建设工程施工合同管理

1、第六章 建设工程施工合同管理一、单项选择题1、施工合同的总纲性法律文件是（ ）。A、合同协议书B、通用条款C、专用条款D、附件2、反映招标工程具体特点和要求是在（ ）中约定的。A、合同协议书B、通用条款C、专用条款D、附件3、所有的施工合同价款都必须在（ ）中注明。A、中标通知书B、协议书C、投标书D、招标书4、某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由（ ）承担。A、乙承包人B、发包人C、甲承包人D、工程师5、施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了（ ）

2、原则。A、公平竞争B、平等合作C、诺守合同D、诚实信用6、施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前（ ）天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。A、7B、14C、28D、307、施工合同工期总日历天数是中标书中已注明（ ）的投标工期。A、招标文件要求B、发包人接受C、工程师确认D、承包人指定8、通常用于紧急工程施工的是（ ）计价方式的施工合同。A、固定价格B、可调价格C、固定总价D、成本加酬金9、（ ）指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。A、追加合同价款B、费用C、项目预算D、合同预算10、施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，施工合同专用条款

3、的解释顺序应在（ ）。A、施工合同通用条款之后B、标准、规范之后C、投标书之前D、图纸之前11、某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间断续施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。A、发包人赔偿，延误的工期顺延B、发包人赔偿，延误的工期不予顺延C、承包人承担，延误的工期顺延D、承包人承担，延误的工期不予顺延12、图纸会审和设计交底应由（ ）来组织进行。A、发包人B、承包人C、设计人D、监理单位13、已竣工工程未交付发包人之前，（ ）按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期

4、间发生损坏，承包人自费予以修复。A、发包人B、承包人C、监理人D、工程师14、依据施工合同示范文本通用条款的约定，承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、设计人D、承包人和发包人共同15、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、工程师D、发包人和承包人共同16、施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前（ ）天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。A、1B、7C、14D、2817、若是承包人要求的延期开工，则（ ）是否同意延期开工。A、需

5、承包人书面通知设计单位B、应经建设行政主管部门批准C、工程师有权批准D、需承包人书面通知发包人18、经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要（ ）。A、提请工程师同意B、与发包人签订分包合同C、向工程师提交施工组织设计D、向工程师报送施工进度计划19、施工合同示范文本规定，合同约定有工程预付款的，其预付时间应不迟于约定的开工日期前（ ）天。A、7B、14C、15D、3020、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（ ）。A、发包人追加合同价款，相应顺延工期B、发包人追加合同价款，工期不予顺延C、承包人承

6、担发生的费用，相应顺延工期D、承包人承担发生的费用，工期不予顺延21、依据施工合同示范文本的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中正确的是（ ）。A、材料运抵施工现场后，工程师与发包人共同清点B、到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换C、到货地点与合同约定不符，承包人负责运至合同约定的地点D、到货材料数量少于合同的约定时，发包人应将数量补齐22、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（ ）。A、发包人负责，并承担检验费用B、发包人负责，检验费用由承包人承担C、承包人负责，并承担检验费用D、承包人负责，检验费用由发包人承担23、承包人代为

7、更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由（ ）。A、承包人承担B、发包人承担C、承包人和发包人各承担一半D、工程师决定承担责任者24、发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应（ ）。A、支付由此增加的追加合同价款并顺延工期B、只给予工期顺延.不支付由此增加的追加合同价款C、只支付由此增加的追加合同价款，不顺延工期D、支付由此增加的追加合同价款，视情况决定是否顺延工期25、施工过程中，因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由（ ）承担。A、承包人B、发包人或第三人C、发包人D、工程师或第三人26、施工合同文本规定，承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在

8、隐蔽前（ ）小时以书面形式通知工程师验收。A、7B、14C、24D、4827、隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，（ ），工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。A、验收7小时后B、验收24小时后C、验收48小时后D、验收72小时后28、某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应按（ ）。A、延

