《土建施工合同范本》_第1页
《土建施工合同范本》_第2页
《土建施工合同范本》_第3页
《土建施工合同范本》_第4页
《土建施工合同范本》_第5页
已阅读5页,还剩62页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、土建施工合同范本以下是为大家整理的关于土建施工合同范本,供大家学习参考!甲方:_实业发展有限公司乙方:_建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价 1土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。3材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4工程材料

2、设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。5乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7

3、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1甲供材料有:钢筋、商品砼。2甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、

4、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±_及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足_万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在_个月内审核完毕,并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2_年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3地下室工程完工出±_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲

5、方应在_日内审核完,并支付结算款的_%,其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付。4上部结构工程甲方按结构施工进度每完成_层支付_%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付_%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成_层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付_%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在_日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后_日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5工程竣工验收完后_日内按工程合同暂定造价付至_%,在工程结算审定后_日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除_%保修款)。当

6、结算时间超过_个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起_天内甲方付至工程总价的_%,四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后_日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及_项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方:_代表:_乙方:_代表:_经典推荐20_(请自填)土建施工合同范本甲方:_实业发展有限公司乙方:_建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜

7、进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价 1土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方安装工程结算造价。3材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料,乙

8、方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。5乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲

9、方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。二、甲供工程材料、设备和甲分包工程1甲供材料有:钢筋、商品砼。2甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±_及甲方领到项目预售许可证

10、后三日内,甲方应向乙方支付足_万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在_个月内审核完毕,并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2_年以后施工的桩基工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3地下室工程完工出±_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在_日内审核完,并支付结算款的_%,其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付。4上部结构工程甲方按结构施工进度每完成_层支付_%工程款

11、,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付_%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成_层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付_%工程款。前述每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在_日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后_日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5工程竣工验收完后_日内按工程合同暂定造价付至_%,在工程结算审定后_日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除_%保修款)。当结算时间超过_个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起_天内甲方付至工程总价的_%,四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、

12、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后_日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补充协议有相异之处,以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及_项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方:_代表:_乙方:_代表:_土建施工合同范本_合同范本甲方:_实业发展有限公司乙方:_建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价1土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方

13、安装工程结算造价。3材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。5乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一

14、般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。二、甲供工程材料

15、、设备和甲分包工程1甲供材料有:钢筋、商品砼。2甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±_及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足_万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在_个月内审核完毕,并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2_年以后施工的桩基工程结算事宜:桩

16、基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3地下室工程完工出±_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在_日内审核完,并支付结算款的_%,其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付。土建合同范本土建合同范本(一)甲方:乙方:根据上中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。一、工程名称:二、工程

17、地点:三、承包方式:劳务大清包(包括机械设备及周转材料)四、承包范围1、给定的施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土开始到竣工验收过程的土建装修部分;并包含为完成承包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。2、现场临建的搭拆(临建材料由甲方供就,安全文明施工防护架的搭拆及3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝。五、开工日期: 年 月 日竣工日期: 年 月 日六、工程面积及单位:1、此工程楼号 总面积约 平方米2、 基础土建部分算半层3、其它建筑计算讲法按现行建筑面积计算规则执行。(如果有变更,根据变更后的工程量套用河南20xx土建定额中人工工日含量,给予每个人工日43元补助,另外周转材料费、机

18、械费也给乙方,以此类推,需不增,需减就减。)4、每平方工程包价:每平方米 元。不包括各种税金及费用七、付款方式1、乙方6层封顶甲方应付乙方完成工程量总价款的 万,砌体粉刷结束完再付 万。2、交工后总款付至90%, 余款一年内付清。八、双方责任:1、甲方责任:(1)、每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。(2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。(3)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。(4)、保证

19、原材料及时无误地供应到现场(钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖、加气块等)。(5)、保证按时给乙方拨付工程款。(6)、因甲方造成停工两天以上(不包括两天)应补发工人生活费及劳务费,每日每人 元。三天以内生活费每人每天10元,三天以后按当市场租赁费进行赔付乙方。(7)、机械挖土、2、乙方责任:(1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。(2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。(3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部

