《有关工程工程合同汇编五篇》

1、有关工程工程合同汇编五篇 工程工程合同 篇1 甲方：乙方：为了加快广元市城市新区开发建设步伐，适应经济快速发 展的需要，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就广元市081产业新城安舲房工程融资建设合作事宜达成如下原则协议：一、合作模式及规模1、合作模式：采用融资建设合作模式。即乙方融入部分资金与甲方共同建设拆迁安舲房，建设完工后甲方分期支付甲方融入全部资金并支付资金占用费。2、建设规模：广元市081建设期为 20xx年至20xx年,人民币。3、广元市081产业新城拆迁安舲房工程建设项目须由乙方 在甲方组织的融资建设人公开招标中依法取得融资建设合作伙伴资格和施工总承包资格。二、合作方式1、

2、甲方负责项目可行性研究报告的编制及审批、勘察设计等前期工作，并依法确定工程监理单位，对项目实施质量监督。2、甲方确定的建设项目具备开工条件，在乙方依法取得项目融资建设人资格和施工总承包资格后，甲乙双方在不违背本协议条款前提下签定具体项目施工合同。3、合作建设出资比例为：拆迁安舲房建设项目总投资中甲方出资35%，中标项目总投资65%由乙方融资解决，乙方实际融入资金甲方分段支付资金占用费。乙方具体出资比例以融资建设人公开招标中投标文件为准。4、为确保工程项目按期交付使用，乙方依法取得融资建设人中标(中选)资格后，甲、乙双方签订具体项目施工总承包合同前，乙方必须向甲方指定账户打入3000万-5000

3、万的首期建设资金，待施工总承包合同正式签订后转入双方共管账户专项用于中标项目建设。同时，乙方必须保证双方共管账户余额不低于500万的保证金。如乙方后续建设资金不足导致工程停工，甲方有权单方终止合同，乙方无条件先行退场再进行清算。5、项目开工后，双方同意按以下工程完成节点退付乙方向共管账户缴纳资金用于工程建设。基础土方完成退付500万元，基础底板完成退付1000万元，地下室主体完成退付1000万元，地上二层完成退付1000万元，主体结构完成退付500万元。6、乙方融资甲方不提供任何抵押或担保。三、工程价格计算1、工程施工前，施工图预算编制完成后甲方所在地财评中心审核，审核依据按按建设工程工程量清

4、单计价规范(gb50500-20xx)及各专业配套计量规范、20xx四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件的套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价;其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。并经甲乙双方共同确认，作为工程价款依据。2、项目施工中因图纸会审、设计变更、技术核定、现场签证等图纸的变更导致工程量增减或项目综合单价调整的，由甲方会同设计、监理、乙方共同签证认可，进入工程结算。调整原则为已有适用财评文件中此工程项目的综合单价按已有执行;没有适用财评文件中此工程项目的综合单价按建设工程工程量清单计价规范(gb50500

5、-20xx)及各专业配套计量规范、20xx四川省建设工程工程量清单计价定额及相关配套文件的相关规定套用相应定额后不下浮确定该项目综合单价;其中材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。3、甲、乙双方同意本协议内各项目工程验收后，由乙方编制工程结算书，决算编制执行现行的相关定额、取费标准。 材料价格按广元市造价部门发布的同期工程材料市场信息价格执行，没有发布的材料价格由双方另行签定协议确定。4、工程交工后，由乙方编制工程结算报甲方，甲方委托具有法定审核资质并经审计部门认可的审计机构进行工程造价结算审计，审计结论作为工程款的结算依据。四、

6、工程价款的支付乙方每月25日将当月完成的工程量上报甲方计量，甲方在次月5日前按核定计量的35%向乙方支付工程款。五、建设项目交工后的回购1、工程计量剩余65% 由乙方垫资的工程款项，从项目交工之日起，由甲方分 36个月回购;回购款支付的时间和比例如下：2、如甲方建设资金到位，可进行提前回购，资金占用费计算的止点时间为：乙方的垫资款项(含资金占用费)结清之日。六、工程建设管理1、乙方负责总承包的项目，不得分包。如需分包，需经甲方同意。2、甲方负责工程的征地、拆迁、杆线迁移、土源、临时用地等工作，临时用电、用水接驳点提供至用地红线内。甲方协助乙方办理其在当地施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设

