南京商品房预售合同协议书范本模板_第1页
南京商品房预售合同协议书范本模板_第2页
南京商品房预售合同协议书范本模板_第3页
南京商品房预售合同协议书范本模板_第4页
南京商品房预售合同协议书范本模板_第5页
免费预览已结束,剩余17页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、编号:商品房预售合同甲方:乙方:签订日期:年 M 日预售人下称“甲方:预购人下称“乙方:甲方已领取 号?国有土地使用证?,依法享有 市 区地块的国有土地使用权;该宗地块地号为甲方获准在上述地块上开发建设的商品房地名核准名称暂定名称为 .甲方已领取宁房销第 号市商品房预售许可证?,依法可以预售相应商 品房.根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产治理法?以及建设部?城市商品房预售治理方法?、?商品房销售治理方法?等规定,甲、乙双方就商品房预售事宜,经协商一致,订立合同如下.第一条合同标的根本情况一、甲方预售给乙方的商品房下称“该商品房为上述?南京市商品房预售许可证?证载范围中的

2、,该房号为 公安审定编号 工程暂定编号.该商品房所在楼幢的总平面位置见附件1总平面图,套型及分层平面位置图见附件2.二、 该商品房所在楼幢的主体建筑结构为 ,主体建筑层数为 层,+ 0.00 米以下 层,该商品房位于+ 0.00 米以上 + 0.00 米以下第 层.三、该商品房设计用途为 ,层高 米与本层高不一致的部位另见附件2中的层高标注.栋号层次高度米栋号层次高度米栋号层次高度米114.2214.2313.623.623.62至1733至262.93至253栋号层次高度米栋号层次高度米栋号层次高度米513.5614.2713.623.123.62至262.983至112.83至253栋号层

3、次高度米栋号层次高度米栋号层次高度米813.6913.61013.52至182.92至17323.13至112.8栋号层次高度米栋号层次高度米栋号层次高度米1114.812西单元13.612东单元13.62至2432至182.92至212.9栋号层次高度米1313.62至182.9四、该商品房的建筑面积 平方米,其中套内建筑面积 平方米,共有共用分摊建筑面积 平方米.计入上述共有共用分摊面积的建筑部位见附件3.五、 该商品房的装修装饰材料及设备标准见附件4.六、该商品房占用范围内的国有土地使用权,其土地使用权面积在乙方办理国有土地使用权登记时,由政府主管部门核定.该商品房的土地用途为 , 土地

4、使用年限自起至 止.七、 该商品房所在楼幢当前的工程建设形象进度为 O第二条该商品房的权利瑕疵一、甲方告知乙方,该商品房存在以下权利瑕疵:其占用范围内的土地使用权已设定抵押,抵押权人为 ,抵押登记部门为,抵押登记日期为.已设定在建工程抵押,抵押权人为 ,抵押登记部门为 ,抵押 登记日期为.二、 甲方已通知抵押权人预售该商品房的证实和甲方处理上述权利瑕疵的承诺见附件5.第三条 定金及其处理方法_、乙方应于 前向甲方支付定金 大写 元小写 元, 币种.二、甲、乙双方履行本契约时,定金按以下方式处理:1. 在乙方最后一次付款时充抵合同款.2. 在 时,甲方一次性返还乙方.3. 第四条计价方式与价款乙

5、方预购该商品房以建筑面积计价,单价为 元/平方米,总价款合计大写 ,小写 ,币种为 .该总价款由以下款项购成:房价款: 单价元/平方米,合计 元.房屋套内的装饰装修款: 单价元/平方米,合计 元.第五条付款方式、时间和迟延付款的责任一、乙方应按以下方式和时间向甲方支付合同价款:1. 一次性付款:2. 分期付款:3. 预购商品房抵押贷款按本款约定,乙方应向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期,视为乙方应当付款的日期. 贷款银行按约发放贷款的, 乙方实际向贷款银行提交完备贷款申请资料的日期,视为乙方实际付款的日期.二、乙方迟延支付合同价款的,应向甲方承担以下违约责任,但甲方依法解除本合同的除外:1.

