2018最新园林景观工程施工合同范本

1、2021最新园林景观工程施工合同范本合同编号：园林景观工程施工合同工程名称：*工程园林景观工程施工合同工程地点：甲方：乙方：年 月曰园林景观工程施工合同甲方：乙方：依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及相关法律、 法规,结合* 省*市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和 老实信用的原那么，甲、乙双 方经协商一致，订立本合同。一、工程施工内容、范围、承包方式1.1工程名称：以下简称“本工程1.2工程施工内容、范围：包括但不限于以下内容：园林景观工程 具体包括经甲方确认的园建、绿 化等施工图纸及甲方指定的施工内容等。本合同工程的承包方式：包工包料、包机械、包质量包括

2、产品质量和施 工质量、包树木成 活完工验收后三个月苗木成活、包工期、包平安包括 第三者平安、包文明施工、包 技术方案、包材料涨价风险、包材料损耗、包材料送检及检测合格、包细部节点处理按规范要求、包应缴纳的保险、包 国家规定需缴纳的所有税金、各种措施费用等所有定额包含的工作内容、包向总承包单位缴纳的施工配合费，包验收及相关费用、包因验收不能通 过所需要发生的整改费用、包备案、竣工资料、保修等所需的全部工作内容和费用。二、工期开工日期：年 月 日完工日期：年 月 日总日历天数：天三、质量标准满足国家现行?建筑工程施工质量验收标准?、?建筑工程施工质量评价标准?、?建 筑工程施工质量验收统一标准?、

3、?园林工程与施工标准?、?建筑装饰装修工程质量 验收标准?等标准，工程必须到达质量评定的合格标准。四、合同文件组成及解释顺序4.1合同文件组成：本合同；(2) 乙方的报价书；(3) 标准、标准及有关技术文件；施工图纸；(5)本工程的施工总承包合同； 经甲乙双方书面确认并加盖公司印章的其他有效文件(未加盖公司 印章的文件视为无效文件)。4.2本合同履行期间的解释顺序依照上述序列执行，但不限于各文件之间的相互解释，如有 模棱两可或相互矛盾之处，以所列时间在后的文件为准。五、双方的工作5.1甲方的工作。现场委派由 负责工程管理，代表甲方实施各项管理工 作,负责办理与施工有关的各项 事务。向乙方提供施

4、工图纸及有关技术资料一套。施工过程中，协调乙方与其他施工单位的关系。安排乙方收集整理相关技术资料，审核乙方编制的工程完工结算 资料。如出现乙方借故拒绝或拖延甲方和监理工程师的指令的情况，有 权视情节对乙方做出处分，由此造成的一切损失由乙方承当。甲方管理人员有权根据本合同约定对乙方违反关于进度、质量、平安生产、文明施工、 环境保护、材料供给、劳务人员管理等方面的条款的行为开具处分通知单。 处分通知单不因乙方未签字而失效，乙方亦不因未签收处分通知单而免责。处分金额甲方有权直接从乙方 的工程进度款或结算款中扣 除。5.2乙方的工作。乙方委派驻工地的代表，权限为协调组织完成施工任务,办理现场签证、工程

5、结算等 工作。根据甲方提供的施工图纸及有关资料，在开工之日后15个日历天 内,编制工程预算 报甲方经营预算部门。523按施工图纸、施工组织设计以及双方约定选定的标准、标准 ，组织具有相应资格证书 的技术熟练的工人进行施工作业，确保工程质量到达约定验收的标准，确保工期按时实现。 甲方有权根据工程实际情况，随时要求乙方调整或增加现场作业人员，对此乙方必须无条 件执行。否那么，由于乙方原因导 致拖延工期，造成的损失由乙方承当。524本合同签订后14个日历天内，乙方须根据?中华人民共和国劳动 合同法?、其他相 关法律及当地政府机关规定或指示等为其施工人员等购置并维持各类人身伤亡的赔偿责任保险及机械设备

6、保险，保险期自本合同工程开工 之日起至工程竣工验收合格后30个日历天为止。乙方须负责和保障甲方免于承当任何因此产生的索赔、 赔偿、诉讼及费用。上述所提到的保险费用，已经 综合包含在本合同价款中，乙方不得因任何 理由向甲方提出索赔。乙方必须认可并接受甲方提供的施工环境、作业条件，施工过程中应采取相应措施避 免扰民，同时服从甲方管理人员的指挥，不得以此要求增 加任何费用。526本合同内的工作内容，如乙方不能及时按甲方的要求完成，甲方有权指派其他施工单位 或人员以下简称第三方完成。第三方发生的各项费 用由乙方承当，且第三方所发生的 费用只需经甲方认可即可从乙方结算款中扣 除。527做好施工管理工作，