20、门提出的整改通知必须按时完成。(4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。(5)、严格规范施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。(6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。九、施工安全施工生产目标承诺:1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。2、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号)3、杜绝重大设备、火灾事故。4、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。十、安全合同内容:1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁

21、布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。4、乙方必须执行下列安全管理制度:(1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。(2)、乙方必须执行各级安

22、全教育培训以及持证上岗制度。1、乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包单位安全资格审查认可证后方可组织施工。2、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。3、乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。4、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。(3)、乙方必须执行甲方的安全检查制度。1、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组

23、自检制度。3、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。4、乙方必须执行安全防范制度。十一、现场文明施工及其人员行为的管理:1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。十二、其它:甲方向乙方提供办公室一间,临建设施由甲方出资,乙方承建。十三、合同有效期:自 年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内

24、容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。十五、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效:甲方: 乙方:负责人: 负责人:联系电话: 联系电话:年 月 日土建合同范本(二)甲方:_实业发展有限公司乙方:_建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议:一、工程造价1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方土建工程结算造价。2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮_%后为甲乙双方安装工

25、程结算造价。3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年 _月_日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负_万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负 _万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一

26、般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价_%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。二、甲供工

27、程材料、设备和甲分包工程1、甲供材料有:钢筋、商品砼。2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。三、工程款支付1、在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜:在工程出±_及甲方领到项目预售许可证后三日内,甲方应向乙方支付足_万元,同时乙方应将全部结算资料报甲方,甲方应在_个月内审核完毕,并在其后_个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。2、_年以后施工的桩基

28、工程结算事宜:桩基施工完毕经质检合格后,乙方备齐全部工程资料及结算书,甲方收到齐全的工程资料后_日内审核完毕,经乙方确认甲方审核结果后,甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。3、地下室工程完工出±_后_日内乙方应将结算资料报甲方审核,甲方应在_日内审核完,并支付结算款的_%,其余的_%在扣除结算总价_%的工程保修金后在主体封顶后_日内支付。4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成_层支付_%工程款,砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段,每次支付_%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成_层单项工程为一个施工阶段,每一阶段形象进度完成后支付_%工程款。前述

29、每一阶段施工进度完成后,由乙方将形象进度报表交甲方,甲方在_日内按合同约定要求审核完毕,审核完毕经乙方确认无异议后_日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。5、工程竣工验收完后_日内按工程合同暂定造价付至_%,在工程结算审定后_日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除_%保修款)。当结算时间超过_个月,则自工程竣工即领取档案合格证之日算起_天内甲方付至工程总价的_%。四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续,乙方应在甲方提供有关手续后_日内办妥交给甲方。五、本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商。六、本协议为报建合同不可分割之附件,报建合同中与本补

30、充协议有相异之处,以本协议为准。七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及_项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。甲方:_代表:_乙方:_代表:_土建合同范本模板以下是为大家整理的土建合同范本模板,供大家学习参考!甲方: 乙方: 根据上中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于本工程的具体情况双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:劳务大清包(包括机械设备及周转材料) 四、承包范围 1、给定的施工图纸范围内自机械挖土人工配合清土开始到竣工验收过程的土建装修部分;并包含为完成承

31、包内容内工程所必须进行的其他性辅助工作。 2、现场临建的搭拆(临建材料由甲方供就,安全文明施工防护架的搭拆及3、小型材料:扎丝、铁钉、胶带、焊条、铁丝。五、开工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 六、工程面积及单位: 1、此工程楼号 总面积约 平方米 2、 基础土建部分算半层 3、其它建筑计算讲法按现行建筑面积计算规则执行。(如果有变更,根据变更后的工程量套用河南xx土建定额中人工工日含量,给予每个人工日43元补助,另外周转材料费、机械费也给乙方,以此类推,需不增,需减就减。) 4、每平方工程包价:每平方米 元。不包括各种税金及费用 七、付款方式 1、乙方6层封顶甲方应付乙方完成工程量

