临时用电工程合同

1、临时用电工程合同篇一：施工临时用电工程承包合同工程名称：甲方：乙方：施工临时用电工程承包合同施工临时用电工程承包合同发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据中华人民共和国合同法等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致,签订本合同。第一条承包工程概况：一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围和内容：第二条工程质量及技术要求：乙方工程施工质量必须符合城乡电建设与改造施工及验收标准。第三条合同价款：、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定总价为万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变

2、。乙方需向甲方提供足额合法发票。二、合同价款的结算方式：三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元，在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元、乙方按工期节点完成全部工程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。第四条工程期限：乙方必须在20XX年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。第五条功程承包方式为下列方式一、包工包科5总价包干。二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应责任及由此给甲方造成的损失。第六条材料设备供应乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格

3、产品，附有产品合格证。第七条乙方的职责:、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相矢部门之间的尖系，以保证工程进度顺利进行。二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。三、组织有矢人员编制施工组织设计措施'施工总进度计划等各项准备工作。四、根据国家、行业有矢标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有尖手续后方可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。七、在施工过程中，由

4、于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物、做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项,委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要求，由此产生的后果由乙方负责。施工中乙方应负责现场地下管线和邻近建筑保护工作并承担施工不当造成的损失的责任和费用。否则甲方有权在结算时扣回相应的款项。九、必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应的费用。十、按本合同约定和有矢规定的要求办理其应办的其他事项。第八条安

5、全责任：乙方应严格执行国家电公司安全工作规程及有矢安全生产规定。安全责任以甲乙双方根据有矢规定，就本工程施工安全责任问题另行签订工程施工安全责任合同。第九条竣工验收一、竣工验收以国家、行业相尖标准等有矢规定、本合同的决定为依据。二、为确保本工程质量符合设计和规范要求，隐蔽工程在隐蔽前，乙方应自检后及时通知甲方，并会同甲方检查验收，办理有矢隐蔽验收签证手续。如乙方不履行此项检查验收程序而擅自继续施工，甲方对此项工程作不合格处理。三、某项工程中的单项工程，如需单独移交给甲方，衽移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单项竣工工程验收的依据。四、工程已基本竣工'如遇某种材料或设备双方均无法解决

6、，致使该工程不能全部按期竣工，经甲方研究同意，可做减项竣工，并对已完工的工程进行竣工验收和办理移交手续。五、在工程竣工验收过程中，如发现工程质量部符合合同约定和有尖规定5乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。由此造成工程延期交付的，乙方应承担逾期交付违约责任及由此给甲方造成的损失。六、已竣工工程未验收前，乙方应做好保护工作。若在该期间工程发生损坏,由乙方负责。七、乙方应在工程竣工2天内通知甲方及相尖部门验收，并保证通过验收及送电使用正常。第十条质量保证一、工程质量保修范围：乙方承包施工的全部内容二、乙方对工程质量保证期为12个月，自工程竣工验收合格之日起计

7、算。在保修期内。若发生因乙方责任造成的工程质量问题，乙方应负责无偿修理，并承担由此给甲方造成的损失。第人一条工地项目负责人甲方负责人：乙方负责人:第十二条违约责任一、乙方未在20XX年3月10日前竣工并通过验收、送电使用正常，每逾期一天，应偿付给甲方本合同价款1%/天的逾期违约金（若因大雨天气无法施工，工期顺延）。第十三条争议解决方式：执行本合同发生的一切争议，由双方当事人协商解决。协商不能解决的，双方可向本合同签订地的人民法院起诉。第十四条双方决定的其他事项：一、乙方必须严格执行地方政府和甲方的有尖规定及规章制度，若违反，所发生的一切责任有乙方负责。二、本合同未尽事宜，双方通过协商解决。第十

