




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、商品房买卖合同模板十篇 在当今不断发展的世界,越来越多事情需要用到合同,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么相关的合同到底怎么写呢?下面是为大家整理的商品房买卖合同10篇,欢迎阅读与收藏。 商品房买卖合同 篇1 通常情况下,商品房买卖合同的主要内容包括当事人、标的物及其数量和质量、付款、履行期限、履行方式、违约责任等。一、当事人商品房的出卖人一般是房地产开发企业,应注明其名称、法定代表人、工商登记号、住所及联系方式等基本情况。买受人如为法人或其他组织,同样予以注明。如为自然人,则应注明其姓名、身份证件号码、住所及联系方式等。二、商品房基本状况首先要注明出卖人出售房屋的法律依据,包
2、括土地使用权出让合同号、土地使用权证或建设用地批准证书号、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、如为预售商品房,还应明确其预售许可证号。其次,要注明商品房的基本情况,包括具体位置、楼层、朝向、建筑面积及套内建筑面积等。其他装修、装饰等可由当事人自由约定。三、价款及支付方式商品房的价款包括单价与总价两种。总价可以按幢、套或单元计价,不论商品房实际面积与约定是否存在误差,均不对其价格进行调整。单价是按商品房面积计价,可分为依建筑面积计价、依套内建筑面积计价和依使用面积计价三种方式。商品房买卖合同的价款支付方式一般有三种方式:第一,以所购商品房抵押贷款的方式付款,也称按揭付款;第二,一
3、次性付款;第三,分期付款。按揭付款方式,应明确约定买受人应支付的首期金额及支付时间与方式,向哪家银行申请贷款,如贷款申请不获批准时有关事项的处理等。如为一次性付款或分期付款方式,则应明确房款或各期房款的支付时间及方式。四、商品房交付使用方式及条件合同需明确商品房的交付时间与程序。通常由出卖人于合同约定日期前通知买受人前往商品房所在地接受交付,买受人则于交付使用通知送达后按约定或通知指定的日期接受交付。合同应对商品房应当具备的使用交付条件约定,主要为商品房应具备必要的验收文件,如建筑工程质量验收、消防验收、综合验收登记备案表等。买受人依照合同约定的交付使用条件对商品房进行验收。五、公共配套设施设
4、备条款由于商品房的正常使用有赖于各种公共配套条件的完善,因此合同对该部份应当予以明确约定。六、面积差异的处理当事人可对房屋面积的差异作出约定,当事人没有约定的,依照最高人民法院的司法解释确定。七、产权登记的约定由于我国不动产物权的变动以登记为要件,因此在商品房交付使用后应办理将房屋所有权及相应的土地使用权转移到买受人名下的登记手续,合同对此应作明确约定。八、违约责任出买人的主要义务是提供合格的商品房,其主要的违约情形是未按合同约定的日期和标准交付商品房,承担的违约责任方式主要为实际履行、赔偿损失、修理或更换、解除合同。买受人的主要义务为付款并接受商品房,承担违约责任的方式是实际履行合同、赔偿相
5、应损失和解除合同。 商品房买卖合同 篇2 合同编号:_出卖人:_住所:_邮编:_营业执照号码:_资格证书号码:_法定代表人:_联系电话:_委托代理人:_联系电话:_买受人:_国籍:_性别:_出生年月日:_住所(址)_邮编:_证件名称:_号码:_联系电话:_委托/法定代理人:_住所(址)_联系电话:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议:第一条 项目建设依据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_地块的国有土地使用权。2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号
6、】为:_,土地使用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。3、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设工程施工合同约定的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_.第二条 商品房情况该商品房销售许可证号:_.商品房座落:_区_县_路、道、街。设计用途_;建筑结构_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二。第三条 计
7、价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款:1、按建筑面积计算,该商品房单位为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元整。3、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_元整。4、_.第四条 付款方式及期限买受人采取下列第_种方式付款。1、一次性付款,自签约日起_日内付全部价款_元。(小写:_万元)2、分期付款。(1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写:_元)(2)第二次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。(小写:_元)(3)其余部分在移交房屋前一天付清_%
