电力合同标准版

1、九江500kV变电站工程 施 工 合 同合同编号：DWJS九江-01工程名称：九江500kV变电站工程发 包 人：江西省电力公司电网建设管理分公司承 包 人：江西省火电建设公司签订日期：签订地点：欢迎下载使用说明1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位签订输变电工程建筑、安装施工合同。2. 对本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人商定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。3. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用条款中进行商定，不得直接对通用条款进行改动。4. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。5. 国家电网公司各单位合同承办人员应依据本使用说明起草合同，在

2、合同开头内部审核或提交对方前应删除本使用说明及合同文本脚注。欢迎下载目 录第一部分 合同协议书其次部分 合同通用条款（见标准文本）第三部分 合同专用条款九江500kV变 电 站 工 程施 工 合 同第一部分 合同协议书发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司承包人：江西省火电建设公司鉴于发包人拟托付承包人担当九江500kV变电站工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该托付。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商全都，签订本协议。第1条 工程概况1.1 工程名称：九江500kV变电站工程 1.2 工程地点： 江西 九江 1.3 工

3、程概况： 第2条 承包范围 承包范围：九江500kV变电站新建工程 第3条 合同工期 3.1 开工日期： 年 月 3.2 竣工日期： 年 月 第4条 工程建设目标 3.1 质量目标： 依据招标文件要求 。3.2 平安目标：依据招标文件要求 。3.3 进度目标：依据招标文件要求 。3.4 投资把握目标：依据招标文件要求 。3.5 环境爱护目标：依据招标文件要求 。第5条 签约合同价签约合同价为人民币（大写）伍仟贰佰肆拾伍万元整（5245万元）（含税）。第6条 合同组成部分下列文件为合同的组成部分：6.1 双方在合同履行过程中达成的纪要、协议等文件；6.2 合同协议书；6.3 合同专用条款；6.4

4、 中标通知书；6.5 合同通用条款（见标准文本）6.6 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；6.7 招标文件和投标文件；6.8 形成合同的其他文件。上述文件应互为补充和解释，如有不全都之处，以上面所列挨次在前的为准。第7条 承包人承诺7.1 依据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。7.2 工程建设满足达标投产的考核条件且达到工程质量目标，施工质量满足国家施工验收规范。7.3 工程进度确保依据发包人规定的工期进行，并确保投标文件中所承诺的人力、机具及合理项目管理规划大纲的实现。7.4 工程建设中文明施工，并实行乐观的平安措施，满足工程平安目标。7.5 遵守

5、国家电网公司对电力建设工程分包、劳务分包及临时用工的各项管理要求，并确保相应的资源配置。7.6 严格依据环评、水保报告和当地的环保要求以及设计文件组织施工，确保不因施工缘由影响项目通过环评、水保验收。7.7 严格依据国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002）的要求进行档案管理。将档案管理纳入整个现场管理程序，坚持归档与工程同步进行。确保实现：档案归档率100%，资料精确率100%，案卷合格率100%，保证档案资料的齐全、精确、系统；同时保证在合同商定的时间移交竣工资料。7.8 乐观协作施工图设计优化工作，准时主动反映有可能对工程投资造成影响的任何事宜，并担当因此造成的

6、投资铺张的相应责任。第8条 发包人承诺保证依据合同商定向承包人支付合同价款及其他应当支付的款项。第9条 词语含义本协议中所用词语的含义与合同专用条款、合同通用条款中相应词语的含义相同。第10条 合同生效合同生效条件见合同专用条款。第11条 签订日期合同签订日期以双方中最终一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。第12条 合同份数合同正本两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本 八 份，发包人执 四 份，承包人执 四 份。（以下无正文）签 署 页发包人：江西省电力公司电网建设管理分公司（盖章） 承包人： （盖章）法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

7、签订日期:签订日期:地址：地址：邮编：邮编：联系人：联系人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行： 账号：账号：税号： 税号：第三部分 合同专用条款合同专用条款是对合同通用条款的具体阐明、修改或补充。合同专用条款与合同通用条款不全都时，以专用条款为准。1.1.2.2 项目法人： 江西省电力公司 地址： 湖滨东路666号 邮编： 330077 电话： 7493108 传真： 7493108 1.1.2.4 建设管理单位：江西省电力公司电网建设管理分公司地址： 邮编： 电话： 传真： 1.1.2.6 设计方： 江西省电力设计院 地址： 邮编： 电话： 传真： 1.1.2.9 监理人： 地址：

