《关于施工合同范文集锦8篇》

1、关于施工合同范文集锦8篇 施工合同 篇1 发包人(全称)： (简称甲方) 承包人(全称)： (简称乙方)甲乙双方现就_年_月_日签订的工程名称为_的建设工程施工合同达成如下补充协议：一、 付款方式乙方材料进场后甲方向乙方支付工程款三十万元，施工工程完成50%后甲方支付工程款二十万元，工程完工后甲方支付工程款二十万元，竣工验收合格后甲方支付工程款二十七万元。剩余工程款五万元作为质保金，该质保金于第一年质量保修期满后14天内支付。乙方负责提供正规发票。二、 承包方式除按照上海大众规定的上海大众汽车vw品牌意向特许经销商展厅建设装修材料及配套设施清单之外，由乙方包工包料，上海大众指定品牌由甲乙共同确

2、认，由乙方购买，费用包含在工程款内。三、 施工安全在施工过程中因乙方原因给甲方或其他第三方造成的损失由乙方承担;如因施工引起的安全事故造成乙方员工或甲方、第三方损害由乙方负者。四、 竣工验收本工程需经上海大众公司、甲方及监理单位验收合格后视为工程竣工验收通过。 如因乙方原因无法通过工程竣工验收致使不能按期完工的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。五、 本补充协议效力本补充协议与双方签订的建设工程施工合同不一致的，以本补充协议为准。六、 其他本协议履行过程中如遇本协议未涉及问题，双方可另行达成补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。因履行建设工程施工合同和本协议产生争议，由合同履行地人民法院管

3、辖。 本补充协一式两份，双方各执一份，双方签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇2 甲方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)乙方：xxxxxxxxxxxxxxx (以下简称甲方)经甲乙双方多次协商，形成一致性意见，达成如下协议：一、工程范围：屋面xxxm2左右，单价xxx元/m2(以实际施工面积为准)，合同价格为xxxxx元整。二、材料要求：荆州九鸟王防水材料(sbs，3mm厚)。三、工程质量：屋面防水油做底层，边接、底连平退，保持整体平衡，工程质量保修期为5年，保修期间如有质量问题，

4、乙方必须及时到场进行维修处理。四、工程时间：签订全同之日4个工作日，雨天顺延，按甲方要求在规定时间内完工。五、施工安全：乙方确保施工安全，做到不抢时间、不赶时间、不做冒险事，在施工过程中发生的一切安全质量事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。六、付款方式：待工程完工，经甲方验收合格后一次性付完全部工程款。七、本合同经甲乙双方签字后即可生效，具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 施工合同 篇3 发包方（简称甲方）：_;承包方（简称乙方）：_ ;根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国价

5、格法、上海市合同格式条款监督条例，上海市建筑市场管理条例，建设部家庭居室装饰装修管理试行办法以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。第一条工程概况1甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并持有布建委颁发的建筑业企业资质证书的企业。2装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_室。3住房结构：_房型_套，施工面积_平方米。4装饰施工内容：（见附件一装饰施工内容表）。5承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。6总价款：￥_元，大写（人民币）：_;其中：材料费：_，人工费：_;管理费：_，设计费：_

6、;税金（341%）：_，垃圾清运费：_;其他费用_;双方约定，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款按实另计。7工期：自_年_月_日开工，至 _年_月_日竣工。工期_天第二条材料供应的约定：1甲方提供的材料：（见附件二甲方提供材料、设备表。）甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙双方应办理交接手续。乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定

7、的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3乙方提供的材料（见附件三主材料报价单入）乙方供应的材料、设备，甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第三条关于工程质量及验收的约定：1本工程执行dbj08一62一97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30一1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2本工程由_方设计，提供施工图纸一式_份。3甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。4由于乙方原

8、因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。5在施工过程中，甲方提出设计修改意见及培减工程项目，须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（见附件四工程项目变更单）后，方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。凡甲方私自与施工人员商定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6工程验收。甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。事后，若甲方要求复验，乙方“应按要求办理复验。若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。7工程竣工：乙方应提前三天通

9、知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（见附件五工程质量验收单）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。8工程保修期壹年。竣工验收后甲、乙双方签署，工程保修单（见附件七工程保修单），凭保修单实行保修，保修期一年，从竣工验收签章之日起算。第四条有关安全生产和防火的约定：1甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住

10、房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。2施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出申请，经所在地建设行政主管部门批准后方能施工。 施工合同 篇4 发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计

11、方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的'质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理1、工程施工及质量验收按国家有关工程

12、验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10kv配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误

13、一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退

14、还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：责令乙方立即停止施工，不付乙方工程款，要求乙方承担一切经济损失和法律责任。2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效

