钢结构承包施工合同模板

1、建筑钢结构工程承包合同合同编号：发包方：承包方：签订签订地点：根据我国法律规定，为明确双方在履行工程承包合同过程中的权利、 义务、程序, 经双方协商后，一致同意签订本合同，并依照履行。第一条工程设计技术条件工程名称：工程地点：工程围与技术要求本条款容可作为合同附件列载1、 地质资料由供应设计方2、地震烈度2.1地震根本烈度 2.2钢结构建筑抗震等级 注：气象资料由承包方按国家现行规选取3、建筑设计规格与要求3.1长度轴线M3.2宽度轴线M3.3檐口高度M3.4柱 间 距M3.5跨度跨数M跨3.6屋面坡度%3.7行车轨顶面高度吊钩高度3.8柱网尺寸M X M4、结构设计荷载4.1屋面均布活荷载4

2、.2楼面荷载4.3附加悬挂荷载4.4行车荷载4.5行车单梁或双梁型号4.6行车制造厂商与操作方法4.7屋面风机荷载5、材质设计要求架梁梁材质构件颜色备注5.2檩条材质构件颜色备注5.3支撑材质构件颜色备注5.4型钢材质构件颜色备注5.5用于围护结构的自攻螺钉材质构件颜色备注5.6其它材料材质构件颜色备注5.7吊车梁 材质 构件颜色 备注& 屋面设计构造要求6.1外层板品牌颜色：板型：备注：6.2玻纤保温棉12kg/立方米厚度：有箔6.3 层板厚度：颜色：板型：6.4透光板材质：板型：透光度：%6.5天窗或通风屋脊6.6机械通风设施6.7外包角与收边板材质厚度：颜色7、墙面设计构造要求7

3、.1外墙板品牌颜色：板型：备注：7.2玻纤保温棉kg/立方米厚度：有箔：无箔：7.3墙板板型：颜色：材质厚度：7.4外墙门尺寸高：宽：总面积：7.5窗玻璃：厚度：窗材质:7.6窗尺寸长：宽：总面积：7.7雨篷门斗长：外挑宽:高度：7.8女儿墙高度：颜色：厚度：7.9其它7.10外包角与门窗泛水收边板材质：厚度：颜色:8、其它设计要求8.1天沟天沟形式：材质：厚度：8.2下水管直径：材质:8.3根底由发包方施工与提供8.5防火等级、防火涂料耐火分钟：材质：8.6根底螺栓材质根据设计要求，由提供。9、上述设计技术条件发包方已确认，作为最终设计图纸依据。10、发包方提供的材料：11、经发包方确认由承

4、包方采购的材料： 第二条工程承包围一、土 0.000以上建筑钢结构局部与屋面、墙面不含砌体和混凝土，详见第 一条相关的容和最终报价书的报价围。二、土 0.000以上钢结构原辅材料采购、制造、运输、安装与按现行国家法规应 由承包方支付的费用，与发包方委托的钢结构施工图设计。三、 本工程钢结构建筑面积： 平方米四、本工程运输由 负责，运费包含/不包含在本合同造价。五、 本工程根底设计由 负责，根底施工由发包方负责并承担费用。六、其它：。第三条工程造价工程总造价：人民币元；大写：开具发票：材料、制作费 元，技术效劳与安装费 元第四条工程设计发包方责任1、发包方负责本工程根底土建的设计。1、发包方委托

5、承建方负责本工程根底土建的设计。2、发包方委托承包方承担土 0.000以上钢结构局部的设计，发包方提供设计所 需要的工艺条件与技术条件详见第一条工程技术条件并在本合同生效后三天 提供全部相关的技术条件和工艺条件，以供承包方进展设计。3、发包方或发包方指定的须对承包方的钢结构施工图进展审核、签证，并在施工图进展会审交底后作出书面确认，如在五天仍不作出书面确认，视为已被确认。承包方责任1、承包方必须按现行国家钢结构相关规和发包方提供的相关资料与技术条件进 展设计，发包方的超规要求必须书面告之， 承包方在国家规允许的围给予适当倾 向量。2、在合同生效，如根底图由发包方负责设计，发包方提供全部相关资料