8、 邮编： 电话： 传真： 1.1.3.4 单位工程范围： 见招标文件 1.1.3.10 永久占地范围： 变电工程：指变电站红线内所包含的区域。 线路工程：铁塔塔基内所包含的区域。.1.3.11 临时占地范围：指为实施本合同工程需临时占用的土地，施工结束后需恢复原状的土地，由承包人负责担当相关费用。 1.1.4.5 缺陷责任期期限为：（1）电力线路工程和变电站安装工程保修期为1年。（2）建筑工程保修期2年(屋面防水5年)；（3）接地极工程保修期为2年。6.1 重大设计变更是指：转变建设规模、构建筑物结构和单一设计变更或签证费用110kV和220kV输变电工程大于等于5万元、500kV输变电工程大

9、于等于10万元的变更（改扩建为5万元）。 1.7.1 发包人应按以下商定向承包人供应图纸：提交时间：依据建设单位编制的图纸供应进度方案表 提交数量：6套 1.7.2 承包人应按以下商定向监理人报送资料：资料名称：按国网相关工程项目文件、档案管理规定承包人应向监理人上报的资料。 报送时间：资料内容使用前10天 报送数量：1式3份 监理人应收到承包人报送的资料后 7 天内作出批复。1.7.3 监理人应在工程或工程相应部位施工开头14 天前向承包人签发图纸修改图。2.5 发包人应按以下商定向承包人供应施工场地：供应时间：开工前15天。 场地条件：依据具体工程待定。 场地范围：依据工程具体状况确定。

10、2.6 发包人应按以下商定完成各项工作，使工程具备开工条件：2.6.1水、电、通讯等施工管线进入施工现场的时间、地点和供应要求：水：开工前具备。 电：开工前具备。 通讯：开工前具备。 2.6.2 施工场地与公共道路之间通道的开通时间、起止地点和要求：依据现场状况确定。 2.6.3 供应工程地质和地下管网线路资料的时间、地点和要求：依据现场状况确定。 2.6.4 应由发包人办理的证件、批件的名称和完成时间： 可研/初设批复文件、建设/施工许可证、开工批复、结算批复。时间视具体工程时间待定。 2.6.5 水准点与坐标把握点位置供应和交验的时间、地点和要求：开工前15天，施工现场地点及设计文件。 2

11、.6.6 会审图纸和设计交底的时间、地点和要求：由发包方视状况确定。 2.6.7 施工场地四周建筑物和地下管线的爱护要求：按国家和地方有关法律法规执行。 3.1.1 对于以下事项，监理人在行使权力前需要经发包人事先批准：转变合同价款的事项、工期和设计、施工技术要求、要求撤换分包单位、发生较大质量事故等事项 3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，应在收到指示后 3 天以内向总监理工程师提出书面异议。3.3.4 总监理工程师不行以（可以/不行以）将合同通用条款第3.5款商定应由总监理工程师作出确定的权力授权或托付给其他监理人员。4.1.3 承包人应依据合同商定完成的工作

12、内容为：1、 按招标文件明确的内容 ；2、发包方另行托付项目。 承包人需（需/不需）供应为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同商定负责临时设施的设计、建筑、运行、维护、管理和拆除。4.1.14 （3）承包人免费保管工程的期限为 个月。超过免费保管期限的，发包人应按如下标准支付保管费用：由合同双方协商解决。 4.2.1 承包人应按以下时间、数额向发包人供应履约保证（省公司系统内单位除外）：（1）时间：合同生效后5个工作日内。（2）数额：签约合同价的 6 %。 4.3.1 承包人的分包应遵守以下商定：执行国家电网公司建设工程施工分包平安管理规定(2010版) 4.3

13、.2 未经发包人同意，承包人不得（可以/不得）将主体、关键性工作以外的其他工作分包给第三人。4.3.4 分包人资格力量应满足以下要求：执行国家电网公司建设工程施工分包平安管理规定(2010版) 4.3.7专业分包工程总造价不得超过本合同价格的30。4.3.8 承包人对劳务分包商的管理措施如下：执行国家电网公司建设工程施工分包平安管理规定(2010版) 4.3.10 除合同通用条款的商定外，承包人违反合同商定进行分包的，发包人有权实行以下处理措施：1、限期停工整改； 2、终止合同。 4.5.2 承包人项目经理必需满足以下第_项资格要求：（1）具有一级注册建筑师资格；（2）具有二级注册建筑师资格。

