工程项目内部承包合同协议范本

1、工程工程内部承包合同甲方总承包人：法定代表人：地址：联系方式：乙方内部承包方：法定代表人：地址：联系方式：为全面履行公司与建设单位签订的建设工程施工合同,乙方自愿纳入甲方工程队编制,接受甲方统一治理,履行合同责任.经双方协商一致,签订本合同,共同遵守执行.第1条 工程名称、范围、内容和方式1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程承包范围：1.4工程承包方式： 1.5包工局部包料.乙方独立核算,自负盈亏.1.6工程承包内容和条件： 1.7承包内容： 1.8条件:(1) 合同文件规定的设计图纸未明确但为到达标准要求的、完成该工程所有明 示或暗示的辅助工作内容等；(2) 根据现场的施工安排和施工工

2、艺、技术、方案、施工举措等需要负责施工 事项；(3) 假设乙方施工进度、质量、平安等不能满足甲方要求,甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整,乙方必须无条件服从,并全力配合甲方工作,否那么由此造 成的一切损失均由乙方承担.第2条工期2.1开工日期：年 月 日；2.2竣工日期：年 月 日；2.3总工期日历天数：天.2.4以上工期已经考虑以下因素：(1) 国家及当地政府规定的节假日或公休日；(2) 与其他分包施工工序问不可预防的交义作业影响；(3) 施工变更及应完本钱工程业主增加的工程工程；(4) 其他不利的条件(不可抗力除外).2.5工期调整和保证：2.5.1甲方根据现场工作面的提供时间,可对合同

3、工期进行相应的调整.具体阶 段性期限以甲方现场技术负责人的技术交底资料为准.假设在施工过程当中业主、 监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期,那么以最终调整后的合同工 期为准,乙方必须无条件执行.2.5.2乙方按业主和甲方要求的方案组织施工,保证合同工期.假设因乙方劳动力 缺乏、作业水平差,已经或预计会影响作业工程的合同工期时,甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场,由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造本钱 工程不能按合同约定完工交付,每延期一天处分的罚款.并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失,包括但不限丁对本工程竣工、运营的相关影响及第三方 对甲方的索赔等一切损失.2.5.3如

4、因业主或甲方原因造成的延期开工,乙方应按甲方新下达的开工日期进 行施工,自行承担有关延期的所有费用.2.5.4本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容,并根据乙方自身条 件完全能满足并到达的工期,包括但不限丁施工准备、工程施工、工程验收、完 工交付等全部工作时间,除本合同规定外,不作任何调整.(5) 如遇以下情况造成工期延误,经甲方确认后,合同工期方可相应顺延： 重大工程量变化和设计变更(得到业主确实认)； 不可抗力.第3条合同价格及工程量签认约定3.1合同暂估价格： (后附综合单价表).3.2本协议项下的全部费用已包含在综合单价中,没有列出的工程的费用应视为已分配到有关的工程的价格中.

5、3.3本合同价款已综合考虑以下内容：(1) 任何因市场人工、材料、配件、能源、运输、税费、甲方原因造成的停工、窝工的变动或政府及行业规定而引起的乙方的实际支出的增减,均届丁乙方自身 经营风险,视为已经事先充分估计并已经列入合同价款之中 合同另有说明者除 外.2乙方以完全充分理解工程工程施工的环境和施工条件、作业程序等原因, 其他任何环境因素、施工条件、作业程序等原因造成乙方误工、 停工的费用以综 合考虑在合同价款内,所发生的费用均届于乙方自身经营风险, 由乙方自行承担合同另有说明者除外.3.4税金营业税、城市维护建设税及教育费附加、企业所得税、规费包含在 合同价格内,由甲方统一代扣代缴；乙方人

6、员的个人所得税和社会保险费、 进出 场费等其他税、费均包含在合同单价内,由乙方按有关规定自行缴纳,如地方税 务部门要求甲方代扣代缴,甲方将按有关规定代扣代缴.3.5合同内作业工程和内容的签认：最终结算以甲方签字、计价认可的符合计量 规那么的实际完成的合格作业量为依据.甲方指定 为现场作业量有权签认人,乙方指定 为现场作业量有权签认人,其他人签认的作业量届于无效作业量.3.6合同外作业工程和内容的签认：对于新增加的作业工程,应遵循先签合同后 施工的原那么.特殊紧急情况下未签合同的作业工程, 其新增加工程单价参照本合 同中适宜或相近作业内容单价；假设无适宜或相近的单价时,由甲乙双方另行协商. 对于