8、五条合同效力：本合同一式卷份甲方贰份5乙方壹份。本合同自双方签字盖章之日（签订日期）期生效，至本合同条款全部履行完毕时失效。本合同未尽事宜经双方协商可另行签订补充协议。甲方：乙方：法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：签约地点：签订日期：工程施工安全责任合同发包方（全称）：（以下简称甲方）承包方（全称）（以下简称乙方）甲乙双方根据中铁二十二局沈海复线高速公路漳州段A7标电力工程施工合同，为贯彻“安全第一，预防为主"方针'明确双方的安全责任，确保施工中人身、电和设备安全，根据国家有矢法律法规，经协商一致，签订本合同。第一条工程项目内容及范围：隧道进口端：拌合站800K

9、VA碎石场500KVA隧道进洞口800KVA630KVA隧道出口端：隧道出洞口800KVA+800KVA拌合站800KVA坑仔大桥500KVA共计8台变压器及线路，包括配电室等土建工程及沿线路所需的青苗及用地补偿。电线路工程施工图纸、设计修改通知书范围内相尖工程量的施工。第二条施工地点：第三条甲方安全责任1、甲方有权检查督促乙方执行有矢安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为有权制止、纠正并发出安全整改通知书，要求其在限期内整改。2、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。工程施工中由甲方派到现场的质检人员对施工质量负责检查、督促，对施工不负安全责任第四条乙方安全责任乙方作

10、为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏等事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方应将其资质证书、企业法人营业执照、授权委托人、施工简历、近3年安全施工记录等资料在签订施工合同前交由甲方核对审查。乙方保证所提供的承包工程要求的相尖资质证明材料真实、合法、有效。2、乙方应认真贯彻执行国家安全生产法、劳动法等有尖的法律法规，应根据工程制定相应的安全管理制度；严格执行国家电公司电力安全工作规程、电力建设安全工作规程、电力设备典型消防规程等有尖电力安全生产规程和其他安全规定、制度等，确保施工安全。3、在施工中，乙方应遵守国家和地方尖于劳动安全、劳务用工法律法规，保证

11、其用工的合法t生，确保农民工工资的足额按时发放。必须按国家有矢规定，为有尖施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用具、安全用具，确保施工人员的人身安全。4、乙方应保证工作负责人及参加施工人员已经乙方安监部门安全教育并经考试合格，施工队伍超过30人必须配备专职安全员；30人及以下必须配备兼职安全员。乙方指派胡志承作为安全工作联系人。5、乙方的一切施工活动均应编制安全施工技术措施，施工前应对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整地执行。无措施或未进行技术交底的严禁布置施工。6、开工前，乙方应切实做好如下工作：(1)组织全体施工人员分工种进行安全教育和安全规程考试，考试合

12、格后方能上岗。特种作业人员必须持有有尖部门核发的合格有效的上岗资格证书。乙方对其真实性负责。(2)乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求且已处于安全状态。7、乙方应在施工范围装设临时围栏和警告标示，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止篇二：临时用电施工合同江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区工程临时用电施工合同（合同编号：）建设单位：江苏中清工程设备制造有限公司施工单位：连云港市工业设备安装工程有限公司签约时间：年月曰临时用电工程施工合同发包人（以下简称甲方）：江苏中浦工程设备制造有限公司承包人（以下简称乙方）：连云港市工业设备安装工程有

13、限公司按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相尖法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。-、工程名称：江苏中浦工程设备制造有限公司新建厂区临时电工程二、工程地址：大浦开发区三、工程内容：本合同外线施工至高压接线，包含变压器就位、高压至变压器、变压器至低压配电箱、全部高压电气安装及设备安装。四、合同总价：合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。五、工程工期：工程开工日期：年月曰。工程完工日期：年月曰如果

14、由于下列原因，乙方可提出工期延长：1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在尖键路线上；2、由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知。由甲方确认是否予以延长。如有工期延长甲方只给予工期延长，因工期延长所发生的相尖费用由乙方承担。六、工程承包方式本工程实行总价包干，乙方包工、包料、包工期、包质量，合同施工范围内造价不予调整。七、工程价款的调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能

