江苏省园林项目负责人证试题

1、绿化负责人试题库种植工程一单项选择题1,苗木在掘起或搬动后,由于某些原因不能及时种植,为保护植株根系,维持正常的生理活动而临时埋于土的举措,称C.A.移植B,定植C.假植D,栽植2,及时恢复树体以B为主的生理平衡,是树木栽植成活的关键.A.营养代谢B.水分代谢C.蛋白质代谢D.碳水化合物代谢3 .C等树种,必须带土球移植,而且必须选择适宜的栽植时期,种植地不能积水,才能保证移植成活.A.印度紫檀B,非洲桃花心C.木兰D.小叶榕4 .就大多数地区而言,B都是适宜移栽的季节.A.春季和夏季B.春季和秋季C.春季和冬季D.夏季和秋季5 .C的移植原那么上是四季皆宜,不存在种植时期的问题.A.地栽苗B

2、.嫁接苗C.容器苗D.托插苗6 .工程比拟复杂的绿化工程,最理想的施工程序是C.A.征收土地一拆迁一整理地形一铺设道路,广场一修建园林建筑一安装给.排水管线一种植树木一铺栽草坪一布置花坛.B.征收土地一拆迁-整理地形一安装给.排水管线一修建园林建筑一铺设道路,广场一铺栽草坪一种植树木一布置花坛.C.征收土地一拆迁-整理地形一安装给.排水管线一修建园林建筑一铺设道路,广场一种植树木一铺栽草坪一布置花坛.D.征收土地一拆迁-整理地形一安装给.排水管线一修建园林建筑一铺设道路,广场一布置花坛一铺栽草坪一种植树木.7 .如果土壤偏酸,可掺入A等碱性物质来改进.A.石灰B.醋渣C.硫酸亚铁D.石膏8 .

3、A适用范围较大、测量基点准确的绿地.A.平板仪定点B.网格法定点C.交会法定点D.目测法定点9 .一、二年生花卉在播种或栽植前进行整地,以下不正确的是B.A.整地可改善土壤的理化性质,使土壤疏松透气.B.整地不利于土壤保水和有机质的分解.C.整地有利于种子发芽和根系的生长.D.整地具有一定的杀虫.杀菌和杀草的作用.10 .一、二年草本露地花卉皆为A繁殖.A.播种B.嫁接C.压条D.杆插11 .以下属于多年生草本花卉的是A.A,美人蕉B,三色堇C,鸡冠花D,孔雀草12 .A对球根的充实及开花极为重要.A.磷肥B.钾肥C.氮肥D,锌肥13 .球根栽植深度一般为球高的C倍.A.1B.2C.3D.41

4、4 .挺水花卉一般栽培在水深Ccm以下,如荷花,水生莺尾,香蒲等.A.20B.50C.80D.11015 .栽植水生花卉的池塘最好是D.A.池底没有腐草烂叶沉积,并为砂质土壤.B.池底没有腐草烂叶沉积,并为粘质土壤.C.池底有丰富的腐草烂叶沉积,并为砂质土壤.D.池底有丰富的腐草烂叶沉积,并为粘质土壤.16 .以下属于多浆植物是B.A.荷花B.令箭荷花C.桂花D.鸡冠花17 .乔木树种的根幅或土球直径一般是树木胸径的C倍,胸径越大比例越小.A.12B,35C.612D.132018 .树木栽植穴的规格一般比土球直径和土球高度大Bcm,甚至一倍.A.1020B.2040C.4060D.70901

5、9 .除肉质根树木如牡丹等应适当晾晒外,其他树种起苗后最重要的是A.A.保持根部湿润,预防风吹日晒.B,太阳暴晒杀菌,避免根系腐烂.C,将根系浸泡在清水中,预防根系失水枯槁.D.将根系浸泡在泥浆中,预防根系失水枯槁.20 .?城市绿化工程施工及验收标准CJJ/T82-99»提出“移植胸径20cm以上的落叶乔木和胸径Bcm以上的常绿乔木称为大树移植.A.10B.15C.20D.2521 .移植大树的最彳t时间是A.A.早春B.春季C.秋季D.冬季22 .大树移植时,通常可用B对土壤和根部进行消毒.A.敌敌畏B.多菌灵C.氧化乐果D,三氯杀蛾醇23 .带特大土球的大树移植时,一般要用吊车

