基坑工程监测合同

1、本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载基坑工程监测合同甲方：乙方：日期：说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。篇一：基坑监测合同 （ 确定 ）基坑监测合同委托人：监测人：为保证工程施工安全， 防止发生安全事故。 双方根据中 华人 民共和国合同法及相关法律规定，本着自愿、有偿、 公平公正的原 则，经双方友好协商后签订本合同，合同条款 如下：第一条 基本情况1、项目地点： 1#、 2#地块基坑。2、监测范围：小区 1#、 2#地块基坑变形观测。具体监 测项

2、目 包括垂直位移、水平位移、深层水平位移、地下水位 等项目以满足保 证工程施工安全 , 满足技术规范要求。3、乙方测绘资格：国家测绘局证书等级: 甲级证书号 : 第二条工程价款1、双方约定，价款包含（但不限于）建费、基准点测设费、高程联测费、设备进出场费、预埋费、安装费、材料 费、计算处理、 报 告编写、 食宿、风险费等全部综合的费用。2、收费依据国家发展计划委员会的工程勘察设计收费标准（XX年），经双方协商优惠后，实际工程款按（壹拾 玖万元整）包干收费。甲方除支付约定的包干工程价款外， 无须承担其他费用或支出第三条 付款时间及方式1、乙方进场观测后 10 日内，甲方先向乙方支付工程款 的50

3、%，即人民币元，大写：玖万伍仟元整。2、基坑回填完毕，且乙方向甲方提交完整书面观测报告，甲方根据乙方出具相应金额的发票后 15 日内，向乙方 支付工程余款人民 币元，大写：玖万伍仟元整。第四条 工期 在不影响甲方工程总体进度的前提下，以施工进度 及变 形稳定情况确定。施工进度变化导致的工期缩短或延长，双 方均 不作价款调整和索赔。第五条 甲方提供的资料第六条 乙方交付的成果和质量1、每次观测结束后 3 日内，提交每次观测成果一式贰 份。2、基坑回填完毕后 5 日内提供综合报告 （含变形观测 分析报 告、观测点平面位置布置图、沉降观测数据、 P-t-S 曲线图、累计沉 降量空间分布图、累计沉降量

4、等值线图等） 一式肆份。3、根据甲方的要求提供其他资料和补充材料。4、观测成果质量达到国家规范规定要求（即按二等水准测量观测）第七条 乙方应执行规范建筑变形测量规范 JGJ/T 8-XX ，城市测量规范 CJJ 899, 工程测量规范 GB 50026-XX, 建筑基坑工程监测技术规范GB50497-XX等国家和行业规范。第八条 甲方的权利义务文件，并1、甲方在规定的时间内向乙方提供第五条约定的资料 对其完整性、正确性及时限性负责2、甲方应以书面形式向乙方提供水准点和坐标控制点。3、甲方协助乙方做好施工现场沉降观测与施工单位之间的协调和配合事宜。4、甲方按照约定支付价款。5、甲方有权监督检查乙

5、方的监测工作，提出意见或者建议，并复印和掌握乙方的任何时点或时段的监测数据、监 测记录。第九条 乙方的权利和义务1、乙方自行提供完成监测工作所需的机械、设备、仪器。并对该等机械、设备、仪器的管理和维护承担责任。2 、乙方向甲方提供的资料文件中明确记载或者推定由 乙方承担 的工作，乙方须全部完成。根据基坑监测行为国家 和行业规范要求监 测人完成的工作和任务，乙方须全部完成。3、根据监测对象的变化情况，补充增加合规有效的措 施和方法，进行监测4、乙方服从甲方现场管理， 遵守现场管理规定、 制度、 安全 防范措施、警示标志等。5、乙方应将监测工作内容和完成情况及时汇报甲方，保证其完成的工作成果真实、

6、准确、完整，在有效性、规范 性、全面性、科学 性等方面不存在缺陷。6、第三方向甲方索赔的，乙方有义务按照甲方的要求和安排给予甲方出庭佐证、出具相应的证明文件、指派证人 出庭，以有利于司法、行政机关查明案件事实。7、乙方提交监测方案并经甲方认可后实施，且监测方案视为合同的组成部分，乙方须认真履行和执行。乙方不得 因甲方对监测方案 的认可，提出加重甲方负担或者减少乙方 责任主张。8、变形观测严格按照中华人民共和国行业标准建筑变形测量规范 JGJ 8-XX （XX 年版 ） 和建筑基坑工程监测 技术规范 GB50497-XX及其他国家规范的有关规定进行作业。9、变形观测点的制作。10、 开挖基坑土方