7、计图纸及有关设计文件。上述工作中产生的除施工产生的水、电费用以及进入预算内的费用由乙方支付外，其他费用均由甲方承担。3、甲方在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场，监理费用由甲方承担。4、甲方负责协调解决项目施工中的各有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行，甲方应在工程开工前为乙方准备好施工所需的各种相关手续并承担相关费用。5、乙方应按照巳审批的施工图纸进行施工，并严格按相关施工规范施工，自觉接受甲方和监理单位的管理和监督，确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。6、乙方施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作，树立良好的企业形象。7、在每个项目工程完成施工合同约定内容的十五日内，

8、甲方组织参建各方进行工程验收。在工程交工后保质期内，如存在施工质量问题，乙方负责无条件修复或返工，并承担由此造成的费用。8、乙方在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理和业主确认后，甲方在七天内组织有关部门做出书面答复，如因答复不及时影响乙方施工，乙方工期顺延，并由甲方承担由此造成的损失。七、安全生产与质量保证1、在工程施工过程中发生的安全事故，概由乙方承担。2、工程质量符合国家合格质量等级标准。八、违约责任1、甲、乙双方约定严格执行协议各项条款，并在本框架协议内签订单项施工合同。2、若乙方非因不可抗力原因拖延工期，乙方同意按双方约定的合同工期，每拖延一天向甲方支

9、付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。3、若因甲方原因造成乙方延误工期，甲方同意按双方约定的合同工期，每拖延一天向乙方支付单项工程总价款的千分之一的违约赔偿金。4、甲方未按时向乙方支付工程款、保证金、回购款和资金占用费，甲方每拖延一天按应付款项的千分之一向乙方支付违约赔偿金。九、争议解决在本协议履行过程中，若发生纠纷，双方应本着友好协商的态度 解决，协商不成时可向项目所在地人民法院提起诉讼。十、其他未尽事宜双方协商解决，订立补充协议。十一、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议自双方签字之日起生效。具体执行在不违背本协议主要原则下以单项工程项目协议为准。甲方：广元市投资(控股)集团有限公

10、司 (盖章) 法定代表人(或授权人)签字：乙方： (盖章) 法定代表人(或授权人)签字： 工程工程合同 篇2 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1、工程名称：2、分项工程名称：桥梁分项工程。3、工程地点：第二条 承包内容本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件桥梁工程分包内容及单价清单。第三条 承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收

11、合格、包保修的方式承包本工程。2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。二、承包单价综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。第四条 施工工期1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。2、乙方必须按甲方排出的进度计划组

12、织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。第五条 质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国

13、家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100，质量达到合格标准。2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。第六条 安全生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和安全

14、法规、规程，及其它相关的标准、规范。2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 工程工程合同 篇3 发包方： _公司(以下简称甲方)承包方： _(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条 工程概况1.工程名称： _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ;2.工程地点：_;3.工

15、程承包范围和内容：_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用_元予乙方。4.承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限1.本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准，竣工日期为_年_月_日。2.如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。(1)发包

16、方在合同规定开工日期前_天，不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而耽误施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。

17、第三条 工程合同造价：1.本工程合同预算造价为人民币_元，即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。2.按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1.进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责;2.成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏;3.所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4.已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。5.具有合证书建筑材料、设备、发包

18、方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品，检验费用由承包方负担。6.没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。7.乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收1.本工程质量要求为优良;2.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3.发包方聘用的现场监理工程师为_;4.承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、材料代用必

19、须经过设计单位和发包方同意并签证后，方可使用。5.隐蔽工程由承包方自检后，填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。6.工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7.工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书，并将工程移交给发包方管理。8.已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。9.工程交工验收后，

20、园建工程保修期为1年，水电保修期为2年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担，绿化工程保养成活期6个月，保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，承包方不得擅自修改。2.施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。 3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际

21、时，其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5.在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以书面通知发包方，要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。(4)确认的事实必须在2天内解决，不能如期解决而造成停工的，工期损

22、失由发包方承担。第七条 双方负责事项1.发包方(1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿，坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的)，并提供有关隐蔽、障碍物资料;(2)在开工前做好“三通”;按审定的施工组织设计或施工方案，提供在红线图以内距建筑物不大于_米的水、电源联结点，并装好水、电表，以便承包方按表计费;(3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况，采取措施满足施工用水、用电的需要;(4)按规定提供施工场地;(5)合同签订后_天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的施工技术资料_套;(6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;(7)组织承包双

23、方和设计单位参加的施工图纸交底，并做好三方签署的交底纪要，并在_天内分送有关单位;(8)审核承包方工程进度表，及时向承包方支付工程进度款;(9)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度款拨款签证和其他必须的签证。(10)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合承包方办好竣工结算工作。2.承包方(1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;(2)编制施工组织设计(或施工方案)、施工总进度计划、材料设备及成品半成品等进场计划、用水电计划、开竣工通知书、隐蔽工程

