永久用电工程施工合同

1、合同编号:时代项目永久用电工程施工合同工程地点：建设单位：施工单位：签订日期：永久用电工程施工合同甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行永久用电工程达成一致意见，特签订本合同，以资共同信守。一、工程概况工程名称：永久用电工程工程地点：广州市二、承包项目时代永久用电。三、工程总造价本工程以包工包料包验收方式承包，按Y一万元（大写：万元人民币整）一次性包干，不得因任何原因包括但不限于材料人工、工期、国家政策等的变化而调整。四、承包方式1、 以包设计（包括配电规划设计与施工图设计等）、包

2、报批（包办本工程需的供电部门全部报装、批负荷、验收、送电等全部手续）、包工包料（包外电工程全部高、低压系统一公变系统到户电表箱下端；专变系统到低压柜；应急电源到发电机房；全部设备、材料的安装调试）、包安全、包质量、包工期、包防火、包装表、包验收（以通过供电部门按国家验收规范验收为准）、包送电的一次性总价包干形式承包。2、 总包价在合同有效实施期间不随其他任何因素变化而调整（包括国家政策性调整）。3、 总包价包括所有设计费；设备费及设备包装费；设备调试费；预算包干费；临时设施费；劳务费；材料费；过马路穿管费；顶管费；道路修复费；文明施工增加费；电缆占坑费；电房土建及电缆坑；管线测量费；电缆在红线

3、内、外开挖施工的借用原有电缆沟费用；因使用土地而与土地权利人的协调及土地、青苗赔偿费；市政修复费；试验费；缺陷修复费；管理费；税金；利润等费用。4、 用于本工程的各种机械、设备的供应、运输装卸及吊装搬运费用的支付也包含在总包价中。5、 甲方只负责提供水、电源接驳点，水电费及食宿问题由乙方自行解决。五、工程承包范围6、 外线缆工程从变电站引高压电缆到高压开关房，新造电缆沟一条；首期敷设二条高压电缆（07JV22-3*240/15KV）高压开关房。2、永久用电（包括小学、幼儿园及其他附属设施用电工程）。高压配电工程：从高压开关房引高压电缆到各综合房、公变房、专变房（含负荷开关柜、中转柜、VE柜、直

4、流屏、变压器、电缆、电缆沟、设备房土建工程、接地网等设备系统安装、调试、验收工程）；低压配电工程：公变系统安装到户表箱下端，专变系统安装到低压配电柜（含低压柜、应急电源柜、母线槽、插接箱、电表箱、母线、电缆、桥架、事故照明切换装置、备用电源自动投入装置、接地网、标示牌、一户一表及集中抄表装置等设备系统安装、调试、验收工程）；应急电源配电工程：从发电机房配电柜引电缆到电房切换柜；六、工程承包内容1、 按甲方最后确认并经供电部门审批后签订的“供用电方案协议书”内容、电力设计单位提供的永久用电施工图进行施工。2、 本楼盘外电工程的所有供、配电设备（变压器、高、低压柜、直流屏等）；高、低压电缆；电缆沟

5、、盒以及各种管、线、槽盒、插接式母线或分支电缆；电表及电表箱；集中抄表装置及电房土建；接地装置；电房照明；温湿度控制器；排气扇；栏栅；高低压绝缘胶垫；灭火器的施工安装。3、 工程要求材料品牌、厂家（详见附件一）。七、工程款付款办法1、 设备、材料进场，安装工作全部完成具备送电条件时，甲方支付乙方工程款的30%;2、 供电局验收合格送电当天，甲方支付乙方工程款的40%;3、 工程款的25%于竣工验收合格送电后一年内付清。4、 余款5%作为质保金于保修期满后三个月内结清。5、 乙方收取工程款（及进度款）必须开具乙方单位开出的工程发票（必须办理属地税收缴付手续）；八、工期工程总工期为一个日历天。开工

6、日期暂定为一年一月一日，实际开工日期以双方现场代表签证为准，工程通电并交付甲方使用的日期为_年_月一日。九、工程质量标准和保修期1 .工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市供电部门验收要求为依据。2 .本工程质量保修期为二年，自乙方向甲方提交供电部门颁发的工程验收合格证之日起计。3 .因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担应付责任。4 .对竣工验收后保修期内出现的工程质量问题乙方应无条件予以免费维修。十、双方权利及义务（一）甲方权利及义务：1 .甲方委派工程项目部及监理公司为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，工程施工期间的质量验收、工作协调及其他事宜。2.

7、甲方提供现场项目部及监理公司人员架构给乙方。3. 甲方对乙方设计图纸、工程变更、工程联系及时审核或确认。4. 及时参加对材料报验、样板验收、隐蔽工程验收，及组织工程竣工验收。5. 甲方有义务协助乙方做好保安及配合工作。（二）乙方权利及义务：1. 负责提供设计图纸和设计图纸的会审、送审，配电房及线路走廊的报建，向有关部门办理工程竣工报告及送电到表位。2. 工程需要的设备材料由乙方负责按本合同（附件一）约定订货、供应和运输至现场并保证产品质量，乙方负责设备、材料保管。3. 乙方负责办理土地使用、青苗树林赔偿、清除地面、架空和地下障碍等工作。4. 签订本协议后七天内乙方必须将施工组织设计、施工主要负

