合同工程师考试

1、合同工程师考试篇一： XX 年监理工程师合同考试真题XX年监理工程师合同管理真题及答案 （图片版）XX 年 6 月 10 日来源： 233 校评论 分享到 我的做题记 录 本文导航第 1 页：单项选择题 第 2 页：多项选择题 一、单项选择题4招标代理过程中， 由于代理行为过程产生的后果， 应由（ ）承担责任。A. 招标代理机构B. 招标监管部门C. 投标人D. 招标人【标准答案】 D【名师解析】本题考查的是代理关系。被代理人对代理 行为承担民事责任。参见教材 P8。8关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。A. 标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B. 标准施工招标文件是施工的示

2、范文本，招标人应优先选用C. 标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为D. 标准施工招标文件具有强制性xxxxx【标准答案】 B【名师解析】本题考查的是标准施工招标文件概述。标 准施工招标文件是一个完整的约束招标投标主体行为的文 件体系；规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有 强制性。参见教材 P21。9. 技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的 说法，错误的是 ( ) 。A. 两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标B. 第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C. 第一阶段投标的实施方案允许附带报价D. 第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的 投标方案

3、【标准答案】 C本题考查的是招标准备准备阶段的工作。对于技术复杂 或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进 行招标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招 标。第一阶段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按照 实施计划。技术标内不允许附带报价，否则视为废标。参见 教材 P29。招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和10. 关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是 ()A. 若招标项目设有标底，开标时应当公布B. 设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C. 评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D. 可以投标报价超过标底上下 15%乍为否定投标的条件 标准答

4、案： A 本题考查的是招标准备阶段的工作标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制 标底，个招标项目只能有个标底若招标项目设有标底，应当 在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价 是否接近标的作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上 下浮动的某范围作为否决投标的条件。参见教材： P311. 工程投标时，投标保证金对投标人具有约束力的期限是 ()A. 申请资格预审日起，至开标日止B. 购买招标文件日起，至开标日止C. 投标截止日起，至招标人确定中标人日止D. 投标截止日起，至招标人与中标人签订台同日止 标准答案： D 本题考查的是接受投标书阶段工作投标保证金

5、有效期 应当与投标有效期致一致。投标有效期是对招标人和投标人 均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算招标人应 在有效期内完成评标、 定标、签订台同的全部工作参见教材。 P32-33.12 按照招标投标法实施条例 ，开标时宣布流标的 情形是指投标人的数量少于()家。A3B4C5D7【标准答案】 A 【名师解析】本题考查的是评标、决标阶段的工作。投 标截止时间止，投标人少于 3 个的应当重新招标。参见教材 P35.13. 关于评标委员会成员组成的做法，正确的是 ()A. 招标代表人2人，专家3人B. 招标代表人2人，专家4人C. 招标代表人2人，专家6人D. 招标代表人2人，专家7人标准答案

6、： D 本题考查的是评标、决标阶段的工作。评标委员会自招标人或其委托的招标代理机构熟悉相差业务的代表，以及有 关技术、 经济等万面的专家组成， 成员人数为五人以上单数， 其中技术、经济等万面的专家不得少于成员总数的三分之二。参见教材： P3414. 有资格作为设计施工总承包项目投标人的是 ()A. 与本项目监理人同为个法定代表人的单位B. 为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C. 与本项目代建人相互控股的单位D. 有人在牵项目招标代理机构任职的单位标准答案： B 本题考查的是申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的情况 , 包括：与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同 为个法定代表人的；为本

7、标段前期准备提供过设计或咨询服 务的，但设计施工总承包的除外；与本标段监理人或代建人 或招标代理机构相互控股或参股的；本标段的监理人或代建 人或招标代理机构相互任职或工作的等 2 种情况单位参见教 P36-37.17.关于工程设计招标的说法，错误的是 ( ) 。A. 发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标B. 设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法C. 招标人可以实行勘察设计一次性总体招标D. 设计招标通常采用设计方案竞选的方式【标准答案】 B本题考查的是工程设计招标概述。设计招标评标时不过 分追求投标价的高低，评标委员更多关注于所提供方案的技 术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性