9、误1个月竣工赔偿B、提前1个月竣工奖励C、不追究延误竣工责任，也不给予奖励D、考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿29、施工过程中因承包人原因导致工程实际进度滞后于计划进度，承包人按工程师要求采取赶工措施后仍未按合同规定的工期完成施工任务，则此延误的责任应由（ ）承担。A、工程师B、承包人C、工程师和承包人D、发包人30、工程师对因承包人自身原因造成工程实际进度滞后于计划进度而修改后的进度计划的确认是（ ）。A、要求承包人在合理的状态下施工B、工程师对工程延期的批准C、作为承包人进行工期索赔的依据D、对承包人赶工措施的批准31、承包人在双方确定设计变更后的14天内，未向工程师提出变更工程

10、价款的报告，（ ）。A、视为该项变更不涉及合同价款的调整B、由工程师决定变更的合同价款C、可以在结算的时候进行调整D、由发包人确认变更的合同价款32、施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由（ ）。A、原设计单位同意B、发包人和承包人协商解决C、报规划管理部门审批D、总监理工程审核批准33、承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经（ ）同意。A、设计单位B、施工单位负责人C、发包人D、工程师34、工程师对工程量的确认，可以计量的是（ ）。A、承包人超挖的工程量B、承包人涨线的工程量C、承包人原因造成的返工D、设计变更

11、的工程量35、工程师收到承包人报告后规定时间内未进行计量，从第（ ）起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。A、7dB、8dC、9dD、10d36、工程造价部门公布的价格调整后，承包人应当在情况发生后的14d内，将调整的原因、金额以书面形式通知（ ）。A、发包人B、工程师C、分包人D、工程造价部门37、施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取措施，并在不可抗力事件结束后（ ）小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。A、7B、14C、24D、4838、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施（ ）。A、需

12、经工程师认可，费用由承包人承担B、需经工程师认可，费用由发包人承担C、不需工程师认可，费用由承包人承担D、不需工程师认可，费用由发包人承担39、工程师收到承包人要求试车的通知后，如不能按期参加试车，须在开始试车前（ ）小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。A、14B、24C、36D、4840、工程竣工前的联动无负荷试车由（ ）组织。A、承包人B、工程师C、发包人D、设计人41、工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人强行使用后，由此发生的质量问题由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、双方共同D、合同约定的责任者42、实行监理的工程具备竣工验收条件，承包人向发包人申请工程竣工

13、验收，并递交必须经（ ）签署意见的工程竣工报告和完整的竣工资料。A、项目经理B、项目技术负责人C、总监理工程师D、监理单位技术负责人43、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（ ）的保修期限应为5年。A、地基基础工程B、有防水要求的外墙面C、设备安装工程D、电气管线44、建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下最低保修期限为2年的是（ ）。A、基础设施工程B、有防水要求的外墙面的防渗漏C、装修工程D、供冷系统45、依据施工合同示范文本规定，工程（ ）后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。A、全部完工B、竣工验收报告经发包人认可C、质量保

14、修书签定D、竣工验收通过后46、依据施工合同示范文本规定，发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人（ ）后，及时办理竣工结算价款的支付手续。A、经工程师审核批准B、接收工程C、组织竣工验收D、认可竣工结算报告47、依据施工合同示范文本规定，承包人收到竣工结算价款后（ ）天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。A、7B、14C、28D、4248、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求。工程师对延

15、期开工报告的处理，正确的是（ ）。A、同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿B、同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求C、同意延期开工报告中的要求D、不同意延期开工报告的要求49、按照施工合同示范文本规定，“发包人供应材料设备一览表”应当列在（ ）中。A、协议书B、通用条款C、专用条款D、技术文件50、按照施工合同示范文本规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。A、施工合同协议书、工程量清单、中标通知书B、中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议C、合同履行中的变更、中标通知书、工程量清单D、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书51、

16、某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。A、审查单位与监理单位共同承担B、承包人与审查单位连带承担C、承包人全部承担D、承包人承担设计损失，发包人承担施工损失52、施工合同示范文本的通用条件规定，（ ），承包人不得将承包工程的任何部分分包。A、未提交分包人资质B、未经发包人同意C、分包人未与发包人签订合同D、未经招标53、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行中，如果发包人不按时支付预付款，承包

17、人可以（ ）。A、立即发出解除合同通知B、立即停工并发出通知要求支付预付款C、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知7天后停止施工D、在合同约定预付时间7天后发出通知要求支付预付款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工54、施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工程开始施工，合同中没有规定土建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人的损失，由（ ）。A、发包人承担，批准顺延工期B、发包人承担，不批准顺延工期C、承包人承担，可以顺延工期D、承包人承担，工期不可顺延55、某施工合同履行过程中，承

