不锈钢楼梯扶手施工合同

1、不锈钢楼梯扶手施工合同甲方：扬州市江都第六建设工程有限公司阿尔山项目部乙方：依照中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国建筑法、安全生产法 及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公正、诚实信用的原则，甲方将承建的内 蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程项目一标段18#、19#楼的楼梯不锈钢扶手 工程委托给乙方施工，经甲乙双方共同协商，特订立本合同。第一条 工程名称：内蒙古阿尔山林业局2011年棚户区工程第二条工程地点：阿尔山市伊尔施镇森警大队南侧第三条 承包内容：18#、19#楼不锈钢扶手第四条 承包方式：包工包料。第五条结算方式及承包单价：1、承包单价：不锈钢扶手制作安装（含运输费用及检测费用）

2、135元/m （以 实际竣工验收数量为结算依据）。2、结算方式：按每个单元 63管为施工具体延长米数X单价结算。3、承包单价内已包含劳务人员基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福 利费、劳动保护费、个人所得税、社会保障费、进出场旅差费、施工管理费、劳动保护用品费、保持现场安全文明施工、材料进出场费、竣工清理和产品检验等 费用。第六条付款方式：1、材料进场后，甲方付安装工程总价的 50%,工程安装到70%后，拨付安 装工程总价的30%，工程安装完毕验收合格后，拨付安装工程总价的 15%，余 款5%作为回访押金，一年后无质量问题一次性支付。2、付款时乙方应按甲方的财务管理制度执行。第七条 工期：乙

3、方提前进场下料焊接，甲方负责安排场地，按照甲方指定 时间安装，安装时间为15天，如有客观原因引起的延期开工、中途停工等经甲 乙双方协商后，工期顺延。第八条安全问题：1、参加施工的人员全部由乙方招聘，工人的技术、身体素质（年龄、健康情况）都要符合相关要求，遵守甲方的各项奖罚条例和各项规章制度，工人进场必须向甲方提供身份证。2、乙方应配合好甲方做好现场文明施工。如发现有违章作业和喝洒、打架、 闹事行为，甲方有权令其停工。并行使处罚不少于壹千圆 /次。如因乙方自己原 因造成的安全事故一切应由乙方自己负责解决。 发生其它安全事故一切由责任方 负责，情节严重则交由相关法律机关处理。（并保护好现场有待处理

4、）。第九条材料要求及工程质量等：1 材料：63钢管厚度1.2mm、51钢管1.0mm、22钢管0.7mm、2、施工标准：大杠净高不低于 90cm,六层平台不低于120cm，板拍管距 不大于11cm,楼梯间距不大于30cm。3、本工程质量要求为“合格”，乙方必须严格按照图纸承包内容内技术要 求和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。工程质量不符合规范的无 偿维修及返工。扶手大样参照老伊尔施棚户区的样式制作， 并随时接受业主监督 及质监站的现场检验，并为抽查、检验提供便利条件，如果抽查扶手的材质有一 项指标不合格则承担由此产生的一切后果。 乙方必须按有关规定提供材料的产品 质量合格证。4、工程完工后，应该做到工完料尽场地清。乙方人员在施工中必须做好现 场的半成品材料保管和成品保护，如造成损坏照价赔偿，安装结束后，必须办理 文字交接手续移交给甲方，否则发现损坏只能算乙方的。第十条 违约责任及解决合同纠纷方式：如一方违约，违约方承担一切责任； 解决方式：双方协商解决或在甲方所在地法院裁决。第十一条