8、，以及对工程 项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。 参见教材 P46。篇二：最新XX年监理工程师考试合同管理真题及答案XX年监理工程师考试建设工程合同管理真题一、单项选择题 （共 50题，每题 1分。每题的备选项中， 只有 1 个最符合题意 ） 1 工程建设涉及的合同中，采用定 金担保的合同是（）。P67 A.施工合同B .监理合同C .勘 察合同 D 仓储合同本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。合同签订后3 天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金。2在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。P6 A .主体B .客体C .权利D .义务本题考查的是合同法律

9、关系的构成。货币作为一般等价 物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如 借款合同。 3 下列合同法律关系的客体中，属于行为的 是（）O P6 A.建筑材料B .建筑设备 C .勘察设计D .知 识产权本题考查的是合同法律关系的构成。法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工的后果，应由（ ）承担责任。 P8 A 招标 代理机构 B 招标监管部门 C 投标人 D 招标人本题考查的是代理关系。被代理人对代理行为承担民事 责任。5根据担保法，不能作为质押担保的是（ ）。 P12A. 建设用地使用权 B .股权C.注册商标专用权 D .专利权本题考查的

10、是担保方式。选项 A适用于抵押。6某工程施工招标，合同估算价为 3000 万元，招标人 要求提交的投标保证金额度应不超过 （ ）万元。 P13 A60 B80 C350 D 300招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金。 投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支 票、银行汇票或现金支票。投标人应提交规定金额的投标保 证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估 算价的 2%。7下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一 切险除外责任的是（ ）。 P16A. 台风导致脚手架坍塌 B .漏电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸本题考查的是工程建设涉及的主要险种。

11、选项 ACD属于责任范围。选项 B属 于非外力引起的机械或电气装置的本身损失。&关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。P21A. 标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为B. 标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用C. 标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参 与方的行为D .标准施工招标文件具有强制性？。本题考查的是标准施工招标文件概述。标准施工招标文 件是一个完整的约束招标投标主体行为的文件体系；规定了 招标投标过程中各阶段参与方的行为，具有强制性。9.技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标 的说法，错误的是（ ）。 P29A. 两阶段招标可采用公开

12、招标，也可采用邀请招标B. 第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段C. 第一阶段投标的实施方案允许附带报价D. 第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交 的投标方案本题考查的是招标准备阶段的工作。对于技术复杂或者 无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招 标。两阶段招标可以采用公开招标，也可以采用邀请招标。 第一阶段属于工明项目的设计方案和实施计划。技术标内不 允许附带报价，否则视为废标。 10 .关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。 P3A. 若招标项目设有标底，开标时应当公布B. 设有最高投标限价时，应规定最低投标限价C. 评标时可以投标报价是否接近标底作为

13、中标条件D. 可以投标报价超过标底上下 15%乍为否定投标的条件 本题考查的是招标准备阶段的工作标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容，招标人可以自行决定是否编制 标底，一个招标项目只能有一个标底， 若招标项目设有标底， 应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标 报价是否接近标的作为中标条件，也不得以投标报价超过标 底上下浮动的某范围作为否决投标条件。 11 .工程投标时， 投标保证金对投标人具有约束力的期限是（）。P32-33A.申请资格预审日起，至开标日止B .购买招标文件日起，至开标日止 C .投标截止日起，至招标人确定中标 人日止D. 投标截止日起，至招标人与中标人签订合

14、同日止 本题考查的是接受投标书阶段工作投标保证金有效期 应当与投标有效期一致。投标有效期是对招标人和投标人均 有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算招标人应在 有效期内完成12. 按照招标投标法实施条例 ，开标时宣布流标的 情形是指投标人的数量少于 （）家。 P35 A. 3 B . 4 C . 5D7本题考查的是评标、 决标阶段的工作。 投标截止时间止， 投标人少于 3 个的应当重新招标。13. 关于评标委员会成员组成的做法，正确的是 ()P34A. 招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专 家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人， 专家 7 人本题考查的是评标、决标