6、装车,装车时必须土球A.A.向前B.向后C.竖立D.在车箱中间24 .为了保证大树移植成活,大树移植前需对大树进行B,促进须根生长.A.修枝B,切根C,施水肥D,施多菌灵25 .大树移栽防腐促根技术,防腐主要预防B对根系伤口的感染.A.细菌性病害B.真菌性病害C.病毒性病害D.支原体病害26 .以下D为蛀干害虫.A.斜纹夜蛾B.天蛾C.灰白蚕蛾D.木蠹蛾27 .单个的独立平面花坛,应B的顺序退栽.A.由外向内B.由中央向外C.从左向右D.从右向左28 .一面坡式的平面花坛应C栽.A.从左向右B.从右向左C.由上向下D.由下向上29 .立体花坛要经常进行叶面喷水.每天浇水时间,一般应安排在A.A

7、.上午10时前或下午4时以后B.中午12点前后C.上午10时至12时D.下午2时至4时30 .D是我国各地最常用的铺设草坪方法.A.直接播种法B.喷播法C.栽植法D.直接铺设法二、多项选择题1 .“栽植的广义概念应包括植物的BCD等操作环节.A.选苗B.起苗C.搬运D.种植2 .园林植物种植必须遵循以下原那么：ABCA.必须符合规划设计要求；B.种植技术必须符合植物的生活习性C.严格执行种植工程的技术标准和操作规程D.严格根据领导的要求进行种植3 .以下有利于提升树木栽植的成活率的举措有ABC.A.让根系迅速恢复再生水平；B.尽早使根系与土壤建立紧密联系C.抑制树木地上局部蒸腾；D.多浇水、多

8、施肥、勤松土4 .影响植物栽植成活的主要因素,因树种、地区气候、栽植技术等条件的不同而异.例如：ACD具有很强的再生水平和发根水平,容易移植成活.A.柳树B.串钱柳C.黄槿D.高山榕5 .根据树木栽植成活的原理,树木栽植应选择在ABD的时期.A.生理代谢水平较低；B.有利于根系恢复生长和吸收C.处于开花结果；D.易于维持水平代谢平衡6 .为提升栽植成活率,苗木应选择AB的苗木.A.生长健壮,没有病虫害和机械损伤；B.经过屡次适当的移植或断根处理C.出圃前长时间没有移植过；D.根系的离心生长过旺,有效土球范围内的吸收根较少.7 .种植工程开工前,现场应充分了解ABCD等.A.工程工程的施工范围.

9、施工现场的地上与地下情况8 .施工现场的土质状况C.现场内外能否便利机械车辆出入通行D.施工现场的水源水质.现场电源状况8 .种植工程施工现场的准备工作主要包括ABCD.A.清理障碍物；B.整理施工现场；C.种植土的改进D.接通水源.电源,修通道路9 .公园绿地的定点、放线方法通常有ABCD.A.平板仪定点B.网格法定点C.交会法定点D.目测法定点10 .一.二年草本露地花卉栽植的方法可分为ABC.A.沟植B.孔植C.穴植D.定植11 .一.二年草本露地花卉起苗,正确的举措有ABC.A.起苗应在土壤湿润的条件下进行,以减少起苗时根系受伤B.如果土壤枯燥,应在起苗前一天或数小时前充分灌水C.裸根

10、苗,用铲子将苗带土掘起,然后将根群附着的泥土轻轻抖落D.起苗后可摘除大局部叶片以减少蒸腾12 .关于多年生宿根花卉,说法正确的有ABC.A.寿命超过两年以上,一次种植可多年开花结实B.宿根花卉的地下局部形态正常,不发生变态,根宿存于土壤中,冬季可露地越冬C.宿根花卉生长健壮,根系比一.二年生花卉强大,抗旱及适应不良环境的水平强D.地上局部冬季枯萎,第二年春萌发新芽,没有植株整株平安越冬的13 .关于球根花卉,说法正确的有ABCD.A.球根栽植时应别离侧面的小球,将其另外栽植,以免分散养分,造成开花不良B.球根栽植后在生长期间不宜移植C.花后及时剪除残花不让结实,以减少养分的消耗,有利于新球的充