6、 根据未付到期价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息,向甲方支付违约金.2. 根据未付到期价款的万分之 /天计算,向甲方支付迟延期间的违约金.3. 三、 乙方迟延支付合同价款,经甲方催告后 仍未支付到期价款,且未付到期价款的金额达到总价款 的,甲方有权解除本合同,并按以下约定清理和结算:按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算,甲方可要求乙方根据总价款在本合同签订之日起至本合同解除之日止同期利息的 倍赔偿损失.甲方应在解除本合同 日内,将已收 价款扣除乙方应当赔偿的金额后退还乙方.乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的, 甲方可用应当退还乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还

7、尚未到期的贷款.本合同解除时另有定金的,定金也不予返还.乙方应在甲方解除本合同 日内,协助甲方到登记机关注销本合同解除前办理的各项登记手续.因乙方原因导致本合同解除前办理的登记手续迟延注销的,乙方承担以下违约责任:1. 根据总价款的万分之 /天计算,向甲方支付迟延期间的违约金.2. 第六条房屋交付时间、条件和迟延交付的责任一、 甲方应于 前向乙方交付该商品房.二、该商品房交付时应当符合以下条件:1. 已取得?建设工程规划验收合格书?和房屋建筑工程竣工验收备案证实材料;2. 已取得用于房屋权属登记的?房屋测绘成果?;3. 第二条所列权利瑕疵已消灭;4. 应当在交付该商品房同时到达甲方承诺条件的附

8、件6中的第 项已到达甲方承诺的条件;5. 该商品房为住宅的,甲方还应当提供住宅质量保证书?和?住宅使用说明 书?.三、甲方迟延交付该商品房的,应承担以下违约责任;但乙方解除本合同的除外:1. 根据已收价款的中国人民银行同期商业贷款基准利率计算的迟延期间的利息,向乙方支付违约金.2. 根据已收价款的万分之 /天计算,向乙方支付迟延期间的违约金.3. 根据房地产评估机构 评定的同地段同类房屋租金标准计算违约金.4. 四、 甲方迟延交付该商品房,经乙方催告后 日仍未交付的,乙方有权解除本合同,并按以下 约定清理和结算:按中国人民银行同期商业贷款基准利率计算,乙方可要求甲方根据总价款在本合同签订之日起

9、至本合同解除之日止同期利息的 倍赔偿损失.甲方应在解除本合同 日内,将已收价款退还乙方并同时向乙方支付赔偿金.乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的,甲方可用应当退还和支付给乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到期的贷款.本合同解除时另有定金的,还应双倍返还定金.乙方应在收到以上约定的款项后 日内,协助甲方到登记机关注销本合同解除前办理的各项 登记手续.因乙方原因导致本合同解除前办理的登记手续迟延注销的,乙方承担以下违约责任:1. 根据总价款的万分之 /天计算,向甲方支付迟延期间的违约金.2. 第七条 配套根底设施和其他设施一、甲方对配套根底设施及其它设施的承诺见附件6.二、附件6中的设

10、施迟延到达甲方承诺条件的,甲方承担以下违约责任,但 乙方解除本合同的除外:1. 根据 元/天项计算,向乙方支付违约金.2. 本款约定的违约责任不与第六条约定的迟延交付违约责任累加适用.三、该商品房交付后,附件6中第1、2、3项设施退延到达甲方承诺条件,经乙方催告后90日内仍未到达的,乙方有权解除本合同,并按以下方式处理: 比照第六条第四款,但不与第六条第四款累加适用.第八条 配套房屋和建筑的产权归属甲、乙双方约定,附件 7所列配套房屋和建筑,虽未计入上述共有共用分摊面积,但随商品房的 销售,应当无偿转移归全体业主共有,并由全体业主按规定享有权利、承担义务.除附件7所列工程以外的配套房屋和建筑归