7、第一层、第二层时每三天观测一次，开挖第三层土方时每二天观测一次，开挖第四层土时每一天 观测一次。11、乙方须亲自完成本合同约定的义务。第十条 违约责任1、甲方延迟支付酬金，甲方向乙方承担延期支付的违约责任2、乙方逾期向甲方交付工作成果的，乙方须按照合同金额的 %/日（每日百分之零点五）减少报酬。3、 乙方未按照约定及监测方案要求的时间频率、密度进行监测 的视为乙方未完成监测工作，或者有其他视为乙方 未完成监测工作情 形的，甲方有权拒绝支付报酬。4、乙方中途离场达到 2 日，或者提供虚假材料等行为 的，甲方 有权解除合同并拒付工程款。乙方违约造成甲方损 失的，乙方须承担 赔偿责任。5、法律、法规

8、规定的其他违约责任。第十一条 其他约定1、乙方擅自与施工方或者第三方私自协调处理监测工作，不得损害甲方的利益，更不得依此作为将来对甲方不利 的证明材料。2、为了保质保量按期完成 任务，甲方派（身份证号码） 乙方指 派（身份证号码）为双方业务联系人，加强合同履行 过程中的联系协 调工作。3、监测数据分析和评估是乙方的重要工作，并向甲方 报告是乙 方完成监测工作的重要组成部分，未提供监测数据 分析和评估的视为 乙方未完成监测工作。4、本合同自双方代表或者授权代理人签字盖章时发生法律效力。5、本合同一式八份，甲方执五份，乙方执三份，若有 正本副本之分，正本副本具有同等效力。6、争议管辖法院：工程所地

9、法院篇二：基坑施工监测合同 合同登记编码：技术服务合同 工程名称：上海欣赛生物科技有限公司诊断试剂分装 基地（ 基坑监测 ）工程编号 :委 托 方：上海欣赛生物科技有限公司甲 方）服 务 方：上海协力岩土工程勘察有限公司 （乙 方）签订地点： 上海市签订日期： 年 月日有效期限： 年 月日至 年 月日 上海市科学技术委员会上海市工商行政管理局服务 （4）篇三：基坑工程监测合同合同编号：基坑工程监测合同委托单位：（以下简称“甲方” ）监测单位：（ 以下简称“乙方”）因工程需要 ,甲方委托乙方对 xxxx公司 xxx 工程基坑进 行监测，根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国 建筑法及国家、地

10、方有关建设工程监测的法规和规章。 甲、 乙双方遵循平等、 自愿、公平及诚实守信的原则，为明确双 方权利及义务关系，就本建 设工程基坑监测事项协商一致， 订立本合同条款（含本合同附件）以 资共同执行。第一条：监测工程项目名称： xxx 工程。 第二条：监测地点：xxx 。 第三条：监测内容及监测点数量：1、坡顶水平、竖向位移： 点2、桩顶水平、竖向位移： 点3、围护结构深层水平位移： 点4、周围道路、地表竖向位移：点5、基坑内外水位监测： 孔6、周边建筑物沉降观测： 点7、锚索内力监测： 点 第四条：预计监测工期及预计观测次数 预计监测工期： 预计观测次数： 第五条：工程测量技术要求： 1、 中

11、华人民共和国国家标准 建筑地基基础设计规范（ GB-89） ；2、 中华人民共和国国家标准建筑地基与基础工程施 工及验 收规范 （ GBJ202-83） ；3、中华人民共和国国家标准 工程测量规范 （ GB50026- XX） ；4、中华人民共和国国家标准国家一、二等水准测量 规范 （GBl2897-91 ） ；5、中华人民共和国国家标准建筑变形测量规程（ JGJ/T8-XX） ；第六条：双方权利和义务1、甲方权利和义务（1）、为监测工作提供必要的工作条件，包括现场监测所需的水、电接口。（2）、按照本合同的要求向乙方支付工程监测费。（3）、按本合同要求，享有监测成果。（4）、甲方可以根据工程实

