2007年监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案

1、生物专家122007年监理工程 师工程合同管理真 题及答案一、单项选择题 （共 50 题，每题 1 分。每题的备选项中，只有 1 个最符合 题意） 1某施工企 业在异地设有分公司， 分公司受其委托与材料供 应商订立了采 购合同。 材 料交 货后货款未支付，供 应商应以（ ）为被告人向人民法院起 诉，要求支付材料款。A. 监理单位B.分公司C.建设单位D .施工企业2.按照合同法的 规定，（ ）属于委托合同。A .某地 铁公司与设计院订立的建设工程勘察合同 B .某 政府机关与建筑工程公司 订立的建 设工程施工合同C. 某房地 产开发公司与工程咨 询公司订立的监理合同D. 某宾馆与电器公司订立的

2、客房 维修空调合同3.法人成立 进行注册登 记时 ，应当以（ ）为住所。A .主要办事机构所在地B. 主要经营场所所在地C. 主要合同履行地D. 董事长的户口所在地4.在建 设工程施工合同法律关系中，法律关系的客体是（）。A.建筑物B . 施 工 工 程 技 术 C . 施 工 工 程 款D.工程施工行为5.按照担保法的 规定，下列 财产 中可以作 为抵押物的是（ ）。A .抵押人依法有 权处分的国有土地使用 权B.抵押人使用的宅基地 C .抵押人 拥有的股票D.学校设施6.甲乙双方 签订的施工合同， 经过了公证机关的公证。当双方发生合同纠纷，人民法 院审理该合同纠纷时，应认定经过公证的合同（

3、 ）。A .在任何情况下都可以直接作为认定事实的证据B.直接具有 强制执行的效力 C. 一定是不可撤 销的合同生物专家12D.若有相反 证据足以推翻 时，不能作为认定事实的依据7某工程 发包人与承包人达成口 头协议 但未签订书 面施工合同，承包人就开始 实际 施 工。工程竣工后，由于 发包人拖欠工程款而 发生纠纷 ，人民法院 应认定该合同 （）。A.不成立B .成立C.无效 D .可撤销8 . 合同法 规定，要约生效条件 为（ ）。A.要约人向受要约人发出要约 B.要约人与受要约人共同在要 约文件上签字 C .受要约人 作出有效承 诺 D .要约以任何形式到达受要 约 人9.合同法 规定， 缔

4、约过 失责任属于（ ）责任。 A. 违约B .侵权C.先合同义务”D .无过错10 .甲公司 经过资产 重组分立 为乙、丙两家公司， 乙公司与丙公司 协商后将某合同的履 行归于乙公司。对此，以下 说法正确的是（）。A.乙、丙公司之 间的协议有效，无需通知合同 对方当事人 B.乙、丙公司之 间的协议 有效，只需通知合同 对方当事人即可 C.乙、丙公司之 间的协议经甲公司同意后通知 合同对方当事人即可 D.乙、丙公司之 间的归属协议，若合同对方当事人不同意， 则 丙公司 对该 合同承担 连带责任11. 合同生效后，当事人 发现合同价款 约定不明确， 又未能达成 补充协议，也不能按照合同有关条款或交

5、易 习惯 确定， 则该 合同价款 应按（）的市 场价格履行。A.订 立合同 时订 立地B .订 立合同 时 履行地C.履行合同 时订立地D.履行合同 时履行地12. 某设备制造 订购 合同， 约定订购 方先支付合同 总价 10作为预 付款。 订购方在支 付预付款前 获得确切证据证明制造方 经营状况恶化，订购方未按 时支付预付款， 这是订 购方 行使的（）。A.同时履行抗辩权B .后履行抗 辩权C.不安抗辩权D.合同中止履行的权利13 .某建设单位与设备供应公司签订购买 10 台空调的设备采购合同，合同 约定：设备生物专家12公司向建 设单位供货 2 台空调，其余 8 台交付承建其工程的施工 单