11、甲方所有.但权利人应当按规划核定用途使用配套房屋和建筑,不得擅自改变其用途.第九条 规划和设计变更的约定一、甲方承诺按已公示的商品房工程的?建设工程规划许可证? 和核准图所确定的条件进行建设.二、 经规划行政主管部门批准,该商品房工程的?建设工程规划许可证?规定条件在本合同生效后发生变更,出现以下影响该商品房质量或使用功能的情形,甲方应在变更被批准之日起10日内应当不超过 10日书面通知乙方:【/】该商品房所在楼幢与相邻楼幢的正面建筑间距比原间距减少士0.1米.【V】南面相邻楼幢檐口高度增加士0.03米.【V】该商品房朝向的方位偏角变化值超过士1度.【X】三、经设计单位同意,该商品房的建筑工程

12、设计文件在本合同生效后发生变更,出现以下影响该商品房质量或使用功能的情形,甲方应在变更确立之日起10日内应当不超过10日书面通知乙方:V!该商品房结构形式发生变化.V!该商品房户型发生变化.V!该商品房空间尺寸发生变化,导致层高降低值超过士 1_厘米,或导致本合同约定的建筑面积变化超过4 _平方米.【X】该商品房共有共用建筑面积分摊系数的增大超过.V!该商品房户型、结构形式以本合同贴图为准.四、乙方收到甲方的通知后 7日内作出是否解除本合同的书面答复;乙方在约定的期限内未作书面答复本合同的,按以下约定处理:V!视同乙方接受变更以及由此引起的合同价款变更.【X】五、甲方在约定的期限内未书面通知乙

13、方的,乙方有权解除本合同.乙方解除本合同的,甲、乙双方按以下约定清理和结算:x甲方应在本合同解除后日内将已付价款、定金及按中国人民银行同期商业贷款利率计算的利息返还给乙方,并按总价款的嘱偿乙方损失.【V】甲方于解除本契约后 30日内将已收房款退还乙方,定金双倍返还;假设乙方尚有预购商品 房抵押贷款未归还的,甲方可用应当退还乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到 期的贷款.六、乙方收到甲方通知后在约定期限内书面答复不解除本合同,或甲方在约定的期限内未书面通知乙方,但乙方不解除本合同的,甲方应按变更给乙方造成的实际影响,给予乙方相应补偿. 甲、乙双方应按公平合理的原那么协商解决补偿问题;

14、协商不成的,双方按本合同第十八条约定的方式解决争议.七、该商品房工程和该商品房的建筑工程设计文件在本合同生效后发生其它规划变更或设计变更 的,甲、乙双方的权利义务按法律法规和其他国家规定的精神处理.第十条房屋交付和接收手续一、该商品房具备第六条第二款约定的交付条件后,甲方应当在确定的交付日期前3天,书面通知乙方办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件.甲方通知确定的交付日期应当给乙方必要的准备时间和必要的方便.二、甲、乙双方进行交接时,甲方应当出示第六条第二款约定的证实文件,并满足第六条第二款约定的其它交付条件.甲方不出示证实文件或者出示的证实文件不齐全,或未满足第六条第二款约定的其它交付条

15、件的,乙方有权拒绝接收该商品房,甲方按第六条的约定承担迟延交付的责任.甲、乙双方进行交接时,甲方明确告知乙方交付的商品房尚未取得第六条第二款约定的证实文件或尚未满足第六条第二款约定的其他交付条件,乙方仍愿意接收该商品房的,视为双方对房屋交付条件的变更.三、甲、乙双方签署商品房交接单,交接钥匙后即为交付.四、该商品房已满足交付条件,但乙方收到甲方的书面交房通知后,拒绝接收该商品房或未如期办理交接手续的,按以下方式处理:【X】乙方按每天元向甲方支付逾期交接期间的违约金,该房屋损毁、灭失的风险自书面交房通知确定的交付日起由乙方承担.V!双方另行约定,见“甲、乙双方的其它约定第二条.第 条面积差异和其

