钢结构专业分包规定合同协议书

1、钢结构专业分包规定合同协议书文档编制序号：KK8UY ? LL9IO69 ? TTO6M3 ? MTOL89 ? FTT688专业工程分包合同分包工程名称：发包方：分包方：施工地址：发包人全称：承包人全称：根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和老实信用的原那么，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。第一条工程概况及承包工作内容1.1工程名称：1.2 T程概况：详见施工图1.3承包方式及分包工作内容：>>施工图纸的钢结构工程、施工方案、施工标准等 要求完成所有钢结构现场量测下料工厂加工制作钢结构主材由甲方供料、钢构件现

2、场安装、压型钢板铺装压型钢板甲方供料及抗剪栓钉焊接、钢结构防腐、检验、试验、所有辅助材料及机械、构件运输、成品保护、税金及其它一切的费用。临时建筑物、临水临电所需人工临电甲方提供至二级箱，临水甲 方提 供至楼层点；现场文明施工，要求到达每口施工活完场清料具净;完本钱工程所有机械及生产工具的租赁及进出场费用；承当自己所有施工人员的工伤保险费及医疗保险费；第二条作业人员承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共 名。第三条合同工期年 月 日甲方将施工材料运输至乙方指定的钢结构加工厂，年 月 日起至 年 月 日乙方完成所有承包范围内的施工任务。第四条合同价款4.1合同价款为：钢结构加工制作安装综合单价

3、为 元/吨含全部人工、辅材材料、机械及深化设计、风险等一切费用，包括税金和管理费、压型钢板铺装费综合单价一元/nV 含抗剪栓钉，钢结构总量暂估 吨、压型 钢板工程量暂估一m2o暂估价：元大写，最终结算，以双方共同确认的图纸量为准。最终结算需要发包方现场负责人、生产经理、平安经理签认验收单前方可办理结算手续。4. 2对合同价款内容的明确：本工程合同范围内甲方不认可任何零工。第五条合同价款的结算和支付5.1工程交工后28日内，承包人向发包方递交完整的结算资料，发包方在收到结算资料后共同确认施工工程量给予结算。5. 2合同价款的支付:合同签订后，钢结构加工、制作材料运输至施工现场提供完整资料后甲方

4、支 付 元加工费给乙方 .钢结构全部安装完毕压型钢板铺装完成后，经业主、监理单位验收合格 , 支付 工程款至完成量的 80%.如因承包方 H 身原因造成工程返工或工期延误的，发包方有权延期支付工 程 进度款并给予承包方进行处分。双方办理本分包合同竣工结算后一个月内，支付至竣工结算款的 95%. 本工程的保修期为贰年国家或行业规定保修期超过贰年的，按照国家或 行业 的规定执行。保修金为工程竣工结算额 5%,保修期满后三个月内，甲方 向乙方支 付保修金余额。保修金不计利息。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理6.1 平安施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门 实 施的有关

5、平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。6.2 对本工程的平安生产标准，双方约定如下：本工程确保无重大工伤事故 , 杜 绝死亡事故 ; 轻伤频率控制在 0.3%以内。如发生平安事故，一切责任均由承 包人承 担。6.3 到达北京市建筑工程平安文明工地，让业主满意。如未到达此标准，承 包 人按照合同价款丄匹标准支付违约金，一切责任由承包人承当。第七条工程质量、验收与保修7.1 工程安装质量应到达设计图纸要求及约定标准和质量。如图纸、发包人 指 令和国家及当地政府施工验收标准、标准之间有差异或不一致，承包人应在 取得发 包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。7. 2 承包人必须按

6、照国家规定的质量标准、施工验收标准和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后 方可 继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人 原因造成 窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承当。7. 3 承包方必须严格按照施工图纸进行施工，任何未经业主、监理、设计院 及发包人等四方确认的优化设计，由承包方承当质量平安责任。7.4 由于承包方施工方法及施工措施不当， 导致新增结构的质量问题或对原 结构造成的损伤，那么一切责任和赔偿费用由承包人承当。7.5 分包工程验收以国家公布的施工验收标准、质量检验标准及施工图为依 据， 自分包工程施工完毕后

7、7 日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续；预期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求， 工程交工。7. 6 对工程的质量标准，双方约定如下：本工程质量标准为合格。如承包人未到达此标准，承包人按照合同价款卫 L 标准支付违约金。7. 7 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。第八条工期延期8.1 对以下原因造成完工口期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺 延。?因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；?承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必须的指示、工程材料、图纸

8、等，致使施工不能正常进行规全自愿500 元 /自程? 一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具供给不及时造成停工、窝 累计超过 8 小时；?发包人同意工期顺延的其他情况。第九条文明施工9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行 定，加强科学管理，坚持文明施工。9.2 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：承包人要按照北京市文明安 施工的有关规定进行现场管理，创文明工地，到达 A 级标准。如果达不到， 接受处分，并在发包人规定的期限内整改。打架斗殴的10000元/ 次，偷盗次，并赔偿发包人由此造成的一切损失，情节严重的将移交公安机关。第十条材料机具供给10.1本工程的

9、所有材料、机械设备的及生产工具全部由承包人提供，费用 理。第十一条发包人的权利及义务11. 1 负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工 施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。11. 2 负责提供完整的施工图纸 2 套，提供必要技术资料和办理施工洽商11. 3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安 产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。11. 4 负责解决施工中存在或发生的技术问题，负责提供及时有效的设计图11. 5负责组织图纸会审和技术交底， 编制施工组织设计及总的工期控制计 划， 审查承包人编制的详细施工作业方案。11.6