8、责人及人员架构名单送交甲方审核，如逾期送审，甲方有权责令乙方停工，工期损失由乙方自负。5. 施工过程中发现设计错误或不合理时，应立刻书面通知甲方。否则，乙方应对扩大的损失负责赔偿。6. 遵守甲方现场管理制度，服从甲方统一管理。7. 按照施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，保证物件堆放整齐，道路畅通；在施工期间由于乙方原因而发生的施工质量、安全事故，其责任及费用均由乙方负责并报告甲方及有关部门。8. 乙方需要利用其他施工单位设施（如排栅、脚手架等），必须经其他施工单位同意，及在确保安全的情况下方可使用，否则责任由乙方自负。9. 自乙方进场施工之日起，由于乙方原因对施工现场内

9、的人员、财物或施工所涉及的材料造成损害，甲方有权追究乙方的管理责任。如由于乙方原因造成第三者的任何损失，由乙方负全责而与甲方无关。10. 施工中因乙方责任造成停工、返工而增加的人工、材料或器材等费用均由乙方承担。11. 在销售宣传时乙方应配合甲方做好工作。12. 工程竣工后的场地清理（包括建筑物的余泥及其他堆积物，临时的生产和生活设施拆除），并将地面清扫干净，否则视情况在质保金中扣罚。13. 竣工验收后，施工单位人员（特别班组人员）必须在7天内撤离施工现场，否则视情况在质保金中扣罚。14. 竣工资料的整理及交付：必须符合广州市质监站、广州市规划局档案馆要求及工程验收备案制度的资料验收标准。竣工

10、资料一式陆套。15. 负责承包范围内所有工程项目申报并通过有关部门的验收，并应在通电前十天取得相关部门的工程验收合格证交甲方，否则由此造成的损失应由乙方承担一切责任。16. 对竣工验收后保修期内出现的施工质量问题乙方负责免费维修；在甲方发出维修通知（挂号信、传真件均视作有效）后5天内乙方应当进行维修和签认，并在7天内维修完毕经甲方和业主验收，否则视作乙方默认并违约不履行/不能履行保修义务，甲方可另派人员处理，其维修费用全部由乙方负责并在工程质保金内扣除。工程验收1. 工程验收以经甲方确认、供电部门审批后的施工图及说明书、图纸会审纪录、验收规范及广州供电部门验收要求为依据。其中工程质量标准执行国

11、家现行施工及验收规范及广州地区供电部门的验收标准，最终以供电部门验收送电为准。2. 隐蔽工程、设备开箱在乙方自检合格后填制记录表（范围、数量、质量、图示等），持表通知甲方、监理公司检查。甲方及监理公司接到乙方通知二日内到场验收及出具验收意见；经检验合格并符合设计要求时由监理公司、甲方签字后方进行下一工序的施工；验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。3. 工程竣工验收前，乙方必须自检合格，后由乙方书面通知有关部门、甲方、监理公司进行工程验收及等级评定工作。4. 验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行返工，直至符合验收条件，有关费用由乙方承担，工期不予顺延。十二、奖罚1 .乙方必须按施工规范

12、及甲方现场管理人员的要求，做好文明施工工作及保证工程质量，若甲方现场管理人员或监理公司发出工地整改通知及违约金通知单，乙方必须执行，并且甲方在工程款中扣除违约金金额。2 .由于乙方人员责任在施工区内出现打架斗殴、损失损坏工程成品、安全事故等情况时，每出现一次，乙方应向甲方支付1000元的违约金，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿，由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。十三、违约责任1 .乙方有以下行为，甲方有权单方面终止合同，并对乙方保留由此而造成甲方经济损失及其他法律责任的索赔权。（1）乙方在正常的施工条件下必须在规定的时间内完成工程

13、，若工程交付使用并通电的时间推迟超过十天；（2）工程质量差，累计3次验收不合格（含隐蔽工程、分部、分项验收工程）；2 .除本合同另有约定外，在合同履行过程中，如一方单方面提出终止合同，该方应无条件向对方支付合同总造价10%的违约金，并承担由此而造成的全部经济损失。十四、其他约定条款1. 工程所需材料及设备需附有出厂合格证、质量保证书及电力部门、机械部门生产许可证等（如是进口设备，还需要提供完税证明及出厂合格证、检验报告）。如一方对材料设备有异议，需进行检验。如检验合格，检验费由持有异议一方承担，否则由采购方承担2. 己竣工工程未交付甲方之前，乙方负责己完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自

14、费予以修复。3. 本工程乙方不能分包，若甲方发现乙方将工程全部或部分再行转包，甲方有权终止合同。十五、本合同所有附件是本合同不可分割的一部分。附件一：材料设备选用表十六、本合同自签订之日起生效，自工程款结清之日起自然失效。十七、争议解决方式：发生争议应协调或调解，协商或调解不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。十八、本合同未尽事宜，甲乙双方友好协商共同解决。十九、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。二十、通知：各方向下列地址/号码发出的信函、传真视为已经送达。1、 甲方确认通知方式如下通信地址：联系电话：联系人：传真：2、 乙方确认通知方式如下通信地址：联系电话：联系人：（以下无正文）甲方：法定代表人：签约日期：年月日乙方：法定代表人：签约日期：年月日不可撤销连带责任担保书致：广州市时代有限公司本担保人确认贵方、有限公司于一年_月一日签订的永久用电工程施工合同（下称“合同”）的各项条款，自愿作为有限公司的担保人向贵方提供不可撤销连带责任保证，并出具本担保书，向贵方郑重承诺下列各项：第一条担保的范围担保人就有限公司按合同的约定切实履行各项责任和义务向贵方提供担保，担保的范围为：合同项下有限公司所做出的任何确认、承诺、保证等应当由有限公司承担的全部义务，以及贵方实现合同约定的各项权利的费用。第二条担保的期间本担保书的保证期