原告方对被告方证据的质证意见

1、原告江西xxxx有限公司诉被告江西xxxx有限公司建设工程合同纠纷一案之原告方对被告方证据的质证意见被告方第一组证据合同及相关文件证据名称：1、合同书(p1-2)2、土地平整合同(p3-5);3、装修工程施工合同(p6-12);4、关于江西xxxx有限公司项目的报告及xx县xx镇党政综合办公室证明(p17-20);5、xx县公安局证明函(p21)。证明内容：一、2011年1月1日，江西xxxx有限公司(下称xx公司)与江西xxxx有限公司(下称隆基公司)就围墙、挡土墙工程的承包施工签订了合同书。双方约定：1、承包方式为包工包料；2、建设工期为2011年6月18日前全部完工。3、工程量为：宽度2

2、90米、长度150米(标准的长方形四面围墙范围)，按实际测量数量结算；4、工程单价：围墙长度470元/米，挡土墙高度198元/米。5、付款方式：工程全部完工并验收合格后支付90%余款1年后付清。二、2011年6月22日，xx公司与xx公司就xx公司地块土地平整事宜签订了土地平整合同。双方约定：1、工程承包范围：地块土石方的开挖、运弃、平整等。2、合同工期为90天。3、承包价格为包干价：98万元。4、付款方式：验收合格后1个月内一次性付清。三、2013年，xx公司与xx公司就新凤公司办公大楼（一楼展厅除外）、招待所、食堂等项目内外部装修工程等事宜签订了装修工程施工合同。双方约定：1、施工内容：招

3、待所和食堂包厢以及所有工程外墙漆施工工程，按合同、装修施工设计图及装修说明范围内的所有工程内容进行施工，具体详见图纸及效果图。其余房间和宿舍楼等工程予以简装。具体内容为：贴地面砖、刮仿瓷涂料、安技水电网线等。如有变动，以新风公司书面通知为准。2、录包方式为包工包料、包工期、包质量、包制作、包验收等。3、竣工日期2013年9月30日，4、工程竣工后，xx公司应提前通知验收，并办理验收移交手续。5、合同价款及支付；按照实际工程量计算，具体以双方核定为准。合同第八条对合同价款计算方式进行了详细约定。6、xx公同应当提供真实、完整的峻工图纸二套，若因图纸不完整导致结算工作无法进行、由xx公司自行承担责

4、任。7、违约责任：工期每延误1天，xx公司向xx公司支付500元违约金。四、xx公司违反约定，对未完工程延误施工进度，无故不核对工程量，并在2015年5月擅自停工退场后多次派人封堵厂门。原告方对被告方提供的第一组证据的质证意见：对该组证据1合同书、证据2土地平整合同、证据3装修工程施工合同的三性无异议；对该组证据4项目的报告内容的真实性、合法性、关联性及证明目的有异议；对该组证据5xx镇办公室证明、证据6派出所证明函部分内容真实性、关联性、合法性及证明目的有异议，证据5、证据6恰恰证明了被告延期付款、违约之事实。被告方第二组证据付款凭证证据名称：收款收据(收据)、网上银行电子回单、电子渠道行内

5、转账回单、收取承兑汇票收据、银行承兑汇票、委托书、银行进账单共33份(p1-33)。证明内容：载止xx公司提起诉讼时，xx公司至少已向xx公司支付工程款1350956为元。原告方对被告方提供的第二组证据的质证意见：对该组证据33份共计1350.956万元，根据原告核算仅收到被告1250.956万元，具体以原告核对无误的相关票据凭证为准；另外，根据票据上记载的付款时间和付款金额，再次证明被告延期付款、违约之事实。被告方第三组证据工程质量证据名称：1、照片共81份(p1-81);2、关于厂区内主道路水泥硅硬化的技术变更通知书(p82)。证明内容：1、xx公司承建的办公楼和宿舍楼装修和安装工程存在建

6、筑物多处和大面积渗水；因楼房地面及屋面排水施工错误，造成污(雨)水完全不能正常排放；楼房中部分房间和走廊至今未安装窗户和灯具；办公楼、宿舍楼、综合楼中存在部分工程尚未完工；办公楼东面化粪池未安装井盖；食堂洗碗区未安装下水管道与外部连接、墙体开裂等严重的质量问题，使得xx公司至今无法正常使用。2、厂区值班室采用的是铝合金窗户，并非玻璃幕墙(见p78-81页)。3、xx公司在对厂区内主道路施工时，并未按照相关技术变更通知书的要求进行施工，应当据实核定工程量(见p82页)。原告方对被告方提供的第三组证据的质证意见：对该组证据1照片共81份三性及证明目的有异议；2、技术变更通知书三性无异议，但对证明目