15、影响工程造价的因素。除发生下述情况时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价：1、甲方另行委托的新增工程内容。工程价款调整方法：如因工程量变更而发生的工程造价变更。按20XX年江苏省安装工程计价表执行取费进行调整。材料价格按市场价格进行结算。八、材料供应本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。九、甲乙双方的一般责任1、甲方责任：(1)提供接电、接水点及现场临设地点；(2)组织乙方、进行图纸会审，向乙方作技术交底；2、乙方责任：(1

16、)提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价)，费用由乙方自负；(2)负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；(3)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工作；(4)遵守地方政府和有矢部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定；(5)按照甲方要求搭建临时设施，以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无矢的任何多余物品及其他垃圾等承担因违反有尖规定造成的损失和罚款；(6)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有矢规定，并制

17、定相应内部管理措施，由于违反规定而，发生的一切后果由乙方自负；(8)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；(9)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；(10)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；十、工程保修工程保修期限按建设工程质量管理条例的有尖规定执行，保修金额为工程结算总价的5%呆修期为壹年。十人一、工程价款支付办法1、本工程工期为一个月，无预付款。2、工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的80%工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的95%剩余5%乍为质量保修金在保修期满后支付。4、工程价款

18、支付方式：银行转帐支票。十二、违约责任1、凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的，造成的工期滞后和经济损失由乙方承担，甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。2、在合同的执行过程中，甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项，及发生其它使合同无法履行的行为时，应承担违约责任，还要向对方支付违约金；乙方不能按合同期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时，应承担违约责任；在发生违约行为时，除赔偿对方的全部损失外，还要向对方支付违约金。3、如因乙方施工原因给用户造成的损失，由乙方承担一切责任。十三、奖罚1、本合同违约金额度为合同总价的3%°2、由于乙方原因每超一

19、天合同工期，甲方在违约金基础上对乙方进行追加罚款，罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之3、乙方如施工中出现质量事故，由施工单位负责处理费用由施工单位承担，由此造成的其他损失的费用从工程款中扣除。4、乙方按合同签订的保修期期满，无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。十四、争议解决本协议未尽事宜，由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商或向省市各级建设主管部门申请调解，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向甲方公司所在地的人民法院提起诉讼。十五、其他1、本工程不允许转包。2、工程保险：乙方必须按规定办理各种保险。3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。甲方（

20、公章）：乙方（公章）：法定代表人或其委托人（签章）：法定代表人或其委托人（签章）：年月日年月日地址：电话：传真：地址：开户：帐号：电话传真：合同编号：临时用电工程施工合同工程名称：工程地点：发包方（甲方）：承包方（乙方）：签约地点：签约时间：根据中华人民共和国合同法及国家有矢法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行临时用电施工工程施工达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围及内容：第二条工期施工工期共天日历天，配合土建同步进行，具体开工日期以甲方书面通知为准。因甲方原因或出现不

21、可抗力因素，工期顺延。第三条工程造价1'经双方协商，本工程总造价为人民币：写：）。2、本工程造价为固定总价承包5乙方包工、包料、包安全、包文明施工，发生增减按甲方确认的增减工程量作为结算依据。第四条付款方式1、合同签订生效后十日内，甲方支付工程总造价的作为预付款；余下工程款项在工程完工且经甲方验收合格后的十日内付清。2、工程款项通过银行转账方式支付，乙方在收到上述款项后的五日内向甲方提供等额有效发票。第五条甲方职责1、甲方应提供水泵房图纸、资料给乙方，以及提供所需技术的支持。2、甲方应负责乙方与监理、设计等单位的沟通协调。3、甲方提供存放乙方施工设备、材料的场地。4、甲方应合同约定按时

22、支付工程款给乙方。第六条乙方职责1、乙方应做到文明施工处理好与其他在建专业施工队伍的矢系，同时遵守甲方现场施工的管理规定。2、按相矢安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有尖规定，承担在施工过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。3、根据国家、行业有矢标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工程质量达到合格，并接受甲方的监督。4、乙方协助甲方项目经理对工程各种变更、增减工程量进行现场签证，负责施工资料原始数据记录，并提交甲方进行资料整理。5、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。施工过程中，