7、甲方签认的零工及活工工日单价或机械台班费执行建设工程所在地的建设 行政主管部门颁发的造价信息的人工定额价格最低水平和机械台班费指导价,不参与取费；或为 元/工日、元/台班.对于工程工程的施工签证、设 计变更、增加工程量的增加的造价,甲方将按增加的价格提取%的治理费； 规费等当地政府上缴的费用将由乙方上缴,甲方负责代扣代缴.3.7下歹U情况之一者不予签认和支付:(1) 作业量未经监理工程师、甲方质检人员检查签认的;(2) 乙方未按设计图纸、施工标准、甲方要求施工的作业量及无甲方变更设计通知单、乙方自行变更设计而增加的作业量；(3) 由乙方施工原因,造成的工程质量不合格或未经确认的作业量；(4)

8、由丁乙方施工错误造成的质量事故而增加的作业量.(5) 未得到甲方及业主签认的.第4条工程质量4.1 本工程质量标准： o4.2乙方必须保证工程质量满足上述要求,并按上述标准进行施工和验收.施工 中须认真执行中华人民共和国技术标准、地方 /行业及业主、本工程的监理公司 关丁本工程施工的标准、标准、规程、规定以及为到达上述质量标准甲方提出的 要求.为到达上述标准,乙方所采取的各种举措之费用已包含在合同价款中.4.3质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据,因乙方原 因致使本工程质量达不到本合同约定的标准,乙方须承担违约责任,甲方将扣除乙方结总价的10%作为质量违约金,乙方并承担业主

9、方因此对甲方的任何违约扣 款或索赔.4.4上述标准、标准、规程、规定须按较高标准执行.4.5在质量保证期内,因质量原因造成的质量维修,乙方保证在甲方及业主告之后12小时内到现场进行维修,假设乙方不到现场维修,甲方有权找第三方进行维 修,其费用甲方将从质量保证金中扣除.第5条报酬的计量及支付程序5.1施工进度款的支付时间和支付比例参照甲方与业主的施工合同,假设业主不要求验工计价时,每月由甲方对乙方进行验工计价.5.2工程竣工后,按合同的有关规定进行现场全面活理和末次验工计价.在办理 末次计价时,乙方必须提供债务包括民工工资、材料款、设备租赁款已全部 活偿完毕的证实,方能办理.5.3对乙方未按设计

10、文件、设计图纸进行施工的局部,假设其施工工程量超过设计 工程量的按设计工程量计量,假设其施工工程量少于设计工程量的按施工工程量计 量.5.4因乙方原因造成返工的工程量,甲方驻工地代表不予计量.5.5由于乙方工程质量达不到要求,监理、业主要求整改或返工,乙方应无条件 执行,相关费用全部由乙方承担,且不免除甲方追究由此而造成的工期延误责任, 返工合格之前不能计量.5.6乙方内部发生劳资纠纷,应由乙方自行妥善解决,甲方不承担任何责任.如因乙方内部纠纷影响乙方履行本合同, 乙方应承担违约责任,并承担由此给甲方 造成的全部损失.5.7甲方代为发放乙方雇佣的农民工工资.乙方按月足额发放农民工工资,并将 工

11、资表交甲方备案,假设发生工资拖欠,甲方有权从当期应拨付乙方的工程款中扣 除当期全部农民工工资,直接发放给农民工.5.8乙方已完全充分理解本工程的工程进度款支付时间和方法,本工程的工程进度款假设因其他原因缓付/迟付给乙方,乙方需自筹资金保证本工程按期完成,不 得以此停工及向甲方进行工期费用的索赔；任何缓付、迟付的工程款,均不得计 算利息.因建设单位对甲方进度款拨付不到位,甲方对乙方进度款拨付日期相应 顺延.5.9验工计价表的审核和审批按以下顺序进行：(1) 验工计价表首先由乙方按甲方方案部门规定的验工计价表填写好内容后,报工程部工程部；(2) 工程部组织并会同方案合同部门共同审核确认；(3) 由