15、阶段的工作。评标委员会自招 标人或其委托的招标代理机构熟悉相差业务的代表，以及有 关技术、 经济等万面的专家组成， 成员人数为五人以上单数， 其中技术、经济等万面的专家不得少于成员总数的三分之二。14. 有资格作为设计施工总承包项目投标人的是 () 。 P36-37A. 与本项目监理人同为法定代表人的单位B.为本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本项目代建人相互控股的单位D.有人在牵项目招标代理机构任职的单位本题考查的是申请人须知。拒绝作为资格预审申请人的 情况 , 包括：与本标段的监理服务的，但设计施工总承包的 除外；与本标段监理人或代建人或招标代理机构相互控股或 参股的；本标段的监

16、理人或代建人或招标代理机构相互任职 或工作的等 2 种情况单位。 15. 根据标准施工招标文件 ，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当（）°A.再次发布招标公告进行招标 B. 降低对投标人的资格要求再 次 C. 降低工程质量标准再次招标 D. 采用直接发包形式委 托施工任务 重新投标后，投标人仍少于 3 家或所有投标人 又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原 审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式 委托施工单位完成建设任务。 16. 根据标准施工招标文件 下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是（）。P43 A. 形式评审 B. 资格评审

17、C. 响应性评审 D. 施工方案合 理性评审 本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审 标准包含形式评审、资格评审标准和响应性评审三个方面。17. 关于工程设计招标的说法，错误的是（ ） 。 P46A. 发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标 B. 设计招标的 评标应采用经评审的最低投标价法 D. 设计招标通常采用设 计方案竞选的方式 本题考查的是工程设计招标概述。设计 招标评标时不过分追求投标价的高低，评标委员更多关注于 所提供方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理 性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做 出一个综合判断。 18. 根据标准施工招标文件 ，关于评

18、 标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（） 。 P34 A. 评 标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题 B. 评标 委员会约请投标人当面澄清并作会议记录 C. 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清说明 D. 投标人的书面澄清说明 作为投标书的组成文件 本题考查的是评标、决标阶段的工 作。评审中对投标书存在的响应性偏细微差或不确定问题， 以书面形式通知该投标人。 19. 设备采购招标评标中，对零 配件及其售后服务的评审，应以设备运行（）年内各类易损 备件的获取途径和价格作为评审要素。 P52 本题考查的 是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。零配件以设备 运行 2 年内各类易损备件的

19、获取途径和价格作为评标要 20. 关于机电设备招标的说法，错误的是（）。P56A.可以采用公开招标或邀请招标方式 B. 招标程序与施工招标基本相同 C. 评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明本题考查的是评标方法概述。施工招标中评标委员会按规定的 量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价并编制价格比 较一览表。大型工程设备采购是在投标人报价的基础上，按 照招标文件规定的评审要素进行价格量化后加到报价上，形 成评标价。 21. 某国外设备投标的到岸价为 300 万美元，评 审供货范围偏差增加评标价 4 万美元，商务偏差调整值为 +%，

20、 技术偏差调整值为 +3%，则该设备投标价格的调整额为（） 万美元。 P59 本题考查的是综合打分法。价格调整额 = 供货范围偏差调整额+商务偏差调整额 +技术偏差调整额=4+300*%+300*3%=万美元。22.关于勘察成果的说法，错误的是()。P64 A.应根据勘察成果文件进行工程设计 B. 应根据勘察成果文件组织施 工 C. 勘察成果应真实、准确D. 施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果本题考查的是建设工程勘察的内容和合同当事人。选项 D 错误，施工单位不可随意改动勘察成果，若对勘察成果有 异议，应上报监理单位和建设单位。 23. 关于设计合同履行 的说法，正确的是 ( ) 。

21、P72 A. 初步设计完成后，发包人向 设计人支付第一笔设计费B. 提交施工图设计文件 10 天内，发包人一次性支付设 计费C. 合同生效后 3 天内，发包人向设计人支付设计费总额 的 20%作为定金D. 合同生效后 5 天内，发包人向设计人支付设计费总额的 25%作为定金本题考查的是设计合同履行管理。按设计阶段支付费用 的百分比： (1) 合同生效 3 天内，发包人支付设计费总额的 20%作为定金。此笔费用支付后，设计人可以自主使用。(2)设计人提交初步设计文件后 3 天内，发包人应支付设计费总 额的 30%。 (3) 施工图阶段，当设计人按合同约定提交阶段 性设计成果后，发包人应依据约定的