16、它差异的处理一、甲、乙双方办理交接手续时,第六条第二款中?房屋测绘成果?载明的该商品房实测面积与第一条约定的面积发生误差的,按以下方式处理:【X】建筑面积误差比绝对值在团内含本数,不得超过 3%的,根据第四条约定的价格据实结算;建筑面积误差比绝对值超出上述比值的,乙方有权解除本合同.乙方解除本合同的,甲方应当自本合同解除之日起日内退还乙方已付价款,并根据年利率计算支付利息.乙方同意继续履行本合同,实测建筑面积大于本合同约定建筑面积的,在上述比值以内含本数局部的价款由乙方按第四条约定价格补足, 超出上述比值局部的价款乙方可不予承担,但其所有权归乙方所有;实测建筑面积小于本合同约定建筑面积的,在上

17、述比值以内含本数局部的价款由甲方返还乙方,超出上述比值局部的价款由甲方双倍返还乙方.V!按建设部?商品房销售治理方法?第二十条规定的处理方法执行.并且面积差的结算,需在甲方协助乙方办理产权证及交房前结算完毕.二、其他差异的处理:1、 该商品房的实际层上下于第一条约定层高,其误差值超过国家有关标准、标准允许误差值的,甲方承担以下责任:单价降低人民币 20元/平方米,发现误差 30天内与乙方结算,甲方不再修复或恢复.2、 该商品房交付的装饰装修材料和设备标准低于附件4约定标准的,甲方承担以下违约责任:【X】按交付时的市场差价双倍赔偿乙方.V!在90天内采取补救举措使其到达附件4约定标准.3、第十二

18、条预售款专用和监管该条款内容由财务部提供一、甲方保证,在该商品房竣工前,所收取的合同价款专项用于该商品房所在楼幢的工程建设,不挪作他用.二、甲方已与中国银行南京分行1、8、9、13幢/上海浦东开展银行南京分行2、6、7、11幢/中国工商银行南京分行3、5、10、12幢银行签订商品房预售款监管合同,银行监管帐户的开户行为珠江路支行1、8、9、13幢/城北支行2、6、7、11幢/汉中门支行3、5、10、12 幢.甲、乙双方同意,乙方在该商品房竣工前支付的合同价款应由上述银行按商品房预售款监管的有关规定监管使用.第十三条商品房质量保证一、甲方承诺该商品房使用合格的建筑材料、构配件,该商品房质量符合国

19、家和省、市公布的工程质量标准、标准和施工图设计文件的要求.二、经有市级以上检测资质的省、市建筑工程质量检测机构检测,该商品房主体结构质量确属不合格的,或因该商品房存在重大工程质量问题,严重影响正常使用的,乙方有权解除本合同. 乙方解除本合同的,按以下约定清理和结算:【X】甲方应在本合同解除后日内退还全部已付款,并根据利率计算支付利息;给乙方造成经济损失的,由甲方承担赔偿责任.【V】甲方于解除本契约后 30日内将已收房款退还乙方,定金双倍返还;假设乙方尚有预购商品房抵押贷款未归还的,甲方可用应当退还乙方的款项代乙方归还已到期的贷款并提前归还尚未到 期的贷款.三、 该商品房的工程质量保修范围和保修

20、期见附件8,保修期自该商品房交付之日起计算.保修期内,乙方发现该商品甲方应按国家规定和本合同约定承担该商品房的工程质量保修责任存在工程质量问题的, 应及时通知甲方或其受托人;甲方或其受托人接到乙方的报修通知后应在48小时内到场检查双方另约时间的除外,并根据工程质量问题的实际情况与乙方商定具体维修日期,及时、合理安排维修.乙方应在甲方或其受托人检查、维修期间给予必要配合.甲方委托代为承担保修任务的受托人应当在2年内常驻该商品房工程现场.甲方没有将保修任务委托给受委托人的,甲方应当在2年内设立常驻该商品房工程现场的报修点.甲方或其受托人怠于履行该商品房工程质量保修责任的,应当承担以下责任:【X】按