8、;_币_元。(小写:_元)3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%,其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。 4、其他方式_.第五条 房产交付1、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付;不符合有关规定和双方约定的,不得交付。2、出卖人须于_前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不可抗力,双方约定处理方式:_.3、上述相关证明包括:_.第六条 产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋所有权登记机关办理房屋所有权转移登记手续。2、按照有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。3、如因一方原因造成另一方未能及时
9、办理房屋所有权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法承担违约责任。第七条 出卖人逾期交付商 商品房买卖合同 篇3 原告:天津市xxx房地产开发有限公司住所:天津xxxxxxxxxxx负责人:xxxxxxxxxxxx 职务:董事长被告:天津市yyyyyyyyyy置业有限公司住所:天津xxxxxx,邮编xxxx负责人:xxxx 电话:xxxxxx被告:zzzzzzzzz公司住所:天津市xxxxxxxx负责人:xxxxxxx 电话:xxxxxxxxxxxxxxx诉讼请求:1、 被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司立即为原告办理商品房买卖合同登记备案手续、房屋产权登记手续;2、 被告天津市
10、yyyyyyyyyy置业有限公司向原告支付从20xx年x月xx日至房屋产权登记手续办理完毕之日的违约金,支付标准为总房款的10%/年(按约定),二被告承担连带责任;3、诉讼费用由二被告承担;事实和理由:20xx年x月x日,原告和被告天津市yyyyyyyyyy置业有限公司(下称“yyyyyyyyyy置业”)签署四份天津市商品房买卖合同,购买天津市xxxxx楼底商四套,合同编号分别为xxxxxxxxxxxxxx(以下统称“购房合同”),同日,原告和二被告共同签署商品房买卖合同补充协议,约定买卖双方违约责任,并由被告zzzzzzzzz公司为被告yyyyyyyyyy置业提供连带保证责任。20xx年x月
11、x日,原告按照约定将总房款xxx万元支付被告,但被告yyyyyyyyyy置业至今没有给原告办理合同登记备案手续、房屋产权登记手续。20xx年x月xx日,原告和被告yyyyyyyyyy置业签订补充协议进一步明确被告yyyyyyyyyy置业的违约事实和违约责任,被告yyyyyyyyyy置业应当赔偿原告因此遭受的经济损失和权益,直至房屋所有权登记手续办理完毕。以上事实,有购房合同、商品房买卖合同补充协议、预售款专用收据、补充协议等证据予以证明。根据我国民法通则及合同法等相关法律规定,原告依法被告履行合同义务,并承担违约责任。请求贵院查明事实,判如所请。此致天津市xxxx人民法院具状人:年 月 日 商
12、品房买卖合同 篇4 补充协议出卖人:中山市xx房地产开发有限公司法定代表人:xx买受人:xx出卖方、买受方在平等、自愿的情况下,根据买卖双方的实情,签订如下协议:一、买卖人向出卖人购买的xx花园六号楼a301房,因应乙方的需要,签订商品房买卖合同总价为人民币贰拾壹万贰仟伍佰元正。二、现出卖人、买受人约定实际按套内建筑面积计算,套内面积103.19平方米,每平方米单价1647.45元,总金额壹拾柒万元正。三、合同总价和实际总价多出部分肆万贰仟伍元买受人没有支付出卖人。四、出卖人与买受人约定,该房开具销售发票总额贰拾壹万贰仟伍佰元,其中肆万贰仟伍佰元的销售税收由买受人支付,其中壹拾柒万元正的销售税
13、由出卖人支付,买受人必须在出卖人开具发票时交付销售税款付给出卖人。五、合同第六条款肆万贰仟伍佰元正楼价款,买受人并没有只付给出卖人,出卖人开出的收款收据只提供办理按揭手续之用,不作付款的依据,收据正本由出卖人保留。六、办理国有土地使用证及房屋所有权证的所涉税收及费用计算准则仍按总价贰拾壹万贰仟伍佰元正计算。多出的肆万贰仟伍佰元正所征收的税、费仍由买受人支付。七、面积差异处理的计算单价标准按每平方1647.45元计取。八、商品房买卖合同中未有在本补充条款加以说明的部分不作变更。九、本补充协议经出卖人与买受人签名后生效,本补充协议与商品房买卖合同具有同等法律效力。十、本协议一式二份,出卖人与买受人
14、各执一份。出卖人: 买受人签名:法定代表:二0xx年 月 日 商品房买卖合同 篇5 卖方: (以下简称甲方)买方: (以下简称乙方)甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方转让甲方私人房产一事达成以下条款:第一条 甲方对产权的声明甲方根据国家规定,已依法取得_的房屋所有权证书,房权证书_字第_号。该房屋的建筑面积为_平方米。第二条 甲方对买卖权的声明甲方保证该房屋是符合国家及_市房屋上市的有关规定及政策法规,甲方有权将该房屋上市交易。由于违反国家及_市相关政策法规而引起的法律 及经济责任由甲方来承担。第三条 乙方对购买权的声明乙方愿意在本合同第一条款及第二条款成立的前提下,就向甲方购买上述房屋的完全产