22、支付条件、所完成的施 工图工作量比例和时间，分期分批向设计人支付剩余总设计 费的 50%。施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。参见教材P72。24.关于设计文件的说法， 正确的是（）。P73A. 发包人可要求监理人修改不重要的设计B. 监理人可修改施工承包人发现的设计图纸错误 C. 监 理人发现的设计图纸错误应通过发包人要求设计人修改误，施工单位若发现设计图纸错误，应通过发包人，请 设计人修改；选项 D错误，发包人的上级或设计审批部门对 设计文件不审批或合同项目停缓建，均视为发包人应承担的 风险。25. 关于工程设计管理的说法，正确的是（）。P70A. 设计人可允许其他单位以本单位名义承

23、担设计业务B. 除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得 指定生产厂家或供应商 C. 设计注册执业人员可受聘于其他 设计单位完成专门的设计任务D. 设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析。本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误，设计人不可允许其他单位以本单位名义承担设计业务；选项C错误，设计注册执业人员只能受聘于一家设计单位完成专门的设 计任务；选项 D 错误，当发生质量事故时，设计人应当参与 与设计相关的工程质量事故分析。26. 根据标准施工合同 ，关于监理人指示的说法，错 误的是 （ ） 。A. 发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致B. 监理人的指示无权免除合同约定的承包

24、人义务C. 监理人的指示无权变更合同约定的承包 * 力D. 监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务本题考查的是施工合同管理有关各方的职 A. 均采用无 条件担保B. 分别采用无条件担保和有条件担保 C. 均采用有条件 担保D. 分别采用有条件担保和无条件担保本题考查的是施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件 担保方式。28. 采用简明施工合同的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）°P76 A.分包人B.发包人C.施工项目部D. 承包人本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适 用于工期在 12 个月内的中小工程施工，是对标准施工合同 简化的文本，通常由发包人

25、负责材料和设备的供应，承包人 仅承担施工义务，因此合同条款较少。 29. 根据标准施工 合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言， 优先解释的顺序是（）。P78A. 已标价的工程量清单 -> 通用合同条款 ->图纸B. 已标价的工程量清单 -> 图纸-> 通用合同条款C. 通用合同条款-> 已标价的工程量清单-> 图纸D. 通用合同条款-> 图纸-> 已标价的工程量清单本题考查的是合同文件。合同文件解释顺序为： (1) 合 同协议书 ;(2) 中标通知书 ;(3) 投标函及投标函附录 ;(4) 专 用合同条款 ;(5) 通用合同条款 ;

26、(6) 技术标准和要求 ;(7) 图30. 施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时， 是否允许调整合同价格要视()来决定。 P80 A. 合同工期长 短 B. 材料价格浮动幅度 C. 合同计价方式D.劳动力价格浮动幅度本题考查的是订立合同需要明确的内容。合同履行期间 市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价 格，要视合同工期的长短决定。31. 根据标准施工合同 ，承包人需要变动保险合同条 款时，正确的处理方式是()。P81A. 直接与保险人协商一致后，通知发包人 B. 直接与保 险人协商一致后，通知监理人 C. 应事先征得发包人同意， 并通知监理人 D.应事先征得监理人同意

27、，并通知发包人本题考查的是明确保险责任。承包人需要变动保险合同条款时， 应事先征得发包人同意，并通知监理人。32. 根据标准施工合同 ，监理人在工程施工准备阶段的职责是()。P84A.组织施工图设计交底 B.审查承包人质量 管理体系 C. 组织专项施工方案论证 D. 审查暂估价及暂列金本题考查的是监理人的职责。监理人对承包人报送的施 工组织设计、 质量管理体系、 环境保护措施进行认真的审查， 批准或要求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。33. 根据标准施工合同 ，因承包人原因逾期竣工时， 承包人应支付的逾期竣工违约金最高限额为签约合同价（） P86 % % % %本题考查的是施工进度管理。

28、承包人的原因造成的延期 竣工，最高赔偿额为签约合同价的3%。 34. 根据标准施工合同，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（） 。 P89A. 只包括暂列金额，不包括暂估价B. 既不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价 D 既包括暂列金额，也包括暂估价本题考查的是工程款支付管理。签约合同价指签订合同 时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总 金额，即中标价。35. 根据标准施工合同 ，采用公式法调价方式考虑市 场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的 （ ） 部分。P91A单价支付B. 工程材料费用C.总价支付D.人工费 用本题考查的是工程款支付管