21、每拖延一天元计算,向乙方支付违约金.V!对于怠于履行该商品房工程质量保修责任引起的直接经济损失,甲方予以赔偿.该商品房在保修期内因工程质量问题造成乙方经济损失的,甲方按以下约定赔偿乙方:【X】乙方的实际经济损失.【V】乙方的实际直接经济损失.详见“甲、乙双方的其它约定第三条四、甲、乙双方对该商品房工程质量问题发生争议的,任何一方均可委托由市级以上检测资质的省、市建筑工程质量检测机构检测,另一方应当配合和协助检测工作.检测结果支持一方主张的,由对方承担检测费用.第十四条前期物业效劳前期物业治理期间签订本合同时适用一、本合同签订前,甲方就该商品房所在商品房工程的物业治理已与物业治理企业中山市雅居乐

22、物业治理效劳签订?前期物业效劳合同?,并制定了?业主临时公约?.?前期物业服务合同?和?业主临时公约?详见附件9-1、附件9-2.乙方已详细阅读并自愿遵守该?前期物业效劳合同?,同时已签订了?业主临时公约?,并承诺 按其规定行使权利、履行义务.本合同签订后,经业主大会依法产生业主委员会,业主委员会受业主委托与选聘的物业治理企业签订的?物业效劳合同?、业主大会制定的?业主公约?依法生效的,上述?前期物业效劳合同?、 ?业主临时公约?自行终止.二、 与该商品房的物业治理有关的其它事项见附件9-3 o第十五条合同备案手续和权属登记手续一、本合同签订后 10日内应当不超过 10日,甲方应按规定通过南京

23、市网上房地产操作系统,将本合同根本信息传送到南京市房产治理局产权市场处备案.二、 在本合同根本信息传送至南京市房产治理局产权市场处备案后,且在本合同签订后30日 内应当不超过 30日,甲、乙双方应按规定办理商品房预售合同登记备案手续.三、乙方为支付合同价款需申请预购商品房抵押登记的,甲、乙双方应当同时或在先办理商品房预售合同登记备案手续.四、 该商品房交付后 90日内应当不超过 90日,甲、乙双方应当共同申请房屋所有权转移登 记.甲方应当在双方申请房屋所有权转移登记前,将需要由其提供的房屋权属登记资料报送南京市房产治理局产权市场处.五、甲方承诺:【X】乙方领取?房屋所有权证?后,乙方有权且应当

24、要求甲方及时配合办理该商品房占用范围内的国有土地使用权变更登记.【V】乙方领取?房屋所有权证?180天后,乙方有权且应当要求甲方配合办理该商品房占用范围内的国有土地使用权变更登记.【X】六、 因一方过错,导致本条约定的上列手续迟延办理,经对方催告后90天仍未办理的,过错方应向对方承担以下违约责任:【V】按每迟延一天 10元计算,支付违约金.【X】七、附件7中的配套房屋建成后,甲方应按规定及时移交给业主委员会或物业治理企业.其中,物业治理效劳用房在甲方办理房屋所有权初始登记时按规定程序以物业治理区域内的全体业主名义申请房屋权属登记;其它符合所有权登记条件的且业主委员会已成立的,甲方应配合业主委员

25、会按有关规定及时办理房屋所有权转移登记,将其登记在全体业主名下.第十六条生效条件甲、乙双方约定,本合同经双方签署并备案 后生效.第十七条送达一方向对方送达的有关本合同的文件, 以本合同载明的通讯地址为送达目的地; 一方假设需变更通 讯地址,应当及时通知对方.因接收方或其签收人原因导致接收方没有收到送达文件的,视为已送达.第十八条争议解决方式因本合同的订立、效力、履行、变更和转让、终止等发生争议的,甲、乙双方应协商解决.协商不成的,按以下方式解决:V!向人民法院提起诉讼.【X】向南京仲裁委员会申请仲裁.【X】向仲裁委员会申请仲裁.第十九条补充协议,附件内容、空格的填写内容的效力一、本合同未尽事宜