15、权之事签订本协议,并认可仅在此种情况下签订才具有法律 效力。第四条 房屋售价双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元,价款合计为人民币_元。(大写_万元整)第五条 付款方式1、乙方应在签订本房屋买卖 合同时,支付全额房款的20%的定金。2、乙方应在签订本房屋买卖 合同后的2个工作日内,支付剩余80%房款。第六条 违约责任1.甲、乙双方合同签订后,乙方中途悔约,应书面通知甲方,甲方应在3个工作日内,将乙方的已付款(不计利息)返还乙方,但购房 定金归甲方所有。甲方中途悔约,应书面通知乙方,并自悔约之日起3个工作日内应将乙方所付定金及已付款返还给乙方。2.乙方如未按本协议第五条款规定的时间付款,
16、甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。每逾期一天,乙方应支付甲方所应付房款的0.4作为滞纳金,逾期超过15天,即视乙方违约,定金不予返还。第七条 房屋交付甲乙双方就房屋交付达成以下细目:没有房屋欠帐,如电话费、电费、物业管理 费等;第八条 关于产权办理的约定本协议签订后,且甲方在收到乙方支付的全额房款后,甲乙双方应向房屋所在区(县)房地产交易所申请办理房屋买卖 立契过户手续,并按有关规定申领房屋所有权证。办理上述手续时产生的税费 及相关费用,由甲乙双方依照有关规定缴纳。第九条 有关争议本协议未尽事宜,双方可签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不可分割的组成部分,具有同行法律
17、效力。当本合同在履行中发生争议时,双方协商解决。协商不能解决的,双方均有权向该房屋所在地的人民法院提起诉讼 。第十条 生效说明本协议一式叁份,甲乙双方各执一份,房屋所在区(县)交易所留存一份。均具有同等法律 效力。自双方签字盖章之日起生效。甲方: 甲方账号:乙方: 商品房买卖合同 篇6 卖方(以下简称甲方)_买方(以下简称乙方)_甲方按照北京市实施中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例办法的规定,已合法取得北京市_区(县)_地块的土地使用权,土地使用面积为_平方米,土地使用期限_年,自_年_月_日至_年_月_日止,国有土地使用证号为_.甲方在上述地块上建设项目的名称为_,现已具备规
18、定的预售条件,经北京市房屋土地管理局批准,准予上市预售,外销预售许可证号为_.乙方自愿购买甲方的_房屋,房屋用途为_.甲方已于_年_月_日收到乙方预购房屋的定金_元。双方经友好协商,就上述房屋的预售预购事项,订立本合同。第一条 _房屋,建筑面积为_平方米(含共有共用面积、分摊面积、房屋状况详见附件一),国有土地使用面积_平方米(含共有共用面积),土地使用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日为止。上述各项面积为甲方暂测面积,房屋竣工后以北京市房屋土地管理局实测面积为准。第二条 甲乙双方同意,该商品房交付时,房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的±_%(不含)时,按照本合同第三条所
19、述房屋售价进行结算;实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的±_%(含)时,自甲方向乙方出示北京市房屋土地管理局实测面积文件之日起_日内,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇)计算。第三条 双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_币_元,价款合计为(大写)_币 _仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写:_元)乙方同意按附件二所列的方式付款,并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号
20、。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为_,银行帐号为_.第四条 乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款,甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金,违约金应自本合同约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天,乙方按延期交付价款的万分之_(大写数字)向甲方支付延期付款违约金。第五条 乙方如未按本合同附件二所列付款方式规定的时间付款,逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方未付款的,甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的'房价款退还给乙方。第六条 甲方须于_年_月_日前,将房屋交付给乙