29、理。通用条款规定用公式法 调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。36. 根据标准施工合同 ，“合同进度计划”是指（） 。 P84-85A. 承包人投标书内提交的进度计划 B. 施工准备阶段承 包人编制的进度计划C. 承包人按监理人指示修改后经监理人批准的本题考查的是监理人的职责。经监理人批准的施工进度计划称为 “合同进度计划” 。 37. 根据标准施工合同 ，缺陷责任期 满承包人提交最终结清单前，仍有权提出索赔要求。索赔的 原因应是在（）发生的事项。 P97A. 施工期间B.竣工验收期间C.缺陷责任期内D.合同 有效期内本题考查的是索赔管理。颁发工程接收证书后，不能再 对施工期间的时间索赔

30、；缺陷责任期内只限于提出工程接受 证书颁发后发生的索赔。38. 建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（ ） 。P109A. 容易获得最优设计方案 B. 发包人便于控制实施过程C. 合同责任明确D. 承包人承担的风险小 本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点：单一的合同责任 ; 固定工期、固定费用 ;可以缩短建设周 期; 减少设计变更 ; 减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最优方案 ; 减弱实施阶段发包人对承包人的监 督和检查。39. 建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人 同意的分包工作，承包人的正确做法是（） 。 P111A. 只向发包人提交分包合同副本B.

31、 应向发包人和监理人提交分包合同副本C. 应向监理人提交分包合同副本包人应向发包人和监理人提交分包合同副本40. 根据标准设计施工总承包合同 ，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时（）。P114A. 选用无条件补偿条款或有条件补偿条款B. 将无条件补偿条款写入专用条款 C.将有条件补偿条 款写入专用条款 D.明确复核未发现原始数据错误造成的损 失由承包人承担本题考查的是订立合同时需要明确的内容。承包人应认 真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发 包人。发包人对错误的修改，按变更对待。对于发包人要求 中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两 种供选择的条

32、款：无条件补偿条款和有条件补偿条款。由于 两个条款的责任不同，应明确本合同采用哪一条款。41. 根据标准设计施工总承包合同 ，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是 （ ）。 P116A. 承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B. 承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C. 承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D. 发包人、监理人、承包人和分包人均应投保 本题考查的是保险责任。承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险 42. 根据标准设计施工总承包合 同，“变更管理”正确程序是（）。P220A. 发包人发出变更指示 to 承包人提交实施方案 to 监理 人审

33、批方案 to 监理人签发变更指令B. 监理人发出变更意向书 to 承包人提交实施方案 to 监 理人审批方案 to 监理人签发变更指令C. 监理人发出变更意向书 to承包人提交实施方案 to 发包人同意实施方案 to 监理人签发变更指令D. 发包人发出变更意向书 to 承包人提交实施方案 to 发 包人同意实施方案 to 监理人签发变更指令本题考查的是变更管理。合同履行过程中，经发包人同 意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意 向书，说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并 附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案，变更应 在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损

34、失。承 包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设 计、计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示43. 根据标准设计施工总承包合同 ，工程实施中应给 予承包人延长工期、 增加费用并支付合理利润的情形是 （）。 P121A. 发包人提供的材料不符合要求B. 监理人的指示错误C. 不可预见的物质条件 D.异常恶劣的气候条件本题考查的是索赔管理。选项ACD只能索赔工期和费用， 不能索赔利润。 44. 材料采购合同履行中，若当事人没有约 定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处理方式 是（ ）。 P129A. 按合同有关条款执行 B.