32、总价款的 万,砌体粉刷结束完再付 万。 2、交工后总款付至90%, 余款一年内付清。 八、双方责任: 1、甲方责任: (1)、每个单体工程向乙方提供叁套完整图纸,并进行图纸交流,如有变更应在第一时间通知乙方,避免造成不必要的损失。 (2)、负责施工现场的各项管理工作及周边关系的处理,给乙方造成一个良好的施工环境,并对工程质量严格把关,对不合格工程勒令期限整改,否则由此造成的一切损失由乙方承担。 (3)、给乙方配备现场施工用电、用水及生活用电、用水。 (4)、保证原材料及时无误地供应到现场(钢材、商品砼、水泥、大沙、石子、砖、加气块等)。 (5)、保证按时给乙方拨付工程款。 (6)、因甲方造成停

33、工两天以上(不包括两天)应补发工人生活费及劳务费,每日每人 元。三天以内生活费每人每天10元,三天以后按当市场租赁费进行赔付乙方。 (7)、机械挖土、 2、乙方责任: (1)、组建一支过硬的施工队伍,配齐各种技术人员,配备专职人员负责现场协调,安全文明施工,主要负责人保证吃住在现场。 (2)、上报施工队的人员名单,包括资质及各种上岗证件,保证农忙季节不停工。 (3)、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格遵守工地的一切规章制度,不得和主管部门及有关职能部门发生顶嘴、冲突;对有关部门提出的整改通知必须按时完成。 (4)、严格执行特种工种持证上岗,如:塔吊工、电焊工、电工等特殊工种。 (5)、严格规范

34、施工,保证每个分项工程符合标准,凡因质量进度、安全文明施工及人为因素造成罚款乙方自己承担。 (6)施工中注意安全施工,如发生大小事故,均有乙方全部承担。 九、施工安全施工生产目标承诺: 1、杜绝重大安全事故,死亡事故为零。 2、轻伤事故控制在五人以内。(每个栋号) 3、杜绝重大设备、火灾事故。 4、安全生产、文明施工随甲方与建设合同同步实施。 十、安全合同内容: 1、甲乙双方必须自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准,以及有关的各项规范,自觉遵守当地政府、有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及各项规定,切实保障施工人员的安全与健康。2、甲乙双方都应

35、有安全管理组织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全员,应有各工种的安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度,安全教育制度等。 3、乙方必须严格按照甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式,并按经济合同有关条款加强自身管理,履行乙方责任,若因措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由责任方承担。 4、乙方必须执行下列安全管理制度: (1)、根据工程内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底书面材料,双方各执一份。 (2)、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。 1、乙方生产负责人技术人员必须接受安全培训,考试合格后办理分包

36、单位安全资格审查认可证后方可组织施工。 2、乙方的工长、技术员、机械操作人员等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人必须接受安全技术培训持证上岗。 3、乙方工人入场一律接受安全教育,合格后方准进入现场施工。 4、乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要,并持有劳动部门核发的特种作业临时操作证,持证上岗。 (3)、乙方必须执行甲方的安全检查制度。 1、乙方必须按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度,并且严格贯彻实施。 2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。 3、乙方必须执行安全防护措施,设备验收制度和施工作业转换后的交接检

37、验制度。 4、乙方必须执行安全防范制度。 十一、现场文明施工及其人员行为的管理: 1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定,必须符合公司现场标准化布置的要求,按公司的规定执行。 2、乙方应采取一切合理的措施,防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为,否则由此造成的一切损失和费用由乙方自己负责。 3、乙方工人和管理人员要举止文明,行为规范,遵章守纪,对人有礼貌,禁止上工时喝酒寻衅闹事。 十二、其它: 甲方向乙方提供办公室一间,临建设施由甲方出资,乙方承建。 十三、合同有效期: 自 年 月 日签字盖章之日生效,在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止,本合同书条款双方必须严格执行,如