21、方。甲方交付房屋时,应同时提交建设工程质量监管部门出具的工程质量竣工核验证书。第七条 除不可抗力外,甲方未按期将房屋交付给乙方的,乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日起第二天起至实际交付日止,每延期一天,甲方按房价款总额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。第八条 除不可抗力外,逾期_日(遇法定节假日顺延)甲方未交付房屋的,乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外,并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方,利息按中国人民银行固定资产贷款利率(付款币种为人民币)或按中国人民银行外汇贷款利率(付款币种为外汇
22、)计算。第九条 因不可抗力甲方未按期交付房屋的,逾期最多不超过_日,超过时,乙方有权解除本合同,合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方(利息计算同第二条)第十条 甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的,乙方有权解除本合同,甲方应在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金,并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方(利息计算同第八条) 甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的,甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。第十一条 甲方同意按建设工程质量管理办法(试行)北京市建设工程质量条例及有关规定,自房屋交付之日起对乙方购置的
23、房屋进行保修。第十二条 乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前,其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第十三条 本合同由双方签字后,境内的应于三十日内,境外的应于六十日内,由双方持合同共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。第十四条 本合同登记后至_年_月_日前,乙方如转让其预购的房屋,须与转受让人在本合同上背书,并按规定到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售合同转让登记手续。第十五条 双方同意房屋交付后三十日内共同到北京市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。第十六条 办理上述手续时发生的税费,由双方依照有关规定缴纳。
24、第十七条 本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖,凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方同意按以下第_种方式解决纠纷(用汉字填写)(一)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,提交北京市仲裁委员会仲裁。(二)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成的,依法向人民法院起诉。第十八条 本合同未尽事项,双方可签定补充协议。本合同的附件为本合同不可分割的组成部分,具有同等的法律效力。第十九条 本合同正本壹式两份,甲乙双方各执壹份,副本共_份,北京市房屋土地管理局存两份。甲方(签章)_ 乙方(签章)_法定代表人: _ 法定代表人:_地
25、址:_地址:_联系电话:_ 联系电话:_ _邮政编码:_邮政编码:_授权代理人:_ 国藉:_联系电话:_ 身份证号码或护照号码:_身份证号码或护照号码:_ 代理人:_联系电话:_签约地点:_签约时间:_预售登记机关:(章)_经办人:_年_月_日 商品房买卖合同 篇7 出卖人(以下简称甲方)_法定代表人:_ 联系电话:_注册地址:_ 邮政编码:_营业执照号码:_ 开户行:_帐号:_委托代理人(房地产经纪机构)_法定代表人:_ 联系电话:_注册地址:_ 邮政编码:_营业执照号码:_ 房地产经纪机构资格证书编号:_开户行:_ 帐号:_买受人(以下简称乙方)_国籍/法定代表人:_ 身份证(护照)/营业
26、执照号码:_地址:_ 邮政编码:_联系电话:_ 委托代理人:_国籍/法定代表人:_ 身份证(护照)/营业执照号码:_地址:_邮政编码:_ 联系电话:_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、天津市商品房管理条例、天津市房屋权属登记条例等有关法律、法规的规定,甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用、守法的原则,经协商一致,达成如下条款:第一条 商品房情况该商品房销售许可证号:_商品房座落:_区、县_路、道、街_.设计用途_,建筑结构_,建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等情况见附件二
27、。商品房土地来源为:_.以出让方式取得土地使用权的,土地使用年限为_年,自_年_月_日至_年_月_日止。第二条 商品房价款商品房销售按建筑面积计算,每平方米价格为_元(币种:_ ),价款为_元(币种:_),计_(大写)第三条 商品房交付及交付日期商品房竣工,经验收合格后,方可交付;未经验收或验收不合格的,不得交付。甲方于_年_月_日前,将符合上述条件的商品房交付乙方使用。如遇不可抗力,不能履行合同的,按下列第_种方式处理:1. 变更合同。2. 解除合同。3. _第四条 乙方付款形式及付款时间双方约定,乙方按下列第_种形式付款:1. 一次性付款。2.分期付款。3.其他方式。第五条 甲方逾期交付商