26、,甲、乙双方可签订补充协议.补充协议与本合同具有同等法律效力.但补充协议中的内容系不合理地减轻或免除本合同约定应当由甲方承担的责任,或者不合理地加重乙方责任、排除乙方主要权利的,仍以本合同为准.二、本合同的附件是本合同不可分割的组成局部,附件内容、空格的填写内容与铅印内容具有同等法律效力.但附件内容、空格局部的填写内容排除铅印局部中的非选用性内容,且系不合理地减轻或免除本合同约定应当由甲方承担的责任,或者不合理地加重乙方责任、排除乙方主要权利的,仍以被排除的铅印内容为准.第二十条合同份数及其签订后收执的约定本合同一式参份;其中甲方贰份,乙方 份;乙方另执“乙方办理登记手续专用文本一份.附件1、

27、总平面图如粘贴需加盖骑缝章附件2、套型及分层平面位置图如粘贴需加盖骑缝章需由工程部到设计院提供相关资料,有尺寸,用B5纸附件3、计入共有共用分摊面积的共有部位参见网上房地产公示内容1幢1、外墙体一半 2、楼梯间3、电梯井及机房 4、公共过道5、公共门厅6、公共门廊7、强弱电间8、管道井9、通风井10、前室2幢1、外墙体一半2、楼梯间3、电梯井及机房4、公共过道5、公共门厅6、前室7、通风井8、配电间9、弱电间10、强弱电间11、管道井12、公共门廊3幢1、外墙体一半2、楼梯间3、电梯井及机房4、公共过道5、管道井6、公共门廊7、前室8、强电间9、弱电间10、公共门厅5幢1、外墙体一半 2、楼梯

28、间3、公共过道4、电梯井及机房5、公共门厅6、公共门廊7、强电间8、弱电间9、管道井6幢1、外墙体一半2、楼梯间3、电梯井及机房4、公共过道5、配电间6、公共门廊7、前室8、通风井9、弱电间10、管道井7幢1、外墙体一半2、楼梯间3、公共门廊4、电梯间及机房5、管道井6、公共门廊7、前室8、通风井8幢1、外墙体一半2、楼梯间3、公共门厅4、电梯井及机房5、管道井6、公共门廊7、前9幢1、外墙体一半2、楼梯间3、公共门厅4、电梯间及机房5、管道井6、强弱电间7、前室8、配电间9、弱电间10幢1、外墙体一半2、楼梯间3、管道井4、电梯井及机房5、公共门厅6、公共过道7、水表间8、强弱电间9、电表间

29、11幢1、外墙体一半2、楼梯间3、电梯井及机房 4、公共过道5、公共门廊6、前室7、通 风井8、配电间9、弱电间10、强弱电间11、管道井12幢1、外墙体一半2、楼梯间3、公共门廊4、电梯井及机房 5、管道井6、前室7、公共 过道8、强电间9、公共门厅10、通风井13幢1、外墙体一半2、楼梯间3、公共门廊4、电梯间及机房 5、管道井6、强电间7、前 室8、公共门厅附件4、装饰装修及设备标准精装修的,由双方另行约定【/】外墙:住宅:外墙涂料14层为面砖;酒店式公寓:外墙面砖局部为涂料;V!内墙:石膏砂浆粉刷,白色腻子批平;V!顶棚:白色腻子批平;V!室内地面:水泥砂浆地面;V!夕卜窗:断桥隔热铝

30、合金窗;V!单元防盗门:钢化玻璃地弹门;V!分户门:实木平安门;【X】内门:;V!厨房:V!地面:水泥砂浆地面;V!墙面:水泥砂浆粉刷;V!顶棚:白色腻子批平;【X】设施:V!卫生间:V!地面:水泥砂浆地面;V!墙面:水泥砂浆粉刷;V!顶棚:白色腻子批平;【X】洁具:V!电梯:V!品牌名称和型号:V!产地:下表经总经办确认序号楼栋号电梯品牌型号产地101幢日立中国GVF- n 900-CO105广州202幢日立中国GVF-n 900-CO105广州303幢日立中国GVF-n 800-CO105广州405幢日立中国GVF-n 1000-CO90广州506幢日立中国GVF-n 900-CO105广