6、位。这种情况属于 合同 法 规定的合同履行中的（ ）。A.债权转让B.合同变更C.债务转移D 合同转让14. 设计招标确定中标人后，发包 人与中标人在工程设计 合同土签字、盖章时，表明 （ ）。A .要约生效B.承诺生效C.合同成立D .合同生效15.建 设工程合同 纠纷 由（ ）的仲裁委 员会仲裁。A 工程所在地B仲裁申请人所在地C.纠纷发生地D .双方协商选定16 .某建筑材料采 购合同，既约定了违约金，又约定了定金。当一方 违约时，守约方（ ）。A必须适用违约金条款 B 必须适用定金条款 C 可以选择适用违约 金或定金条款 D .两者都不能适用， 因约定无效17. 某涉 及国 家安全 的

7、投 资项目 ，施 工单项 合同 估算价 为 8000 万元 人民 币，该 项目 （）。A必须公开招标 B.必须邀请招 标 C .可直接委托发包D.必须聘请招标代理机构委托 发包18.投标人现场 考察后，以 书面形式提出 质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招 标文件的 规定不一致 时，（）。A 投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准 C 以招标文件为准 D.由人民法院判定19. 投标文件对招标文件的响 应出现偏差，可以要求投 标人在评标结 束前予以澄清或 补 正的情况是（ ） 。生物专家12A.投标文件没有加盖公章B.投标文件中的大写金 额与小写金 额不一致C.投标担保金额多于招标文件的

8、规定 D 投 标文件的关 键 内容字迹模糊，无法辨 认20.某招标项 目开标时，发现投标人未按要求提供合格的投 标保函，投标人随即要求撤回投 标文件，此 时应 （）。A 按无效投标处理 B 要求 投标人补交投标保函 C.进 入评标程序后淘汰 D 要求投 标 人赔偿损 失21.设计 招标中，下列因素不属于 评标评审 比较要素的是（ ）。A.投标单位的企业规模大小 B.投标 方案的投入、产出比高低 C .完成初 步设计时间的早晚 D 投标单位的质量管理体系是否科学22.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时，（ ）。A.中标人不承担合同 责任 B 招标人应退还其投标保证金

9、 C 招标人可没收其投 标 保证金，如果招 标人的 损失小于保 证金，则小于部分 应退还中标人D .招标人可没收其投 标保证金，如果招 标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追 索差 额23.在项目招标的评标结束后，中 标人的投标保证金应当在（）退还。A. 发出中 标通知 书后B .完成评标后 C .提 交履约担保后 D .合 同履行完 毕 后24 .必须招标的某施工 项目， 采用评标价法评标，中标候选人中排序靠前的二位投 标人 甲乙的情况如下： 甲报价 1000 万元， 评标价 950 万元；乙 报价 980 万元， 评标价 990 万 元，此 时 （ ）。生物专家12B. 中标人为甲，合同

10、价为 1000 万元C. 中标人为乙，合同价为 980 万元D. 中标人为乙，合同价为 990 万元25 .建设工程委托监理合同(示范文本) 规定的合同有效期指( )。A. 监理合同注明的开始至完成的 时间 B. 监理合同 约定的监理工作的日历天数 C. 监理人完成了包括附加和 额外工作在内的全部 监理义务的期 间D. 监理人自开始 监理工作至保修期届 满 的时间26 .建设工程委托监理合同(示范文本) 规定， 实施监理工作过程中的额外工作是指()。A .承包人的原因施工不能按期竣工，监理人延长监理工作时间 B .委托人原因 导致施工合同 终止，致使 监理业务终止后的善后服务 C 委托人要求增

11、加 监理工作范围，而增加的 监理工作量D.承包人的原因，使 监理工作受阻，导致增加的监理工作量27.某工程 项目，建设单 位未按合同 约定的 时间 支付监理酬金。 监理单位在 应当获得监 理酬金之日起 30 日内未收到支付 单据，且建 设单 位又未提出任何 书面解释， 监理单位按合 同规定保护自己合法 权益可以采取的措施是()。A.发出终止合同的通知，通知送达建 设单位后，合同即行 终止 B .发出终止合同的通 知，通知发出后 14日内仍未获得支付酬金，合同即行 终止 C .发生终止 合同的通知， 通知 发出后 14 日内未得 到答复，可进一步 发出终止合同的 通知，第二份通知到达建 设单 位