18、包人提出使用专利技术，工程师同意。则下列关于申报手续和费用承担的表述中，正确的是（ ）。A、发包人办理申报手续并承担费用B、发包人办理申报手续，承包人承担费用C、承包人办理申报手续，发包人承担费用D、承包人办理申报手续并承担费用56、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。A、发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B、发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C、承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D、承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延57、依据施工合同示范文本，当施工过程中

19、发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ ）承担。A、发包人B、承包人C、设备供应人D、发包人和承包人分别58、施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。A、发包人组织竣工验收日B、验收组通过竣工验收日C、承包人送交竣工验收报告日D、开始进行竣工检验日59、按照施工合同示范文本的规定，施工合同终止的条件是（ ）。A、工程验收通过B、承包人送交了竣工验收报告C、办理完移交工程手续D、发包人支付了竣工结算款60、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予

20、以确认或提出修改意见，则视为（ ）。A、工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B、工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任C、工程师未确认，承包人应修改进度计划D、工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示61、下列关于施工合同计价方式的说法中，正确的是（ ）。（2011年真题）A、工期在18个月以上的合同，因市场价格不易准确预测，宜采用可调价格合同B、业主在初步设计完成后即招标的，因工程量估算不够准确，宜采用固定总价合同C、采用新技术的施工项目，因合同双方对施工成本不易准确确定，宜采用固定单价合同D、设备安装工程因无法估算工程量，宜采用成本加酬金合同62、根据建设工程施工合同（示

21、范文本），当组成合同的文件出现矛盾时，应按合同约定的优先顺序进行解释。合同中没有约定的，优先顺序正确的是（ ）。（2011年真题)A、合同协议书、通用条款、专用条款B、中标通知书、专用条款、协议书C、中标通知书、专用条款、投标书D、中标通知书、专用条款、工程量清单63、下列关于施工进度计划的说法中，错误的是（ ）。（2011年真题)A、承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B、工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C、工程师对施工进度计划的认可，不能免除承包人对施工组织设计缺陷应承担的责任D、经工程师认可的施工进度计划，将作为工程师施工进度控制的依据64、某施工合同约定的开工日期

22、为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据建设工程施工合同（示范文本），该工程的开工日期应为（ ）。（2011年真题）A、9月10日B、9月17日C、9月25日D、9月30日65、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中，正确的是（ ）。（2010年真题）A、由承包人提供设备合格证明，并对设备质量进行到货检验B、由设备制造商提供设备合格

23、证明，并对设备质量进行到货检验C、承包人应在设备到货时与发包人共同检验D、承包人应在设备到货时与工程师共同检验66、根据建设工程施工合同（示范文本），发包人采购的建筑材料，在使用前需要进行试验时，责任划分应为（ ）。（2011年真题）A、发包人负责试验，费用由发包人承担B、发包人负责试验，费用由承包人承担C、承包人负责试验，费用由发包人承担D、承包人负责试验，费用由承包人承担67、某钢筋分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工.后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示.重新检验表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的

24、责任承担的说法中，正确的是（ ）。（2011年真题）A、工期和经济损失均由承包人承担B、给予经济损失补偿，不顺延合同工期C、顺延合同工期，不补偿经济损失D、补偿经济损失并顺延合同工期68、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（ ）。（2010年真题）A、追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B、工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C、承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任D、按照修改后的进度计

25、划确认新的合同工期，不视为拖期完工69、工程师发现工程存在质量缺陷，发布了暂停施工指令.承包人修复缺陷工程并经过工程师的检查认可后，向工程师提出了请求复工的书面报告，但48小时内未收到工程师的任何指示。根据建设工程施工合同（示范文本），承包人正确的应对措施是（ ）。（2011年真题）A、继续停工等待工程师的指示B、向工程师再次发出请求复工的报告C、自行复工D、向发包人提交请求复工的报告70、根据建设工程施工合同示范文本的规定，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是（ ）。（2010年真题）A、地方税费发生变化B、工程造价管理部门公布的价格调整C、