23、乙方应保管好其设备材料，丢失或盗窃的，甲方不负责任。6、乙方应为其聘请的施工人员购买工伤保险及劳动保护用品，不得聘请童工及残疾人员作为本工程施工人员。7、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作，费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。8、乙方人员在施工场内出现打架斗殴、损坏本工程、或盗窃、破坏甲方其他工程成品、半成品等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿。甲方因上述情况造成损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。

24、第七条违约责任1、甲方应按合同约定支付工程款项，因甲方过错延迟支付的，每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。2、乙方应按期完工，因乙方原因导致工期延迟的，每迟延一天按工程总造价的%计付违约金。延迟天的，甲方有权单方解除合同，甲方因工期延迟导致经济损失的，乙方还须承担赔偿责任。3、施工过程中，因乙方疏忽大意、操作不当导致安全事故发生的，乙方承担一切责任。4、工程完工并投入使用后，存在质量问题的，由乙方无条件返工修理，一切费用由乙方负责。因工程质量问题导致人员伤亡、财物损毁的，乙方承担一切赔偿责任。5、施工过程中，乙方未经甲方同意将工程转包、或单方终止合同履行的，甲方有权单方解除合同并要求乙方支付

25、工程总造价30%的违约金。因合同解除导致甲方经济损失的，乙方还应承担赔偿责任。第八条工程验收1、竣工验收以国家、行业相矢标准等有矢规定、本合同约定定为依据2乙方应在工程完工后两日内应及时组织甲方及相尖部门进行验收工作。3、在工程竣工验收过程中，如发现工程质量部符合合同约定和有尖规定，乙方应负责无偿修理或返工，并按甲方要求和期限内完成，经验收合格后，再行移交。第九条质量保证1、乙方保证所提供设备材料是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同及有尖规范要求。2、该工程保修期为36个月(保修期从本设备投运之日开始计算)。保修期内非甲方人为原因而出现质量问题，由乙方负责保修，并承担由此而产生

26、的一切费用。乙方提供24小时维修服务，维修反映时间2小时内，小故障4小时内排除，一般故障6小时内排除。保修期内提供不定期上门免费检查保养，并有文字记录。下列情况乙方不负责免费保修：(1)不按照乙方提供的正确使用方法而导致设备故障损坏；(2)擅自改装设备；(3)各种人为因素或天灾等不可抗力的因素等所造成的损坏。第十条其他1、本合同一式份，双方各执份，均具同等效力，本合同自双方签章后生效。2、本合同如有未尽事宜，由双方协商达成补充协议，作为本合同的附件，与本合同有同等的效力。3、合同履行过程中双方发生争议的，先协商解决。协商不能的，提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。篇四：临时用电委托施工合同工程

27、项目临时用电（合同编号：）建设单位:施工单位:签约时间：年月曰临时用电工程委托施工合同发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）按照中华人民共和国合同法及其他相尖法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行临时施工用电工程施工，双方经友好协商，达成一致意见，特订立本合同，以资信守。一、工程名称：二、工程地址：三、工程内容：根据甲方向电力公司申请临电的相尖资料及电力设计部门的临时用电设计图纸（经电力公司审批同意后的图纸）内容，甲方委托乙方施工临时用电的范围为（包含且不仅限于）：外线施工至高压接线，包含变压器就位、高压至变压器、全部高压电气安装及设备安装等。四、合同总

28、价：合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部委托施工合同门电力验收、供电及移交要求的全部费用。五、工程工期：工程开工日期：年月日。工程完工日期：年月日；共计20个日历天，自甲乙双方签订合同之日起到装表通电并向甲方移交竣工验收资料之日止。如果由于下列原因，乙方可提出工期延长：1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在矢键路线上；2,由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍；3遇不可抗力而引起的延误。如果乙方认为其有权提出工期延长，应按规定以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否予以延长。如有工期延长甲方只