35、 按交易习惯确定 C. 执行买受 人要求 D. 达成补充协议本题考查的是订购产品的交付。出卖人应当按照约定的 地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确， 可以协议补充 ; 不能达成补充协议的，按照合同有关条款或 者交易习惯确定。参见教材。45. 材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数 量的方法是（）。 P130 A. 衡量法B. 经验鉴别法 C .物理检验法D.化学分析法 本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括衡量法、理论换算法和查点法。选项BCD属于交货质量的验收方法。46. 材料采购合同履行中，支付货款的条件是（） 。 P132A. 转账结算或托收承付 明确约定是验单付

36、款还是验货后付款。 47. 设备采购合同履行中，对于木质包装材料， 需要按规定预先进行（）处理。P135。A.薰蒸B.刷漆C.封蜡D. 烘干本题考查的是设备采购合同的交付。对于木质包装材料， 应当按照检验检疫局的规定进行薰蒸处理，并出具有关薰蒸 证明。48.根据FIDIC施工合同条件，可以调整合同约定 单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，实际 计量的工程量变化超过（） 。 P141 % % % %本题考查的是 FIDIC 施工合同条件部分条款。当该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过 10%时，需要调整合同约定的单价。49.根据FIDIC施工合同条件，保留金在工

37、程师颁发 （）后分两次返还。 P141 A. 工程履约证书和移交证书 B 工 程移交证书和接收证书C. 缺陷责任期终止证书和工程接收证书D. 工程接收证书和履约证书本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。FIDIC施 工合同条件规定保留金在公车上颁发工程接受证书和颁发 履约证书后分两次反还。50 .风险型 CM的合计价方式是（）。包商不赚取总包、 分包合同的差价C. 采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D. 采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价【名师解析】本题考查的是美国 AIA 合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式，成本部分由雇

38、主承担，CM承包商获取约定的酬金。CM承包商不赚取总包、分包合 同的价差，这是与总承包后再分包的主要差异之一。二、多项选择题51. 合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务P5A.自然人B. 企业法定代表人 C.企业法人 D.非企业法人 E.其他组织标准答案 :ACDE本题考查的是合同法律关系加台同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、其中法人可以分为企业法人 和非企业法人两大类。参见教材。52. 能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事 实有（）。 P7 A. 合同当事人违约 B.C. 法院判决 D. 仲裁机构裁决 E. 物价正常波动 本题考查的是合同法律关系的产生、变更与

39、灭失。建设工程合同当事人违约，会导致生、变更、消灭。53. 根据代理权产生的依据不同，P8A.招标代理 B.委 托代理C.法定代理D.追加代理E.指定代理名师解析：本体考查的是代理关系。以代理权产生的依 据不同，可将代理分为委托代理、法定代理和指定代理。54根据担保法 ，同一财产向两个以上债权人抵押 的，拍卖、变卖抵押财产所得价款， 债权人受偿的原则有 （ ） P12A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B. 抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C. 抵押权已登记的，先于未登记的受偿D. 抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E. 抵押权未登记的，按照债权比例受偿【名师解析】本题考

40、查的是担保方式。同一财产向两个 以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下 面规定清偿：（1）抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清 偿；顺序相同的，按照债权比例清偿； （2）抵押权已登记的 先于未登记的受偿； （3）抵押权未登记的，按照债权比例清 偿。篇三：建筑工程合同管理考试答案单项选择题 （只有一个选项正确，共 12道小题 ）1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各 项，不符合规定的是（） 。（A）屋面防水工程 10 年（B）外墙装修工程 8 年30 年 (C) 基础及主体结构(D) 供热工程 4 个采暖期 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： C 解答参考：2.

41、施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行 了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。 检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则( )。(A) 发包人承担全部费用，工期相应顺延(B) 发包人承担全部费用，工期不予顺延(C) 承包人承担全部费用，工期不予顺延(D) 承包人承担全部费用，工期相应顺延 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： A解答参考：3. 在下列情况中， 发包人不能请求解除合同的是 ( )(A) 承包人明确表示不再履行合同义务的(B) 已完成的建设工程质量不合格，但同意修复的(C) 将承包的建设工程违法分包的(D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案：

42、 未选择 错误 正确答案： B解答参考：4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验，承包商应( )。(A) 提前(B) 提前(C) 提前(D) 提前 24h 书面通知工程师来参加验收 24h 电话通知 工程师来参加验收 48h 书面通知工程师来参加验收 48h 电 话通知工程师来参加验收正确答案： C解答参考：5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费 用应由()承担。(A) 发包人(B) 承包人(C) 监理人(D) 设计人你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： A解答参考：6. 工程师进行工程计量应提前 24 小时通知承包人，承 包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后 不参加