14、承包人项目经理必需具备以下施工管理阅历：符合国网公司有关项目经理任职资格、任职资格的规定条件。 4.8.7 承包人应自费实行以下进一步的平安措施，以保证其职员与工人的平安：1、满足施工项目部达标验收。 2、依据输变电工程平安文明施工标准（QGDW 250-2009）和领导干部和管理人员生产现场到岗到位实施方法（试行）要求开展工作，3、施工作业现场必需严格执行统一的输变电工程平安施工作业票格式。 5.1.3 承包人需报送监理人审批的材料和工程设备的名称、规格、制造商、数量，按有关规定执行。5.2.1 发包人供应的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和方案交货日期。6.2 发

15、包人供应的施工设备或临时设施如下：具体工程视状况待定。 7.1.1 关于施工场地的状况如下：（1）承包人使用的施工场地的总范围：具体工程视状况待定。 8.1.1 （1）发包人应在承包人进场后 7 日内，通过监理人向承包人供应测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 （2）承包人应按有关要求测设施工把握网。承包人应在工程开工 7 日前将施工把握网资料报送监理人审批。9.1.1承包人应按以下第（1）项商定，编制施工平安措施方案报送监理人审批：（1）在工程开工 7 天前，按合同商定的平安工作内容，编制施工平安措施方案报送监理人审批。 （2）在工程开工前7天日内，按合同商定的平安工作内容，编制施工平安

16、措施方案报送监理人审批。9.1.2 承包人应按下表向发包人及监理人提交文件：序号文件内容提交时间备注1平安管理组织机构及平安责任人状况开工前7天2工程平安管理制度和平安文明环保施工二次策划方案开工前7天3工程项目平安文明施工实施细则开工前7天4经承包人主管领导审批的特殊施工平安技术措施特殊施工前1个月5施工平安及交通平安状况通报及事故报告开工前7天6工程施工创优实施细则开工前7天新建工程7工程强制性条文执行方案开工前7天8工程质量通病防治工作方案开工前7天 9.1.3 承包人编制二次策划所应遵循的项目平安管理目标和平安文明施工规划：（1）项目平安管理目标：依据国家电网公司电力建设平安健康与环境

17、管理工作规定要求，不限于但应高于该标准。 （2）平安文明施工规划：依据国家电网公司电力建设平安健康与环境管理工作规定和输变电工程平安文明施工标准（QGDW 250-2009）要求 10.1 承包人应按以下内容和期限编制施工进度方案和施工方案说明报监理人：10.1.1承包人编制的施工进度方案和施工方案说明应包含以下内容：依据具体状况定 10.1.2 承包人应在开工 7 天前编制施工进度方案和施工方案说明报监理人。监理人应在收到承包人报送的施工进度方案和施工方案说明后 5 日内进行批复或提出修改意见。11.2 若工程在竣工验收时未达到合同商定的质量、平安目标的，承包人应依据如下商定担当违约责任：1

18、1.2.1质量考核金 对于验收缺陷：依据输变电工程建设质量验收考核方法规定执行。对于质量事故：签约合同价格的1%为一次质量事故考核扣款的限额。质量事故性质的认定参照国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）（国家电网基建2006699号）。承包人违反合同对施工质量的有关规定，消灭质量事故或不满足质量要求的状况时，发包人有权依合同专用条款的商定扣减质量考核金。发包人将在事实清楚的前提下，书面通知承包人扣款金额；日常检查中发包人扣款时，将开具扣款通知单，在进行合同价款结算时依据存根汇总后，书面通知承包人后扣除。所扣款项以合同商定的数额为限，在合同结算时执行。扣除质量考核金并不减轻或免除承包人的质量责

19、任。 11.2.2优质工程考核金 （1）500kV及以上新建且满足参与国网公司优质工程评比条件的工程提取2%的优质工程保证金，对于未获得国网公司优质工程的扣除该项全部保证金。（2）110kV新建且满足参与省公司优质工程评比条件的工程提取2%的优质工程保证金，未获得省公司优质工程的扣除该项全部保证金。11.2.3考核发包人工程管理人员、项目经理、质量监督人员、监理人将对施工现场进行例行检查、抽查，依据合同专用条款商定的有关标准或考核方法对承包人的施工质量进行考核，并依据考核结果扣减相关费用或要求承包人担当违约责任。11.2.3.1制裁措施承包人违反合同对施工质量的有关商定时，发包人可实行以下措施

20、（包括但不限于，且可以并施）：（1）通报批判；（2）责令承包人停工整改，由此造成的损失及责任由承包人担当；（3）依据合同相关商定扣除质量考核金；（4）视情节轻重要求承包人支付相应的违约金；（5）在工程后评价考核中扣除肯定分值（后评价考核值为以后施工招标评标的评价指标之一）；（6）在管辖的范围内停止承包人肯定期限的工程投标资格。11.6.3 逾期竣工违约金的计算方法如下： 每逾期一天向发包人支付相当于签约合同价0.3%或_元的违约金。延误合同工期达_个月时，发包人有权终止合同。13.1.1 承包人应保证工程质量达到如下目标：达到国家有关电力工程施工验收技术规范及质量检验评定标准规定的合格标准，且