11、实D.开花后正是地下新球膨大充实的时期,要增强肥水治理14 .根据水生花卉对水分的要求,可将其分为ABCD.A.挺水花卉B.浮水花卉C.漂浮花卉D.沉水花卉15 .关于多浆植物,说法正确的有ABD.A.多浆植物休眠期中需水很少,甚至整个休眠期中可完全不浇水B.多毛仙人掌及株顶端凹入的种类,浇水时不要从上部浇C.多毛仙人掌及株顶端凹入的种类,浇水时要从上部浇下D.水质对多浆植物很重要,忌用硬水及碱性水16 .关于树木栽植前修剪,说法正确的有ABCD.A.一般对阔叶落叶树进行修枝以减少蒸腾面积B.针叶树的地上局部一般不进行修剪C.主轴分枝的树种应尽量保护或保持中央领导枝的优势,不能随意修剪D.合轴

12、分枝的树种应在分枝高度上选择36个的优势枝条作为一级分枝和主枝.17.关于植树挖穴,说法正确的有AB.A.挖出的表土与底土分开堆放于穴边B.穴的上下口大小应一致C.土质不好的,应缩小穴的规格D.挖穴时如遇上障碍物,应找设计人员协商18 .在ABCD的地方进行假植.A.距离施工现场较近B.交通方便C.有水源D.地势较高,雨季不积水.19 .选择大树时,应选择ABCD的树木.A.生长健壮的树木；B.树冠圆满.没有感染病虫害C.未受机械损伤的D.近5年来生长在阳光充足下和根系分布正常的树木20 .选择大树时,应选择ABCD的树木A.生长健壮的树木；B.树冠圆满.没有感染病虫害C.未受机械损伤的D.近

13、5年来生长在阳光充足下和根系分布正常的树木21 .用草绳.麻布等材料严密包裹树干和较粗壮的分枝,主要作用有ABCD.A.减少大树在运输时损伤树干B.可贮存一定量的水分,使树干保持湿润C.可调节枝干温度,预防强光直射和干风吹袭D.减少高温和低温对枝干的伤害以及枝干的水分蒸发22 .大树移植后的养护主要工作有ABCD.A.喷水、控水B.喷雾、遮荫C.抹芽、彳暖D.检查、抚育23 .大树移植防腐促根技术,防腐的药剂可用一些广谱性的杀菌剂,如ACD等按正常用量兑水对土球的外侧进行喷洒.A.多菌灵B.敌敌畏C.甲基托布津D.根腐灵24 .大树移植防腐促根技术,促根可用一些促进根系生长的植物激素,如ABD

14、等促根的激素和药剂对土球的外围和整个土球进行喷洒处理,以促进不定根的发生和生长.A.奈乙酸NAAB.口引味丁酸旧AC.脱落酸ABAD.ABT生根粉25 .树木在栽植过程中可采取一些技术举措,如ABCD,以提升栽植的成活率.A.根系浸水保湿或沾泥浆；B.利用人工生长剂促进根系生长愈合C.树体裹干保湿增加抗性；D.树木遮荫降温保湿26 .常见食叶害虫,如：ACD.A.灰白蚕蛾B.木蠹虫C.斜纹夜蛾D.榕透翅毒蛾27 .常见刺吸式害虫,如：ABC.A.朗虫B.叶蝉C.粉虱D.金龟子28 .在园林树木周年的养护治理中,除需要对园林树木施行土壤治理.施肥.水分治理和病虫害防治等养护治理举措外,还需要施行

15、其他的树体保护方法,如ABCDA.防风害B.防日灼C.围护D.去除死树29 .草坪从用途上分：ABD等.A.游憩草坪B.欣赏草坪C.缀花草坪D.运动场草坪30.暖地型草坪草种有：BCD等.A.黑麦草B.狗芽根C.百喜草D.假俭草三、案例分析题参考答案某单位7月份在广州某地种植200株柱状垂叶榕,胸径8到12厘米,冠幅150厘米,高320厘米,地栽苗.供苗单位起苗时因人手缺乏,起苗用了三天时间,期间还下了大雨.土球直径60至80厘米.这批苗在第四天下午运到了种植现场.包裹土球的蛇皮袋包扎不牢,很多土球散了.由于施工单位未准备好,第五天下午才开始种植,一直种到第六天下午才种完,大局部柱状垂叶榕起苗