12、甲方方案合同部门向业主申报；(4) 待业主审批后作为给乙方计价的依据.第6条变更与变更计价6.1如果甲方认为有必要对工程或其中的任何局部的形式、质量、数量做出任何 变更或调整,乙方应遵照执行,该指示包括来自业主方、设计单位、监理单位的 设计变更、洽商、指示等.6.2乙方应根据发出的变更通知及有关要求,进行深化设计及组织实施所需要的工程变更.6.3上述变更指令发出后,双方应继续履行本合同,因变更而导致合同价款的增 减及造成的工期影响,按本合同有关规定执行.6.4如果上述变更是由于乙方违约或乙方自身原因造成甲方不得不发出变更指令,那么任何此类变更后增加的费用均由乙方承担.6.5施工中乙方不得擅自对

13、原工程设计进行变更,因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失,由乙方承担,工期不予顺延.6.6乙方在施工中提出的合理化建议及涉及到对设计图纸或施工组织设计的更 改及对材料、设备的换用,须经甲方同意,未经甲方同意擅自更改或换用时,乙 方承担由此发生的费用,并赔偿由此给甲方造成的一切损失,延误的工期不予顺 延.6.7对于施工签证、设计变更、增加工程量的价格确认方法为：在业主给予甲方审核确认后,甲方按合同的相关约定给予乙方确认和结算； 对于业主不给予甲方审核确认的,甲方也不给予乙方确认,同时乙方不得有异议和向甲方索赔.第7条 材料采购供应及材料用量的限制7.1除甲方提供的材料外,其他材料由乙

14、方负责甲供材料见附表.乙方负责免费甲供材料的点验、装卸和保管等工作；假设因保管不善造成损失,乙方按损失的双倍采购价格赔偿甲方,赔偿款由甲方在对乙方进行验工计价款内扣回,乙方同时承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失；7.2甲供材料由甲方方案经营部依据物资部门开具并经乙方签认的领料单按采购单价计算费用,并从乙方当月计价款中直接扣回.7.3除甲供材料外的所有其他主材、辅材及零星材料,均由乙方自行采购,其费用含税金包含在合同价款内.但乙方必须向甲方提供产品合格证实及厂家资料、材料正式税票,并对材料的质量负责,所有材料经甲方检验合格并经监理认 可前方可使用.7.4乙方必须合理使用甲方供应的材料,材

15、料的使用量必须限制在双方约定的消耗范围内损耗系数见附件1.超出局部乙方按双倍的市场价格标准扣除费用.7.5施工用电：乙方自行配备足够的施工所需备用电源,以保证施工连续性,费用已含入合同价格中.7.6施工用水：施工和生活用水均由甲方协助乙方解决, 费用已含入合同价格中.第8条作业质量和检查验收8.1工程质量标准应符合国家、建设部现行标准及工程质量评定验收标准和设计 文件的要求.8.2乙方在甲方的指导、监督下,要保证分项、分部工程一次验收合格率到达100%,并满足业主和甲方要求的其他内容.8.3乙方在施工中应接受甲方、监理和业主人员的检查,执行甲方制定的各种质 量限制举措.8.4隐蔽工程在甲方现场

16、技术人员检查合格后,待甲方技术、质量部门组织监理 进行现场签证前方可进行下一道工序施工.第9条 甲乙双方权利和义务9.1共同责任(1) 甲乙双方应共同抓好平安工作,乙方应随时接受业主、监理、甲方的平安 监督检查,保证生产和人身平安.(2) 甲方应组织乙方作业人员进行岗前培训,甲乙双方必须经常对其在施工场地的工作人员进行平安教育,不得要求施工人员违反平安治理的规定进行施工.(3) 甲乙双方在施工过程中应增强治理,严格根据平安操作规程施工,保证安 全施工.(4) 甲乙双方在施工中,要有环保意识,严禁违规弃磴、排污,对于乙方不按照甲方要求擅自违规弃磴、排污,造成的一切后果由乙方负责.(5) 甲方驻工

17、地代表姓名：职务：(6) 乙方驻工地代表姓名：职务：住址：身份证号：(7) 乙方驻工地代表代表乙方行使合同规定的权利, 履行合同规定的义务.乙方负责人及技术骨十如要暂时离开或更换应以书面形式征求甲方意见,经甲方同意前方可实施,否那么视为违约.9.2甲方责任(1) 组建工程工程治理班子,全面履行合同,组织实施施工治理的各项工作,对工程的工期和质量向建设单位负责.(2) 负责审核乙方编制的施工组织设计,统一制定各项治理目标,组织编制年、季、月施工方案,实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、验工计价的控制、监督、检查和验收.(3) 监督指导工程技术交底、测量定位、施工作业检查验收,统一安排技术资