26、施工作业导致停水2天D、一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日71、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工环保许可的规定是（ ）。（2010年真题）A、承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B、承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C、发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D、发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用72、发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷，需拆除并重新购置。下列关于该事件责任承担的说法中，正确的是（ ）。（2011年真题）A、发包人负责拆除，重新购置，合同工期相应顺延B、发包人

27、负责拆除，承包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期C、承包人负责拆除，发包人重新购置，顺延合同工期但不追加合同价款D、承包人负责拆除，发包人重新购置，追加合同价款并顺延合同工期73、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整结算资料的时间应为（ ）。（2010年真题）A、工程竣工验收报告经发包人认可后28天B、提交工程竣工验收报告后28天C、移交工程后14天D、通过工程竣工验收后14天二、多项选择题1、施工合同范本中为使用者提供了（ ）标准化附件。A、承包人承包工程项目一览表B、发包人提供施工准备一览表C、发包人供应材料设备一览表D、工程竣工验收标准规定E、房屋

28、建筑工程质量保修书2、施工合同示范文本中定义的工程师包括（ ）。A、负责工程施工的总负责人B、负责工程设计的总负责人C、总监理工程师D、发包人派驻施工场地的代表E、项目经理3、施工合同示范文本的通用条款中规定了三类可选择的计价方式是（ ）。A、固定价格合同B、总价合同C、可调价格合同D、单价合同E、成本的酬金合同4、按照施工合同示范文本的规定，对合同双方有约束力的合同文件包括（ ）。A、投标书及其附件B、招标阶段对投标人质疑的书面解答C、资格审查文件D、中标通知书E、履行合同过程中的有关工程的洽商5、施工合同示范文本规定，发包人应完成的工作包括（ ）。A、在开工后继续解决土地征用、拆迁补偿遗留

29、问题B、对非夜间施工使用的照明设施负责安全保卫C、提供具备施工条件的场地D、将水、电、电讯线路从施工场地外部接到施工场地E、向承包人提供施工现场办公和生活用房6、在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的是（ ）。A、邻近建筑物、构筑物的保护工作B、发包人委托承包人完成工程配套的设计C、承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D、承包人按规定办理施工场地交通、环境保护有关手续E、对已竣工而未交付工程的损坏修复7、工程开工前，合同双方应做好有关准备工作，就工程师而言，特别要做好（ ）。A、施工组织设计B、施工人员和设备的调配工作C、按时提供标准、规范D、组织图纸会审和设计交底工作

30、E、水准点与坐标控制点的交验8、发包人控制工程分包的基本原则是（ ）。A、特殊专业工程不允许分包B、主体工程的施工任务不允许分包C、安装工程的施工不允许分包D、只允许一家分包人进行分包E、主要工程量必须由承包人完成9、施工合同履行中，承包人采购的材料经检验合格后已在施工中使用，工程师后来发现材料不符合设计要求，则（ ）。A、承包人负责拆除B、承包人承担拆除发生的费用C、发包人承担拆除发生的费用D、延误的工期不予顺延E、已完成的工程应予计量支付10、在某项目施工中，工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格，但检查影响了正常施工，则（ ）。A、影响正常施工的费用由承包人承担B、影响正常施工的费用

31、由发包人承担C、工期给予顺延D、工期不予顺延E、检查费用发包人承担11、在施工过程中，工程师发出暂停施工指示的起因可能是（ ）。A、施工质量不合格B、地方法规要求在某一时段内不允许施工C、发包人延误支付工程进度款D、发生不可抗力E、发包人订购的设备不能按时到货12、施工合同示范文本规定可以顺延工期的条件有（ ）。A、不可抗力B、承包人的违约C、施工机械发生故障D、发包人未按时支付工程进度款.使工程不能正常进行E、工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行13、提前竣工协议包括以下方面的内容（ ）。A、提前竣工的时间B、发包人为赶工应提供的条件C、减少对工程质量的检测试验D、承

32、包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施E、提前竣工所需的追加合同价款等14、确定变更价款的原则：确定变更价款时，应维持承包人投标报价单内的竞争性水平，具体原则包括（ ）。A、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款B、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由发包方提出适当的变更价格，经工程师确认后执行D、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行E、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由工程师自己确定变更价格并执行。15、可以调整合同价

