑面积以“m2 ” 为单位计算。 选项 c 正确。施工排水、降水费分两个不同的独立部分计算:成井费用通常按照设计图示尺寸以钻孔深度按 m 计算；排水、降水费用通常按照排、降水日历天数按昼夜 计算。选项b 错误；场地平整费虽然也可以用“m2 ” 作为计算单位，但不属于措施费。选项d 错误；已完工程及设备保护费属于不宜计量的措施项目，按总价9. 双方当事人采用调解方式处理建设工程合同价款纠纷事件，下列表述中正确的是() 。a、

47、发承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，不可再用仲裁或诉讼方式解决争议b、发承包双方可选择将工程计价依据的争议提请工程造价管理机构进行解释或认定c、工程造价管理机构的上级管理部门可以改变其对争议做出的解释或认定d、当事人对调解结果有异议的，在通过仲裁或诉讼方式修改调解结果之前，承包人可暂停工程施工e、双方当事人约定的调解人任期至最终结清支付证书生效后终止本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 5 章第 2 节合同价款纠纷的处理【参考答案】 ：b,c,e 【本题答案与知识点解析】：选项 a 错误，发、承包双方或一方在收到工程造价管理机构书面解释或认定后，仍可按照合同约定的争议解决

48、方式提请仲裁或诉讼。选项 b 正确，合同价款争议发生后，发、承包双方可就工程计价依据的争议以书面形式提请工程造价管理机构对争议以书面文件进行解释或认定。选项 c 正确，除工程造价管理机构的上级管理部门做出了不同的解释或认定，或在仲裁裁决或法院判决中不予采信的外，工程造价管理机构做出的书面解释或认定是最终结果，对发承包双方均有约束力。选项 d 错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后28 天内向另10. 工艺设计影响工程造价的主要因素包括() 。a、建设规模b、产品方案c、工艺流程d、原材料供应情况e、运输方式本题答案与相关知识点解析【知识点】：第 3 章第 2 节设计阶段影响工程造价的主要因素【参考答案】 ：a,b,c,d 【本题答案与知识点解析】：工艺设计阶段影响工程造价的主要因素包括：建设规模、 标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应情况，生产组织及生产过程中的劳