合同专用条件

1、合同专用条件GF-2000-0203勘察合同合同编号:发包 人：广州市花都区新华街云山学校勘察人：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：广州市花都区新华街云山学校 勘察人：发包人委托勘察人承担云山学校篮球场、 羽毛球场、体育馆改造工程勘察设计任务。 本项目属于 _项目,勘察提供的全部工作方案、工作成果必须经技术咨询单位审查。根据（中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为 明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同， 共同遵守。第一条：工程概况1.1工程名称：云山学校篮球场、羽毛球场、体育馆改造工程勘察设计1.2工程建设地点：

2、广州市花都区龙珠路 26号1.3工程规模、特征：1.4工程勘察任务委托文号、日期：1.5工程勘察任务（内容）与技术要求： 1.6勘察工作量预计：本工程的钻探工作量依据 岩土工程勘察规范（GB50021-2001。测量工作量则依 据设计提出的测量宽度和线路长度要求，按工程测量规范（GB50026-93和城市测量规范（CJJ8-99）规定布置。工程量按经发包人确认的勘察工作大纲中规定的 内容进行和计算。第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等 批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技

3、术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人 防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料十二份及电子文件一份（在标签处加盖公 章），勘察成果资料中要列明具体子目。发包人要求增加的份数另行收费。发包人若有 要求提供过程资料，勘察人有义务按发包人的具体要求（包括内容、格式等）提供。第四条：开工及提交勘察成果资

4、料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间4.1.1本工程的勘察工作时间为：合同签订后，承包人收到发包人发出的进场通知 起30日内提交勘察成果文件，并应完全满足设计工作进度的需要，由于勘察人的原因 未能及时提交成果资料，导致工程设计进度受到影响时，按本合同第六条规定处理。4.1.2各阶段勘察工作开展前7天，勘察人应送勘察大纲一式六份给技术咨询、建设管理单位审核，待发包人确认后方可开工。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程估算勘察费暂定为万元，结算时按花都区评审中心审定的勘察费结算。工程勘察费分期支付。野外工作施工完成后支付勘察费中标价的30%工程经花都区财政投资评审中心

5、评审，并出具预算评审处理意见通知书后，支付至评审中心审核的勘察费的80% 工程竣工验收后，经花都区财政投资评审中心审核的工程勘察费结算价为依据，支付至评审中心审核的勘察费的 97% 缺陷通知期为竣工后 30天，缺陷通知期限届满，全部付清。 财政投资项目付款时间以财政部门批准为准。4.2.2勘察人应于每月18日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理单 位。第五条：发包人、勘察人责任5.1发包人责任5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，审 定勘察人的勘察方案并按第二条规定提供文件资料。5.1.2发包人应协助勘察人解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实

6、土地 征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物及影响施工正常进行的有关问题和水上作业 用船等），并承担相关费用。5.1.3若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应协 助安全保卫工作，按国家有关规定，协助勘察人对从事危险作业的现场人员进行保健防 护。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工 作量支付勘察费。5.1.5由于发包人原因造成勘察人停、窝工，工期顺延。5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求、技 术咨询单位审定的勘察方案进

7、行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成 果资料，并对其负责。5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完 善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全 部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时， 勘察人除应负法律责任和 免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接 损失部分勘察费的300%造成第三方损失的，由广州仲裁委员会进行仲裁，并根据仲 裁结果承担责任。5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人、技术咨询公司审 核，发包人批准后方可实施。524勘察过程中

8、，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文 地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.5勘察过程中，勘察人应做好现场管线等的保护工作 ，勘察施工前应做好探管 工作。由于勘察人的原因而造成对管线或第三者财产的损坏，由勘察人负责赔偿。5.2.6在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制 度，承担其有关资料保密义务，所有勘察成果未经甲方书面同意不得向第三方披露。5.2.7勘察过程中，在有毒、有害等危险场所现场作业时，勘察人应对现场作业人 员做好保护措施，并配备安全防护设施。5.2.8本项目属于项目，勘察人的

9、全部工作方案，勘察成果表报送发包人前必须得到技术咨询公司的同意。5.2.9本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条：违约责任6.1由于发包人未协助勘察人解决工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地， 发包人应将工期按实际工日顺延。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。如果勘察人未能按时提供合格的勘察成果资料给发包人，每延迟一天，发包人扣除合同勘察总价的 3%。作为罚金，误期损害赔偿费的最高限额为最终 合同价格的30%6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未 进行勘察工作的，不退还发包人