33、款的原因包括（ ）。A、国家法律、法规和政策变化影响合同价款B、工程造价管理部门公布的价格调整C、停水、停电、停气造成停工累计超过24小时D、双方约定的其他调整或增减E、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过12小时。16、依照施工合同示范文本通用条款的规定，施工中发生不可抗力事件后，由此导致的损失及工期延误责任承担方式为（ ）。A、工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失，由发包人承担B、承包人的人员伤亡损失，由发包人承担C、发包人的人员伤亡损失，由承包人承担D、工程所需清理、修复费用，由发包人承担E、延误的工期相应顺延。17、对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的

34、损失包括（ ）。A、工程所需清理费B、由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C、工程本身的损害D、工程损害导致承包方的人员伤亡E、承包人施工机械的停工损失18、某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）应当由承包方承担。A、承包方人员伤亡损失B、发包方人员伤亡损失C、承包方施工设备损坏的损失D、运至施工场地待安装工程设备的损害E、工程修复费用19、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在（ ）。A、要求设计单位修改设计B、承担设备拆除的费用C、负责设备重新安装D、承担重新安装的费用E、重新组织单机无负荷试车20、依施工合同示范文本

35、规定，竣工前的单机无负荷试车的说法中正确的是（ ）。A、由工程师组织试车B、承包人应在试车前48小时向工程师发出要求试车的书面通知C、发包人为试车提供必要的条件D、试车合格由工程师在试车记录上签字E、工程师未提出延期试车要求，也不参加试车，不应承认试车记录21、依据施工合同示范文本通用条款规定：进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任还包括（ ）。A、发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见，B、需要修改施工缺陷的部分，承包人应当修改并承担修改费用C、需要修改因设计原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担D、发包人收到竣工检验报告后28天内不组织检验，视为竣工检验报告未被认可E

36、、检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可22、按照建设工程质量管理条例规定，最低保修期限为2年的工程有（ ）。A、地基基础工程B、电气管线工程C、设备安装工程D、装修工程E、屋面防水工程23、质量保修书的主要内容包括（ ）。A、质量保修期B、保修费用C、质量保修责任D、质量保修标准E、工程质量保修范围和内容24、施工合同履行过程中，当发包人收到竣工结算报告后56天内仍然不支付竣工结算款时，承包人可以（ ）。A、留置该工程B、拍卖该工程C、与发包人协议将该工程折价D、请仲裁机构将该工程依法拍卖E、申请法院将该工程依法拍卖25、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不

37、能及时支付，则（ ）。A、发包人无权要求交付工程B、发包人有权要求交付工程C、发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任D、发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责任E、承包人可以留置该工程26、按照建设工程施工合同通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。A、招标公告B、招标文件C、投标书D、工程量清单E、中标通知书27、依照施工合同示范文本通用条款规定，施工合同履行中，如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，则发包人应（ ）。A、负责修改施工进度计划B、向承包人直接发出提前竣工的指令C、与承包人协商并签订提前竣工协议D、为承包人提供赶工的便利条件E、减少对工

38、程质量的检测试验28、施工合同履行中，需要进行爆破作业时，承包人应完成的义务包括（ ）。A、取得相关行政管理部门的爆破作业许可B、取得爆破作业资质证件C、与相邻建筑物所有人进行协调D、作好施工现场的安全防护工作E、保护相邻建筑物29、施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括（ ）。A、国家规定应缴纳的税费发生变化B、工程造价管理部门公布的价格调整C、电价发生变化D、承包人租赁的设备损坏增加了维修费用E、一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时30、在施工合同中，发包人的义务通常包括（ ）。A、平整施工场地B、确保施工所需水、电供应C、提供工程进度计划D、负责施工现场的

39、安全保卫E、办理施工临时用地的批准手续31、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更（ ）。A、须经工程师同意B、不须经工程师同意C、发生的费用由发包人承担D、发生的费用由承包人承担E、发生的费用由双方约定承担32、施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。A、承担白天施工噪音扰民的赔偿费用B、开通施工场地与城乡公共道路的通道C、因承包人原因导致的夜间施工噪音罚款D、施工现场古树名木的保护工作E、办理施工许可证33、按照建设工程施工合同通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（ ）。A、工程本身的损害B、由发包人采购，已运至施工现场待安装设备