29、给予工期延长，因工期延长所发生的相尖费用由乙方承担。六、工程承包方式1本工程实行总价包干，乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全、包o供电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包风险（物价上涨）5合同施工范围内造价不予调整。2合同总价应包括相矢行政交费费用、临电设计图设计费、高低压电缆敷0设费用（含电缆主材及辅材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、与使用土地使用权者的协调及支付相尖费用和土地、苗木补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的

30、各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在合同总价之中。3该项工程的施工用水、用电费用由乙方负责。0七、工程价款的调整本工程为总价包干合同。乙方衽合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价。工程价款调整方法:如因工程量变更而发生的工程造价变更。按20XX 年20KV及以下配电工程预算定额执行取费进行调整。材料价格按工程量变更增加施工内容时市场价格进行结算。八、材料供应本工程所需的材料设备由乙方自行采

31、购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求并报电力主管部门验收，同时向甲方和电力主管部门提供产品合格证明和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问题由乙方承担所造成的一切损失。九、甲乙双方的一般责任1、甲方责任：(1)提供接电、接水点及现场临设地点；(2)组织乙方进行图纸会审，向乙方作技术交底；(3)按合同约定支付合同款项；2、乙方责任：(1)提出用水、用电申请，经批准后在甲方提供的地点装表计量交费(市场价)，费用由乙方自负；(2)负责施工区域内的安全防护，制定相应的施工安全措施，承担由于自身安全防护措施不力造成的经济损失和责任；(3)做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护工

32、作；(4)遵守地方政府和有矢部门对施工中的公共交通安全和环保管理规定；(5)按照甲方要求搭建临时设施，以及文明施工的标准。要求施工现场清洁整齐，现场施工人员必须统一着装。交工之前清理完与现场无矢的任何多余物品及其他垃圾等承担因违反有矢规定造成的损失和罚款；(6)乙方必须严格遵守甲方现场施工管理规定和要求；(7)全体施工人员必须严格遵守施工所在地的有矢规定，并制定相应内部管理措施，由于违反规定而，发生的一切后果由乙方自负；(8)乙方保证按电气施工规范及施工图纸施工；(9)乙方保证工程达到国家验收标准及电业主管部门验收标准；(10)乙方保证工程达到电业部门移交要求标准；十、工程保修工程保修期自乙方

33、向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起，保修期为贰年，保修金额为工程结算总价的5%保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起24小时内，应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。十一、工程价款支付办法1、本工程工期为20天，无预付款。2、工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的80%工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电时一次性付至工程结算总价的95%剩余5%乍为质量保修金在保修期满后支付。3、工程价款支付方式：银行转帐支票。

34、十二、违约责任1 '凡由于乙方责任而影响工期和工程质量的，造成的工期滞后和经济损失由乙方承担，甲方有权从工程款中扣减并追索损失费用。2、在合同的执行过程中，甲方不能按合同约定履行自己的各项义务和支付款项，及发生其它使合同无法履行的行为时，应承担违约责任，还要向对方支付违约金；乙方不能按合同期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它行为使合同无法履行时，应承担违约责任；在发生违约行为时，除赔偿对方的全部损失外，还要向对方支付违约金。2 、如因乙方施工原因给用户造成的损失，由乙方承担一切责任。十三、奖罚3 、本合同违约金额度为合同总价的3%。4 、由于乙方原因每超一天合同工期，甲方在

35、违约金基础上对乙方进行追加罚款，罚款额度为每超一天扣罚工程合同总价款的百分之3、乙方如施工中出现质量事故，由乙方负责处理，费用由乙方承担，由此造成其他损失的费用甲方从乙方工程款中扣除。4、乙方按合同签订的保修期期满，无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。十四、争议解决本协议未尽事宜,由甲乙双方协商处理。履行合同过程中发生争议，首先应本着友好态度协商或向各级主管部门申请调解，若经协商不成或调解无效，任何一方均可向当地的人民法院提起诉讼。十五、其他1、本工程不允许转包。2、工程保险：乙方必须按规定办理各种保险。3、本协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定代表人或其