18、料的收集归档及竣工验收资料的整理,对工程施工全过程实施全面治理.(4) 负责与建设单位、监理、设计及有关部门的联系,协调现场工作关系.(5) 负责向乙方提供施工图纸和相关技术资料、信息,通报监理、业主等有关 规定、要求等.(6) 负责统一指挥,协调与工程有关的工序,统一治理并检查、监督乙方施工 的质量、进度及平安(7) 按本合同约定,向乙方支付报酬；甲方有权对乙方的资金进行监督检查,如发现乙方有将工程款挪作它用的行为或不支付材料款,设备租赁等款时,甲方有权催促乙方进行支付或在乙方工程款中予以扣除代为支付.(8) 对乙方有违法乱纪等扰乱施工秩序的人员,甲方有权处分及勒令退场.(9) 检查监督乙方

19、施工人员进行文明施工、平安生产.(10) 负责审核及检查乙方劳务用工情况, 监督乙方与劳务人员签订 ?劳务用工 合同?,并实行动态治理.(11) 假设乙方因人员、设备、施工组织等自身原因不能满足施工质量、进度、安 全要求时,甲方有权要求乙方整改,并有处以违约扣款直至勒令退场的权利.9.3乙方责任(包括但不限于)(1) 对工程的工期、质量、平安向甲方负责,乙方须在本合同签订前向甲方提交企业营业执照原件供甲方审核,同时提供复印件加盖红章供甲方存档； 组建具 有相应资格证书的技术人员及熟练工人的施工人员,相应的领导班子(队长、技 术员、平安员、爆破员、材料员、财务人员等),向甲方提供符合本工程要求的

20、 资质证书及其他文书,并保证其真实性和合法性；对本合同承包范围内的工作质 量向甲方负责,组织身体健康且具有相应资格证书的熟练工人投入工作,按完成工程施工需要供符合施工要求的施工机具. 向甲方提供所有施工人员的花名册及 身份证实资料,保证所使用劳务人员符合劳动法规要求. 自觉遵守法律法规及有 关规章制度.(2) 乙方未经甲方授权或允许,不得擅自与建设单位及有关部门建立工作联系； 未经甲方书面授权,乙方不得以甲方名义与第三方发生外部经济往来,否那么可视为违约,乙方支付的违约金额为所发生经济往来额的300%,且由此发生的经济 纠纷由乙方负责.(3) 乙方有自行组织、编制优化施工方案报请甲方批准的权利

21、.有关资料虽经 甲方审查,亦不能减免乙方应负的责任.(4) 根据施工组织设计总进度方案的要求,每月底前 3天提交下月作业方案, 有阶段工期要求的提交阶段作业方案,必要时按甲方要求提交旬、周作业方案,以及与完成上述阶段、时段作业方案相应的劳动力安排方案,经甲方批准后严格 实施.有关资料虽经甲方审查,亦不能减免乙方应负的责任.(5) 严格根据甲方技术交底、设计图纸、施工验收标准、有关技术要求、甲方 指令及施工组织设计精心组织作业, 保证工程质量到达约定的标准；科学安排作 业方案,投入足够的人力、物力,保证工期；增强平安教育,认真执行平安技术 标准,严格遵守平安制度,落实平安举措,保证作业平安；增强

22、现场治理,严格 执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对作业现场的治理规定,做到 文明作业；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种违约扣款.(6) 施工中应增强平安教育和平安技术治理,认真执行平安技术标准,严格遵 守平安制度,落实平安保护举措,保证施工平安.(7) 自觉接受甲方及有关部门的治理、监督和检查；接受甲方随时检查其自备 工具、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场 其他单位协调配合,照顾全局.(8) 施工中增强对施工人员的环境保护意识教育,遵守有关环境保护法律、法规,执行甲方有关环境保护治理文件. 在施工现场

23、采取必要举措,预防或减少灰 尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染.承担因自身环保举措不力等原因造成环境污染引起的各种损失.(9) 按甲方统一规划堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌, 符合 文明施工要求；文明施工费用已含在合同承包综合单价内, 不再单独进行计量支 付.搞好生活区的治理,做好自身责任区的治安保卫工作. 施工人员的着装按统 一标准由甲方提供,费用由乙方负责.(10) 乙方在施工中,负责做好各种原始资料的记录、照片收集、原材料的报检等义务；保存好施工技术资料并按甲方要求交接.(11) 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收.