40、的损害C、由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D、承包方人员伤亡E、承包人停工损失34、依据施工合同示范文本规定，投料试车工作不应在工程竣工（ ）。A、验收后由发包人负责B、验收前由发包人负责C、验收后由工程师负责D、验收前由工程师负责E、验收前由承包人负责35、工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（ ）。（2011年真题）A、核查工程项目报建审批手续是否齐全B、检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C、检查承包人是否有转包工程的行为D、抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E、监督工程验收程序是否符合验收规范的要求36、建设工程施工招标确定中标人后，合同协议书中有关

41、工期的内容应包括（ ）。（2010年真题）A、开工日期B、竣工日期C、施工期D、合同工期总日历天数E、合同工期总工作天数37、根据建设工程施工合同（示范文本），下列工作中，应由发包人完成的有（ ）。（2011年真题）A、从施工现场外部接通施工用电线路B、施工现场的安全保卫C、已完工程的保护D、办理爆破作业行政许可手续E、施工现场邻近建筑物的保护38、建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有（ ）。（2010年真题）A、开通施工现场公共道路B、水准点与坐标控制点的交验C、办理施工许可手续D、审查承包人提交的施工进度计划E、书面通知发包人及时支付工程预付

42、款39、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议.根据建设工程施工合同（示范文本），提前竣工协议书中应包括的内容有（ ）。（2011年真题）A、提前竣工的时间B、发包人为赶工应提供的便利条件C、承包人采取的赶工措施D、提前竣工需追加的合同价款E、承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法40、根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（ ）。（2010年真题）A、施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全B、施工中遇到了有考古价值的文物C、发包人订购的设备不能按时到货D、施工

43、作业危及人身安全E、发包人未能按时移交后续施工的现场41、下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ ）。（2011年真题）A、地震B、洪水C、社会动乱D、发包人承担责任的火灾E、承包人承担责任的爆炸42、根据建设工程施工合同示范文本的规定，承包人签署的质量保修书的主要内容应包括（ ）。（2010年真题）A、工程质量保修范围B、质量保修期限C、保修金数额D、发包人的保修通知书格式E、施工质量责任的保修金扣留方式答案部分一、单项选择题1、A。本题考查的是建设工程施工合同示范文本。合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。参见教材P104。2、C。本题考查的是建

44、设工程施工合同示范文本。招标工程具体特点和要求需在专用条款中约定。参见教材P104。3、B。本题考查的是合同协议书的内容，不论是招标工程或非招标工程的施工合同，合同价款必须填写在协议书内。参见教材P104。4、B。本题考查的是施工合同管理涉及的有关各方。合同关系中的严格责任原则包括，当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向对方承担违约责任。乙承包人只与发包人有合同关系，与甲承包人没有合同关系，乙承包人受到第三人甲承包方的影响，责任应该由发包人承担。参见教材P104。5、D。本题考查的是施工合同管理涉及的有关各方。按照诚实信用原则，订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。参见教材P105

45、。6、A。本题考查的是施工合同管理涉及的有关各方。施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前7天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。参见教材P105。7、B。本题考查的是工期。在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总目历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。因为招标文件通常规定本招标工程最长允许的完工时间，而承包人为了竞争，申报的投标工期往往短于招标文件限定的最长工期，此项因素通常也是评标比较的一项内容。因此，在中标通知书中已注明发包人接受的投标工期。参见教材P108。8、D。本题考查的是施

46、工合同的工期和合同价款。成本加酬金合同通常用于紧急工程施工，如灾后修复工程。参见教材P109。9、B。本题考查的是建设工程施工合同的合同价款中费用的定义。参见教材P108。10、D。本题考查的是对双方有约束力的合同条件。参见教材P110。11、A。本题考查的是发包人和承包人的工作。办理临时中断道路交通的手续应该是属于发包人的义务，由此造成承包人的损失及工期延误应该给予补偿。参见教材P112。12、A。本题考查的是发包人和承包人的工作。发包人应组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。参见教材P111。13、B。本题考查的是建设工程施工合同承包人的工作。参见教材P112。14、B。本题考查的是