10、已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费；完成的工作量超过 50%时，则 应向勘察人支付预算额100%的勘察费。由于勘察人原因未按合同规定的时间提交勘察 成果资料，每逾期一天，应减收勘察费千分之一。6.4本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同 时，双倍返还定金。第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议 与本合同具有同等效力。第八条：其它约定事项：8.1考虑此类工程常因场地条件限制，规划调整，以及方案或设计评审要求修改等 多因素影响， 导致工程变更致使勘测工作量增加或减少。 当

11、出现上述情况时， 双方应及 时确认实际发生的勘测工作量，并按实际完成工作量与 4.2.1 条结算勘测费。8.2 关于勘察深度的要求 :(1) 按国家现行的勘察深度要求规定 .(2) 初步勘察应进行详细的工程测量、工程地质勘察和水文地质勘察，基本查清沿 线地质、水文、气候、地震等情况。若利用既有的地形图、工程地质平面图、水文地质 资料和地震资料时，必须进行现场核查。对已变化的地区进行地形、地物新测，对工程 重点地区进行钻探核对。 勘察结果应能清楚反映最新的现场实际地形、 地貌及地质情况。(3) 初步勘察应对工程范围内高压输电线路、重要的通讯网路进行勘察，较准确标 定其坐标位置及走向。(4) 初步

12、勘察时，应将平面控制点、必要的水准基点，准确地测放在地面上并加以 保护。(5) 详细勘察时，对建筑物基础及软土地基处理的深度，应进行详细的工程地质勘 探，不得以钻探困难为理由留给施工处理(有征地拆迁困难的除外) 。(6) 勘察人对水文调查应深入、系统，确定合理的防洪标高。(7) 勘察成果报告应能详细、清楚反映岩土的有关力学物理指标、必需的物理及化 学性质的指标，以避免在施工中因地质不清引起大的设计变更。8.3 后期工作8.3.1 配合施工(1) 当工程进入施工阶段，勘察人必须配合施工，发包人不另支付配合施工费用， 此期间工作内容如下：(2) 对项目的施工单位进行工程测量、工程地质和水文地质作技

13、术交底；(3) 现场交桩；(4) 配合设计人进行变更设计和补充设计所需要的勘察工作。(5) 勘察人应参与建设工程质量事故的处理工作， 并对因勘察原因造成的质量事故， 提出相应的技术处理方案。8.3.2 勘察工作技术总结 勘察人对勘察文件及施工过程中发生的补充勘察进行检查， 并提出勘察文件质量检 查报告，在竣工验收前交发包人。工程完工后，勘察人应组织勘察技术工作人员将全部资料进行整理并撰写工程技术 总结，并于竣工后三个月内完成初稿，交发包人。8.4 勘察质量监控8.4.1 质量要求(1) 勘察应符合国家政策、现行的勘测、钻探规范、技术规范、规则等有关规定。(2) 符合规划、合同和有关各方要求。(

14、3) 勘测及收集的基础资料应齐全、可靠和准确，并能满足国家有关法规及技术标 准的要求，满足建设工程规划、选址、环保和施工的需要。(4) 勘察人应保证工程测量结果满足相应等级的精密度和准确度，满足施工图设计 中计算的工程数量、建设用地征用及拆迁补偿的需要。(5) 勘察人完成的地质钻探结果应与地层地质构造相接近，满足设计要求，最低限 度减少不必要损失。8.4.2 质量审查和监督工程勘察资料、 图表、报告等文件要依据工程类别按有关规定执行各级审核、 审批 程序，并由责任人签字。 勘察每一阶段工作必须经设计咨询单位及发包人签认后才能开 展下阶段工作。8.4.3 勘察工作管理及质量控制(1) 编制勘察文

15、件，应以下列规定为依据：1) 项目批准书；2) 城市及管网规划；3) 工程建设强制性标准。4) 国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。(2) 发包人委托政府主管部门对工程勘察进行质量检查和监督机构对质量进行控 制，勘察人应接受其监督，并无偿提供所需要的文件、数据、图表(包括原始数据和图 表)和样品等。(3) 要求勘察人与设计人相互协作、紧密配合。(4) 勘察人必须按发包人的既定勘察工期目标与设计工期目标，按质按量完成勘察 任务，不得拖延设计工作的开展。 若勘察人由于勘察质量问题引起工程返工量达工程总 量的 20%，或因自身原因延期提交勘察文件超过一个月，致使设计工作无法正常开展， 则按勘察人违