12、际需要提出增设监测点，乙方应无条件配合甲方工作 , 不再增加费用。2、乙方权利和义务（1）、服从甲方的管理工作，遵循甲方施工现场管理办法。做到文明监测，安全监测。（2）、乙方应派专人负责保护监测点，保证施工过程中 监测点完好无损。乙方应确保工程本身的安全（3）、乙方的监测成果应达到郑州市建委备案要求，否则应承担相应的责任及经济损失。（ 4 ）、按照有关规范、 规程、标准进行现场埋设及监测， 对 所出数据负责。（5）、完成监测数据的计算分析，资料整理以及成果报告编写。（6）、按合同要求提供监测总结一式陆份。（ 7）、工程监测现场部分完成七日内清理完现场的设备、 建筑 垃圾和其他堆积物，拆除相关的

13、临时设施，交工前清理 现场达到甲方 的要求。第七条：费用和支付方式 合同价实行固定总价包干，根据第三条 和第四条的约定， 合同价：万元整（大写： 万元整），工程款支付方式：分两次付款，进场埋设监测元件完毕后，支付监测费用 % ，其余款项基坑回填并提交报告后7 日 内一次付清。付款前，乙方应提前三天向甲方提供工程所在地完税等额发票，最后一次付款时乙方必须提供结算总价款100%的发票，否则甲方有权拒付工程款。甲方与乙方对发票种类的认 定意见不 同时，由工程所在地税务机关决定。第八条：违约责任1、甲方责任（1）、甲方未按时支付监测费用，应按延误的天数和当时的银行贷款利率向乙方支付违约金。2、乙方责任

14、（1）、乙方的监测成果不符合监测方案要求时，乙方应无偿重测，直到达到要求。（2）、乙方对委托方提供的图纸、技术资料负有保密义务。（3）、监测过程中如发现质量隐患、质量问题、不符合设计及相关规范要求的应及时通告委托人，紧急的及时通知 建房现场代表、 监理现场工程师或施工单位采取停工、纠偏 措施 . 确保项目施工质量 合格、安全施工。第九条：其他1、本合同在执行过程中若发生争执，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼2、本协议未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的相关规定，双方协商解决，如签订补充协议，则补充协议 与本协议具有同等 效力。3、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方

15、执两份，甲、乙双方签字盖章后即时生效，具有同等法律效力（以下无内容） 合同附件： 委托单位：法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行： 银行账号： 户 名： 监测单位： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 开户银行：银行账号： 户 名：篇四：基坑和主楼沉降观测合同测绘合同（GF-XX-0306）工程名称： 基坑及楼体沉降观测合同编号：国家测绘局制定国家工商行政管理局 委托方（甲方） ： 承揽方（乙方） ： 根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国测绘 法 和其他有关法律、法规的规定，经甲、乙双方协商一致 同意签订本合 同，内容如下：第一条 测绘范围： 香缇熙岸住宅小区一期 （ 12#

16、、 14#、 17#楼）工程位 于 。拟建建筑物为 10# （地上 10 层）、 11#（地上 18 层）、 18#（地上 30 层）。第二条 测绘内容：1、 10#、 11#、 18#楼的沉降测量。 2 、基坑周边建筑物、 道路 的沉降测量； 3 、基坑坡顶水平位移监测。4、基坑坡顶竖向位移监测（沉降测量）。（以上点位见 设计方案中点位布设示意图） 第三条 执行技术标准： 第四条 测绘项目及工 程总价款：1、取费依据： 测绘工程产品价格收费标准，执行优 惠价 格。2、取费项目及工程单价款：工程总价款（人民币）万 柒仟零捌拾元整 （Y: 小写：元）。其中新建建筑物沉降观测：大写：万肆仟陆佰捌拾