24、(12) 做好作业现场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程局部的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种违 约扣款.(13) 妥善保管、合理使用甲方提供应乙方使用的主要材料、周转材料、设备机具及其他设施； 假设发生丧失或损失,由乙方承担经济赔偿责任.(14) 服从甲方及甲方转发的业主及工程师的指令.(15) 除非本合同另有约定,乙方应对其作业内容的实施、完工负责,乙方应承担并履行承包合同约定的所有义务及工作程序.(16) 乙方不得书面、口头使用甲方企业名称及其工程经理部名称、甲方施工队 序歹0名称对外进行经济活动.(17) 在保险索赔事件发生后,乙方应积极

25、搜集证据做好理赔工作, 由于乙方工 作疏忽造成理赔失败,给业主或甲方造成损失的,乙方应负责赔偿.(18) 乙方承诺负担工程一切险及第三方责任险的免赔额以内的损失.(19) 乙方必须为己方施工现场的所有人员购置人身意外伤害保险,为其上场所 有设备购置机械设备保险,该费用已包含在本合同价中,不再另行支付.(20) 乙方应保证和保证甲方免于承担由乙方、乙方工人或其雇佣的任何其他人 员的任何疏忽造成的损失,及其所届上述人员对于甲方提供的临时工程的任何误用造成的损失,保证和保证甲方免于遭受与上述事宜相关的一切损失、索赔或诉 讼.(21) 乙方必须与施工人员依法签订书面劳动合同,确立劳动关系.劳动合同必

26、须明确规定工资支付标准、支付形式、支付日期和工程名称,并按国家劳动法规 定给施工人员缴纳的各种社会福利基金的费用(如养老保险金、工伤保险金等). 劳动合同应一式三份,乙方与施工人员各持一份,甲方保存一份备案.乙方必须 每月支付施工人员根本工资,且工资月支付数额不得低于当地政府的最低工资标 准,余下未支付局部,每季度结束时必须足额支付施工人员工资. 乙方每月向甲 方上报施工人员考勤及其根本工资表(附表),工资表须包括姓名、年龄、入场 日期、月度应发工资、预借生活费、实发工资、领款人等项内容.(22) 乙方必须考虑到施工中因甲方(含业主)原因造成的停工、窝工等因素,乙方应自行组织好自己的施工人员及

27、机械设备的调配工作,任何情况下甲方不向乙方支付因停工、窝工而支出的费用.(23) 乙方负责施工现场直至本工程正式移交给甲方时为止的临电等临时设施的保管、保护、维护工作,有关费用及工期影响已包含在合同价款及合同工期内. 由于乙方原因造成甲方提供的临时设施的损坏或丧失,乙方应负责修复或照价赔偿.(24) 乙方已充分考虑施工中遇到冬雨季施工而给自身带来的影响,制定保护和 预防举措,有关的费用已包含在合同价款中.(25) 乙方负责提供除本合同约定的所有实施本工程所必须的资源.乙方负责提 供的电箱、照明、通风、消防、临时用水、用电、以及临时便道、临时便桥、排 水沟等设施,由乙方根据甲方及业主批准的施工方

28、案进行布置.(26) 乙方负责自身办公、生活的全部费用,包括但不限于卫生设施、水电费、第二场地租赁费和其他临时设施费等,未经甲方允许施工现场不得搭建食堂及住 宿场所.乙方临建设施必须符合当地政府的规定及业主、甲方的要求.(27) 乙方必须指定专人进行本工程所须的一切试验工作 (含第三方见证试验),进行和完成承包工程所需的所有甲方、业主方、有关政府部门/单位要求的各种试验工作,费用已包含在合同价格内,费用由乙方承担.(28) 严禁将本工程全部转包或分包.第10条施工方案和进度10.1须由乙方提供的施工方案的时间：乙方在施工中假设需对批准的施工方案进行调整,需在实施前7天上报甲方审批,甲方代表经审

