道路照明工程施工合同

1、道路照明安装工程施工合同编 号：工程名称：工程地点：建设单位：施工单位：签订日期：年 月日道路照明安装工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、就1 .合同内容1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程范围：施工工期2.1 开始工作日期：2.2 结束工作日期：2.3 总日历工作天数为：自愿、公平和诚实信用的原则，双方照明工程，特订立本合同。2 .承包方式本工程为包工包料（包含灯具采购）的承包方式。3 .合同价款及付款方式3.1 合同总价款（暂定）人民币：元，大写:3.1.1 合同总价款包括

2、照明灯具、工程施工费。3.2 付款方式3.2.1 施工进场两天内支彳暂定工程款的 30%工程施工电缆敷设完毕支付暂定工程款的50%竣工验收后支付至总工程款的 95%质保期 满后一个月内一次性支付5%勺质保金。3.2.2 合同价款的增减：工程量以竣工图为基准。4 .灯具技术参数要求4.1 光通量：4.2 显色指数4.3 色温4.4 配光曲线4.5 整灯光效4.6 寿命4.7 工作温度4.8 灯具和电源防护等级为IP65;4.9 工作电压：AC185V265V 频率为 50HZ+-10HZ4.10 光通维持率4.11 道路平均照度和均匀度要求：4.12 未作要求部分，须满足国家及省市相关规范要求。

3、5 .质量要求依据城市道路照明设计标准（CJJ45-2006 ）、图纸设计标准及相关验收标准；光衰W5%/年。6 .双方责任6.1 甲方责任：6.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供原来地下管网图、照明工程电气施工图（招标文件中提供的图纸）电子版。6.1.2 向乙方提供必要的场地及施工用水、用电（费用由乙方承担）6.1.3 按合同约定向乙方支付合同价款。6.1.4 由于工期太紧，甲方必须在收到乙方文件（包括图纸、变更、 与工程进度有关的文件）2小时内予以确认，否则视为甲方已确认。6.1.5 甲方负责协调施工现场中发生的非施工单位引起的各种问题。6.1.6 甲方在收到乙方提交的工程验收申请后 4

4、8小时内组织相关人 员对该项工程进行验收。验收合格后及时办理结算。6.2 乙方责任：6.2.1 乙方应向甲方提供竣工图四套。6.2.2 调试验收合格后，需免费对甲方操作人员进行技术培训， 直至甲 方人员能够达到技术上熟练操作。6.2.3 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，如在施工期间发生施 工质量、安全事故，应及时报告甲方。保证施工现场清洁符合有关规定， 按文明工地标准组织施工，做到“工完、料净、场地清。6.2.4 隐蔽工程，隐蔽前应提前8小时通知甲方验收，经甲方验收合格 后方可隐蔽，自行隐蔽无效。6.2.5 乙方进场施工时应自觉遵守施工现场管理制度， 遵守甲方有关施 工现场管理的有关规定

5、，承担在安装、施工过程中的放火、防盗等安全 责任；对现场所有其他建筑及建筑装修、设备、器具、绿化苗木不得破 坏。7 .暂停施工7.1 当碰到重大质量事故，安全事故或其他甲方代表认为确有必要暂 停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后12小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥善保 护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，业主代表应当在2小时内给予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后2小时内未予答复,承包方可自行复工。因甲方原因造成停工的，由甲方承担所发生的追 加合同价款，赔偿乙方由此造成的损失，工期顺延

6、。因乙方原因造成 停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。7.2 非甲乙双方的原因，切是不可抗拒的原因（天气、人为因数）可 进行暂时停工。8 .工程延误对以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认后，工期相应顺延；8.1 甲方未按合同约定提供所需资金、指令、批准、答复等，致使施 工不能正常进行；8.2 经甲方认可的设计变更和工程量增加；8.3 一天内非甲方、乙方原因停电造成停工累计超过 8小时；8.4 因甲方原因造成乙方的人员窝工，乙方有权索赔窝工费，同时 工期顺延。9 .不可抗力9.1 照明工程为冬季室外施工，由于天气下雨、雪等天气原因造成不能施工，工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期

7、。9.2 非甲乙双方的原因，而是不可预料的外界因数影响造成的停工， 工期相应顺延，乙方可索赔费用和工期。10 .变更施工中甲方对原设计进行变更，应在变更前 3天，向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更。因变更导致的费用按合同的结算 办法方法计价，延误的工期相应顺延。11 .验收11.1 安装工程开始前，乙方应提供主材的相关资料及材料报验单， 报给甲方，甲方要在2小时内对材料的质量进行检查。11.2 隐蔽前通知甲方，经甲方验收合格后方可隐蔽。11.3 灯具安装调试完毕后，经甲方验收合格，作为本工程的最终质 量验收。12 .工程质保期12.1 本工程质保期为工程验收合格之日期年。保修期内如工程

8、发生故障，乙方必须在接到通知后的 12小时内派人员维修，因产品质 量问题引起的工程维修，甲方支付维修所发生的费用，乙方维修。因安 装问题引起的工程维修，乙方负责免费维修。12.2 保修期满后，乙方应建立24小时电话热线跟踪服务，若工程发 生故障，乙方应在接到通知后 24小时内赶赴现场维修，以最优惠的成 本价维修更换。13 .违约责任13.1 本工程验收质量必须达到乙方承诺的合格标准。13.2 除不可抗力外，甲乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方 须承担违约责任。13.3 若乙方未能按本合同工期完工， 每延误一天，支付合同总价的万 分之二的违约金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有权停工，

9、甲 方支付误工费，由此造成工期延误由甲方负责。14 .争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应 通过友好协商解决：如果协商不能解决，任何一方均可向本合同项目工 程地人民法院提起诉讼。15 .其它15.1 由于开挖路面原因移动部分苗木时，乙方请甲方代表现场确认, 甲方代表同意后，乙方挖处苗木，苗木的种植工作不在乙方合同范围内， 乙方不负责。15.2 乙方不负责乙方开挖的水泥路面和地板砖的修复工作。15.3 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。15.4 本合同一式六份，甲乙双方各三份。发包方（盖章）：法定代表人：经办人：电话：单位地址：时 间：账号： 其中

10、专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识消防技能、军事技能。承包方（盖章）：法定代表人：经办人：电话：单位地址：时间：开户行：、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能，二.培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、禾/相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与 财务部签订如下安全生产目标:、目标值:1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%二、本单位安全工作上

11、必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理