15、。3、未尽事宜，双方另行协商。4、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：年 月 日 年 月 日 施工合同 篇5 甲方：乙方：为了顺利完成_旋挖桩基工程施工任务，经甲乙双方友好协商，由甲方将该项桩基工程任务委托给乙方承包施工，为明确双方在承建中的职责，本着民主、互惠互利的原则，并遵照国家合同法订阅本协议，望双方共同遵守执行。一、 工程名称：_二、 工程地点：_三、 工程规模：具体桩数以设计图纸为准。工程量按实计算。四、 承包方式与承包内容：1、2、 承包方式：包工不包料 承包内容：施工的旋挖桩机械设备、配套、旋挖成孔、清孔、钢筋笼

16、安装、砼浇灌（含机械设备油耗）、现场日常施工纪录。如需吊车，由乙方自备。（不含施工水电费及挖孔的土方清运在内）。五、 承包单价与工程计算：1、 承包价款： 、桩型为800mm-1300mm旋挖机。 、旋挖机承包单价为360元/?，本单价含土层砂层，碎裂状强、中风化，花岗岩。（设计桩顶标高至进入中风化2米花岗岩面），工程量从自然地面算起。 泥浆材料、黄土由甲方提供。六、 施工日期：总桩数以实际根数为准，从打第一根桩起_日历天施工完成。如遇雨天、自然灾害、停电、法定节假日、设计变更、地质变更、地质障碍、甲供材料不及时不能连续施工，工期应顺延。不含补桩与设计变更所增加的工程量（注：夜间施工至晚上22

17、：00）。若因乙方人为机械原因造成工期延慢，每延误一天罚款5000元，每个月允许有四天的机械维修。累计超过十五天，乙方应自动退场，由此产生的损失由乙方自行负责生产量无偿归甲方所有。七、 质量要求：业主验收合格。1、 必须严格执行国家现行施工及验收规范，质量评定标准，建筑分项工程施工工艺标准和有关规程规定要求。2、 乙方在施工中应严格按照甲方提供的施工图纸及设计变更有关规范制作施工；并经现场施工员，管理人员，监理及市安全部等有关人员的验收，对施工员、监理单位等有关人员提出的质量问题必须积极组织人员定期整改，若因质量问题给甲方造成的损失均由乙方负责赔偿。3、 质量评定由相关职能部门、建设单位、现场

18、监理及现场管理人员评定为标准。八、 进度款支付与结算：1、 进度款支付按当月完成实际总工程量价款的80%，（含隐蔽签证工程量价款），余款20%待桩基检测合格验收后一个月内结算付清。2、 进度款支付方式：以现金支付或转账，其中乙方不提供发票费用。九、 甲乙双方职责：（一） 甲方：1、 负责施工场地的三通一平一排（排水），场地满足重型机械进退场，以及桩机在场地内正常工作。清理地下障碍物、地下管道。水电供应至现场。水电费由甲方负责，甲方负责现场临时设施的搭设及文明施工要求的相关设施费用。及时组织本工程使用的材料至施工现场。甲方提供挖机和塔吊。2、 提供设计图纸三份，地质资料一份，坐标点大样图，负责施

19、工场地周围建筑物，地下电缆及地下管道的安全，如需特殊保护所有费用由甲方负责。3、 办理相关开工手续及前期的准备工作（如修建洗车台等），甲方只提供40的活动房两间，作为乙方办公场所，不足房间乙方自负。4、 提供建筑物的定位、水准点和坐标控制点及桩位的复测，负责及时清运旋挖机挖出的土方泥浆的运输、场地的平整，负责内业资料的整理。5、 甲方指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、安全、进度进行监督、检查、验收、变更、登记手续及办理环保噪音相关手续，在工程施工过程中，根据城市管理条例，负责理顺城管、交警、环保及周边居民等部门事项并承担相关费用。6、 甲方配合协调好现场相关单位的关系，确保乙方

20、正常施工。若每月因甲方原因造成停工超过7天，从第8天起开始累加计量（经甲方确认后）甲方应补偿乙方机械停滞费5000元/天，除非常特殊情况外。7、 按合同之规定支付工程进度款及办理工程结算与付款。 应及时提供合格的施工材料（钢筋笼、商品砼等），并具备有相关手续，确保施工的顺利进展。乙方将每根桩有效长报给甲方，甲方负责想混凝土公司报混凝土量。混凝土供应量不够的责任由甲方负责，并送至孔口，由乙方负责灌桩。8、 甲方应定时对乙方工程进行检查、监督，对工程中产生的隐蔽提出整改意见，乙方必须认真整改执行。（二） 乙方：1、 乙方委派_为现场施工负责人，全权解决工程上一切事务。2、 负责及时组织旋挖机（旋挖