12、后，合同即行 终止D.发出终止合同的 通知，通知 发出后 14 日内未得到答复，可进一步发出通知，第 二 份通知 发出后 42日内仍未得到答复，合同即行 终止28建设工程委托 监理合同(示范文本)规定，监理人承担 违约责任的原则是 ()。A.补偿性原则 B.惩罚性原则 C 无过错原则 D.有限责 任和 过错责 任原 则29设计合同履行 过程中，属于 设计人责任的是( )。生物专家12B.办理设计文件的报批手续C.选定设计文件依据的 设计规范D.为现场的设计人提供必要的工作条件30 设计合同的 发包人，根据工程 实际情况需要修改 设计文件时，应按照法定程序 进行 变更，即（ ） 。A发包人报原审

13、批机关批准，选择设计单 位设计 B 由原设计合同承 包人完成设计修改 C 发包人经审批机关批准后，自行修改D 发包人报原审批机关批准，由原 设计单 位修改后， 报有关部门审批 31某建 设单位委托 设计院承担 办公楼设计任务， 设计 院在完成 设计任务 30时， 由 于某种原因， 办公楼项目停建， 建设单 位向设计院发出终止合同的通知。 依据设计合同 示范 文本的 规定，承担解除合同后果 责任的方式 应为（）。A 设计院没收建 设单位支付的定金 B 设计院没收建设单位支付的定金， 建设单位再支付合同 设计费的 30 % C.建设单位支付合同 设计费的 50 % D， 设计院没收定金，建 设单位

14、再支付合同 设计费的 5032某项目施工需要 办理爆破作 业的批准手 续，但没有及 时获得批准， 给承发包双方都 造成一定 损 失，则 （）。A.承包人的 损失都由发包人承担B.发包人的损失都由承包人承担C.双方的损失各自承担 D .双方的 损失都由 审 批部 门承担33 某工程项目的承包人具有 设计资质 。承包人将完成的 设计文件按规定的审查程序获 得批准后提交 监理工程 师审核，经监理工程 师签认 后承包人按 图纸施工。施工中 发现由于 设 计计 算错误 ，已经施工的部分工程需要拆除 ，设计 文件必 须修改。则该 事件的 损失应由 （ ）。A 审查单 位与 监理单位共同承担 B 承包人与

15、审查单 位连带 承担 C 承包人全部承担 D 承 包人承担 设计损 失， 发包人承担施工 损失生物专家12的图纸 ， 则（ ）。A .由发包人复制，复制 费用发包人承担B .由发包人复制，复制 费用承包人承担C .由承包人复制，复制 费用承包人承担D.由承包人复制，复制 费用发包人承担35 .某施工项目由于拆迁工作延 误不能按约定日期开工， 监理工程 师以书面形式通知承 包人推 迟开工时间，则发包人（）。A 无须赔偿承包人 损失，工期也不 顺延B无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人 损失，工期 应予顺延D.应当赔偿承包人 损失，工期不予 顺延36 .某施工合同 约定钢材由发包人供

16、应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知 承包人验收， 供应商就将钢材卸货于施工现场。在使用前 发现钢材数量出 现较大短缺， 这一钢材 损 失应由（）承担。A.承包人B. 钢材供应商C.监理单位D. 发包人37.某施工 合同约定， 建筑材料由 发包人供应 。材料使用 前需要进行 检验时， 检 验由（）。 A. 发包人负责，并承担 检验费用B.发包人负责，检验费 用由承包人承担C.承包人负责，并承担检验费用 D .承包人 负责， 检验费 用由 发包人承担38 .在一个施工 现场有甲、乙两个独立承包人同 时施工， 由于施工出 现交叉干 扰，致使 甲、乙分 别受到一定 损失， 总监理工程 师向甲

17、发出了 暂停施工指令， 则（）。A.甲、乙都应向发包人索赔 B.甲、乙分别承 担对方的损失 C.甲、乙分 别承担各自的 损失D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担39 .某施工合同 约定承包工程 应于 10 月 20 日竣工。 9 月中旬发现，因承包人的施工生物专家12推迟到 10 月 30 日。该进度计划得到工程 师的确认，则（ ）。A.如果通 过赶工在 10 月 20 日竣工，可 获提前竣工 奖励 B 如果通过赶工在 10 月 20 日竣工，不能 获提前竣工奖励 C .如果在 10月 25 日竣工，既不 获得奖励，也不承担拖期 赔偿责任 D .如果在10 月 30 日竣工，不需承担拖期