43、计量，则计量结果( )。(A) 由双方协商处理(B) 无效(C) 按合同约定处理(D) 有效 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： D 解答参考：7. 施工中发现影响施工的障碍物，承包人应( )。(A) 在(B) 在(C) 在(D) 在 4h 内以书面形式通知工程师 8h 内以书面形式通 知工程师 12h 内以书面形式通知工程师 24h 内以书面形式 通知工程师正确答案： B 解答参考：8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程，组织试 车的应该是( )。(A) 发包人(B) 承包人(C) 工程师(D) 设备供应商正确答案： A 解答参考：9. 建设工程施工合同(示范文本) 规定，承包人在

44、 收到竣工结算价款后，应将竣工工程交付给发包人的时间期限是( )。(A) 7 天内天内天内天内(B) 14 (C) 28 (D) 42 正确答案： B 解答参考：10. 关于分包工程，下列说法中正确的是() 。(A) 总承包人可自行决定将劳务作业分包给劳务公司(B) 经发包人同意，分包人可将分包工程再分包给另一 公司施工(C) 分包工程款应由发包人与分包人直接结算(D) 未经发包人同意，总承包人土方工程分包给私人施 工你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： A解答参考：11. 下列合同类型中不属于承揽合同的是( )。(A) 加工合同(B) 测试合同(C) 修理合同(D) 技术合同 你选择的答

45、案： 未选择 错误 正确答案： D解答参考：12. 材料采购合同的订立方式不包括( )。(A) 邀请招标(B) 公开招标(C) 直接定购(D) 询价、报价、签订合同 正确答案： A 解答参考：二、不定项选择题 ( 有不定个选项正确，共 5 道小题 )13. 合同法律关系的主体为( )。 不选全或者选错， 不算完成 (A) 自然人(B) 法人(C) 其他组织(D) 任何人(E) 其他人 正确答案： A B C 解答参考：14. 代理的种类包括( )。 不选全或者选错，不算完 成(A) 委托代理(B) 法定代理(C) 有效代理(D) 无权代理(E) 指定代理 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案

46、： A B E 解答参考：15. 建设法规中关于工程承发包， 下列表述正确有 ( ) 不选全或者选错，不算完成 (A) 提倡对建筑工程实行总承包，条件许可时可将工程 肢解发包(B) 禁止施工企业超越本企业资质等级许可的业务范 围承承揽工程(C) 不同资质等级的单位联合承揽工程时应按资质等 级高的承揽工程(D) 建筑工程主体结构工程不允许分包(E) 禁止分包单位将其承包的工程再分包 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： B D E 解答参考：16. 下列建设工程必须进行监理的是( )。 不选全 或者选错，不算完成 (A) 国家重点建设工程、大中型公用事业工程(B) 成片开发建设的住宅小区(C

47、) 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程(D) 国家规定必须实行监理的其他工程(E) 利用政府国债资金的项目 你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： A B C D E 解答参考：17. 担保法规定担保方式主要有( )。 不选全 或者选错，不算完成 (A)保证(B)抵押(C)留置(D)定金(E)违约金你选择的答案： 未选择 错误 正确答案： A B C D解答参考： （注意：若有主观题目，请按照题目，离 线完成，完成后纸质上交学习中心，记录成绩。在线只需提 交客观题答案。 ）三、主观题 （ 共 12 道小题 ）18. 共同延误参考答案： 答案：在实际施工过程中，单一的原因造成的索赔是

48、很 少见的，经常是几种原因 同时发生，交错影响，形成所谓 的共同延误。19. 索赔预防参考答案：答案：是采取各种可行的措施来预防索赔事件的发生， 尤其是尽量避免由于己方 失误所造成的对方索赔。20. 索赔谈判参考答案： 答案：通常是业主和承包商或受业主委托的监理工程师 和承包商的工地代理人 项目经理之间谈判的主要事项。21. 索赔成立必须具备的条件是什么参考答案：答案： 1、与合同相比较，已经造成了实际的额外费用支出或工期损失。 2、造成费用增加或工期损失的原因不是 由于承包商的过失。 3、按合同规定造成的费用增加或工期损失不少应由承包商承担的风险。4、承包商在事件发生后的规定事件内提出了索赔