31、州67幢日立中国GVF-n 900-CO105广州78幢日立中国GVF-n 800-CO105广州89幢日立中国GVF-n 800-CO105广州910幢日立中国GVF-n 1000-CO90广州1011幢日立中国GVF-n 900-CO105广州1112幢二单元 18层日立中国GVF-n 800-CO105广州12幢一单元22层日立中国GVF- n 900-CO105广州1213幢日立中国GVF-n 800-CO105广州X其它:附件5、甲方已通知抵押权人预售该商品房的证实如粘贴需加盖骑缝章甲方处理权利瑕疵的承诺【X】本合同签订后天内注销该商品房的抵押登记.【X】办理商品房预售合同登记备案手

32、续前注销抵押登记.【X】该商品房交付前注销抵押登记.【X】办理房屋所有权转移登记前注销抵押登记.【X】因甲方原因导致上述注销抵押登记手续迟延办理,经乙方催告后 天内仍未办理,或甲方提供虚假“甲方已通知抵押权人预售该商品房的证实的,乙方有权解除本合同,并按以下方式清理和结算:X甲方应在本合同解除后天内将已付价款以及按利率计算的利息返还乙方,并另按已付价款金额的一倍向乙方承担惩罚性赔偿责任.【X】附件6、配套根底设施及其它设施VI1、上水、下水设施:与住宅同步交付年月日前到达V2、供配电设施:与住宅同步交付出年月日前到达V3、燃气供应设施:与住宅同步交付出年月日前到达X4、供暖、供冷设施年月日前到

33、达VI5、小区安护设施:在住宅交付后两个月内交付出年月日前到达VI6、公共道路:与住宅同步交付年月日前到达V! 7、公共绿地:与住宅同步交付日前到达年 月【X】8、共用停车库/场位于:数量:年 月【X】9、会所位于:约定的用途为:【X】其他综合零售;【X】其他日用品零售;【X】其他餐饮效劳;【X】洗染效劳;【X】摄影扩印效劳;【X】其他日用品修理;以上概念的涵义以【X】日前到达【X】粮油零售;X正餐效劳;【X】家庭效劳;【X】理发及美容保健效劳;【X】其他居民效劳业;X建筑物清洁效劳;【X】糕点、面包零售;【X】快餐效劳;【X】托儿所;X洗浴效劳;【X】家用电器修理;【X】其他清洁效劳.GBT

34、4754-2002国民经济行业分类?为准.约定的效劳对象为:【X】仅限于该商品房工程的物业业主、物业使用人及其随行人.【X】仅限于该商品房所在物业治理区域的物业业主、物业使用人及随行人.【X】可向社会开放经营.【X】年 月日前到达;双方的其它约定:X会所的业主或使用人需改变会所用途的,需由该商品房所在物业治理区域内持有二分之一以上投票权业主参与表决,并取得与会业主中二分之一以上投票权的业主的同意.业主投票权参照业主在业主大会中的投票权确定.X会所的业主或使用人需扩大会所效劳对象范围的,需由该商品房所在物业治理区域内持有二分之一以上投票权业主参与表决,并取得与会业主中二分之一以上投票权的业主的同

35、意.业主投票权参照业主在业主大会中的投票权确定.X【X】10、体育设施:约定的效劳对象:年月日前到达【X】11、购物中央;约定的效劳对象:年月日前到达V! 12、幼儿园:与工程二期同步交付年月日前到达【X】13、学校:年月日前到达【X】14、其它:附件7、未计入共有共用分摊面积但归全体业主共有的房屋和建筑、网上房地产已公示的内容:1幢1、物业用房2、一、二层为住宅效劳的楼梯间、电梯间、前室2幢1、物业用房2、自行车库3幢1、物业用房2、自行车库5幢1、物业用房2、为住宅效劳的一层楼梯间及电梯间3、自行车库6幢1、物业用房2、自行车库7幢1、物业用房2、非机动车库8幢1、物业用房2、多幢共用设备

