上海市城市道路与地下管线施工管理暂行办法

1、精选文档上海市城市道路与地下管线施工管理暂行方法（1988年6月7日上海市人民政府发布 依据1997年12月14日上海市人民政府第53号令修正并重新发布）     第一章 总 则     第一条 为了合理组织城市道路、地下管线的施工，提高工程质量，缩短施工周期，避开管线损坏，依据国家的有关规定，结合本市实际状况，制定本方法。     其次条 本市城市道路、地下管线的施工必需依照上海市建设委员会（以下简称市建委）批准下达的上海市城市道路、地下管线工程综合项目方案（以下简称项目方

2、案）进行。     凡项目方案以外而确需建设的管线工程项目，须向市建委申请，经批准后才能施工。     第三条 城市道路、地下管线综合性工程（以下简称综合性工程）的施工，由市政工程建设部门负责综合协调、组织，各管线施工单位须听从统一协调，并与市政工程建设部门签订协议书。城市道路、地下管线单项工程（以下简称单项工程），由工程施工单位负责组织施工。     其次章 施工预备     第四条 各施工单位必需做好开工前的预备工作，并须具备下列条

3、件：     (一)持有主管部门批准的建设方案、扩初设计、施工图。     (二)办妥征用、划拨、临时使用土地和拆迁房屋手续，做好通水、通电、通路、平整场地工作；其中重点或者大型项目的部分工程已具备施工条件，并已完成拆迁房屋工作量二分之一的，在不影响工程总进度的前提下，可以进行施工。     (三)按规定办妥管线工程执照、掘路执照、道路施工许可证申领手续。     (四)凡属综合性工程，市政工程建设部门须与各施工单位就施工工期、施工质量

4、、地下管线（包括连管）的爱护、双方的职责及经济责任等内容订立协议；各施工单位相互之间签订协议，并须送市政工程建设部门备案。     第五条 规划管理部门审核管线工程执照，必需在15天内赐予答复；市政工程管理部门审核掘路执照，必需在3天内赐予答复；公安交通管理部门审核道路施工许可证，必需在7天内赐予答复。     凡属综合性工程，由市政工程建设部门统一申请办理掘路执照与道路施工许可证；由各管线建设单位分别办理管线工程执照。     需在施工场地之外占用道路堆放施工材料的，应当在

5、申请道路施工许可证时一并办理。     第六条 凡属综合性工程，由市政工程建设部门明确项目经理，各管线施工单位要明确分项工程负责人。     市政工程建设部门负责施工的现场协调和工程进度的统筹支配。     第三章 施工阶段     第七条 凡属综合性工程，由市政工程建设部门依据规划设计要求，核对图纸，统肯定位放线，确定管线施工位置。     在施工中发觉设计的管线位置不符合实地管位时，管线建设单

6、位应当向上海市规划管理局（以下简称市规划局）办理管位变更手续；市规划局应当准时赐予答复，最迟不超过7天。管线建设单位办妥变更手续后应当送市政工程建设部门备案。     第八条 施工单位在工程开工前必需填写开工报告单，并报上级主管部门备案；必需严格依据批准的施工图纸和操作规程进行施工。     综合性工程的施工，各施工单位应当周密考虑各相互之间的工期连接；每项工程结束时应当做到工完、料尽、场地清，为其他单位制造进场施工的基本条件。     第九条 各施工单位在行人车辆出入口沟槽

7、处须设置跨槽通道；工程施工范围内应当有临时排水设施及适应车辆正常运输的便道，并有专人负责养护修理。     施工场地必需设置市公安交通管理部门规定的平安防护设施和交通标志（牌）灯。     第十条 综合性工程施工应当依据管位平面和纵向标高的要求，并考虑管线的口径大小、埋设深浅和管线性质，科学、合理地组织施工。管线纵横交叉发生冲突时由市政建设部门协调解决。须变动管位的，应当依照上海市管线工程规划管理方法处理。     第十一条 施工单位对原有地下管线埋设的位置不明时，应当挖样洞