36、委托人（签章）：法定代表人或其委托人（签章）：年月日年月日地址：地址：开户：帐号：电话：电话传真：传真篇五：临时用电工程施工合同临时用电安装工程施工合同发包方（甲方）：深圳智慧空间物业管理服务有限公司承包方（乙方）：深圳市茂南电力工程有限公司经甲乙双方共同协商，甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守:工程概况1、2、二、承包范围根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相尖文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供

37、配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。三、承包方式1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。2由甲、乙双方协定造价为Y50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包括办理一切负荷申报、相尖行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、

38、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证在结算中调整。4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整；四、合同工期1、本工程开工时间为20XX年月日；竣工时间为20XX年月日；2、本合同约定方可顺延工期。五、双方责任1、甲方责任：1）按时按合同约定方式付款；2）委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中的设计、变更、签证等工作；3）提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）；4）工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续所需资料。2、 乙方责任：1）确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范

39、，保证施工质量并验收合格；2）查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有矢技术规范进行施，3）乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有尖规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全5并负安全责任；4）乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工；5）如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负贝，6）及时办理送电手续和送电。六、付款方法：合同签订后3日内甲方支付合同价的30%的预付款，主设备进场安装后10日内支付合同价的50%工程竣工通电并验收合格后10日内支付合同余款15%，本合同工程造价5%作为质保金，乙方在保修期内无违约行为

40、，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款（无息）。七、材料设备供应1、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等。女口一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担。如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。2、本合同附表中的报价已含运输费、吊装搬运费、税金、检测费等一切费用，即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。八、竣工验收1、送电手续由乙方按当地供电局有尖规定及标准进行办理2、工程验收以经当地电主管部门审批后的施工图及

41、说明书、图纸会审纪录、验收规范及深圳市供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及深圳市供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。3、4、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相尖记录表，持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。5、工程竣工验收，甲方应会同供电主管部门进行，并以供电主管部门验收合格为准。九、保修期2、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通

42、知之日起2天内，应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修或知而拖延，贝冲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。3、保修期内非乙方原因造成的质量问题，乙方也需在接甲方通知之日起2天内到现场负责维修，甲方负责承担更换零配件的工本费。十、工程主材归属乙方安装的所有的SCB10-2X500KVA箱式变配电设备设施及电缆的所有权归甲方。4-违约责任1、工程竣工后甲方在能力内必须协助乙方办理工程验收有矢手续，若因甲方不能及时配合乙方办理验收手续，超过施工期限而造成的损失，由甲方负责。2、甲乙双方必须严格遵守和履行本合同，若由于一方的过错，造成本合同不能履行

43、或不能完全履行时，由过错方承担责任；如属双方过错，应根据实际情况，由双方分别承担各自应负的违约责任。3、如工程竣工后甲方不能按合同约定支付工程款乙方有权予设备不送电，催收并应向甲方收取滞纳金，滞纳金按天计算，其标准为所欠款项的千分之三，且因此造成的一切损失将由甲方负责。4、如乙方不能按期履行本合同所规定的责任，乙方应向甲方交纳罚金，为甲方按照本合同约定已向乙方支付的款项的千分之三。如乙方逾期一个月仍未履行该义务，甲方有权解除本合同，收回甲方按本合同已向乙方支付的全部款项及赔偿甲方一切损失。5、违约方在接到索赔通知十天内给予批准或要求对方进一步补充理由和证据，如违约方在十天内未予签复，视为批准该