21、土建工程的分部分项工程优良品率不低于85%，安装工程的分部分项工程优良品率不低于95%，综合优良品率不低于90%，并不得发生一般质量事故。13.7.1 质量事故的具体分类标准如下： 依据国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）和国家电网公司工程建设质量责任考核方法(试行) 执行。 13.7.2 质量事故的调查处理程序如下：发生质量事故后，承包人除执行本合同商定外，还应依据国家电网公司工程建设质量管理规定（试行）和国家电网公司工程建设质量责任考核方法(试行) 有关规定进行调查和接受相应的处理。15.4.2 （1）承包人应在收到变更指示或变更意向书后_日内向监理人提交变更报价书。合同价格通过以下第

22、 16.2 条方式确定：16.2按工程量报价方式招标项目的合同价格及其调整的范围是：16.2.1重大设计变更（含设计变更和变更设计）：重大设计变更可调整合同价款； 工程至竣工验收为止期间由于重大政策性调整或人力不行抗拒的自然灾难所引起的费用变动或损失可调整合同价款；16.2.2工程量变化的调整，实际工程量每项超过招标工程量3%时，该项工程量可按原报价单价调整，对招标工程量清单中没有而新增工程量的项可全部调整工程量,对未实施的的工程量项目可全部取消该项工程量。当线路路径、站址等设计条件和规模变化致设计方案大调整，而接受以上方法计算困难时，工程结算时可接受“全量差模式”，即：接受施工图的工程量、按

23、投标时的单价（或所接受的计价标准），加设计变更或签证计算工程价款。16.2.3特殊状况：房屋拆迁及跨越的工程量可据实调整（单价不调整，除特殊状况由省公司批准外），不能接受高跨而需砍伐的单株赔偿费在10000元以上少量特殊树种、成片经济林赔偿、特殊塔基赔偿（处于鱼塘、宅基地等）、特殊跨越措施及和场厂矿的搬迁等经省公司批准后可以调整价款。项目法人另行托付承包人选购的材料或新增工程费用项目、开工典礼、地方政府移交的场平不到位、主变运输措施或标外项目按签证程序办理并可调整合同价款。16.2.4通用合同16.1.2款发生的情形不能调整合同价款外，线路工程土石方的变化原则上不调整合同价款，除因发包人供应的

24、地质条件与实际差异较大而引起的土石方工程量的变化并且单基达到重大变更限额的以外。16.2.7施工激励调整，500 千伏及以上输变电工程执行国家电网基建2010172 号“关于印发国家电网公司输变电工程设计施工监理激励方法的通知，施工建安工程费（扣除甲供材费用）结算价由施工合同中的建安工程费（扣除甲供材费用）和调整系数构成。即：施工建安工程费（扣除甲供材费用）结算价=施工合同的建安工程费（扣除甲供材费用）调整系数。16.4工程结算资料及有关要求16.4.1 在工程竣工投运后，承包人必需在10日（110kV输变电工程5日）内将完整的工程结算资料（一式三份，其中原件至少一份）含电子版报发包人审查。1

25、6.4.2 工程结算资料包括全部由承包人担当的标内和标外工程。设计变更（设计）或签证手续必需齐全，手续不齐全不予考虑进入结算范围之内。16.4.3 承包人未在规定时间内供应完整的工程竣工结算资料，发包人有权依据已有资料进行审查，责任由承包人负责。承包人如未能在规定时间内报送完整的工程结算资料，每推迟一天按5000元扣减承包价款。16.4.4 工程结算批复或审查意见下达后，双方应准时办理结算手续，包括编制工程结算费用清单、开具工程款发票等，结算手续必需在20日（110kV输变电工程10日）内完成，每推迟一天扣减承包方2000元的工程结算款。最终结算价款按审计结论进行调整。17.1.5 总价子目的

26、分解和计量依据下述商定进行： 17.2.1 预付款的额度和预付方法如下：预付款的支付额度为该工程中标价或发承包双方商定合同总价的15%。发包人应在双方签订合同后的一个月内或不迟于商定的开工日期前的7天内，预付工程款。 17.2.5 预付款的扣回方法如下：工程预付款也属于甲方支付给乙方施工进度款的一部分，当甲方支付给乙方的施工进度款累计超过合同价款的50%时，将在超过合同价款的50%进度款的当月和下月分两次抵扣预付款（即每次抵扣合同价款的7.5%）；如当月超过合同价款50%的进度款小于合同价款的7.5%时，则本月只支付至合同价款的50%，其余的进度款进行本月预付款抵扣；下月的施工进度款再进行预付