16、后,暴晒太阳3至4天,种植最后一天下了大雨.结果,这批苗死亡了50株.事后检查发现,树穴直径约80厘米,多数树穴有积水现象.请你分析一下这批树死亡的可能原因.1 .种植季节不适宜.7月份,温度高,蒸腾大,移植后容易造成地下与地上水分代谢失去平衡.不是垂叶榕种植的最正确时间,对垂叶榕成活有影响.2 .起苗与种植时间太长,又没有采取假植等举措.起苗与种植时间相差5-6天,暴晒太阳3至4天,由于时间太长,根系不能吸收水分,而叶片蒸腾有大,造成水分严重失衡.根系由于缺水,大局部根毛死去,新根毛难生长,根吸收功能大减.这是苗木死亡的最主要原因.3 .土球遇雨后,土球易散,土球散开,内部大量根系、根毛露出

17、,失水而枯槁死亡.4 .种植穴太小,多数穴积水,易烂根.穴内积水,根系腐烂,造成根系逐步丧失吸收功能,从而整个植株死亡.这是苗木死亡的最直接原因.5.种植大苗,没有采取提升成活率的特殊举措.如没有采用假植举措、防腐促根技术、垫沙埋管透气技术等.合同本钱治理一、单项选择题9题1、B是?施工合同文本?中总纲领性的文件,规定了合同的当事人双方最主要的权利义务,规定了组成合同文件及合同当事人对履行合同义务的承诺,并且合同当事人在这份文件上签字盖章,因此具有很高的法律效力.A、?专用条款?；B、?协议书?；C、?通用条款?；D、?中标通知书?2、分包单位的任何违约行为、平安事故或疏忽导致工程损害或给发包

18、人造成其他损失,DA、分包人承当责任；B、劳务分包人承当责任C、分包人承当责任；D、总包人承当连带责任3、施工工程本钱治理的目的是在预定的时间、预定的质量前提下,通过不断改善工程治理的治理工作,充分采用经济、技术组织举措和挖掘降低本钱的潜力,以尽可能少的劳动消耗,实现A.A、方案本钱；B、预测本钱；C、实际本钱；D、估算本钱.4、与其他建设工程相比,园林绿化施工工程治理最大的特点是B.A、园林绿化施工工程本钱治理是一个动态治理过程；B、园林绿化施工工程本钱治理只有提升植物材料的成活率,才能有效限制本钱；C、园林绿化施工工程本钱治理是一个复杂的系统工程；D、园林绿化施工工程本钱治理的主体是工程经

19、理部.5、园林绿化工程施工企业施工经营治理活动的全部目的,就是在于努力实现C,从而为企业获取最大的利润,提升企业在行业内的竞争力.A、实际本钱；B、预测本钱;C、低于同行业平均本钱；D、估算本钱.6、依据公司下达的目标利润及本钱降低率,工程的预算成本,工程施工组织设计及本钱降低举措,同行业同类工程的本钱水平及施工定额来确定的本钱是D.A、实际本钱；B、预算本钱；C、估算本钱；D、方案本钱.7、施工现场治理水平、现场客观条件、施工组织设计、施工平安防护举措等将直接影响施工工程的B.A、材料费本钱；B、其他直接费本钱;C、施工间接费本钱；D、人工费本钱.8、根据施工图纸、施工组织设计和施工定额等资

20、料编制的预算是A.A、施工预算；B、施工图预算;C、竣工结算；D、竣工决算.9、施工现场围挡费属于B.A、直接工程；B、举措费；C、围挡费；D、间接费多项选择题1、建设工程合同的特征有：ABDA、合同为要式合同；B、工程工程合同的承包主体只能是法人；C、为重要合同；D、国家治理的特殊性.2、承包人对其所承包的工程进行分包必须符合以下条件ACD.A、发包方指定的局部；B、经发包方认可；C、工程的非主要局部；D、专业性较强局部工程.3、建设工程施工中不可抗力包括：因战争、敌对行动无论是否宣战、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚乱、暴动、空中飞行物坠落,AC.A、其他非合同双方当事人责任或原因造

21、成的罢工、停工、爆炸、火灾等；B、合同中未预见的情况；C、当地气象、地震、地卫生部门规定的情形以及专用条款约定的情形；D、应用新材料、新技术或新工艺失败造成的损失.4、因不可抗力事件导致的费用,由合同双方当事人根据下列规定承当,并相应调整合同价款：ABDA、永久工程本身的损害、已运至施工场地的材料和工程设备的损害,以及因工程损害导致第三者人员伤亡和财产损失,由发包人承当；B、承包人施工设备和用于合同工程的周转材料损坏以及停工损失,由承包人承当；发包人提供的施工设备损坏,由发包人承当；C、合同双方当事人各自承当；D、根据合同双方当事人在?专用条款?中约定的方式承当.5、发包人有以下行为之一或由于