6、与技术 条件后天，由承包方提供根底反力和柱网布置图，供发包方设计根底图；如 根底图由承包方设计，发包方提供全部相关资料与技术条件后 天，由承包方 提供有资质图签的土建根底施工图。3、承包方代表不经书面有效授权无权设立、变更、终止承包方的权利和义务， 其所发出的要约与承诺必须符合本合同的条款， 凡有冲突者，均以本合同条款为 准。第五条工地代表责任发包方驻工地代表1、发包方任命的驻工地代表与其委托代理人、由具体管理人员担任，并代表发 包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，一经该代表签署的所有单据 具有法律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。假设发 包方代表易人，须提前五

7、天书面通知承包方，其后任必须全面继续承担前任应负 的责任。2、发包方代表或委托代理人的指令、联系单、通知、须经其本人签名，并以书 面形式递交承包方代表，承包方代表在回执上签署、时间前方生效。3、 发包方驻工地代表或委托代理人：共计 ，4、实行监理公司监理的，总监理工程师与其委托代理人： 权围：。授权限。承包方驻工地代表1、承包方任命委派的驻工地现场代表与其委托代理人，由具备相关专业知识的 人员担任，并代表承包方签发有关工程联系单、验收单、结算付款单等，该代表 经授权后行使承包方进入现场后的权力， 所签署的联系单、通知、验收单具有法 律效力，但与本合同条款相冲突的签单无效，以本合同条款为准。假设

8、承包方代 表易人，须提前五天书面通知发包方，其后任必须全面继续承担前任应负的责任， 工程竣工时，代表的权力终止。2、承包方代表的联系单、验收单，须经其本人签名，并以书面形式递交发包方 代表，发包方代表在回执上签署、收到时间后生效。3、 承包方驻工地总代表：。第六条施工准备承包方1、由承包方提供设计时，本合同生效并收到发包方完整准确与有效的设计条件后 ，向发包方提交设计图纸，发包方在签收图纸后必须在五日提出书面修改意见，逾期那么视为已被确认。2、 在本合同生效与发包方提出修改意见后 日向发包方提供施工图 ，并通知发包方组织设计会审和施工图交底会议，会后日， 由发包方提出会审纪要和修改决定， 交承

9、包方修改设计，如有设计变更的，那么 工期视变更情况作相应调整，增减的工程量按报价单计算作相应调整并另签补充 合同。3、组织原材料采购制造加工，组织施工管理人员和施工机械进场。4、编制施工组织设计或施工方案，材料成品、半成品等进场方案包括用水、 用电方案送发包方。发包方1、合同约定委托承包方设计的，在本合同签订的同时，由发包方提供本合同规 定的资料与技术条件，供承包方设计，在设计完成后有义务书面确认设计。2、承包方进场前做好本工程符合钢结构安装要求的混凝土根底与预埋螺栓并验收合格，同时提供全套土建交工资料与发包方验收数据的结论。如无条件先做混凝土地坪的必须做好石块地坪或夯实地坪，以保证承包方的安

10、装机械能随意移 动。3、在承包方进场前，保证本工程施工所需各类车辆进出道路的畅通，以可承载 汽吊通过和施工作业为最低标准；负责接通施工现场的施工用水与照明和动力电 源包括水表、配电板、电表，并能满足施工用水、用电量的需要，并负责维 修。做到道路畅通，地坪平整压实，可承载吊装作业和堆放钢构为准，拆迁障碍 物等符合满足钢结构安装的条件。4、开工前办理建筑许可证等。如因无建筑许可证而发生的相关责任和一切费用 由发包方承担。第七条工程期限一、 本工程钢结构工期自合同签字发包方付达定金之日起 成。其中设计天,制造天,安装自进场起天完工二、发包方根底工程完工后要求承包方进场前 ，发包方应承包方交付土建验收

11、资料，承包方确认施工现场符合施工要求后，由发包方发出进场通知 书，进场安装时间以承包方收到进场通知书后第 起计算，总工期按有效工期以予以调整。三、除以下“9款以外，如遇以下情况之一，经监理工程师或发包方现场代表签 证后,工期顺延：一、开工日期顺延至下款情形消除时止1、按施工准备规定要求，不能提供满足作业要求的场地、水、电源，道路未能 畅通，障碍物未能去除，影响进场施工时；2、由发包方负责提供的技术资料、技术条件、验收文件不准致使施工不能正常 进展时；3、发包方没有按时交付土建工程验收资料的。二、以下情况作总工期顺延4、重大设计变更，发包方提供的工程地质资料不准，致使设计改变或由于施工 无法进展