17、元整 （Y: 小写：元）整；基坑、 地面水平及周 围附属建筑物沉降观测：大写：陆万贰仟肆佰元整（丫:小写：元）整。以上费用包干使用；不另行增加 费用。但当出现国家规定重大沉 降及严重裂缝的情况按照相 应规定执行并协商观测费用。 附表 1： 基坑监测工程量详表附表 2：新建楼沉降测量工程量详表第五条 甲方的义务1、 自合同签订之日起 2 日内向乙方提交有关资料。2、 应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员做测量工作时要通知有关施工单位提供方便。（做基准点时要提供六根 C 18 伽米长左右的钢筋）3、在工作过程中，当建筑物突然产生大量沉降或严重裂缝时，所连续观测增加的观测费用如超出

18、合同部分由甲方 按合同中约定的给 予支付。4、在建筑物内外墙装饰时，通知协调建筑施工方将沉降观测点保护完整。 5 、协调建筑施工方将基坑坡顶水平位 移点保护完整。 第六条 乙方的义务1、自收到甲方同意实施的审定意见之日起2 日内组织测绘队伍进场。2、建筑物沉降观测的次数和时间：沉降观测的时间应 与建筑物 各施工阶段相配合。每栋楼在建筑物一层浇注完后， 埋设好沉降观测 标志（甲方要协调好施工单位保护好沉降观 测标志，以利于建筑物竣 工后的观测） ，编号并进行初次观 测；之后每上二层荷载观测一次直 至主体封顶；建筑物交付 使用后第一年内观测四次，第二年内观测二 次。如果下降稳 定，小于mm天，可以

19、提前结束测量。但当建筑物突 然产生 大量沉降或严重裂缝时，乙方应立即逐日的连续观测，直至稳定为止。3、乙方应当根据甲方要求确保测绘项目如期完成。4 、每层（次）提供中间技术报告。5、在一个观测区内，水平位移、高程基准点各不应少于三个，且至少应设置一个深埋水准点。第七条 提交资料及日期：第八条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归 属的约 定：成果归属甲方。 第九条 测绘工程费支付日期和 方式1、建筑物沉降测量：乙方进入现场一个月后，甲方应向乙方支付工程总价款的 40%；建筑物主体封顶并提供该部 分观测资料后付工 程总价款的50%，剩余部分价款在观测结束并提供最后资料后一次性付清。2、基坑监

20、测：乙方进入现场，埋设完毕基准点、沉降点、水平位移观测点，得到甲方和监理方认可后，一个月内 甲方应向乙方支付 工程总价款的40%；剩余部分价款在观测结束并提供最后资料后一次性付清。第十条 甲方违约责任 对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方 的测绘成果， 甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外 的项 目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。第十一条 乙方违约责任1、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的成果，乙方有保密义务，不得向第三方转让，否则，甲方有权 要求乙方按本合同 工程款总额的 20%赔偿损失。2、乙方应及时掌握工地施工进度情况，达到应观测时段后，应及

21、时进行观测，以确保资料的准确度，若因乙方无 故延误观测时间造 成甲方损失，乙方需承担全部责任，并赔 偿甲方的全部损失。第十二条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方 应按有关 法律规定协商处理。 第十三条 本合同执行过程中 的未尽事宜，双方 应本着实事求是、友好协商的态度加以解 决。双方协商一致的，签订 补充协议。补充协议与本合同具 有同等效力。第十四条 因本合同发生争议，由双方当事人协商解决， 协商不 成的，当事人双方同意由烟台市仲裁委员会仲裁。第十五条 附则1、合同由双方代表签订，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合 同自行终止。2、本合同一式四份

22、，甲方执二份，乙方执二份。委托方 （盖章）：承揽方 （盖章）： 法定代表人 （签字）： 法定代表人（签字） ： 委托代理人（签字） ： 委托代理人 （签 字）： 公司地址： 公司地址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 邮 编： 邮 编：时间： XX 年 4 月 28 日篇五：基坑监测工程合同合同登记编号基坑监测技术服务合同书 含技术培训、技术中介（试 用）项 目 名 称：委托方（甲方） ：（或受让方）服务方（乙方） ：签 订 地 点：签订时间：XX年 月 日中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 监制 根据中华人民共和国合同法 的规定，合同双方就 基 坑监测 项目，经协商，签订本合同