16、约处理， 发包人有权采取调整勘察队伍等措施以完成既定的工作目标， 以 保证整个工程的顺利实施。(5) 勘察人在进行勘察工作中，为完成合同内的勘察内容而进行的咨询、对外洽 谈、国内外技术考察及各类科研课题研究而发生的费用， 由勘察人承担， 发包人不予支 付。(6) 对有特殊要求的专业勘察工作，经发包人同意后，允许勘察人将该部分勘察工 作分包给有相应资质的勘察单位完成， 勘察人对其勘察质量和勘察工期负责， 否则，视 为违约，并承担由此造成的一切损失。(7) 勘察人必须遵守所提交的勘察计划的规定，不得无故更换合同内的勘察参与人 员。(8) 如投标文件与招标文件不一致之处，以招标文件为准。 第九条：本

17、合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由广州仲裁委员会仲裁，事后 又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部 门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门 申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。发包人：委托代理人：（签字） 地 址：邮政编码：电 话：传 真：勘察人名称：委托代理人：（签字） 地 址： 邮政编码：电 话： 传 真： 开户银行： 银行帐号：签订日期：年 月曰GA 2005B04云山学校

18、篮球场、羽毛球场、体育馆改造工程勘 察设计设计合同合同编号：发包 人：广州市花都区新华街云山学校设计人：中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局 发包人：广州市花都区新华街云山学校设计人：本项目属于项目，发包人同时委托作为本项目的设计审查及认证单位，审核设计人提交的全部技术文件（含图纸、计算书、技术 规范、工程量清单等）。工程地点为广州市花都区龙珠路 26号,经双方协商一致, 签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据。1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和建设工程勘 察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委、建设部 关于发布工程勘察设计收

19、费管理规定的通知（计价格200210号）。1.3建设工程批准文件。1.4中标通知书第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标通知书2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：符合国家有关技术标准及规范要求。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书/中标通知书3.4招标文件及答疑纪要3.5组成合同的其他文件第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点 填写）序号项目名称阶段规模及投资设计内容1.1云山学校篮球 场、羽毛球场、 体育馆改造工

20、程勘察设计方案设计、初步设计、施工图设计占地面积3730平方米，建筑面积11000平方米，建设 1 栋地下一层地 上三层的体育 馆，包含篮球方案修改、修建性详细规划及修详通编制、初步设 计、规划报建设计及报建 通编制，协助办理建筑方案审查、施工图报建、专业报建、施工图设计、绿色建筑新技术的应用及第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1委托书12有关立项、规划资料1第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间序号资料及文件名称份数内容要求提交时间1方案设计（修改）4合同签订后 10个工作日内按业主要求，见设计成 果提交时间表（若因发 包人或

21、经发包人同意的 原因调整计划，则提交 时间作相应调整）2初步设计（规划报建图）6方案报建批准 后20个工作日 内4施工图（送审）8初步设计批准 后5个工作日内6施工图8审图合格后5个 工作日内注：1、上述文件份数，甲方有权根据实际需要增加或减少4份的范围内调整，设计人不得有异议或要求增加费用。2、设计人的设计范围： 方案修改、修建性详细规划及修详通编制、初步设计、规 划报建设计及报建通编制，协助办理建筑方案审查、施工图报建、专业报建、施工图设计、 绿色建筑新技术的应用及设计、编制工程概算、现场技术指导、服务与监督场和羽毛球场及配套设施等设计、编制工程概算、现 场技术指导、服务与监督第七条费用7

22、.1双方商定，本合同的设计费暂定为 万元（）。收费依据见下表:设计费计算序 号分项名称工程估算 投资（万元）基本设计费（万元）系数设计费下浮 率设计费估算（万元）注:1、本工程设计费收费依据国家计委、 建设局颁布的工程勘察设计收费标准 （2002年修订本）执行，主要条款有标准总则 1.0.3条、1.0.16条及附表一：工 程设计收费基价表。2、工程考察调研费（业主和设计人员参加）、设计评审费、施工及竣工期 间所发生的发包人要求的图纸、资料加晒等费用为初步设计、施工图设计费的 10%工程报建报装报审及工程验收报批劳务费为初步设计施工图设计费的 10%，以上两项费用包含在初步设计、施工图设计收费中