44、项索赔。十二、在施工过程中所发生的争议，双方应首先协商解决，不能协商解决的，由深圳市仲裁委员会仲裁。十三、本合同一式肆份，经甲乙双方签字后生效，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。以下无正文甲方：甲方代表（或授权代表）签章：乙方：乙方代表（或授权代表）签开户银行:银行账户:年月日开户银行：银行账户：年月曰篇六：（定稿）编号：HZffT（CB）20XX/施工用电工程合同工程名称：皇庭湾天下花园（首期）11区630KVA临时变压器安装工程工程地点：惠州大亚湾区澳头镇进港路发包方（甲方）：惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司承包方（乙方）：惠州市佳和电力科技有限公司签约地点：惠州大亚湾南LU国际11楼

45、A座115号签订日期：20XX年08月23日施工用电工程合同发包方（甲方）：惠州大亚湾皇庭房地产开发有限公司承包方（乙方）：惠州市佳和电力科技有限公司根据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例及国家有尖法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行皇庭集团大亚湾项目施工用电安装工程达成一致意见，特签订本合同，以资信守。第一条工程概况、工程名称：皇庭湾天下花园（首期）II区630KVA临时变压器安装工程二、工程地点：惠州大亚湾区澳头镇第二条承包范围一、根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、?艮批并获得同意的相尖文件及图纸内容

46、，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。二、按甲方最后确认并经供电部门、规划部门审批同意后的皇庭湾天下花园（首期）II区项目施工用电图进行施工。第三条承包方式1、 本工程由乙方以包办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同综合

47、单价包干的形式进行承包。2、 合同价应包括办理一切负荷申报、包办理用电走廊报建和停电等手续费用、相尖行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、10KV架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、过马路穿管费、顶管费、道路赔偿费、道路修复费、文明施工增加费、电缆占坑费、管线测量费、电缆在红线内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用、与使用土地使用权者的协调及支付相尖费用和土地、青苗补偿费、试验费、缺陷修复费、管理费、税金、利润费用等一切费用。用于本工程的各种机械、设备的供应、运输及装卸费用的支付也包含在合同价中。本

48、工程为交钥匙工程。三、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整。四、该项工程的施工用水电费由乙方负责。第四条工期一、本工程工期共计30天，自合同签订生效第二日起至装表通过供电主管部门验收且正常送电之日止。二、如遇下列情况，经甲乙双方代表签证，工期相应顺延：1 '因甲方原因，影响工程项目进度，如不按时交出场地，甲方设计变更影响施工；2不可抗力的因素。第五条工程质量及验收标准工程验后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及惠州市大亚湾供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国家现行施工及验收规范及惠州地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。收以经惠州市大亚湾供电主管部门审

49、批二、工程竣工前五日，由乙方通知甲方验收，并在竣工后五日内验收完毕三、隐蔽工程在乙方自检合格后填制相矢记录表，持表通知供电部门检查。经检验合格并符合设计要求时由双方签字后方可进行下一工序的施工。若供电部门未验收或验收不合格，乙方自行进入下一道工序施工，事后供电部门提出复查，复查费用及迫修费用由乙方承担，工期不顺延。四、工程竣工后，工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明及编制竣工资料五份交甲方。工程变更较大的，应由原设计方出具变更图纸，甲、乙方在竣工图上签注。需重新绘制竣工图及所需份数的费用由甲方承担。五、工程竣工验收，甲方应会同供电主管部门进行，并以供电主管部门验收合格为准。第六条工程造价

50、及付款方式一、本工程含税综合单价包干合同。合同总造价：Y元（大写：贰拾茱万贰仟卷佰陆拾陆元整）（详见合同附件二：报价清单），合同价为综合单价包干，作为工程进度款的付款依据。二、付款方式1、本合同签订并在乙方进场后十个工作日内5甲方向乙方支付本合同工程造价的20%乍为预付款。2、工程竣工验收合格及办理竣工验收和移交手续后十个工作日内支付至合同价的80%3、工程办理结算手续完成后十个工作日内支付至工程结算总价的95%;4、本合同工程造价5%作为保质金，乙方在保修期内无违约行为，在保修期届满并办理保修终结手续后十日内，甲方一次性向乙方付清余款（无息）。5、以上付款甲方均以转账支票或电汇方式支付。支付