7、的有异议。原告已按照技术变更通知书要求施工，已完工且被告早已使用，不存在质量问题。被告的该组证据的证明目的不成立、被告方第四组证据违约部分证据名称：1、关于围墙、挡土墙工程的合同书1份(p1-2)。2、关于办公楼等项目的装修工程施工合同1份(p3-9)。3、xx公司提供的毛石挡土墙基础工程相关资料(p10-19)证明内容：1、围墙及挡土墙的合同书约定竣工日期为2011年6月18日。但根据xx公司提供证据显示:2012年11月21日才对挡土墙基础工程进行验收；且挡土墙竣工后才能进行围墙施工，正常工期约为60天。故围墙及挡土墙工程逾期583天，依据该合同书第十条约定，xx公司有权不支付工程款。另暂

8、按xx公司提供证据中载明的挡土墙工程造价为计算基数，隆基公司应当向xx公司支付逾期完工违约金118943.81元。2、装修工程施工合同约定竣工日期为2013年9月30日，但xx公司在尚有部分工程未完工情形下擅自撤场，应当视为xx公司工程逾期。故该工程逾期1277天（暂计算至2017年3月30日），依据该合同第13.2条约定，xx公司应当向新凤公司支付逾期完工违约金639777元。原告方对被告方提供的第四组证据的质证意见：对合同书、土地平整合同、装修工程施工合同的三性无异议；围墙及挡土墙延期是因被告未解决建设用地，而延误工期责任在被告，责任不在原告。对装修工程延期问题，皆因被告未按合同约定支付工

9、程款所致，在被告法定代表人冷素敏的要求下，原告举债推进施工进度。第一组证据和第二组证据已证明被告延期付款、违约的事实，故工程延期过错完全在被告，被告应承担完全责任。被告主张的违约责任根本不成立.被告方第五组证据工程结算书证据名称:1、值班室、围墙、挡土墙、厂门前彩道板工程造价为1872986.56元(p1-11)。2、1#厂房窑炉基础等工程造价为1595246.02元(p12-21)。3、xx货运门岗工程造价为62804.08元(p22-30)。4、抛光线设备基础工程造价为59200.31元(p31-37)。5、厂区地面硬化工程造价为4977025.64元(p38-42)。6、管网工程造价为8

10、28603.97元(p43-56)。7、土地平整工程造价为980000元(p57-60)。8、办公楼装修工程造价为743640.26元(p61-68)。9、宿舍楼装修工程造价为804043.42元(p69-72)。10、综合楼装修工程造价为821305.53元(p73-78)。11、办公楼室内水电安装工程造价为260675.54元(p79-85)。12、宿舍楼室内水电安装工程造价为265172.63元(p86-88)。13、综合楼室内水电安装工程造价为198119.06元(p89-91)。证明内容：案涉工程总造价为13468823.02元。原告方对被告方提供的第五组证据的质证意见：对该组证据的

11、三性及证明目的有异议，早在2015年9月份之前,原告向被告送达了工程结算资料和结算书，应以原告送达的结算书为依据。2016年1月29日被告的回复恰恰证明原告已向被告提交了工程结算资料和结算书，并且被告也早已收到原告提交的工程结算资料和结算书的事实。被告方第六组证据或xx施工部分证据名称：1、煤仓工程承包合同（p1-3）;2、硅及模板工程承包合同（p4-6）;3、土方、钢筋及砌体工程承包合同（p7-9）;4、零星硅垫层及机械工程承包合同（p10-12）;5、验收决算表（p13）;6、路面施工用商品硅送货单（p13-151）;7、转账凭证、网上银行电子回单、收据、银行借记通知、账户交易明细单、委托书、付款申请单、客户收付款入账通知、支付业务付款回单（p152-187）。证明内容：由于隆基公司擅自撤场，新凤公司将包括厂区地面硬化工程在内的其他程交由案外人或xx承包施工。原告方对被告方提供的第六组证据