21、机保证能够钻入中风化花岗岩，否则乙方必须换其他旋挖机进场，费用全部由乙方承担）及完成其他配套工序的设备及时进场施工。3、 必须服从甲方、建设方、监理的管理安排进行施工。严格按设计图纸施工，执行国家地方桩基础施工规范，施工过程中如遇孤石或出现异常情况须及时报告甲方会同相关单位处理。4、5、 乙方必须完整。准确地做好成孔施工纪录，并及时交给甲方。 乙方应严格按照安全操作规程进行施工，确保施工安全，施工期间因乙方原因引起的安全问题，其经济和法律责任由乙方负责。6、 乙方必须严格按国家和福建省的基规范及桩基设计施工说明进行施工，如乙方原因引起工程质量问题，乙方负责补强及补桩至合格并承担相关费用。7、8

22、、 挖出土方甲方必须尽快负责清理干净，以利于施工。 乙方应在_年_月_日之前，机械及配套设备全部进场，并在_日正式开工，否则按违约处罚。9、 乙方必须协助施工放样。10、 因桩基孔以及因此造成返工，乙方必须承担由此引起的一切责任。十、 当本工程停建，甲方应及时为乙方办理结算，并承担乙方部分经济损失。 十一、 本合同一式四份，四份双方各执两份。如有争议，甲乙双方应友好协商，若无法解决，可由当地法院仲裁。 十二、 合同双方签字，待乙方设备进场生效。甲方：乙方：年月日 施工合同 篇6 甲方：乙方：签订日期： 年 月 日甲方（发包人）：乙方（承包人）：甲乙双方根据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规

23、定，在平等、自愿、协商一致的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。一、 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容： （祥见设计资料）1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。1.5 施工方法：按设计图纸施工二、 承包方式双方约定本合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方提供，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。三、 工期3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，

24、乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：3.3.1 甲方未能按本合同书约定提供开工条件的。3.3.2 甲方决定变更设计的。出现以上情形时，乙方应及时将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方原因导致工期延误的，由乙方按本合同书约定承担违约责任。四、 工程造价及计量方式4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素变化而调整。4.2合同承包范围内不得发生计时工。4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000

25、元每立方米，商品混凝土由甲方提供；新建路线4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌c25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）五、 付款方式工程开工后，根据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。六、甲乙双方权利1、甲方权利6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求

26、乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方承担，若对甲方造成经济损失由乙方承担相关损失费用并可以要求乙方清场。6.2、乙方权利6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不承担责任。6.2.2 乙方有权要求甲方按合同书约定开工、竣工，若甲方原因导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不承担相应责任。6.2.3 乙方在遇到不可抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方及时提出书面申请工期顺延。七、甲乙双方责任1、甲方责任7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发20x

27、x19号相关文件执行。7.22、乙方责任7.2.1乙方在施工前，必须向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，配合甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部承担。7.2.3乙方必须执行国家电力行业安全施工管理的有关规定，并认真采取安全防护措施严防安全事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成安全事故的由乙方承担全部责任。7.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好

28、施工质量监督及隐蔽工程验收，符合电力行业标准。6.4 乙方必须按照甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。八、工程验收1、隐蔽工程验收8.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面形式通知电力主管部门、工程师验收，经验收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐蔽和继续施工。乙方应将隐蔽工程的现场图片作为竣工资料提供给甲方。8.2 竣工验收8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方提供竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收

29、后_3_日内将验收结果书面通知乙方。8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。9 工程的质保期和质保责任9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。9.2 乙方对本合同书项下的安装工程按国家规定承担质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费维修。10 违约责任10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。10.2 乙方未按照本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5的违约

30、金。10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。10.4 乙方不按本合同书约定承担工程质保责任的，甲方有权委托其他单位修复，费用由乙方承担，同时应向甲方支付合同书总价款5的违约金。10.5 因设计变更等原因造成该部分工程的工程量发生变化近而引起费用变化的，根据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。11 合同的变更和解除11.1 本合同书履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。11.2 出现下列情形之一，甲乙双方可以解除本协议书：11.2.1 双方协商不一致。11.2.2 法律

31、规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，按照甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。11.2.4 变更工程量的结算方式，按照合同书中相似类型所约定的合同书价款据实结算。12 争议的解决本合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。13 合同的生效及其他13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法

32、律效力，补充协议与本合同书不一致的以补充协议为准。13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。13.5 其他约定事项： 。附件：1、安全责任协议书2、乙方身份证甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：签订时间： 年 月 日签订地点： 施工合同 篇7 发包方（甲方）： 承包方 (乙方) ：根据中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例等相关法律法规，经甲乙双方协商一致，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：武汉中和设备基础工程第二条 工程地点：黄陂区罗汉街工业园第三条 工程内容：以甲方提供的施工图纸