23、。一、服务内容1. 围护结构坡顶部水平和竖向位移观测点，共点；2. 深层土体水平位移监测点，共 点 3. 支撑轴力监测， 共组4. 支撑结构水平位移监测，共 组 5. 立柱变形监测， 共点 6. 地下水位监测，共点7. 基坑周围管线、地表沉降监测，共 点二、工作条件和协作事项 (一)、甲方承担的主要义务和责任1. 基坑监测1) 在监测方埋设仪器期间，建设方和施工单位配合协 调，提供相应的工作面和点，负责各测点的放样工作。2) 埋设过程中所需的瓜子片和少量水泥、砖块、黄沙 等有建 设方和施工单位提供。建设方或施工单位指派电焊工 协助焊接钢筋、 支架。安装频率计等。施工单位协助施工， 我方人员现场

24、具体指导。3) 测点保护：由于监测时间长，与土建施工过程客观 上是相 互影响的， 在监测过程中需得到各方重视， 以免运输、 堆载等其他 原因使监测孔受到损坏，造成无法恢复，从而对 检测带来严重影响。 如若由于运输、施工等人为原因造成监 测点破坏，再次增设测点所引起的全部费用将由甲方承担。4）为保护监测管不受碰坏， 用砖砌一个 （30 X 30X 30cm） 砖 墩请施工单位配合 .（ 二 ） 、乙方承担的主要义务和责任1. 确定并编写监测方案2. 提供测试仪器及设备，并负责现场监测点埋设及测试工作3. 基坑监测期间，每期的监测数据，必须以书面整理成相关表格并绘出相关曲线，上报监理和建设单位，报

25、告内 容按投标文件所列 内容4. 基坑围护结束后要有完整的监测报告，报告应包括 全部检测 项目， 监测全过程的发展和变化情况， 相应的工况、 监测最终书面 评述报告5. 分析计算监测成果，编写监测报告，与现场测试监 测完成后 20 天内，向甲方提供正式监测报告 对监测数据成果负责三、合同金额及支付方式1. 合同金额大写： 小写：2. 监测单价（1）围护结构顶部水平和竖向位移观测单价 元 / 点；本工程共点，共计 元 平位移监测单价 元 / 点；本工程共点，共计 元 测单价元 / 组；本工程共组，共计 元 平位移监测式四份。 6.2）深层土体水3）支撑轴力监4）支撑结构水5）立柱变形监6）地下水

26、位监7 ）基坑周围环8）其他费用单价元 / 点；本工程共点，共计 元 测单价元 / 点；本工程共点，共计 元 测单价元 / 点；本工程共点，共计 元 境建 筑沉降监测单价元 / 点；本工程共点，共计 元 3.支付方式（ 1 ）本合同甲方签订两天内，甲方预付 合同总金额的30 %（ 2 ）待基坑内土挖完，底板浇筑完成 后，甲方预付合 同总金额的 40 % （ 3）地下 室施工到±时，乙方提交监测 总报告 10 天 后，甲方支付合同总金额的 30 %四、技术规范依据（ 1） DBJ10-1-90 浙江省建筑软弱地基 基础设计规范 （2）JGJ 8-XX 建筑变形测 量规范 （3）GB50

27、026-XX 工 程测量规范（4）GB 50007-XX 建筑地基基础设计规 范JGJ120-XX 建筑基坑支护技术规程7） 工6）GB50497-XX 建筑基坑工程监测技术规范程勘察设计收费标准五、争议的解决办法在合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决，也可 以请求 相关主管部门 进行调解当事人不愿协商、调解、或协商、调解不成的，双方商 定，采用 以下 种方式解决（一）申请 仲裁委员会仲裁（二） 按司法程序解决六、违约金或损失赔偿额的计算方法 技术服务违反本合同约 定，违约方应当按合同法第一百 一十四条、第一百一十六条、及其相应的规定承担违约责任违反合同第 / 条约定， / 方应承担违约责

28、任，承担 方式和违约 金额如下： /七、其他事项1. 本工程预期服务周期为 6 个月，若工期超出预期 20% 以上 （即实际工期大于 7 个半月 ） ，将在原合同金额基础上增 加相应费 用，具体费用将由甲乙双方协商解决。2、在本合同有关的其他事宜均按中华人民共和国合同法及建设工程勘察设计合同条例的相关规定执行。3. 本合同一式 四 份，甲方执 二份，乙方执 二份 4. 本合同 自甲、乙双方签字盖章后生效篇六：基坑工程合同某某基坑支护工程项目名称：建设地点：合同编号：发包人：承包人：工程承包合同签订日期：年月日合同目录第一章施工范围及要求第二章施工工期第三章合同价款的支付及履约保证金第四章承包方