49、的书面意向通知。22. 索赔起因主要有哪些篇四：xx监理工程师合同管理考试真题及解析XX年监理工程师合同管理考试真题及解析一、单项选择题 (共 50 题，每题 1 分。每题的备选项 中，只有 1 个最符合题意 )1某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投 标，其投标书中投标人的名称应为( )。A. 该施工企业B. 该外地的分公司C. 项目经理部D. 项目经理参考答案： A解析：参见教材 P4 法人资格应当具备以下条件：1) 依法成立。2) 有必要的财产或者经费。3) 有自己的名称、组织机构和场所。4) 能够独立承担民事责任。2关于合同鉴定的说法，正确的是（）。A. 经过鉴定的合同，在诉讼中

50、不需要进行质证B. 法律规定强制实施合同鉴定C. 合同鉴定的效力不限于我国国内D. 合同鉴定由工商行政管理机关作出参考答案： D解析：参见教材 P19合同鉴证是工商行政管理机关依据合同鉴证办法行 使的行政管理行为。3.某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货 方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营 状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设 备货款的行为行使的是（ ）。A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 先诉抗辩权参考答案： C解析：参见教材 P39先履行抗辩权，又称不安抗辩权，是指合同中约定了履 行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方

51、财务状况 恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担保前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情 形之一的，可以中止履行：1) 经营状况严重恶化；2) 转移财产、抽逃资金，以逃避债务的；3) 丧失商业信誉；4) 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。4下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执 行法律效力的是( )。A. 和解B. 民间调解C. 行政调解D. 诉讼参考答案： D解析：参见教材 P47 诉讼，是指合同当事人依法请求人民法院行使审判权， 审理双方之间发生的合同争议，作出有国家强制保证实现其 合法权益、从而解决纠纷的审判活动。合同双方当事人如果

52、 未约定仲裁协议，则只能以诉讼作为解决争议的最终方式。5. 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为 5000 万元该施工企业从 A银行贷款3000万元，从B银行贷款3000万元，并与 B 银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款， 经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款 3000 万元用于清偿 A、 B 银行债务。 A、B 银行债权的分配数额应为（）。A. A银行1000万元，B银行XX万元B. A银行1800万元，B银行1200万元C. A， B 银行各项工作 1500 万元D. A银行XX万元，B银行1000万元参考答案： A解析：参见教材 P11 债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协 议

53、以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿， 并按抵押物登记的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比 例清偿；抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数 额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。6. 在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属 于（ ）。A. 留置担保B. 保证担保C. 抵押担保D. 质押担保参考答案： B7. 要约与要约邀请的共同特征是（A. 内容具体明确B. 具备合同的一般条款C. 明示订立合同的意思表示D. 对行为人具有约束力参考答案： C8关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法， 正确的是（ ）。A. 行使权利的时间要求相同B. 行使权利的条件要求相同

54、C. 通知到达对方的时间要求相同D. 行为生效的条件不同参考答案： C9. 某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该 监理合同无效， 则关于合同解决方式的说法， 正确的是（ ）A. 合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B. 合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C. 诉讼解决合同争议D. 合同无效后，应通过按先仲裁，后仲裁的程序解决 争议参考答案： B10. 某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（A. 中标通知书发出日B. 施工合同协议书签字日C. 保险合同签字日D. 工程材料运抵施工现场日参考答案： D11关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力

55、产生 影响的说法，正确的是（ ）。A. 合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B. 合同需要重新登记备案后继续有效C. 合同需要双方重新签字盖章后继续有效D. 合同的效力不受影响参考答案： D 12某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价、价格为 4000元/吨，合同约定 XX年3 月1日提货，但施工企业愈期至 XX年4月10日才提货，而 此时政府指导价已调整为 4500 元/吨。该施工企业给供应商 的钢材款应按（ ）。A4500 元/吨计算并追加违约金B4000 元/吨计算并追加违约金C4500 元/吨计算D4000 元/吨计算参考答案： C13关于合同转让的说法，正确的是（）。A. 债权人转让权利，不需经债务人同意B. 债权人转让权利，不需通知债务人C. 债务人转移义务，不需经债权人同意D. 债务人转移义务，新债务人不承担从债务 参考答案： A14. 因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（）A. 不可抗力发生日B. 发出通知日C. 通知到达