33、及现场确认签单为准。第四条 工程造价：设备基础按照 元/m3砼（按实际工程量结算）。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程自 年 月 日开工至 年 月日竣工。工期为天。第七条 工程质量：按施工验收规范、建筑工程质量检评标准施工及验收，本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际的工程量为结算依据，按月进度计算。第九条 工程类别及企业等级：按有关规定执行。第十条 甲方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行工作联系。并对设 计、 施工技术、经济等事宜办理相应手续。 第十一条 乙方权利：1、按承包工程设计图纸或甲方具体技术、使用要求组织施工。2、乙方确保工程质量和工期，不偷工减料

34、，如发现偷工减料行为，甲方有权不付款或付部分款。3.施工中注意安全，施工中发生一切安全事故所引起的损失均由乙方自负。第十二条 竣工验收与结算：一、工程竣工后甲方按国家有关施工规范、质量检评标准、设计图纸和甲方具体技术、使用要求及实完工程量进行验收。二、验收合格后十日内办理竣工验收及结算手续。第十三条 付款方式：自开工之日起每月支付实际完成工程量50%的工程款，工程竣工验收之后支付剩余45%的工程款。预留总价款的5%作为质保金，于工程完工一年后在未出现质量问题的情况下，予以支付。第十四条 保修：按现行建筑工程保修办法执行。竣工验收时乙方出具保修书。保修期从甲在验收单签字之日起1年。 第十五条 违

35、约与仲裁：一、合同在履行中如有争议双方协商解决，如协商不成，提请黄陂区经济合同仲裁委员会申请仲裁。二、确因乙方责任造成的工程质量不合格所引起的返修造成的经济损失，由乙方自负。第十六条 附则：一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。二、合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。第十七条 其它：甲方： 乙方：电话： 电话：签约时间： 年月 日 施工合同 篇8 甲方(承租方)乙方(出租方)乙方现有下列规格施工升降机(以下简称电梯)租给甲方使用与保管。根据中华人民共和国合同法及相关规定，为明确甲、乙双方权利与义务，经双方友好协商，就甲方决定租用乙方的施工升降机事宜，签订以下合同

36、，以资双方共同遵守。一、工程概况：略二、机械情况、数量、进退场费和租金：1234三、租金及进退场费支付方式：1、乙方电梯安装及施工电梯检测合格后，甲方付清该电梯的进，退场费。2、乙方电梯安装调试完毕合格后交付甲方使用，甲方必须在5天内与乙方签写使用通知确认书确认开工，使用通知确认书以甲方公司主管人员签字为准，作为电梯起租日，否则乙方有权从第6天开始计收租金，如甲方需要有关部门检验合格后才同意计付租金，该期间甲方不得使用电梯。3、电梯安装调试好后，如甲方闲置不用，在有关部门检验合格，发出办证回执当日起作为电梯起租日，开始计收首月租金，甲方不得以任何理由拒绝支付。4、施工电梯本月租金在次月15日前

37、支付给乙方，如甲方资金紧缺时可适当延期，但延期时间不得超过30天。四、甲方的责任：1、电梯所有要属于乙方，甲方不得将电梯抵押、质押、转让给第三方或另做该工地施工外的其他用途。若由甲方欠债，法院查封电梯，甲方必须申请法院解封，若因此造成乙方损失，甲方承担电梯价值双倍的赔偿责任。2、甲方保证为每台电梯提供足够的电源能量，并在每台电梯外笼5米内按用电规定要求设置专用电箱，配备两个100a的漏电开关(三相五线)和160a闸刀隔离开关，单个电箱电线截面积不小于25mm，总电缆线截面积不小于50mm，甲方所提供并安装电缆至乙方施工升降机接线盒。电梯所需电费由甲方支付。3、甲方必须保证电梯进退场道路通畅，提

38、供足够的场地和空间给乙方进行安装拆卸和材料堆放，甲方保证采用工地塔吊安全可以满足安装拆卸施工需要，若甲方塔吊已拆除，人货梯拆卸由甲方补偿每台人民币1000元给乙方。4、乙方负责提供电梯检测验收备案等手续及费用，乙方电梯报装、报拆资料甲方必须配合盖章，并负责监理单位及地区建设所签字盖章手续的相关工作。5、甲方按乙方提供的图纸要求制作电梯基础。甲方自行编制预算基础部分承载力并经相关部门验收合格，乙方方可开始安装电梯。6、甲方应根据乙方电梯厂附墙要求 2.8 米至 3.2 米附墙距离，如附墙架支撑不够长而更改附墙安装方式，则材料费和工人费由甲方负责。甲方负责每层楼层内层间门制作及安装，以负责安全平台和外笼周围双层行人通道等，确保符合检测要求。甲方负责工地的搭设其他可能存在的障碍排除。7、电梯安装于维修时，甲方提供电焊机、氧气及乙炔等工