18、 赔偿责任40.某施工 项目在有放射性 污染的环境中施工， 则（ ）A .防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担 B .防护措施由发包人完成，费用由承包人承担 C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担 D .防护措施由承包人完成， 费用由 发包人承担41.施工合同履行中，发包人拖欠工程 结算款，在收到竣工 结算报告及结算 资料 56 天内仍不支付， 则 承包人（）A.无权对该工程主张任何权利 B.无权申请人民法院拍 卖该工程，但可主 张该工程所有 权 C .可以申请人民法院拍卖该工程，承包人 优先受偿 D .可以留置 该工程42.某工程项目保修期内 发现存在质量缺陷， 监理单位出具了 鉴

19、定结论。发包人认为承包人不具有 维修能力，直接 联系维修公司进行了维修， 则维修费用应由（）承担。A.发包人B .监理单位C.承包人D .维修公司43某一材料采 购合同，双方 约定违约金为 70 万元。合同履行 过程中因供 货方的原因 导致不能交 货，施工承包人 为了避免停工待料， 只能以高出原采 购合同价 100 万元的价格采 购同 样的材料。 则 供货方应赔偿给 施工承包人（）。A 30 万元B 70 万元C100 万元D170 万元44.某施工合 同采用 FIDIC施工合 同条件，专用条 件中约定完成工 程的时间为 500 天，缺陷通知期为 365 天。施工 过 程中， 经工程 师批准

20、顺延工期 38 天， 则 判定承包 人提前 或延 误竣工的 时间应为（）。A500 天B538 天生物专家1245依据 FIDIC 施工合同条件 ，当工程 师发现承 包商使用的施工 设备不能保 证工程 质量时，要求承包商更换，则（）。A .增加的费用和工期延误责任都由发包人承担 B.增加的费用由发包人承担，工期延 误责任由承包人承担C .增加的 费用由承包人承担，工期延误责任由发包人承担 D .增加的费用和工期延 误责 任都由承包人承担46 .依据 FIDIC施工合同条件，如果全部工程只 颁发一个接收 证书和一个履 约证书， 则保留金（ ） 。A在颁发接收证书时全部返还 B在颁发履约证书时全部

21、返还 C,在颁发接收证书和履约证书时各返还一半 D.不再返还47 .某工程使用 FIDIC施工合同条件 订立合同，约定竣工日为 10 月 20 日。业主在 10 月 10 日提前占用工程， 工程师于 10 月 13 日颁发了接收 证书，承包商于 10 月 30 日完 成 了竣工 检验， 则该工程的竣工日 为（ ）。A.10 月 10 日B. 10 月 13 日C.10 月 20 日D. 10 月 30 日48. 工程施工索 赔分类中，将承包商的索 赔划分为工程延 误索赔、工程变更索赔、合同 被迫终止索赔、工程加速索 赔、意外风险和不可预见因素索 赔等，是依据（ ）进行分类。A.索赔的合同依据B

22、 索赔的目的C.索赔事件的性质D .索赔的起因49. 某工程 项目施工中 现场出现了图纸 中未标明的地下障碍物， 需要作清除 处理。按照 合同条款的 约定，承包人 应在索赔事件发生后 28 天内向工程 师递交（ ）。A.索赔报告 B.索赔意向通知C.索赔依据和资料 D 工期和费用索赔的具体要求50.下列有关工程 师对索赔作出决定的 说法中，正确的是（ ）。A.在授权范围内，工程师与承包人就 费用补偿额达不成一致 时，有权单方面作出决定生物专家12C. 工程师的索赔处理决定对承包人是最 终的决定D. 工程 师的索赔处理决定不需通知 发包人二、多项选择题（共 30 题，每题 2 分。每题的备选项中