28、品房的处理除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三条约定日期交付商品房,逾期在_日内的,乙方有权向甲方追究已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,乙方有权按照下列第_种约定,追究甲方违约责任:1.合同继续履行。甲方应支付乙方已付款利息,利息自合同约定甲方应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应每日按商品房价款的_。向乙方支付违约金。解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自2.同约定甲方应交付商品房之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此
29、外,甲方还应每日按商品房价款的_。向乙方支付违约金。乙方的实际损失超过甲方支付的违约金时,甲方还应承担赔偿责任。3._第六条 乙方逾期付款的处理乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,逾期在_日内的,甲方有权追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同约定乙方应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,甲方有权按照下列第_种约定,追究乙方违约责任:1.合同继续履行。乙方应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定的应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,乙方还应每日按商品房价款的_ 。向甲方支付违约金。2.解除合同。乙方应每日按商品房价款的_。向甲方
30、支付违约金。3._第七条 商品房建筑面积与销售建筑面积差异的处理商品房建筑面积以房屋所有权证记载面积为法定依据。商品房建筑面积与甲方销售建筑面积差异不超过±3%(包括±3%)的,每平方米价格保持不变,商品房价款按商品房建筑面积与销售建筑面积的差异多退少补。面积差异超过±3%的,双方约定如下:第八条 商品房质量及保修责任甲方交付的商品房的质量和设备等应符合国家有关规定和甲方的承诺(见附件三),未达到国家规定标准和承诺的,甲方应承担责任。在乙方正常使用情况下,甲方应按照天津市商品住宅质量保证书的规定履行保修责任。因乙方擅自拆改造成损坏的,甲方不承担责任。第九条 商品房
31、配套设施运行的约定下列配套设施运行日期约定如下:1.上水:_2.下水:_3.供电:_4.燃气:(气源种类)_5.暖气:_6._上述配套设施未按约定日期运行的,甲方应在_日内采取补救措施,并赔偿乙方损失;超过上述约定期限的,甲方应赔偿损失,并且每项还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。第十条 商品房设计变更的约定甲方未征得乙方同意,不得擅自变更商品房的房屋设计和环境布局(见附件四)确需变更的,甲方应自设计变更方案确定之日起 日内与乙方协商。乙方同意变更的,双方订立补充合同。乙方不同意变更,或甲方擅自变更的,乙方有权解除合同。解除合同的,甲方应退还乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之日
32、次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。第十一条 商品房交接商品房交付时,甲方应书面通知乙方办理商品房交接手续,提供天津市商品住宅质量保证书和天津市商品住宅使用说明书,交接房屋钥匙。第十二条 商品房权属登记双方约定,在下列第_种期限内,办结房屋权属登记:1.自初始登记完毕之日起_日。2.订立本合同时,房屋尚未建成的,自房屋交付使用之日起90日;订立合同时,房屋已竣工的,自合同订立之日起90日。3._由于甲方的原因,未能在上述期限内办结房屋权属登记的,按下列第_种约定处理:1.合同继续履行。甲方应按商品房价款的_%向乙方支付违约
33、金。2.解除合同。甲方应退还乙方已付款、支付已付款利息,利息自乙方付款之日次日起至甲方退还乙方已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,甲方还应按商品房价款的_%向乙方支付违约金。3._第十三条 前期物业管理甲方已向乙方明示已经备案的天津市前期物业管理服务合同及业主公约,乙方对该合同及公约相关内容予以书面确认,并承诺遵守。第十四条 权属纠纷和债权债务纠纷的约定甲方保证在交付商品房时,无权属纠纷和债权债务纠纷。如存在权属纠纷和债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。第十五条 争议处理本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,按下列第_种方式处理:1.向_仲裁委员会申请仲裁;2.向人民法院提起诉