12、的原因而影响进度的，自提出变更起到变更工程完成止，作工期顺延；5、 因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电 3天以上每次连续4小 时以上，影响正常施工时；6因现场代表或监理签证不与时而影响下一道工序施工；自未签证起，到影响 消除止，作顺延；7、未按合同规定拨付定金款，工程进度款而影响施工，从应付款之日起，到以 款项实际收付的时间止，工期作相应顺延；8、人力不可抗拒的因素而延误工期与国家法规并强制性技术规程，要求必须停 止作业或停工的，自应停工或停止作业起，到应复工之日止，工期顺延。9、根底由发包方负责承担的，由于发包方的延期或因根底工程质量不符合设计 要求而影响承包方的正常施工，或因发包

13、方负责的其它工程工程因交叉施工而影 响承包方正常施工的；自影响开始之日起，至膨响消除日止，作工期顺延。四、承包方在以上情况发生后的14天，就延误的容向发包方代表提出书面报告、 发包方代表收到报告后应予签收并在 14天予以答复，不予签收的，承包方将以 邮电形式予告之，告之后逾期不予答复，承包方即可视为报告容和延期要求均被 确认。第八条工程质量一、本工程质量要求到达国家相关规合格标准。二、 承包方必须严格按照国家有关规标准与发包方要求精心设计，按照施工图纸、 施工说明文件进展施工，承受监理工程师与发包方派驻代表的监视 ，如果施工与 图纸不符的，发包方应自发生当天发出书面停工指令，并即时与设计单位书

14、面联系.三、过程中必须遵守以下规定：1、由承包方提供的主要原材料、标准件，必须按有关规定提供产品质量合格证 或进展验收合格前方可用于工程。2、由发包方提供的主要原材料、标准件，也必须有产品质量合格证方可用于工 程。3、材料改变或代用必须经原设计单位同意并发出正式书面通知前方可用于工程。4、 钢构主体工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进展围护系统 的安装。5、承包方应按质量验评标准对工程进展分项、分部和单项工程质量进展评定， 并与时将单项工程质量的评定结果送发包方。6如承包方在施工中发生质量事故，应与时报揭发包方派驻代表。一般质量事 故的处理结果应送发包方；重大质量事故的处理方案，应

15、经设计单位、质量监视 站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施。7、承包方发出工程竣工通知后，承包方开始对工程进展保修，保修时间为一年.第九条钢结构材料的供应、验收一、发包方供应或承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工 程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的， 应允许复验，经复验符合质量要 求的，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其 复验费由提供材料、设备的一方承担。二、材料须代用的，发包方通知承包方，承包方在取得设计单位认可后，可以 代用，承包方要求材料代用的，通知发包方，发包方应在两天给予允许或不允许 的答复，两天不答复的，视为允许代

16、用，承包方将代用的材料试验报告、设计单 位意见与代用后的费用函揭发包方。第十条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，根据国家有关部门制定的工程价款结算方法，并结合钢结构建筑的特殊情况进展支付与结算。一、本工程签订后的三日，发包方应支付完毕合同总价的_30 定金，计人民币元。二、 本工程钢梁、钢柱进场三日，发包方支付合同总价的_30 作为工程进度款，计人民币 元，承包方开始安装。三、围护材料开始进场三日，发包方支付合同总价的 30%作为工程进度款，计人民币 元，承包方开始安装。四、 安装竣工通知发出后的七天付足合同总价的 97，计人民币元，余款3_，计人民币元作为质保金留 滞,质保期为一年，