51、以上款项前，乙方须先提供工程所在地有效、等额并符合甲方财务要求的发票。若乙方不能提供有效发票，甲方有权顺延付款。第七条材料设备供应一、工程所需材料及设备均由乙方负责购进并送至施工现场。材料设备需附有出厂合格证、质量保证书电力部门、机械部门生产许可证等（如是进口设备，还需提供完税证明及出厂合格证、检验报告）。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由米购方承担。如供电部门对材料设备有异议，需进行检验，费用由乙方承担。二、本附表中的报价已含运输费、吊装搬运费-税金-检测费等一切费用，即为外电设备到现场安装调试并达到竣工验收要求的包干价格。第八条保修期、工程保修

52、期为壹年。自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起计二、保修期内，乙方必须及时处理甲方提出的质量问题。保修期内，凡因乙方施工造成的质量问题，乙方接甲方通知之日起3天内，应无条件予以维修。若乙方因此拖延维修或知而拖延，则甲方有权另派施工队伍施工、保养，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。第九条双方义务委派现场代表许鑫杰负责对工程建设进行全面管理，解决施工过程中出现的需要甲方协调的相尖问题，并参与工程的初检各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。2、向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供现场施工用水、用电接驳点（水电费由乙方承担）。3及时对工程

53、进度-工程质量进行监督检查，参加材24小料报验-样板验收、组织工程的初验，接乙方书面通知起时内参加隐蔽工程验收。4、接乙方书面竣工验收通知后7日内进行竣工验收。5、对于设计变更、工程变更，应在收到乙方书面材料起3日内进行审批或确认，办理有尖的签证。6'接乙方提供的工程进度报表后3日内审批并确认工程施工进度，并按合同约定支付合同款项。7、负责协调乙方与其他各承包单位的矢系、并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。8、按相矢规定办理施工所需证件、手续，提供有尖的资料，包括：甲方无证件资料提供乙方，乙方要在甲方无证件资料提供的情况下完成供电局报装手续。二、乙方义务1、负

54、责办理本工程项目立项报审手续。2、负责提供设计图纸和设计图纸的会审、送审及线路走廊的报建，向有尖部门办理工程竣工验收证明报告及竣工移交事宜。3、工程需要的设备材料由乙方负责按本合同第七条的约定订货、供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责设备、材料保管。4、保证按国家相矢规定及惠州地区设备装置规程、标准施工，并保证安全施工。5、委派现场代表吕岩负责施工期间的全面管理。该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书，如变更现场代表应事先经甲方书面同悬°6、根据供电部门审定并经甲方确认的施工图纸和用料，按照本合同约定完成承包范围内的施工工作，并办理验收和确认手续。7、工程项目开工前三天内必

55、须编制完整的施工组织设计、络图和施工技术措施，报甲方批准后方可开工。并将施工的主要负责人报甲方确认、备案，如乙方更换施工主要负篇七：临时用电专用变工程合同模板临时用电专用变工程承包合同甲方：有限公司（以下简称甲方）乙方：电力建设有限公司（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和中华人民共和国电力法等法律、法规，双方本着互惠互利、平等有偿的原则，就临时用电专用变承包事宜进行了友好协商，为明确甲、乙双方在工程建设中的权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。工程概况：1、工程名称：有限公司（临时用电工程）2'工程地点：二、承包方式及工程造价：1、本项目承包方式为：以预算单价按清单决算，预算书未涉及的项目以国家定额标准决算。2、本项目工程造价为：(1)本工程含税包干总价款为人民币元整(Y:元)。三、工程范围1、按甲方提供的工程勘测设计任务书中的施工图纸施工安装。含：新立15M水泥杆、箱式变630KVA敷设YJV22-3*35铜芯电缆、新架线路LGJ-50、装设普通拉线GJ-35'新立12M水泥杆、施