23、，不另行计取。7.2中标设计费为设计费用（A1）,作为合同签订后发包人向设计人支付定金 及设计进度款的依据，工程建设期间如遇概算调整，则设计费也不作相应调整。 最终结算价以花都区财政投资评审中心审核的施工图结算价为准。7.3在施工过程中由非设计人原因发生重大变更设计，该部分的工程设计费（A2）发包人可按经审定后的该部分工程预算，根据国家发展计划委员会、建设部发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定收费标准 下浮20%执行。 其余所有变更，不论何种原因发包人均不予支付费用。7.4设计人严格遵守“先批准、后变更”的纪律，未经发包人批准自行变更， 设计人需承担责任，且发包人不予支付费用。7

24、.5若发包人要求新增的设计项目，根据发包人的委托书或任务书，该部分 工程的设计费（A3），按经审定后的工程概算，根据国家发展计划委员会、建设部 发布的工程勘察设计收费标准（2002年修订本）规定收费标准下浮20%执行。7.6本合同总设计费用（B）为上述费用之和,即B=（A1）+ （A2） + （A3）。第八条支付方式8.1工程设计费分期支付。设计合同签订后，支付设计费中标价的30%作为定金。工程经花都区财政投资评审中心评审，并出具预算评审处理意见通知书后， 支付至评审中心审核的设计费的 90%;工程竣工验收后，经花都区财政投资评审 中心审核的工程设计费结算价为依据， 支付至评审中心审核的设计费

25、的 97%；缺 陷通知期为竣工后 30 天，缺陷通知期限届满，全部付清。财政投资项目付款时 间以财政部门批准为准。8.2 如因非乙方原因引起的重大设计变更，导致工作量的较大变化、增加较 大工作内容和招标文件技术部分编制等， 甲方根据本协议计费原则另行签订补充 合同和支付费用。8.3 本工程结算以花都区财政投资评审中心审核的施工图结算价为结算依 据。8.4 设计人应每月 18 日前将勘察设计进度月报表一式四份报送给建设管理 单位。8.5双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任9.1 发包人责任9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基 础资料及文件， 并对其完

26、整性、 正确性及时限负责。 发包人不得要求设计人违反 国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同第六 条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提 交资料作较大修改， 以致造成设计人设计返工时， 双方除另行协商签订补充协议 （或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人 支付返工费。在未签订合同前发包人已同意， 设计人为发包人所做的各项设计工作， 发包 人应支付相应设计费。9.

27、1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工 作的，不退还发包人已付的定金； 已开始设计工作的， 发包人应根据设计人已进 行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该 阶段设计费的全部支付。9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标 志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间， 且交付文件的时间顺延。9.1.5 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计 人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.6在施工过程中需设计人到现场的，设计人应派员参加。9.1.7设计文件中选用

28、的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责 解决。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合 同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、 9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负 责。9.2.2设计合理使用年限为50年。设计投资控制目标：暂定人民币万元设计文件须符合国家有关行业规定的安全要求9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设 计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取

29、补救措施外，应免收受损失部 分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为直接损失部分设计费的300%。赔偿费不超过合同金额。造成第三方损失的，由广州仲裁委员会进 行仲裁，并根据仲裁结果承担责任。9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人 已支付的定金。9.2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审 查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付 设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工 作，可按所需工作量向发包

30、人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。9.2.6本项目是项目设计人必须配合发包人指定的设计审查及认证单位做好设计咨询工作，向其提供有关的图纸、文件、资料（根据其要求提供英 文版）等；并必须按其要求修改技术文件、图纸、技术规范、工程量清单等，直 至重新设计至通过审查。9.2.7设计人必须配合业主做好本工程的各项招标工作。第十条其他约定的事项：发包人的要求10.1关于设计深度的要求（1）按照建设部文件关于颁布市政公用工程设计文件编制深度规定 的通知（建质200416号）规定执行。（2）按有关技术标准、设计规范（标准）要求。（3）各专业设计应同步进行，设计单位应指定总体设计人，统筹布局，做 好各项