29、式及计价原则第五章工程材料设备供应 第六章变更及结算第七章双方义务第八章工程质量等要求第九章违约责任第十章合同有效组成文件 及解释顺序第一章廉洁协议第十二章合同附件某某工程承包合同发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）为规范双方权利义务，加强双方的协作、保证工程顺利施工，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国 建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、法规 的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。第一章一、工程名称：工程地点:工程范围 施工范围及要求 （一）本工程项目属于投资兴建的项目，本工程项目为项目基坑支护工程，全区设置四层地下室。基坑平面上呈 L 形状，基坑支护周长约米

30、，其中 基坑底 面积约平方米，现场场地已由平整完成，南北最大尺寸约m东西最大约m基坑底标高为？ m现地面标高约为，故基坑开挖深度为 22m。（二）基坑支护方案施工组织设计范围：1、土石方开挖方案设计。2、支护、围护工程方案设计。3、排降水方案设计。4、围栏方案设计。5、基坑周边 1 米（基坑顶部水沟外侧 1 米宽范围）必 须做场地硬地化（要求使用 C15, 100厚素混凝土）方案设计。6、电梯井基坑支护方案设计 （方案设计由投标人负责 , 但电梯井基坑支护的施工不在本次施工范围）。（三）工程施工范围包括：1、基坑内土方开挖并外运 , 基坑内石方爆破破碎并外 运, 挖土与总包之界面为：挖土石方至

31、地下室底板垫层底面标高处（高程复测高差在土50m m内为合格, 否则必须挖高填低进行土方平整） , 垫层底面以 下部分承台土石方 由总包开挖 , 总包挖出的土石方堆到基坑 内指定地点 , 由本基坑技护施 工单位清运。2、洗车槽按工程部指定位置对原有路面进行开凿 , 并 按施工图 纸施工。3、本工程基坑的支护形式为：旋挖（钻、冲孔）灌注 桩，桩间 夹水泥搅拌或旋喷桩，并用两排钢花管及坑内土加固进行支护； N 排预应力描杆和 双层钢 筋砼支撑梁支护。4、 水泥搅拌（旋喷）桩：桩径600和550 mm桩中心 距离 350 mm,桩长及布置情况见设计图纸。采用四喷四搅的施工方法，并添加早强剂或减 水剂

32、提高 水泥早期强度，成桩直径和桩长不得小于设计值， 桩与桩搭接时间间 隔不应大于 24 小时。5、钢花管：杆体材料采用 48 X 钢花管，水平间距米， 长 度详见设计图纸。注浆采用一次孔底注浆工艺，并添加早强剂或减水剂提高浆体早期强度。6、 钢筋砼梁柱：施工时，要注意截面加大处钢筋的连接，混凝 土浇捣、养护、拆模等，均应按照施工规程操作。7、钻孔灌注柱：桩径 1000 mm,桩中心距 5450 mm桩长见设计图纸；并添加早强剂或减水剂提高水泥早期强度。8、基础的养护：（ 1 ） 进行基坑支护时 , 要详细了解基础桩的分布及桩有条件必须用人工腰梁、插筋、降水井填完顶标高情况，施工前先将桩位全部找

33、到且采用有效的标志以便挖土时可以避开桩位。（ 2） 道路设置的时候要避开桩位密集的群桩位置，如 的情况下则不通过桩位。（ 3 ） 在挖机行走及挖土时必须严防碰撞桩身，挖土时 放慢速度，在桩比较密集的地方要换小型挖土机挖土，桩体周围 300 mm 范围内土方采 清理，然后用挖机带走。9、预应力锚索施工锚索采用3? 5束75钢绞线，钢绞线强度标准值为1860MPa成孔直径为 150mm。10 、支承撑结构包括： 支承桩、 钢构柱主、 支撑、 压顶梁，详细见设计图11 、 支护、 围护工程： 主要包含坡面喷砼、 钢筋、 钢管围护、排水工程等。12、 排水沟、集水井、降水井工程：按图纸要求施工。 钢筋