23、，有 2 个或 2 个以上符合 题 意，至少有 1 个错项 。错选，本题不得分；少 选，所选的每个 选项 得 0. 5 分）51 下列行为中属于委托代理的法律行 为有（）oA 施工企 业 任命项目经理作为施工项目的负责人 B.监理单位指派总监理工程 师作为项目监理机构的负责人 C 施工企业的法定代表人作 为工程 项目投标的负责人 D建设单位授权招标代理单位负责工程项目招 标事宜 E . 总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的 监理工作52.在工程 项目建设过程中，可采用的担保方式有（）。A投标人提供投标保函 B 中标人提供担保公司出具的履 约保证书 C. 发包人提供 银行出具的工程款

24、支付担保函D. 发包人提供的在建工程留置 权担保 E . 承包人提交的 预 付款保函53.建设工程一切 险的被保险人可以包括（ ）。A.业 主B. 总 承包商C.分包商D .业主聘用的 监理工程师E.设备供应商54根据合同法 规定，要 约撤回和要 约撤销的主要区 别有（ ）。A要约所处法律效力状态不同 B撤回和撤销的目 的不同 C.撤回和撤 销的通知到达受要 约人的时间 要求不同 D .受要约人对要约知晓的情况不同E 对要约人的 约束条件不同 55合同法 规定的合同有效条件包括（ ）。A 合同当事人具有民事 权利能力和民事行 为能力B. 当事人意思表示真实生物专家12D. 合同应当采用书面形式

25、E.不违反法律或社会公共利益56甲、乙公司 签订合同，甲公司将合同中的部分 义务转让 丙公司完成， 依照合同法 规定，其法律关系特点 为 （）。A.甲、乙公司作为合同主体不变 B .甲公司可要 求丙公司履行 转让部分的义务 C .丙公司可以 对 乙公司行使抗辩权 D 丙公司不履行义务，应对 乙公司承担 违约责 任 E. 乙公司不能 强迫丙公司 履行 义务57.合同法中，有关承担 违约责 任的 规定，采用的原 则包括（ ）。A. 补偿 性原则B. 严格责任原 则C. 惩罚性原 则D. 有限责任原则E.连带责 任原 则58 .某工程项目施工中 发包人和承包人 发生合同 纠纷，当事人申请仲裁解决 纠

26、纷的前提 条件是（ ）。A .施工合同中当事人 选择了仲裁方式和仲裁机构B.通过有关调解仍未解决合同 纠纷 C .施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议 D .和解无效E.人民法院没有管 辖权59.招标投标监 督部门在对邀请招标的招标文件内容 进行核查时，应予纠正的不合理要 求包括（ ）。A要求施工企 业必须具备一定的资质等级 B.要求专业 工程的施工企 业必须具备该专业 的资质等级 C要求投 标人必须拥有进口的施工机具 D 要求投 标人必须使用 指定的 钢铁企业生产的钢材 E . 要求专业工程的施工企 业必须是本系 统的60某工程项目的招标人按招标文件的规定组织投标人进行现场考察，但有些投

27、标人未 参加该现场考察，则（）。A.参加现场考察投标人的费用自行承担 B.参加现场考察投标人的费用由招标人承担 C .未 参加 现场 考察的投 标人不能免除不了解 现场 的合同 责任 D.参加现场考察的投标人不能免除不了解 现场的合同责任 E . 未参加 现场考察的投 标人将被取消投 标资格61.某招 标项目的 评标委员会初定成 员由 5 人组成，其中 2 人为招标人代表， 3 人为 招 标人以外的 专家。按招 标法规的要求， 评标委员会成员的修改方式可 为（ ）。A.只减少 1 名招标人代表B.减少 1 名招标人代表，同 时增加 1 名招标人以外的专 家 C .招标人代表不变，增加 1 名招

28、标人以外的专家D.招标人代表不变，增加 2 名招标人以外的专家 E .招 标人代表不 变，增加 4 名招标人以外的 专家 62 在监理招标中，体现监理单位能力的 评标内容包括（）。A .投标人资质 B .监 理大纲 C.总监理工 程师业绩 D.监理单 位业绩 E 监理费报 价63 建设工程委托 监理合同（示范文本） 规定， 监理人的主要 义务包括（ ）。A .依法履行监理职责，公正维护委托人及有关方面的合法 权益 B .推荐选择工程 的施工 单 位C. 选派合格的监理人员及总监理工程师D. 不得泄露与工程有关的保密 资料E 代表委托人与承包人解决合同争 议 64监理人依据建 设工程委托 监理合