34、讼。第十六条 合同附件本合同未尽事宜,甲乙双方另行订立补充合同(见附件五)附件一至附件五均为本合同不可分割的部分,具有同等效力。第十七条 合同份数本合同连同附件共_页,一式五份,甲、乙双方各执一份,备案机关存留一份,其他二份备用,具有同等效力。第十八条 合同生效本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。当事人另有约定的,从其约定。甲方:_ 乙方:_年_月_日 _年_月_日委托代理人:_ 委托代理人:_年_月_日 _年_月_日 商品房买卖合同 篇8 甲方(出卖方):_身份证号码:_乙方(购买方):_身份证号码:_甲乙双方经过友好协商,就房屋买卖一事,在平等、自愿、诚实信用的前提下,达成如下协议:第一
35、条、基本情况1、甲方自愿将以下房屋出售给乙方,乙方也已充分了解该房屋具体状况,并自愿购买该房屋。该房屋具体状况如下:(1)该房屋座落于_,建筑面积为_平方米;套内建筑面积_平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米;(2)该房屋的所有权证证号为_;(3)该房屋平面图及其四至见房产证。2、附属于该房屋的阳台、走道、楼梯、电梯、楼顶、装修、卫生间、院坝等其他设施、设备,将随该房屋一并转让,且转让价格已包含在上述房屋的价款中,乙方不再另行支付价款。3、该房屋占用范围内的土地使用权及其他相关权益随该房屋一并转让。第二条、保证甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况,保证该房屋没有设定担保、
36、抵押等任何权属纠纷,保证该房屋不受他人合法追索。第三条、房价款与付款方式1、甲、乙双方经协商一致,上述房屋(包含第一条第二款列明的配套设施等)总房价款为:_元整(小写:¥_元)。2、支付方式、支付时间(1)甲、乙双方同意,乙方在本合同签订之日支付给甲方人民币_万元整,(小写:¥_元),作为乙方购买甲方房屋的定金。(2)在房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕之日起_日内,乙方_次性支付剩余房款_万元(小写:¥_元)。3、甲方在每次收取付款后,应当向乙方开具收款凭证,并注明收款时间。第四条、交付期限1、甲、乙双方同意,双方应于本合同签订生效且乙方支付定金之日起_日内到房地产主管部门办理过
37、户手续。2、甲、乙双方同意,甲方应于房屋产权证、土地使用权证等相关过户手续办理完毕且乙方全额支付房款次日正式交付该房屋;甲方保证正式交付给乙方的房屋为空房。3、甲、乙双方应于房屋正式交付乙方后_日内向有关部门申请办理相关附属设施和相关权益的更名手续。4、甲方应于合同签订生效之日起_日内将其落户于该房屋的户籍关系迁出。5、办理以上手续应当缴纳的相关费用,由甲、乙双方按国家规定各自承担。6、甲方未按规定履行以上义务的,则按本合同约定承担违约责任。第五条、违约责任1、在办理房屋产权及土地使用权移转过户登记时,甲方应出具申请房屋产权移转给乙方的书面报告及主管部门要求的其它文件。如需要甲方出面处理的,不
38、论何时,甲方应予协助。如因甲方的延误,致影响过户登记,因而遭受的损失,由甲方负赔偿责任。2、甲方如不按本合同规定的日期办理房产过户以及交付房屋,每逾期_天按房价的总额_计算违约金给与乙方。逾期超过_个月时,乙方有权解除本合同,甲方除应按本条约定支付违约金外,同时应双倍返还定金以及返还乙方已支付的全部房价款。3、乙方全部或一部分不履行本合同约定的日期给付房价款时,其逾期部分,乙方应加付按日_计算的违约金给与甲方。逾期超过_个月时,甲方有权解除本合同。第六条、其他1、该房屋正式交付前,甲方应结清物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费。2、本合同未尽事宜,甲、乙双方可另行订立补充条款或补充
39、协议。补充条款或补充协议以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。3、甲、乙双方在履行本合同中若发生争议,应协商解决。协商不成的,任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。4、本合同一式_份。其中甲方留执_份,乙方留执_份,为申请房屋所有权转移登记提交房屋权属登记机关_份。均具有相同的法律效力。5、本合同自甲乙双方签订之起生效。甲方:_乙方:_电话:_电话:_年_月_日_年_月_日 商品房买卖合同 篇9 抵押人:地址: 抵押权人: 地址:根据中华人民共和国民法通则、中华人民共和国合同法、中华人民共和国物权法的规定,抵押人和抵押权人在年 月 日签订的xx合同同时签订本抵押协议书(以下称“协议书”
40、)。一、抵押物和抵押登记本项抵押物为抵押人位于 幢 房产证号抵押人已于_年_月日与_公司签订购销合同,并据此向抵押权人办理抵押。抵押登记:抵押人应办妥房屋所有权抵押登记手续。房屋所有权证由抵押权人执管。二、抵押人义务1.抵押人提供的抵押物实际存在,无产权争议,抵押人合法拥有。2.在本协议有效期内,抵押人保证抵押物的安全和完整,不得以任何违法方式转移抵押物,并随时接受抵押权人的监督检查。3.抵押人所提供的抵押物没有向任何第三者抵押或转让,且在本协议有效期内,不擅自将抵押物出售、转让、赠与、托管、再抵押、重大改装增补或以其它方式处置抵押物。4.抵押人若将所提供的抵押物出租,需要事先通知抵押权人,且出租合同不得对抗本抵押协议,所得收益优先向抵押权人支付合同款项。三、抵押物的使用和检查1.本协议项下的抵押房产由抵押人使用,抵
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论