38、有违反本合同书条款的由责任方承担一切经济损失。 十四、未尽事宜,甲乙双方协商解决,如协商解决不成,可到当地法院仲裁。 十五、本合同一式四份,由甲乙双方各执两份,本合同经双方签字盖章后生效:甲方: 乙方: 负责人: 负责人: 联系电话: 联系电话:年 月 日土建劳务合同范本最新雇用方(甲方):法定代表人:住址:劳务方(乙方):住址:鉴于甲方是合法的劳务雇工方,乙方是符合甲方要求的劳务提供方,根据中华人民共和国合同法及有关法律法规,为明确双方的权利义务,结合工程具体情况,签订本劳务用工协议,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程项目:2、用工方式:3、劳务期限:风险提示:工作岗位及工作时间雇员从事的

39、工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作,如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工(因为工种不同工资差别很大);工作时间包括聘用期限,应注明从何时起知何时止;每周工作多少天,每天工作多少小时;一般每周至少有一天的休息日;按国际惯例,在节假日,雇员应享受所在国家规定的节假日,如所在国国庆、春节等。建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位,工作时间以及劳务报酬等问题,避免之后因履行合同发生纠纷。本劳务合同自_年_月_日开始,_年_月_日结束。风险提示:劳务费用劳务合同雇员提供劳务服务,雇主主需要依据协议支付劳务报酬,这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外,还需要为劳动

40、者缴纳保险、福利待遇等;劳务关系中的自然人,一般只获得劳务费,雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务,是否缴纳可以双方协商约定。另外,如果是在工作时间以外加班或上夜班,雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用,并据此作出详细约定,以免给雇主一方造成不必要纠纷。二、劳务费用1、本合同的劳务费用暂定为_元。2、劳务费用于每月_日通过银行转账的方式支付给乙方。三、施工标准1、乙方必须按照甲方提供的作业指导书及有关技术资料进行施工作业。2、乙方的施工作业,必须满足甲方提供的技术文件要求和达到国家或行业现行的工程质量验收标准。3、施工作业质量不合格的,乙方应在甲方规定的时间内无偿返工,达到质量验收标

41、准合格后。风险提示:雇主义务劳务关系主要由民法、经济法调整,双方当事人在不违背法律规定情况下自由协商,任意性很强,雇主可以与雇员协商约定相关义务;但是,雇主必须按所在国有关规定提供符合安全生产的场所和必须发放劳动保护费用或物品,如安全帽、手套、滤光墨镜等;在所在国工作期间,如果发生疾病或工伤,雇主都应提供必要的医疗和购买必要的药物。另外,建议雇主应给雇员购买人生意外保险,使劳务人员在受到意外伤害时能得到及时合理的赔偿,保险费由雇主负担。四、甲方责任1、甲方应及时完成技术和图纸的交底。2、对本工程的施工作业质量、安全、技术、物资采购、作业进度进行全方面的管理、控制。3、负责需要安装设备和所有材料

42、的采购供应。4、按本合同约定办理劳务计价手续,按本合同约定时间支付劳务费。五、乙方责任1、乙方必须严格按照甲方提供的作业指导书和相关技术资料进行施工作业2、乙方必须按甲方编制的施工组织工期要求,及时组织满足劳务作业所需的劳动力,按甲方同意的开工时间施工作业。3、乙方必须确保进场施工作业人员的身体状况及相应的业务素质,满足相关工作的要求。施工作业人员必须稳定,调动更换时,必须经甲方同意。4、乙方必须树立良好的环保意识,坚持文明施工作业,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。5、乙方负责为施工作业人员交纳国家规定的应交的各种税金,并及时支付劳务人员费用。六、施工作业的检查1、为有效控制工程质量

43、,乙方在施工作业时应随时接受甲方检验,对检查发现的问题,乙方根据甲方通知书,限期返工或整改。2、隐蔽工程的作业未经监理工程师及甲方检查签认,不得自行隐蔽而转入下道工序作业。乙方如因自身原因,发生安全及质量事故,甲方将根据企业管理的相关规定给予乙方经济处罚。七、安全责任1 、在施工中,甲方应贯彻国家标准及公司制订的安全生产管理办法。严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。2、在施工中,乙方应遵守国家、行业安全生产法规。具有安全生产许可证,杜绝违章操作、违章作业。对施工现场的违章指挥、安全隐患,有权暂缓实施,并提出改进意见。由于甲方的疏忽,发生的安全事故并不能免除乙方的安全责任和承担相