10、 负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在平安、质量、 工 期场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整改。11. 7 负责组织工程的验收工作。11.8本工程发包人施工代表为 , 负责日常施工的管理、协调工作。第十二条承包人的权利和义务12. 1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政 治 素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于 18 周岁，不得超过 60周 岁。12.2 承包人需将其作业人员登记造册须写明姓名、性别、年龄、籍贯、 工 种、级别、工作证号码及身份证号码、健康证、务工证、暂住证、特殊工种 上岗 证，作为本合同附

11、件。并负责办理其劳务注册备案手续、劳务工人及其 财产的 一切保险，费用均由承包人自行承当。12.3 在施工生产过程中，作业人员必须持证上岗。承包人必须保证人员相 对 稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于 3%,服从发包人的统筹安 排，统一 调动。12. 4承包人确认 为派驻工地的施工代表附授权委托书作为本合同附件，负责日常施工的管理协调工作。未经发包人书面同意，承包人不得 更 换工程管理经理和其他主要管理人员。承包人損自更换工程经理的，发包人将对 承包人处以 1000元人民币 / 次? 人的违约金，违约金直接从工程款中扣除；违约金直接从工程款中扣除。发包人有权提出要求，更换认为不称职的项

12、经理及管理人员，但承包人的履约责任不能免除。第十三条责任及义务13.1发包人责任及义务13. 2 承包人责任及义务“合格，承包人应保证到达此质量标准而采取的各种措施。第十四条违约责任14. 1 发包人违约责任14.2 承包人违约责任(1) 因承包人原因不能按照合同约定的竣工口期或发包人书面同意顺延的 工口期竣工并移交整个工程 , 每逾期一日，承包人须向发包人承当人民币 元/ 日的违约金，违约金直接从工程款中扣除。当竣工工期延误至5 个以上时，发包人有权解除本合同。(2) 如工程出现严重质量问题以致无法弥补或整体工程的验收无法到达合 标准，发包人有权解除合同。(3) 承包人在施工过程中发生火灾、

13、死亡事故等平安事故时，发包人有权 除合同。元违约金；守约方也可以选择不解除合同，但仍有权要求违约方支 约金并承当一切实际损失。14. 2. 5因承包人责任造成质量事故和延误工期，一切责任由承包人承当。 第十五条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成，可向有关部 申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解 议：竣5000 工作日格解付违门决争2、 向人民法院起诉1、 向 合同所在地劳动仲裁委员会申请仲裁。第十六条合同的生效与终止本合同经双方签字盖章后生效。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十七条本合同正本一式二份，具有

14、同等法律效力，双方各执一份，副本 肆份。第十八条其他事项：1、 承包方如未能履行本合同双方约定的工期、质量、平安、文明施工等责任和义务，发包方有权随时清出现场并追究其经济及相关责任。2、承包人必须坚持合法用工，对无视政策规定私招滥雇人员而造成的一切事故和经济损失的， 均由承包人承当。 承包人必须保证现场施工人员的相对稳 定性， 不影响施工。3、在承包人承包范围内的工程验收合格办理交接手续前，成品保护由承包人负责并承当经济责任。4、承包人违反施工现场各项管理规定，不服从现场管理人员管理且造成一 定 经济损失的，发包人将按结算额的 1%对承包人予以处分，造成经济损失由承 包人 承当。5、本合同所发

15、生的各项规定费用，由发包人垫付的，在预付款或结算款中扣除。6、本工程可能发生不可抗力或民扰问题。承包人报价己充分考虑不可抗力或民扰带来的停工、窝工等损失。承包人每月停工累计在 6 个工作日以内，发 包人 不考虑工期顺延和经济补偿，每月停工在 6 个工作日以上可考虑超过局部 工期的 相应顺延，但不得向发包人提出经济补偿。7、无论何种原因造成的工程停工，承包人自行调剂劳动力，不得向发包人提出经济补偿。8、现场管理人员及特殊工种人员须按投标时提供的花名册派出，未经发包人允许不得中途更换，技术人员必须常驻现场。9、工人进场时办理胸卡，费用由承包人承当。10、工人统一着装，其费用由承包人承当。11、临水

16、临电：包括现场临水、 临电的布设及日常维护用工； 楼层布水点 以 下、二级配电箱以下局部的劳务用工及材料全部由承包人自行负责。12、承包人所有施工人员含管理人员必须无条件服从发包人的管理，如有违背者，发包人有权对承包人进行处分。13、承包人的材料、机具发包人有权进行调配，并应根据发包人的要求随时对材料、机具进行调整，并不得发生任何费用。14、承包人自行承当自身人员的交通、办公费用，施工现场提供工人生活住宿场所。15、承包人须与发包人签订 ?职业健康管理协议? 、?职业平安卫生与环 境 管理协议书?及?平安生产与消防保卫协议?，与双方签订的合同具有同等 法律 效力。16、双方约定本工程所有与经济有关的洽商、变更等往来的函件、在施工 过程中发生的经济洽商变更，唯有经发包人施工代表工程经理、工程部商务 经 理签字后才能生效并方可作为结算依据，其他任何人签字无效。承包人的 最终 结算在工程经理签字后，唯有经过发包人公司总部审计，经发包人总经济 师签字 盖公司章后生效，其他任何人签字无