8、复测，在把握地下管线的实际走向和埋设深度后，才能施工。     在原有地下管线1米范围内，禁止用机械开挖。     第十二条 可能对其他管线的平安和修理产生影响的施工，施工单位须通知有关管线单位派人到现场监护，并实行相应的爱护措施。     凡涉及交通、测量标志等设施搬迁，应当事先征得市公安交通管理部门和测绘部门的同意。     第十三条 在施工中发生地下管线损坏事故时，施工单位应当做好原始纪录，并准时通知有关单位进行抢修，尽快恢复正常

9、。     第十四条 凡市区全封锁道路的管线工程施工，可实行两班制或者三班制施工；市区主干道上的管线工程原则上实行夜间施工，以确保交通畅通。     第十五条 施工单位必需严格依据定额工期按时进场，因故需推迟工期或者尚未竣工而需提前撤离的，须经项目经理批准。工程延期，须在1周前提出书面申请，并按工程延期的有关规定处理。     第十六条 综合性工程的施工便道及余土处理，由市政工程建设部门统一支配，兼顾使用。所发生的费用应当依据实际工程量计算，合理分摊，并由市政工程建设部门与各

10、管线单位事先签订协议。     第四章 竣工验收     第十七条 工程竣工必需验收合格，方可交付使用。     工程的竣工验收，必需以施工设计图纸和有关技术资料为依据，按验收规范和质量标准进行。     第十八条 施工单位在工程竣工后，应当准时提出验收报告，由建设单位在3天之前通知有关各方进行验收。     各参与验收的单位，应当在规定的时间参与验收。无故不参与验收的，视作同意。 &#

11、160;   第十九条 为住宅建设配套的城市道路及地下管线工程，可依据住宅建设的交付进度，分批进行竣工验收，签署竣工文件。     其次十条 竣工验收中，工程质量不符合标准的，接管单位可拒绝接收，并可要求在规定期限内进行返修；所造成的经济损失由施工单位负责。     各部门对工程的质量有分歧意见时，任何一方可向各区、县、局的质量监督分站申请裁定。对裁定不服的，任何一方可提请上海市建设工程质量监督站进行裁定；重大工程的质量问题，可直接由上海市建设工程质量监督站裁定。  

12、0;  其次十一条 工程交付使用1年内，因施工缘由造成的质量问题，由施工单位负责返修，所需费用由施工单位担当。     其次十二条 城市道路、地下管线工程竣工验收后，应在规定期限内清除积土、堆物、平整道路。     施工单位不准时清理积土、堆物等路障的，建设单位可托付其他单位进行清理，所需费用由施工单位担当。     其次十三条 施工单位必需建立工程技术档案，指定专人负责。     工程竣工后，施工单位应当按规定编制管线工程竣

13、工图，具体方法按上海市测绘管理条例和上海市城市建设档案管理暂行方法办理。     第五章 奖 罚     其次十四条 凡严格执行本方法，并在各方面取得显著成果的施工单位可赐予表彰和嘉奖。     其次十五条 凡违反本方法规定施工而造成地下管线损坏的，施工单位应当赔偿损失。施工单位与被损坏地下管线单位对损坏赔偿有争议的，任何一方可提请市建委处理。对市建委处理打算不服的，可依据民事法律的有关规定，向人民法院起诉。对损坏赔偿有争议的任何一方，也可以直接向人民法院起诉。 &

14、#160;   因核定的地下管线图纸不符合实际状况而造成管线损坏的，由造成地下管线图纸错误的单位担当相应的赔偿责任。     综合性工程中各分项工程的施工单位，无正值理由延误工期，导致整个工程延期而造成损失的，应担当赔偿责任。     其次十六条 凡违反本方法规定施工而造成地下管线损坏的，除赔偿损失外，市建委可对施工单位处以损失赔偿额3倍的罚款，但最高不超过3万元。     除了前款规定外，凡违反本方法其他规定的，市建委可处以1万元以下的罚款。     其次十七条 城市道路和地下管线的施工，无正值理由延误工期而影响道路交通，或者影响市容环境卫生的，按本市其他有关规定予以惩罚。     其次十八条 对