34、笼在地下室底板施工前由乙方拆除回收。13 、围栏工程：乙方按设计图纸实施并挂安全，基坑回 成后乙方拆除回收。14 、基坑周边 1 米（基坑顶部水沟外侧 1 米宽范围）必厚素混凝土） 。15、抽水降水时间节点：现场交付土建总包单位施工前工作验收交接时间为准）的基坑排水、降水措施由乙方完成，属于乙方的排水水泵方拆除回收（时间暂定为 个月）。16、施工范围包含以上内容，但不仅限于以上内容，详所附图纸。如图纸与本规定不符的以本规定为准。（四）其他要求：1、 钢花管需要进行抗拨力试验，试验数量不小于总数的 5%，且不应少于 6 根。2、 混凝土灌注桩：应进行桩身完整性检测，抽查数量不宜少于总数的确 10

35、%，且不得少于 10 根，检测方法可采用低应变法；当根据低应变法判定的桩身缺陷可能影响桩的水平承载力时，应采用钻芯法补充检测，抽检数量不宜少于总桩数的 10%，且不得少于 3 根。3、抹砼：采用钻也法，每 100m2抽检一组（每组至少3 个点）来检测抹砼厚度，外观检查应无漏喷、离鼓现象。（以现场设备由乙见本合同检测结果4、所有使用的原材料及成品应符合有关标准的要求， 进场前应按有关标准进行质量检查。原材料计量、混凝土强度、钢筋笼制作和安放、焊接质量等按现行标准检查验收和签证。5、在基坑施工开始至地下室完成至±前，必须对基坑支护结构进行监测，主要监测项目及要求详见设计方案。6、乙方必须

36、保证不少于 14 台搅拌桩机、 7 台旋挖桩机、6 台履带式锚杆钻机、 8 台钢花管 空压枪，铁工、木工、钻机工、喷 面工等各施工班组工人数不少于 35 人进场施工以满足要求 60 天工期。其中，乙 方须在 收到开工令的 30 个日历天内完成灌注桩、搅拌桩、 内插扁桩， 50 个日历天内完成被动区搅拌桩的加固工作。 若 进度无法满足要求时， 甲方有权要求乙方增加桩机，乙方必 须无条件服从，且该增加桩机引 起的费用由乙方负责。7、乙方已勘察现场充分了解场地土质及施工可行性，并将相关费用体现在合同价中。场地换填土、土层加强、铺垫钢板等加强措施费用由乙方负 责。8、乙方自带发电机组解决用电问题为合同

37、工期天，产生费用由乙方负责；甲方提供用电时提前通知乙方进行临电配电线路布置安装 , 产生费 用和电费由乙方负责。甲方现场提供水源，乙方自行规划安 装临时用 水管线，水费由乙方负责。临水临电使用方案施工 前必须提交至甲方 工程管理部报审9、因支护施工造成的泥浆，乙方必须向甲方提交泥浆池和泥浆处理与外运方案，并确保每天清运至场外。10、乙方应制定有效应急预案，如支护面脚沙包反压，并经相关部门审批后准备、执行，并在合同价中已包含该费用，中标后不作调整。11、乙方应充分了解当地建设部门的规定，配合甲方和总包单位报建，提交相关工程报建、验收资料，配合工程验收。12、施工临时道路按现场现状提供乙方使用，施

38、工过程中现有临时道路如不能满足乙方使用要求由乙方自行修建或修复。13、负责按国家及本地政府有关安全文明施工的规范规定要求进行施工，负责本工程现场施工的安全管理，自费取得应由乙方办理的各种保险，承 包范围内 的安全事故由乙方负责。14、乙方必须对场地内、外车辆行经的道路进行及时清扫，以保证外围道路与场内清洁干净，符合当地执法、环保等部门及甲方的管理规定；若出入 大门车辆 没有使用冲洗枪冲洗干净离开，甲方按另行协定条 款执行索赔；施工 大门保洁工作由乙方与其他单位共同维护 管理，相关费用由乙方共同 负责。15、水泥搅拌桩的材料或工程桩检测由乙方委托建设局认可的检测单位进行，其费用由乙方篇七：苏州某