29、查后于7天内予以答复.10.2须由乙方提供的施工进度方案的时间：(1) 施工总进度方案：乙方在进场后即向甲方提供施工总进度方案,考虑到实际工程进度,每隔56天,乙方应向甲方提交更新的总进度方案.(2) 施工月进度方案：乙方须在每月的 27日提交下月的施工月进度方案.(3) 施工周进度方案：乙方应在每周一提交下周施工进度方案(4) 乙方应对其提交的进度方案的正确性、可操作性负责,假设乙方提交的周进 度方案因乙方原因连续三次与实际进度严重不符(特殊情况除外),甲方有权对乙方处以 元/次的违约金扣款处理,乙方必须无条件接受.第11条文物和地下障碍物11.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及其他有考

30、古、地质研究等价值的物品时,乙方应保护好现场并于4小时内以书面形式通知甲方,并按文物治理要 求采取妥善保护举措及协调有关事项,有关费用及工期影响按本合同规定执行.如发现后隐瞒不报,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任.11.2施工中发现影响施工的地下障碍物时,乙方应于 8小时内以书面形式通知 甲方,同时提出处理方案,经甲方审批后实施,有关费用及工期影响按业主批复 执行.第12条施工质量12.1在甲方的指导下乙方必须建立健全质量保证体系,执行甲方程序文件,严 格按本合同明确的技术标准和质量标准组织施工.12.2乙方要严格根据施工图纸、招标文件、施工标准规程及标准进行施工,随 时接受业主、监理

31、、设计及本合同甲方的监督检查.12.3乙方在施工中如发生重大质量事故,应及时报告甲方且应及时采取举措处 理或报业主及设计单位研究处理,其费用由乙方全部承担.12.4乙方在施工中如出现质量缺陷,需按甲方要求进行修复,乙方必须无条件自费处理,假设乙方拒绝处理或延误处理,甲方有权让第三方处理,费用从乙方计 价款中扣除,同时对乙方处以 元/次的违约金扣款处理.12.5乙方承诺严格遵守甲方关于本工程的质量治理制度或方法.第13条职业健康、职业平安、环境治理13.1乙方应遵守工程建设平安生产有关治理规定,严格根据平安标准、规章制度和操作规程组织施工,并随时接受各级平安检查人员依法实施的监督检查,采取必要的

32、平安防护举措,消除事故隐患.由丁乙方平安举措不力而造成的事故责任和因此发生的费用,由乙方承担.13.2在施工场地涉及危险地区或需要平安防护举措时,乙方应提出平安防护措施,经甲方批准后实施,由此发生的相应费用由乙方承担.13.3乙方在用工时保证遵守?劳动法?的相关规定,否那么由此造成的一切后果 由乙方自负.13.4发生伤亡及其他平安事故,乙方应按有关规定立即通知甲方驻工地代表,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用.13.5甲方不得要求乙方违反平安治理的规定进行施工,因甲方原因导致的平安 事故,由甲方承担相应责任及发生的费用.13.6乙方承诺严格遵守本工程?HSE治理制度?的各项

33、治理规定,并接受由丁 违返该规定而造成的经济处分.13.7甲方在对乙方进行的日常检查中,发现有 HSE不符合项,甲方有权利要求乙方整改,假设乙方拒绝整改或不积极整改,那么视情节严重性对乙方处以 元违约扣款,假设乙方不积极配合直至被业主日常检查发现届丁严重HSE不符合项,没发生一次对乙方扣款 万元.13.8乙方违反HSE规章制度,并造成重大影响或事故时,甲方视情节轻重对乙 方进行如下经济违约扣款处理 发生一起HSE 一般事故,那么对乙方扣款 万元,发生一起HSE较大事故, 对乙方扣款 万元,发生一起HSE重大事故,那么对乙方扣款 万元,发生一起特大事故,那么对乙方扣款 万元.乙方发生平安生产事故