31、设施的协调和衔接、位置预留，不得留待施工中临时变更。（4）对技术复杂或规模较大的主要分项工程应作方案比较。（5）初步设计文件的深度，应当满足编制施工招标文件，主要设备材料订 货和编制施工图设计文件的需要。（6）施工图设计文件的深度，应当满足设备材料采购，非标准设备制作和 施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。（7）相关的配套外部接口方案均需取得政府主管部门或规划部门认可。10.2 设计后期工作1、配合施工施工图设计完成并经有关单位审查后， 进入施工阶段， 设计单位必须按投标 文件的承诺负责配合施工及有关工程资料确认（签名盖章） ，建设管理单位不另 外支付配合施工费用及交通费。设计单位配合施工

32、的工作内容如下：（1）施工图设计（技术）交底；（2）配合勘察单位现场交桩；（3）变更设计和补充设计；（4）会签设计变更审批表；（5）参加处理施工中发生的工程质量和安全事故；（6）参加隐蔽工程及工程竣工验收；（7）解决与设计有关的施工问题；（8）做好配合施工日志；（9）配合质量检测；（10）参加审查施工单位的施工组织设计。设计单位应安排各专业设计人员常驻施工现场或不定期到现场配合施工， 并 安排一名设计代表驻发包人地点作为处理现场问题及联络双方需协调事宜。 根据 施工进度情况和发包人的要求， 每个专业各安排二名专职设计人员组成设计小组 配合施工。 其他专业为不定期到现场配合施工。 配合施工的设计

33、人员应服从施工 需要，随时到现场配合施工。 如不按要求进驻现场设计代表， 发包人有权扣除设 计费的 5%。2、设计技术总结 设计单位对设计文件及施工过程中由设计单位签署的设计变更通知书进行 检查，并提出设计文件质量检查报告，交建设管理单位。工程完工后，设计单位 应组织设计人员在工程设计、 配合施工和设计回访的基础上， 撰写工程设计技术 总结，并于工程竣工后三个月内完成撰稿工作，交建设管理单位。设计技术总结分二部分： 第一部分为纳入完工报告的设计总结； 第二部分为 纳入工程建设技术总结的设计技术总结。10.3 质量监控1、设计质量要求（1）设计应符合国家政策、现行设计规范、标准及有关规定。（2）

34、符合规划、合同和有关协议要求。（3）设计方案案总体布置合理，技术先进，经济合理，项目齐全。（4）设计按规定进行计算分析，计算依据和结果正确，书写齐全。（5）各相关专业协作配合周全。（6）设计符合环保要求。（7）工程数量基本准确，无漏项。（8）不用通用图代替设计图。（9）初步设计应符合经批准的可行性研究报告要求。（10）工程概算符合现行编制规定，计算正确无误，技术经济分析合理，评 价正确。（11）设计文件组成及深度符合第一项要求， 各专业设计有完整的工程项目 数量汇总资料，图面清晰，签署齐全 ,其设计图封页必须有注册结构工程师章。（12）施工图设计应符合建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审及

35、建 设管理单位、设计咨询单位对初步设计的评审（审查）意见和批复意见。2、设计质量审查和监督方式（1）建设行政主管部门或其授权单位组织专家评审初步设计；（2）发包人及设计咨询单位审查初步设计；（3）发包人及设计咨询单位审查施工图设计；（4）监理单位审查施工图；（5）设计人、发包人、监理单位与施工单位会审施工图；（6）施工全过程监理、设计咨询及建设管理单位对设计文件考核。10.4工作管理及设计质量控制1、编制设计文件，应以下规定为依据：（1）项目批准书；（2）城市规划；（3）工程建设强制性标准；（4）国家规定的建设工程设计深度要求及本合同第三篇第一 条建设管理单位对项目设计深度的补充要求；（5）经

36、审查确定后的勘察成果。2、设计每阶段工作必须经设计咨询单位签认才能开展下阶段工作，设计图 应经设计咨询单位签认。3、设计在审查考核过程，若审查单位与设计人之间对部分施工图设计出现 不同意见时，应充分讨论研究解决，若仍不能统一意见时，由发包人裁决。设计 人应按裁决意见办理。4、必须按发包人的既定设计工期目标，按质按量完成设计任务，若设计人 由于设计质量问题引起工程返工量达工程总量的 20%，或因自身原因延期提交设 计文件超过一个月，则按本合同第一篇中 9.2.4 条之规定办理外，发包人并有权 采取调整设计队伍等措施以完成既定的设计目标，以保证整个工程的顺利实施。5、各阶段设计文件经评审或审查，应