17、待质保期满后三日付清全部质保金。五、如因发包方原因造成难以支付的情况发生， 即逾期三天仍不付款，承包方将 限期发包方提供有效经济担保，假设发包方不能在承包方书面通知的期限提供承 包方认可的有效担保，承包方有权单方中止合同的履行。六、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方的停工，窝工损失的， 应由发包方承担相关经济损失，对延误的工期作双倍延长。七、发包方不能按合同规定支付工程进度款的， 且又不能在承包方限定时间提供 承包方认可的经济担保时，承包方有权停工并将限定合理时间由发包方将工程抵 押给承包方，不办理抵押或不按时办理的，承包方将申请人民法院对在建工程强 制留置拍卖并在拍卖后取得优先受

18、偿。 受偿全部工程款后，承包方恢复施工，期 间发包方不得转包未完工程。八、本合同结算方式：银行即期汇票，结算币种为人民币。九、本工程发票，发包方同意承包方技术效劳与现场安装局部开具发票，承包方所属公司制造的构件材料由所属公司开具发票。第十一条施工与设计变更一、正式的设计施工图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前 由发包方履行组织设计交底和三方会审作出纪要的义务，作为施工的补充依据， 承、发包方双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计的错误或严重不合理的地方，发现方应与时以书面形式通 知对方，由提供设计图纸方与时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，承包方按修改或变更的

19、设计文件进展施工。假设发生增加费用包括返 工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失由责 任方负责，并调整合同造价，修改变更期间工期中断。三、承包方在保证工程质量和不降低发包方技术要求与设计标准的前提下，优化设计、修改工艺、其节约的价值归承包方。四、发包方如需设计变更，必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸， 界时，工期中断，重大修改或增加造价和工期时，必须另行协商，承包方在取得 投资证明落实，技术资料设计图纸齐全时，承包方工期继续予以实施。五、如由承包方提供设计图纸与有关技术资料的，如发包方需变更设计时，应由发包方正式以书面通知承包方进展设计变更，方法与上一样。第

20、十二条工程验收一、混凝土根底工程由发包方验收或监理验收合格后在发包方发出?进场开工通知?前交承包方复验。二、钢结构工程验收：按施工图与说明文件、国家现行钢结构工程标准进展中间 验收，验收应在竣工通知发出后五天开始， 工期自验收通知发出后中断，逾期不 进展中间验收的，视为验收合格。三、发包方应对整体完工工程作最终验收，最终验收应在收到整体竣工通知十天 开始，逾期不验收的，不影响支付工程款。四、工程竣工验收后，发包方方可使用，如未经验收，发包方擅自使用或提前使 用，那么视为工程验收合格。五、在规定的保修期，凡因承包方原因造成屋面、墙体渗漏等质量缺陷由承包方 无偿保修。在规定的保修期，由于发包方的根

21、底质量原因或不合理使用以与超设 计规的自然力破坏造成的构件门窗变形和屋面、 墙体的渗漏，其费用由发包方承 当。第十三条奖励与违约责任承包方责任：一、工程质量不符合设计规定的，负责无偿修理。二、因承包方过错不能按合同规定的期限交付使用的， 每天按工程总价的万分之 五偿付逾期违约金。三、承包方负责提供设计图纸的，因设计错误而造成的各种费用增加的结果 自负，延误工期的，向发包方支付设计错误局部的逾期违约金， 越权代理设计的， 承担越权代理之责任。四、如发包方未按合同规定支付工程进度款， 承包方有权停止施工，并在工 程进度款收到十日后再开工，工期双倍顺延，停工造成的在建工程损失、恢复施 工必须的额外支

22、出与相关的损失由发包方承担。发包方的责任：一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任， 开竣工日期可以顺延外，还应赔 偿承包方由此造成承包方的实际停工损失每日的机械租赁费与全体工人的工资并材料库存费。二、工程中途停建、缓建或由于要求变更设计而造成的停工、返工，应采取措施 弥补或减少损失。同时，工期作中断并赔偿承包方由此停工、窝工、返工、材料 构件、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未经验收，发包方提前使用或擅自动用，由此而失去工程质量异议权并 工期异议权，依法视为验收合格。四、承包方验收通知书送达10天后发包方不组织验收的，按全部工程造价自通 知送达之日起偿付每日万分之五逾期违约金，并视为工程已验收合格。五、不按合同规定拨付工程进度款，按银行有关逾期付款方法的规定其所延付金 额每天按万分之五偿付给承包方，并允许承包方停工，工期相应双倍延期。六、工程提前交付使用时，发包方应