39、项目基坑监测合同基坑监测工程建设单位：监测单位： 工程地址： 施 工 合 同 XX 年 8 月16 日基坑监测施工合同发包人（全称） ：监测人（全称） ： 依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑 法 及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原 则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订 立本合同。第一条 : 工程概况工程名称：基坑监测工程 工程内容：基坑监测 建设地点：第二条 : 发包人应及时向监测人提供以下列文件资料 , 并对其 准确性、可靠性负责。提供工程测量委托书、技术要求和工作范围的地形图、 建筑总平面布置图提供监测工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标 与标

40、高资 料。第三条 : 监测人向发包人提交监测成果资料并对其质量 负责。 监测人负责向发包人提交监测成果资料六份 , 发包人要 求增加的份数另行收费。第四条 : 开工及提交监测成果资料的时间和付款方式。 开工及 提交勘察成果资料的时间：现场每次监测完成后， 第二天将此次监测 数据报至现场监理、甲方处；工程监测全 部完成后，于五天内提交符 合国家和苏州相关规范要求的监 测成果报告。本工程的勘察工作定于 XX 年 8 月 15 日开工，具体每 个监测 点的监测次数和间隔时间，详见报价附表。工期履行期限：基坑工程监测工作贯穿于基坑工程和地 下工程施工全过程。监测期从基坑工程施工前开始，直到地 下工程全

41、部完成为 止。对有特殊要求的基坑周边环境的监测 应根据需要延续至变形趋于 稳定后结束。监测工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同 规定的时间 为准 , 如遇特殊情况 （ 设计变更、工作量变化、不 可抗力影响以及 非勘察人原因造成的停、窝工等）时 , 工期顺延。工程付款部回填后二个月内工程进度款：工程量达 70%时，付工程总造价的 50%， 监测工程结束后，余款在甲方收到监测鉴定报告并在基坑全一次付清，每次付款前必须提供相应发票。第五条 : 发包人、监测人责任发包人责任发包人委托任务时 , 必须以书面形式向监测人明确监测 任务及 技术要求 , 并按第二条规定提供文件资料。发包人应及时为监测人

42、提供并解决监测现场的工作条 件和出现的 问题。发包人应保护监测人的投标书、监测方案、报告书、文 件、资料 图纸、数据。监测人责任 监测人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的 任务 委托书及技术要求进行工程监测 , 按本合同规定的时间提交 质 量合格的监测成果资料 , 并对其负责。在工程监测前 , 提出监测纲要或监测组织设计 , 派人与 发包 人的人员一起验收发包人提供的资料。在现场工作的监测人的人员 , 应遵守发包人的安全保卫 及其它 有关的规章制度 , 承担其有关资料保密义务。第六条 : 违约责任在监测期内，因服务方工作失职或监测不到位而造成 的一切损失由监测方承担。如在规定时间内不能提供

43、监测报告而对发包方后续的 工作造成影 响的，由监测方承担相关责任。在监测过程中由于监测单位自身原因所引发的一切安 全事故均有 监测方承担责任与费用。发包人未按合同规定时间 （ 日期 ） 拨付监测费 , 每超过一 日 , 应偿付未支付监测费的万分之二逾期违约金。第七条 : 本合同未尽事宜，甲乙二方共同协商解决。第八条 : 争议 发包人、监测人应及时协商解决，协商或调解不 成时 发包人、监测人同意由 仲裁委员会仲裁。第九条 : 竣工结算 本合同暂定价为：元人民币（具体报价组成 详见附表） （大写： 圆整） 本合同中监测点的数量为固定量，如无 特殊原因及甲方 现场代表和监理的书面同意，不得随意增加或减少监 测点数 量；本合同中每个点的监测次数不得多于 30 次（具体组成 详 见附表），如无特殊原因及甲方现场代表和监理的书面同意，不得随意增加或减少监测次数，如因特殊原因并 取得甲方 和监理的书面同意后，需增加监测点或监测次数， 监测点的布置和监 测费用同合同中约定单价，不得调整和变 更，总价按实际工程量结 算。以上事项由发包人、监测人双方共同商定。本合同一式肆份， 发包人、监测人双方各执贰份， 自签约之日起生效。 发包 人名称 :法定代表人：或委托代理人日期：年监测人名称 : 法定代表人： 或委托代理人 日 日 期： 月篇八