29、同（示范文本） 规定，在施工 监理过程中可以 行使的 权力包括（ ）。A.发布改变承包人施工作 业时间和顺序的指令B.对工程的质量、工期、费用实施监督控制生物专家12C.审查批准工程 设计的变更D.在委托 监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求E.批准承包人的索 赔要求65在建 设工程委托 监理合同履行中，下列关于 违约责 任的 说法中正确的有（ ）。A.委托人 违约应承担违约责任 B.监理人因过失承担的赔偿 额按实际损失计算 C.监理人因过失承担的赔偿额以扣除税 金的监理酬金 为限 D .监理人对责任期以外 发生的任何事情 引起的损失不负责任 E.监理人对第三方违反合同规定的质 量要求不承

30、担 责任66 建设工程设计合同示范文本中， 发包人委托的 设计任务可以包括（ ）。A 项目建 议书B.初步设计C.技术设计D 产 品 设计E 施工 图设计67按照建 设工程施工合同 通用条款的 规定，对发包人和承包人有 约束力的合同文 件包括（ ）。A 招 标 公告B.招标文件C 投 标书D .工程量清单E.中标通知书68按照建 设工程施工合同通用条款的 规定，属于 发包人应完成的工作有（ ）。 A 办理土地征用 B 向工程 师提供工程 进 度 计划 C .提供保证施工安全需要的围栏设施D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作E 提供施工 现场的地下管 线资 料69 某施工 项目双方 约定

31、3 月 10 日开工，当年 10 月 10 日竣工，开工前承包人以 书 面 形式向工程 师提出延期开工的理由和要求，未 获批准，但承包人仍延至 3 月 20 日开工， 则生物专家12（ ）。A. 承包人应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工费用自行承担B. 承包人 应通过赶工在 10 月 10 日竣工，赶工 费用由发包人承担 C .承包人 应通过赶工在 10 月 10 日竣工，可 获提前竣工 奖励D. 如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人不承担拖期 违约责任E . 如果工程在 10 月 20 日竣工，承包人承担拖期 违约责任70 .在某项目施工中， 工程师进行工程 质量检查试验结 果

32、表明质量合格， 但检查影响了正常施工， 则 （）。A.影响正常施工的 费用由承包人承担B .影响正常施工的 费用由发包人承担C. 工期给予顺延D. 工期不予顺延E. 检查费 用 发 包人承担71 .按照建 设工程施工合同通用条款的 规定，下列在合同履行 过程中发生的款 项， 属于“费用”的包括（ ）。A.设计变更给承包人增加的款 额 B 工程师批准承包商索赔的款项 C.承包人聘 请专家解决施工中技 术问题的顾问费 D.承包商 对不合格工程拆除后重新施工 发生的经济支出 E.承包商收取的分包管理费72按照建设工程施工合同通用条款的 规定，因不可抗力事件 导致的损失应由发包 人承担的包括（ ） 。

33、A工程本身的 损害 B 由发包人采购，已运至施工 现场待安装设备的损害 C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D .承包方人 员伤亡E. 承包人停工损失73在施工 合同履行中 ，由于承包 人的原因造 成工程竣工 结算价款不 能及 时支付 ， 则 （ ）。A.发包人无权要求交付工程生物专家12B.发包人有权要求交付工程C 发包人未要求交付工程的，承包人仍 应承担工程照管 责 任D.发包人未要求交付工程的，承包人不再承担工程照管责 任E.承包人可以留置 该 工程74 .在材料采 购合同的交 货检验 中，属于物理 试验 方法的有（）。A .手触B.拉伸试验C. 查 点法D. 压缩试验E.金相 试验75.依据 FIDIC 施工合同条件 规定，承包商最 终结 算的合同价款可能与中 标函中注 明的 业 主接受的合同款 额不一致，原因可能是（）等。A .工程量清 单中