37、达到国家、省市规定的工程设计标准 和工程设计应有的深度要求， 并应是最合理、 最优化的设计 （按通过设计咨询单 位审核确认为标准）。否则，设计人应无条件进行修正、改进，其费用发包人不 再另行计量支付。如该修正或改进之影响程度达到前条所述，则按该条办理。6、足够的措施保证及时提交甲方所需的招标资料，以保证发包方招标工作 的顺利进行。经审查通过的施工图设计文件应能满足发包人进行总价承包合同的 要求。7、设计人对所承担设计的建设项目应配合施工进行设计技术交底，解决施 工过程中有关设计问题， 负责设计变更和修改预算， 参加工程质量检测及工程竣 工验收。8、设计人设计任务分包须经发包人同意，分包单位必须

38、具备所承担分包项 目的相应资质， 分包项目的设计质量和设计工期由本合同设计人负责。 该项分包 合同原则上由设计人与另一方签订。 发包方因特殊专业指定的设计分包 （其指定 的设计分包单位须具备所承担分包项目的相应资质） ，设计人必须接受。若设计 人违反本条，视为违约。9、设计人须熟悉并执行发包人制定的各项管理办法。10、设计人必须接受和配合发包人委托的设计咨询单位开展设计咨询工作， 提供必要的技术和经济资料。11、设计人在设计过程中，应特别注意周边生态环境及现有城市设施，尽可 能避免对城市建成区和居民生活的干扰和影响，注意环境保护和景观设计。12、设计人应负责向政府主管部门报审方案设计、 初步设

39、计及施工图设计文 件等管理程序必须的技术文件，并按发包人要求准备汇总资料。13、设计人应在广州进行现场设计， 自行解决现场设计的办公、 交通、通信、 食宿等工作和生活条件。14、设计人必须遵守所提交的设计计划及设计工作人员分工表中的规定， 其 设计参与人员必须具备设计资质 ,设计人不得无故更换合同内的设计参与人员。 发包人有权要求设计人更换不合格的项目负责人与专业负责人， 有权根据工程实际需要，要求设计人增加设计人员15、如投标文件与招标文件不一致之处，以招标文件为准。第十一条 保密 双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方 的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于

40、本合同项目外的项目。 如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十二条 仲裁、起诉 本合同履行过程中发生争议， 由双方当事人协商解决。 调解不成， 双方同意 提交广州仲裁委员会仲裁，并以仲裁委员会的仲裁为最终裁决。第十三条 合同生效及其他、违约责任13.1. 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并保 证设计质量目标和施工进度。由于设计人员错误造成工程质量事故损 失，设计人除负责采取补救措施外，且不得因此而延误总设计工期，应 免收直接受损失部分的设计费。 损失严重的根据损失的程度和设计人责 任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的2%。13.2

41、. 由于设计人自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的 交付时间，每延误一天，应减收本项目应收设计费的千分之二。13.3. 设计人应按本合同安全目标和投资控制目标设计。若设计概算超过 本合同投资控制目标建安造价 5000 万的，应在不改变设计构思、不降 低设计质量标准、不影响设计进度的前提下无偿进行修改，否则发包人 有权按设计人超出部分的 5扣除设计费，扣除的总额最高不超过总的 设计费。若打不到安全目标的，发包人有权扣除设计费的 5%13.4. 设计人负责办理本项目设计范围内的规划、设计报建、验收及一切 相关资料整理、送案、过程跟进、领取批文批图等手续工作（视项目需 要包括但不限于以下

42、工作：总平面规划方案审查或调整、修建性详细规 划调整、建筑设计方案审查或调整、建筑工程规划许可证或调整、综合 管线规划审批或调整、道路交通工程规划许可证或调整、管线工程设计 方案审查或调整、管线工程建设工程规划许可证或调整、卫生防疫、环 保、消防、人防、市政（含排污） 、机场空管、轨道交通、绿化、交通 通道、初步设计及施工图审查等专业报建。以上工作涉及的图纸资料及 相关劳务费已含在设计费中（招标文件已明列，设计人未能按本条款工 作时，设计人应向发包人返还相应费用 （该费用为中标设计费的 10）， 若设计人报建过程发生的费用超过时，由发包人另外按实支付。13.5. 严格按照项目批准的范围和规模内