27、款抵扣，依次类推，直到预付款抵扣完成为止再支付施工进度款。17.5.1 合同价格的8作为保留金（暂按签约合同价计算，最终合同价确定后，以最终合同价调整），由发包人从进度款中按合同商定的比例分期扣留，直至达规定金额。保留金包括：工程保修金、档案考评基金、质量保证金、平安保证金和创国家电网优秀工程保证金，具体数额如下：（1）工程保修金：合同价格的1%；（2）档案考评基金：合同价格的1%；（3）质量保证金：合同价格的1%；（4）平安保证金：合同价格的3%；（5）创国家电网优质工程保证金：合同价格的2%。17.6.1 竣工付款申请单（1）承包人应在工程接收证书颁发后 30 个工作日内向监理人提交 4

28、份竣工付款申请单及相关竣工结算资料。17.7.1 承包人应在缺陷责任期终止证书签发后 20 个工作日内向监理人提交 4 份最终结清申请单，并供应相关证明材料。18.1.7 对工程进行达标考核的标准：符合国家电网公司输变电工程达标投产考核方法（国家电网基建2005255号）及国家电网公司其他相关规定。18.3 承包人应提交的工程竣工资料的内容、要求及份数如下：18.3.1 内容、要求：工程竣工资料包括：工程开、竣工报告；竣工草图及施工图会审纪要；设计变更通知；材料代用清单；材料、加工件出厂质量合格证明或试验报告；施工试验报告；施工缺陷处理明细表及附图；发包人、监理人与承包人往来的技术文件；施工记

29、录（施工检查记录、隐蔽工程记录等）。本工程要求承包人进行有关声像素材的拍摄与初步整理。施工过程中，承包人必需对隐蔽工程、关键工序、重要工序及重要活动依据发包人相关拍摄要求进行过程拍摄，通过录像、图片等形式形成文件资料，并作为竣工验收资料的重要组成部分。 18.3.2 份数：竣工草图_套；其他竣工资料正本_套，副本_套，正本应为原件；全套竣工资料电子版一份（接受不行擦除型光盘）。18.4 发包人对承包人档案管理工作进行考核的具体方法如下：见相关规定。 18.6.3 单位工程的中间验收按如下商定执行：见相关规定。 18.10.1 工程试运行天数为24小时。19.3 工程质量保修范围、期限和责任：见

30、1.1.4.524.1 合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，按以下第_种方式处理：（1）仲裁：提交_，依据申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规章进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（2）诉讼：向_发包人所在地_所在地人民法院提起诉讼。25.2 送达地址：第29条 合同生效条件本合同在以下条件满足之日生效：合同协议书经双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章； 合同会签单工程名称: 九江500kV变电站工程合同编号: DWJS马回岭-21合同方: 江西省火电建设公司法人代表或托付代理人批准：拟稿 : 会 签工程建设部：平安质量部

31、：财务部：审核：总会计师审定：合同分管领导审定：备注:变电站施工合同人类在漫长的岁月里，制造了丰富多彩的音乐文化，从古至今，从东方到西方，中国文化艺术，渊源流长。我国最早的歌曲可以追溯到原始社会，例如传奇中伏羲时的【网罟之歌】，诗经中的【关关雉鸠】，无论是思想内容，还是艺术形式，都已进展到很高的水平。我们华人音乐有着悠久的历史，有着独特的风格，在世界上，希腊的悲剧和喜剧，印度的梵剧和中国的京剧，被称为【世界三大古老戏剧】，而京剧则是国之珍宝，是我们华人的傲慢，亦是世界上最灿烂的一颗明珠。你可知道高山流水遇知音的故事？你可知道诸葛亮身居空城，面对敌兵压境，饮酒抚琴的故事？列宁曾经说过：我简直每天都想听奇异而非凡的音乐，我经常骄傲的，或许是稚嫩的心情想，人类怎么会制造出这样的奇迹？一个宏大的无产阶级革命家，为什么对音乐如此痴狂？音乐到底能给我们带来什么？泰戈尔说：我举目漫望着各处，尽情的感受美的世界，在我视力所及的地方，布满了布满在天地之间的乐曲。【二】音乐，就是灵魂的闲逛，是心事的诉说，是