24、验收单等，并及时送发包方及有关单位;(3)按双方商定的分工范围，做好材料和设备的采购、供应和管理;(4)严格按照施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;(5)在交工前应负责保管，并清理好场地;(6)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;(7)在合同规定的保修期内，对属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。第八条 工程价款的支付与结算1.签定合同后十个工作日内，支付工程合同总价的_%;2.乙方完成合同工程量的_%时，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至合同总价_%进度款;3.工程竣工后，甲方在收到乙方的工程款申请报告后十个工作日内付至

25、合同总价_%进度款;4.工程验收后甲方在收到乙方结算书后三十天内完成工程结算的审核工作。工程结算后七天内付至结算总价的_%工程款;留结算价的 5% 尾款，园建工程及绿化工程单项保修期满后_天内分别一次支付给承包方。5.发包方拖欠工程进度款或尾款，应按银行有关逾期付款办法的有关规定处理。6.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方承担。7.本工程造价结算方式按下列情况办理：7.1 工程量以审查后的施工图加变更签证、图纸会审记录等按实际工程量进行计算;7.2 园林建筑工程、园林绿化工程项目费用计取套用二00三年广东省园林建筑绿化工程综合定额按定额计价

26、;7.3 安装工程项目费计取套用20xx年广东省安装工程综合定额按定额计价;7.4 园林建筑、绿化工程结算造价按_建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的二00三年园林工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;水电安装工程结算造价按_建设工程造价管理站于20xx年7月12日颁发的二00三年安装工程定额计价程序表计费后总价下浮5%计算;7.5 园林建筑及绿化工程及安装工程的主材价格执行东莞建委颁发的20xx年度7月份xxx建筑工程、安装工程、园林绿化工程材料、苗木价格表，发包方可指定部分材料、苗木的品牌、厂家、原产地及价格等;7.6 发包方指定的材料或指定的价格，结算时列入独立费，价格不按

27、本合同第八条7.4款下浮。第九条 违约责任1.承包方的责任(1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。(2)工程交付时间不符合规定，每逾期一天，乙方向甲方支付人民币_元作为逾期违约金。 2.发包方的责任(1)未能按照承包合同的规定履行自己的责任，竣工日期得以顺延。(2)工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方承担责任。第十条 争议的解决方式合同执行过程中如发生争议，双方以及时协商解决。协商不成时，任何方可直接向_人民法院起诉。第十一条 特殊条款本合同条款如对特殊情况有未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款第十二条 附则其他本合同未言明事

28、项，一律按中华人民共和国合同法及有关规定执行。合同全部施工图纸。上述附件为本合同的组成部分，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效，全合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。本合同正本 2 份，其中发包方执 1 份，承包方执 1 份，副本 2 份，发包方执 1 份，承包方执 1 份。发包方(盖章)_ 承包方(盖章)_法定代表人(签名)：_ 法定代表人(签名)：_委托代表人(签名)：_ 委托代表人(签名)：_签约日期：_年_月_日 签约日期：_年_月_日 工程工程合同 篇4 发包方(甲方)：承包方(乙方)：按照中华人民共和国合同法和建筑装饰工程施工合同示范文本的规定，结合本工程

29、具体情况，双方可达成如下协议。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3承包范围：报价书及效果图、施工图显示的工作内容1.4承包的方式：包工包料1.5工期：本工程自20xx年08月01日开工，于20xx年09月08日竣工。1.6工程质量：达到国家及地方质量评估合格标准。1.7合同价款(人民币大写)：第二条：甲方工作2.1开工前叁天，向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明贰份，并承担设计图纸的相关费用，向乙方进行现场交底。2.2指派徐曼为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变 更、登记手续和其他事宜。第三条：乙方工作3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说

30、明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。3.2指派张耀刚为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑结构及各种设备管线。3.6工程竣

31、工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程品进行保护。第四条：关于工期的约定4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期应相应顺延。第五条：关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸、作法说明，设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(jgj7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(gbj30088)和河南省建筑装饰装修工程质量检验评定标准(yjg3397)等国家、省制订的规范及标准为质量评定验收标准。5

32、.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期延续;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。5.4工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自解到验收通知七日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第六条：关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采用固定价格。(报价单以外零星施工项目的费用另计)6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在15天内，结清尾款。第七条：关于材料供应的约定凡由乙方采够的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。第八条：有关安全生产和防火的约定8.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操