43、， 设计概算不超过项目投资估算， 并使设计进度和质量满足项目建设的需要。13.6. 严格按照批准的建设规模、功能、标准和概算组织建设，如有改变 工程投资控制范围的调整意见和重大设计变更， 应提供设计概算投资增 减情况分析报发包人审批后才能组织设计， 并根据审批的投资增减情况 报发包人及时调整本合同的约定设计投资控制目标。13.7. 负责建立设计信息流转体系，每周编制设计进度信息动态并报发包 人。13.8. 竣工验收合格，但仍存在少量不影响质量评定的设计缺陷时，设计 人对仍然存在的设计缺陷应尽快设计修改， 全部设计缺陷在工程移交结 束前设计完成。缺陷责任期内，负责协调解决竣工验收中的工程设计质

44、量问题及配合施工单位解决质量保修期的工程设计质量问题。13.9. 设计人及与其有隶属关系的单位不得在本项目中承担施工、监理、 设备材料供应等工作。 不得与承接上述工程业务的单位发生经营性隶属 及资产纽带关系，也不得是这些单位的合伙经营者13.10. 设计人的负责人和派出的项目负责人不得在本工程监理、施工、设 备和材料供应单位任职。13.11. 设计人的负责人和派出的项目负责人不得与本项目有关的监理、施 工、设备和材料供应单位以及其他任何有关单位进行幕后交易牟取私 利，损害项目业主的利益。13.12. 设计人应按照合同约定的建设方案、建设规模、建设内容、建设标 准、建设工期和项目总投资进行设计，

45、严格控制项目设计概算，确保工 程设计质量， 设计人不得在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议 随意变更建设规模、建设标准、建设内容和总投资额。因技术、水文、 地质等原因必须迸行设计变更的，应由设计人填写设计变更单，并经工 程监理、施工单位签署意见后，由发包人审批或由发包人报项目业主审 批。13.13. 发包人有权根据本合同的规定在支付设计费的同时，直接扣除经合同双方书面确认的设计人应承担的违约金、 赔偿金或其他应由设计人承担的费用，但最高不超过项目设计费总额13.14. 设计人应加强对设计质量工作的管理，因设计人设计不善使本工程 在投资、工期、质量等方面给发包人造成损失的（如投资增加、因质量

46、 事故需要返工、质量验收不合格而造成发包人损失的） ，发包人有权要 求设计人赔偿。如因设计人设计不善造成的投资增加，发包人将根据新 增工程投资与原合同价款的比率，按相应比例双倍扣除设计费，若新增 工程投资比率超过原合同价款的 20%时，发包人有权单方解除设计合 同，并要求设计人赔偿由此而遭受的实际损失中的 50%。如因设计人设 计不善造成的质量验收不符合质量目标时， 按相应工程占总工程的比例 扣除设计费。13.15. 严格禁止设计人对主体设计部分分包设计的行为。若因以上原因造 成发包人和项目业主的损失，发包人有权对设计人作出相应惩罚。13.16. 设计人项目负责人部及其职员不得接受除发包人或项

47、目业主以外本 项目参与人的任何报酬或者经济利益。 发包人有权对设计人作出相应惩 罚13.17. 设计人不得参与可能与合同规定的与发包人或项目业主的利益相冲 突的任何活动。发包人有权对设计人作出相应惩罚13.18. 因设计人自身失误造成变更设计所发生的工程费增涨,由设计人负担。发包人保留进一步追究有关失误人员责任的权利13.19.13.19. 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题 时，双方应另行签订技术咨询服务合同。13.20. 设计人为本合同项目的服务至施工竣工验收为止。13.21. 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。 发包人需要设计人配合建筑材

48、料、设备的加工订货时，所需费用由发包 人承担。13.22. 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、 国内外技术考察直至建成投产的各个阶段， 应吸收承担有关设计任务的 设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。13.23. 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用13.24. 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。13.25. 本合同双方签字盖章即生效，正本一式两份，发包人、设计人各执 一份，副本八份，发包人执六份，设计人执二份。13.26. 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定 的审查部门备

49、案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履 行完合同规定的义务后，本合同即行终止。13.27. 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分， 与本合同具有同等法律效力。13.28. 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同 具有同等效力发包人名称：（盖章）设计人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所住所邮政编码邮政编码电话电话传真传真开户银行开户银行银行帐号银行帐号建设行政主管部门备案：鉴证意见（盖章）（盖章）备 案 号：经 办 人：备案日期： 年 月 日鉴 证 日 期：年月日合同附件一:建设工程项目廉政责任书工程项目名称：工程项目地址：甲方（发包人）：乙方（设计人）：为做好工程建设中的党风廉政建