34、,死亡一人或两人,对乙方扣款 万元；发生交通责任事故,死亡一人或两人,对乙方扣款 万元,死亡三人及三人以上,对乙方扣款 万元.上述处分举措并不免除乙方按 1条应承担的责任.13.9甲方在对乙方进行的日常检查中,但凡同一问题发现两次,除按 7款进行 处分外,将责令乙方进行停工整改,由此造成的损失由乙方承担.13.10乙方在本工程施工过程中须满足甲方制定并经国家认证的ISO14001和GB/T28001的要求,保证施工生产符合相关标准之要求.13.11乙方进驻现场员工需接受ISO14001环境治理、GB/T28001职业平安健康 治理体系标准.13.12乙方须采取有效举措,预防运输机械噪声超标或机

35、械漏油污染环境.运输 车辆要定期进行噪音检测,对丁不符合要求的机械应及时采取必要的举措.13.13在施工场地涉及危险地区或需要平安防护举举措工时,乙方应提出平安防护举措,经甲方批准后实施,发生的相应费用由乙方承担.第14条验收与结算14.1中间验收14.1.1对分项工程的验收,由乙方自检合格后报甲方质检部进行验收； 对隐蔽工 程和分部工程的验收,由乙方在预计到达验收条件前1天报甲方质检部,甲方质 检部完成相应资料后1天内由甲方、业主及监理组织验收.验收过程中,乙方须 全力配合14.1.2乙方应保证甲方有充分的时机,对将上盖或无法查看的工程的任何局部进行检查和测量,以及对工程置于根底以上的任何局

36、部进行检查.无论何时,当工程的任何局部或根底已经或即将做好检查准备时,及时通知甲方质检工程师检查 验收,经甲方及驻地监理工程师签证认可后,方可进行下一道工序的施工. 如果检查不合格,乙方必须在规定的时间内返工,返工后重新验收.14.2竣工验收14.2.1乙方完成以下全部工作后,应及时向甲方提出验收申请：(1) 全部工作结束,经质检工程师检验到达相关质量要求.(2) 施工现场活理完毕.14.2.2甲方接到乙方递交的验收申请后一周内组织本工程进行验收,乙方应按验收意见对不合格工程进行修复,并承担其修复费用,直至验收合格.14.3乙方应于竣工验收后30天内向甲方递交竣工结算书(按甲方要求为准), 以

37、办理竣工结算.14.4在保修期结束之后的60天内,乙方应向甲方提交一份关于根据合同应获得的全部款项的详细帐目.如果该帐目正确完整,甲方应在收到业主此款项后7日内支付给乙方剩余款项.第15条质量保修15.1本工程的质量保修期限按总包合同执行.但如果在保修期结束之时,乙方 仍未完成在保修期内发现的缺陷,此时保修期相应地延长,直到乙方完成修复相 关缺陷为止.15.2质量保修责任:(1) 乙方在接到甲方维修通知之日起12小时内派人履行保修责任,乙方未在约 定期限内派人保修的,甲方可以自行保修,所发生的费用由乙方承担.(2) 发生紧急抢修事故的,乙方在接到甲方通知后,应当立即到达事故现场抢修,否那么该事

38、故造成的损失由乙方承担.(3) 质量保修完成后,由甲方和业主、监理组织验收.第16条履约保证金16.1在签订本合同的同时,乙方向甲方交纳 万元(大写：的履约保证金,直接汇入甲方指定的账号上.此履约保证金在整个合同履约期间不计算利息.16.2担保期间：开工之日起至颁发竣工证书之日止.16.3履约保证金的退还：颁发竣工证书后 5日内返还.第17条保险17.1乙方必须为其职工办理工伤保险,并为作业场地内自有人员生命财产和作业机械设备办理保险,支付保险费用.17,2保险事故发生时,乙方有责任采取必要的举措,预防或减少损失.第18条争议解决18.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解

39、决,也可由有关部门调解.协商或调解不成的,按以下第 种方式解决：(1) 提交位于 (地点)的 仲裁委员会仲裁.仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力；(2) 依法向 所在地有管辖权的人民法院起诉.18.2本合同关于争议解决方式的约定具有最高效力,双方以后发生的补充合同、会议纪要、来往函件、发料单、结算单等涉及到争议解决方法的,均不得对抗此 约定.18.3发生争议后,除非出现以下情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果：(1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同；(2) 调解要求停止合同工作,且为双方接受；(3) 法院要求停止合同工作.第19条禁止转包或分包乙方不得将本合同项下的工作转包或分包给他人,否那么,甲方有权提前解除合同,并由乙方承担违约责任.第20条不可抗力20.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同.20.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方工程经理,并在