22、发包人原因造成平安事故的,由发包人承当责任,由此增加的费用和延误的工期由发包人承当.BCDA、发包人指定分包商的违规行为造成的；B、要求承包人违反平安文明施工操作规程施工的；C、对承包人提出不符合国家、省有关平安文明施工法律法规和强制性标准规定要求的；D、明示或暗示承包人购置、租赁、使用不符合平安施工要求的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材的.6、合同当事人在履行施工合同时发生争议,可以和解或者要求合同治理及其他有关主管部门调解.和解或调解不成的,双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：ABA、双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁；B、向有管辖权的人民法院起诉

23、.C、向发包方所在地人民法院起诉；D、向承包方所在地人民法院起诉.7 .工程索赔根据索赔要求来分类,可分为：BCA.单项索赔；B.综合索赔；C.工期索赔；D.费用索赔.8 .企业要顺利开展本钱治理并实现本钱治理目标,就必须做好以下工作.ADA.增强定额和预算治理；8 .建立工程经理治理制度；C.增强本钱预测；D.建立和健全原始记录与统计工作；9 .以下属于固定本钱的是BC.A.材料费；B.折旧费；C.治理人员工资；D.机械费.10 .园林绿化施工工程目标本钱的作用有BC.A.编制本钱方案的根底；B.投标决策的依据；C.企业本钱治理的重要步骤；D.本钱治理的重要环节.11 .工程竣工结算书的编制

24、依据包括ABDA.工程施工合同或施工协议书；B.施工图预算或成交价格及增减预算书；C.材料价格变化市场信息；D.设计变更通知单及现场施工变更记录.12.以下属于其他举措费的有ABDA.环境保护费；B.现场围挡费；C.二次运输费；D.垂直运输费三、是非题1 .不可抗力是指合同当事人不能预见、不能预防并不能克服的主客观情况.X2 .工程开工前,发包人应当为建设工程和施工场地内的发包人员及第三方人员生命财产办理保险,支付保险费用.V3 .发包人供给的材料设备进入施工现场后需要重新检验或者试验的,由发包人负责,费用由发包人承当.X4 .可原谅补偿但不给与补偿费用的工期延期,是指非承包人责任的影响并未导

25、致施工本钱的额外支出,大多属于发包人应承当风险责任事件的影响,如异常恶劣的气候条件影响的停工等.,5 .园林绿化施工工程本钱限制的目标是降低工程本钱、实现预算本钱.X6 .工程竣工决算分为施工单位的竣工决算和建设单位的竣工决算两种.V四、应用题1一背景某园林公司乙方于某年4月20日与某厂甲方签订了修建面积为3000itf园林工程的施工合同,乙方编制的施工方案和进度方案已获得监理工程师的批准.该工程的人工湖开挖土方量为4500m田田设直接费单价为4.2元/m3,综合费率为直接费的20%,该人工湖施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量1m3的反铲挖掘机施工租赁费450元/台班.甲、乙双方合同约定

26、5月11日开工,5月20日完工.在实际施工中发生如下几项事件：事件1:因租赁的挖掘机大修,晚开工2d,造成人员窝工10个工日；事件2:施工过程中因遇软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日；事件3:5月19日接到监理工程师5月20日复工令,同时提出人工湖开挖深度加深2m的设计变更通知单,由此增加土方开挖量900m2；事件4:5月20日5月22日,因下大雨迫使人工湖开挖暂停,造成人员窝工10个工日；事件5:5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复挖掘工作,最终人工湖于5月30日挖湖完毕.参考答案1 .事件一：不能提出索赔要求,由于租赁的挖掘机大修延迟开工,属于承包商的责任.事件二：可提出索赔要求,由于地质条件变化属于业主应承当的责任.事件三：可提出索赔要求,由于这是由设计变更引起的.事件四：可提出索赔要求,由于大雨迫使停工,需推迟工期.事件五：可提出索赔要求,由于雨后修复冲坏的永久道路,是业主的责任.2 .事件二：可索赔工期5d1519日事件三：可索赔工期2d:900m34500mW10d=2d事件四：可索赔工期3d20日22日事件五：可索赔工