47、施工图纸。承包人要求增加图纸套数时，发包人应代为复印，复印费由承包人承担。参见教材P113。15、B。本题考查的是施工准备阶段的合同管理中施工进度计划。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。参见教材P113。16、B。本题考查的是施工准备阶段的合同管理中的开工。承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。参见教材P114。17、C。本题考查的是施工准备阶段对开工的管理，如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工。参见教材P114。18、A。本题考查的

48、是工程的分包。经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意。参见教材P114。19、A。本题考查的是支付工程预付款。预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。参见教材P115。20、A。本题考查的是材料设备的质量控制。发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，如果又发现材料有质量问题，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并应顺延由此延误的工期。参见教材P116。21、D。本题考查的是材料设备的质量控制。到货时间早于合同约定时间，发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于合同约定的供应时间，由发包人承担相应的追加合同价款。发生延误，相应顺延工期，发包人赔偿由此给承

49、包人造成的损失。到货地点与合同约定不符，发包人负责运至合同约定的地点参见教材P115。22、D。本题考查的是材料设备的质量控制。发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或实验的，由承包人负责检查实验，费用由发包人负责。参见教材P116。23、B。本题考查的是施工过程中对材料和设备的质量控制。承包人代为更换的发包人供应的规格、型号与合同约定不符的材料所发生的费用由发包人承担。参见教材P115。24、D。本题考查的是对施工质量的监督管理。发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给与相应顺延。参见教材P116。25、C。本题考查的是对施工质量

50、的监督管理。因工程师指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。参见教材P117。26、D。本题考查的是隐蔽工程与重新检验。承包人在隐蔽工程具备条件时进行自检后，在隐蔽前48小时以书面形式通知工程师验收。参见教材P118。27、B。本题考查的是隐蔽工程与重新检验。隐蔽工程经工程师验收，工程符合要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽。参见教材P118。28、A。本题考查的是施工进度管理。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。参见教材P119。29、B。本题考查的是施工进度管理。工程

51、师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任。参见教材P119。30、A。本题考查的是施工进度管理。工程师不对确认后的改进措施效果负责，这种确认并不是工程师对工程延期的批准，而仅仅是要求承包人在合理的状态下施工。参见教材P119。31、A。本题考查的是设计变更管理。参见教材P121。32、B。本题考查的是设计变更管理。施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，由当事人双方协商解决。参见教材P120。33、D。本题考查的是设计变更管理。承包人在施工中提

52、出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的换用的合理化建议，需经工程师同意。参见教材P121。34、D。本题考查的是工程量的确认。工程师对照设计图纸，只对承包人完成的永久工程合格工程量进行计量。因此，属于承包人超出设计图纸范围（包括超挖、涨线）的工程量不予计量；因承包人原因造成返工的工程量不予计量。参见教材P122。35、B。本题考查的是工程量的确认。工程师收到承包人报告后7d内未进行计量，从第8d起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据。36、B。本题考查的是调整合同价款的程序，承包人应当在情况发生后的14 d内，将调整的原因、金额以书面形式通知工程师。

53、工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知14 d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。参见教材P122、123。37、D。本题考查的是不可抗力。承包人在不可抗力事件结束后48小时内向工程师通报受灾情况和损失情况及预计清理和修复费用。参见教材P123。38、B。本题考查的是施工环境管理。安全防护需经工程师认可，安全防护措施费用由发包人承担。参见教材P125。39、B。本题考查的是工程试车。工程师收到承包人要求试车的通知后，如不能按期参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。参见教材P125。40、C。本题

54、考查的是工程试车。联动无负荷试车由发包人组织试车。参见教材P125。41、A。本题考查的是竣工验收。工程未经竣工验收或竣工验收未通过，发包人不得使用，发包人强行使用时，由此发生的质量问题由发包人承担。参见教材P126。42、C。本题考查的是竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告必须经总监理工程师签署意见。参见教材P126。43、B。本题考查的是工程保修。屋面防水、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。参见教材P128。44、C。本题考查的是工程保修。电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年，供冷系统是两个供冷期。参见教材P128。45、B。本题考查的是竣工决算。工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算。参见教材P128。46、D。本题考查的是竣工决算。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续。参见教材P128。47、B。本题考查的是竣工决算。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。参见教材P128。48、A。本题考查的是施工准备阶段的合同管理中的