44、应经济损失的责任。3、乙方必须对施工作业人员进行专业安全教育,作业中发生人员伤亡事故,应按国家有关规定认真组织调查,乙方自理并承担相应经济损失。八、违约责任1、甲方应按合同要求应及时拨付劳务费,否则须支付乙方违约金_元。2、乙方不能按合同规定的要求进行组织施工作业,并给甲方造成不良影响,甲方有权调整乙方的施工作业任务,乙方不履行合同时,甲方有权解除合同,由此造成的经济损失由乙方承担。3、因一方原因使合同无法履行,违约方应提前_天书面通知守约方解除合同。合同解除后,双方应对已完工作量进行盘点,并据此进行末次结算。九、附则1、本合同一式本合同一式_份,甲方项目部_份,乙方_份;报送公司人力资源处、

45、财务处、工程管理处三份备案。2、本合同自甲、乙双方签字后生效,双方义务履行完毕后自动失效。3、合同在执行过程中发生争议时,双方应本着公平、合理的原则,及时协商处理。协商不成的,双方可向合同履行地的仲裁机构申请仲裁,对仲裁结果不服的,双方均可向合同履行地的人民法院起诉。4、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的,甲乙双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等的法律效力。甲方:法定代表人:身份证号:联系电话:合同履行地:签订时间:_年_月_日乙方:法定代表人:身份证号:联系电话:合同履行地:签订时间:_年_月_日水利水电土建工程施工合同范本发包人:法定代表人:承包人:法定代表人:风险提示:发

46、包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:二、工程承包范围

47、:三、合同工期开工日期:_年_月_日;风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期:_年_月_日;合同工期总日历天数为_天。四、质量标准:合格,争创优良。五、合同价款:_万元(主体工程预算价)。六、执行中华人民共和国建

48、设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中通用条款相关规定。七、发包人工作1、图纸发包人在承包人进场前一周内提供盖章生效施工图三套。2、动工前提供施工所需的水、电,管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。3、提供砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。4、提供施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。提供生活水、电供应。八、承包人工作1、进场后一周内提交施工组织设计,逐月提供建设计划报表。2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人承担费用。3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除,运行机组保护棚架的搭设和拆除。发包人承担费用。九、材料风险提示:对于采

49、购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。所有永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责采购、运输、保管、使用。材料用量根据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、采购保管费结算。十、质量和验收风险提

50、示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后,必须作隐蔽工程验收,厂房旧屋顶拆除结束后,作中间验收。凡中间验收和隐蔽工程验收项目必须合格签证后方能进行下一施工程序工作。十一、安全施工承包人按水利水电工程安全施工规程施工,安全事故按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担责任和所发生的费用。十二、合同价款及支付1、

51、按设计预算单价作为合同单价结算基数。2、人工费补贴:按实际计量的人工工日数,发包人每工日补贴10元。3、材料费价差:按实际计量计算材料用量,计算实际发生价扣除预算价,等于材料价差,计算材料价差金额及其税金,由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。十三、工程预付款合同签订后,发包人支付伍万元工程预付款给承我人,用作进场人员调进、临时工程材料准备、部份工程材料准备和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。十四、进度工程款支付每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表,发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。十五、完工结算完工验收合格后,

52、发包人颁发工程移交证书给承包人,承包人报送工程完工结算申请书,发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。十六、质量保修金风险提示:保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算,具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内,承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的,保修期自转移占有之日起算。完工结算总价的3%扣作工程质量保修金,保修期_年。保修期满后半月内结算保修金。十七、违约、索赔、争议风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由_人民法院进行裁决。十八、本合同经双方签字生效,工程质量保修金结算后失效。十九、未尽事宜,双方另

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论