建设工程测量合同定位放线

1、建设工程测量合同工程名称： 宜宾 XX 项目建筑物规划定位放线_工程地点： 宜宾市 XX 经济开发区_合同编号：_发 包人：宜宾 XX 房地产开发有限公司_测 绘人：_签订日期：_中华人民共和国建设部国家工商行政管理局发包人：_测绘人：_发包人委托测绘人承担：宜宾天立学府华庭项目建筑物规划定位放线任务。根据中华人民共和国合同法 及国家有关法规规定，结合本工程的 具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程测绘质量，经发包人、测绘 人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条工程概况1.1 工程名称:宜宾 XXX 项目建筑物规划定位放线1.2 工程建设地点：宜宾市 XX 经济开发区1.3 工程测绘任务（

2、内容）与技术要求：测绘按国家现行工程测量规范及满足定位放线要求。1.4 预计测绘工作量：建筑物规划定位放线 15 幢及地下车库第二条、发包人应及时向测绘人提供下列文件资料，并对其准确性、可 靠性负责。2.1 提供本工程用地（附红线范围）。2.2 提供工程测绘任务委托书、建筑总平面布置图、单幢建筑施工平面 图。2.3 提供测绘工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。第三条、测绘人向发包人提交测绘成果资料并对其质量负责。 测绘人负 责向发包人提交测绘成果资料四份。第四条、开工及提交测绘成果资料的时间和收费标准及付费方式。5.1 本工程的测绘工作按甲方通知 2_日进场放线,5 日内提交放线

3、记录， 由于发包人或测绘人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同 第六条规定办理。5.2 测绘工作有效期限以发包人下达的开工通知书和合同规定的时间为 准， 如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗拒的因素影响以及 非测绘人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。5.3 本工程测量费按测绘工程产品价格打折计取，包干测绘费（含税） 共计人民币_元（大写人民币:万仟佰元整）；5.4 付款方式：本工程测绘款在最终合格的放线记录后10 日内一次性支付。第六条：发包人、测绘人责任6.1 测绘过程中的任务变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际 发生的工作量支付测绘费。6.2 由于发包人原因造成测绘人

4、停、窝工，工期顺延。6.3 测绘人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技 术要求进行工程测绘，按合同规定的时间提交质量合格的测绘成果资 料，并对其负责。6.4 由于测绘人提供的测绘成果资料质量不合格， 测绘人应负责无偿给 予补充完善使其达到质量合格。6.5 在现场工作的测绘人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规 章制度，承担其有关资料保密义务。第七条：违约责任7.1 由于测绘人原因造成测绘成果资料质量不合格，不能满足合同条款 和技术要求时，其返工测绘费用由测绘人承担。7.2 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同 时，测绘人未进行测绘工作的，不退还发包人已付

5、定金；已进行测绘工 作的，按完成的工作量支付测绘费。7.3 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；测绘不 履行合同时，双倍返还定金。第八条：本合同未尽事宜，经发包人与测绘人协商一致，签订补充协 议，补充协议与本合同具有同等效力。第九条：本合同发生争议，发包人、测绘人应及时协商解决，协商或调 解不成时，发包人、测绘人同意由经济合同仲裁机构仲裁。发包人、测 绘人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人 民法院起诉。第十条：本合同自发包人、测绘人签字盖章后生效；发包人、测绘人 履行完全规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆 份，发包人 肆 份、测绘人贰份。 发包人名称：测绘人名称：（ 盖章）法定代表人：委托代理人：住所