36、用房变电所、消防水池、生活水泵房、生活水池9幢1、物业用房2、非机动车库10幢1、物业用房2、为住宅效劳的一层楼梯间及电梯间3、变电所11幢1、物业用房2、自行车库12幢1、物业用房2、自行车库13幢1、物业用房2、非机动车库、甲、乙双方约定的其他内容:附件8、保修范围和保修期V!根底设施、房屋的地基根底和主体结构,为设计文件规定的合理使用年限.【V】房屋防水、有防水要求的卫生间、厨房、房间和外墙面的防渗漏,为5 年不低于5年.【V】墙面、顶棚抹灰层脱落,为1 年不低于1年.【V】地面空鼓开裂、大面积起砂,为 1 年不低于1年.【V】电气管线、给排水管道、设备安装和装修,为 2 年不低于2年.

37、【V】管道堵塞,为 2 个月不低于2个月.【V】房屋白蚁预防,为15 年不低于15年.【X】门窗翘裂、五金件损坏,为年不低于1年.【X】灯具、电器开关,为个月不低于6个月.【X】卫生洁具,为年不低于1年.【X】供热与供冷系统,为个采暖期、供冷期不低于2个.【X】附件9-3、与物业治理有关的其它重要事项注明承重结构的房屋结构详图如粘贴需加盖骑缝章V!共用能耗计量部位:详见?雅居乐花园前期物业效劳合同?V!共用能消耗用分摊方法:详见?雅居乐花园前期物业效劳合同?【V】平安合理使用该商品房的其它本卷须知:详见?雅居乐花园前期物业效劳合同?雅居乐花园临时治理规约?甲、乙双方的其它约定甲方及乙方经友好协

38、商,并在乙方清楚了解有关?商品房销售治理方法?和?城市商品房预售管理方法?后,签署了?南京市商品房预售合同?.现双方就?南京市商品房预售合同?订立补充 协议,条款如下:一、1、乙方以按揭贷款支付房款的,首期款应当根据本合同第五条约定的支付期限支付至监控账号;如果乙方未能根据约定期限将首期款支付至监控账号,甲方有权要求乙方按每日房价款总额0.5 %的标准支付违约金,并有权解除合同.2、签订?南京市商品房预售合同?即日内,乙方须办妥银行按揭签约手续包括提供申请按揭所须的一切资料,否那么每逾期一日,乙方按申请贷款总额的0.5 %向甲方支付违约金,如乙方逾期15日仍未办妥银行按揭签约手续,甲方有权解除

39、合同.3、乙方申请银行按揭贷款的年限、金额以银行最终批复为准.如因乙方自身原因包括但不限于提供资料不符合申请银行的贷款要求或有不良信用记录或有逾期供款记录等造成银行批准的贷款金额低于乙方申请贷款金额的或不获准银行批准贷款的,按以下方式处理:1银行批准的贷款金额低于乙方申请贷款金额的,乙方应在甲方通知发出之日以寄出邮戳为准起15日内前来办妥相关手续,同时付清差额局部金额之购房款,否那么每逾期一日,乙方 按申请贷款总额的 0.5 %向甲方支付违约金.2 乙方贷款申请不获银行批准的,乙方应在甲方通知发出之日以寄出邮戳为准 起15日内到甲方指定地点缴齐剩余楼款,否那么按乙方逾期付款处理,甲方有权要求乙

40、方每逾期一日按贷款额0.5%的标准支付违约金,逾期超过30天的,甲方有权提出解除?南京市商品房预售合同?.4、乙方未能履行其向银行申办按揭应尽的义务包括但不限于拖欠银行的月供款导致甲方作 为担保人承担了担保责任的,甲方有权解除?南京市商品房预售合同?.二、乙方在收到甲方发出收楼通知以寄出邮戳为准 确定的期限内到甲方指定的收楼地点办理有关手续,在此期限内,如乙方未办理交接手续,无论钥匙是否交接、视作乙方已对该商品房进行了验收、接管,甲方不再另行通知.因此,乙方应从该期限之次月起向物业治理公司缴交物业治理费,该商品房损毁等风险亦转移予乙方.同时,甲方委托的物业治理公司有权追讨乙方欠交的物业治理费、水电费和相关

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论