7、安排好工人的生活，杜绝其以任何理由滋事。 如出现聚众闹事等行 为视为乙方违约，乙方每次应向甲方支付违约金 1万元，并承当由此给甲方造成的一切损失。528做好施工场地现有成品和设备、管线保护工作，承当因自身责任造成的损失和罚款。 承当本合同工程产生的垃圾的清理外运工作和费用。529施工期间如发生现场签证，乙方应在现场事实发生日起的 7天内，报监理、甲方工程 代表，签证要按甲方要求格式详细填写签证事件的时间、原 因、内容、数量等内容，否那么不 予办理。乙方报送的签证必须经过乙方派驻现 场代表、乙方法定代表人或委托人签认加盖 公章,并经监理、甲方派驻现 场代表签认后经甲方相关人员审核签字、 盖章确认

8、前方可生效。逾期未办理现 场签证的视为乙方放弃签证权力，对于格式不对、内容不全、签字签章不齐 全的签证不作为结算依据。5210假设因为乙方施工原因或施工平安、质量等问题造成索赔或损失包括返工等，由乙方承当全部经济、法律责任并全额承当相应的损失费用。服从甲方现场施工进度安排,在规定时间内组织开展施工工作,配合总包单位及其他 施工单位的施工，且不得影响施工进度。本合同项下所有工程资料及竣工资料由乙方负责制作，并协助甲 方资料员完备有关的资料。工程完工后，办理竣工资料送甲方存查。乙方施工前需报施工组织设计包含平安监督协议、企业资质及人员资格,经监理 及甲方审批前方可施工。开工后,乙方需派专人跟进现场

9、土建施工进度,及时组织穿插施 工，配合土建施工进度。本合同造价中已经包含乙方施工生产和生活用水、用电及用房等费用，施工生产和生活用水、用电及用房等费用由乙方承当，乙方不得以任何 理由向甲方提出费用索赔。工程竣工未正式向甲方移交前,施工材料及成品发生的损坏、丢失等，由乙方负责无偿修复或重新提供。做好施工场地邻近建筑物、构筑物包括文物保护建筑、古树名木等的保护工作， 承当因自身责任造成的损失和罚款。在工程竣工验收合格后10个日历天内撤离施工现场，做到工完场 清,假设工完场不 清，视为乙方违约，每延迟一天向甲方支付2000元的违约金。假设因为乙方原因或施工质量等问题造成购房业主等的索赔，由乙方承当全

10、部施工责任 并全额赔偿相应的损失费用。5220施工期间，乙方应按照政府有关部门的规定缴纳各项费用。六、施工组织设计和工期6.1施工组织设计和进度方案。乙方应在开工前7个日历天内，将施工组织设计和工程进度方案提交甲方。乙方必须按甲方确认的进度方案组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度方案不符时，乙方应按甲方的要求提出改良措施，经甲方 确认后执行。因乙方原因导致实际进度与进度方案不符，乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。6.2工期。非甲方自身原因造成的停工、窝工等，乙方不得向甲方提出任何费 用索赔。乙方应按甲方要求的日期开工。乙方无正当理由未开工，每推迟一天开工，乙方须向

11、甲方支付1万元的违约金，且工期不予顺延。甲方认为有必要暂停施工时，乙方应按甲方要求停止施工，并妥善保护已完工程。因乙方原因造成停工的，由乙方承当所发生的一切费用，并且工期 不予顺延。因乙方原因不能按照约定的工期或甲方同意顺延的工期完工，乙方应向甲方支付违约金:延期1-5天时,每天2万元;延期6天及以上,每天3万元。七、材料供给7.1本工程材料由乙方按照设计和有关标准要求，自行供给至施工现场，并提供产品合格证明 对材料质量负责，并承当因质量不合格造成的返工等损失。乙方所供材料运至现场，须经甲方、监理与乙方等多方共同核实数量，并按指定地点和方法堆放，妥善保管，未经甲方、监 理同意确认的任何材料不得

12、 退场。7.2乙方供给的材料，必须符合设计图纸和甲方确认的规格、型号、质量、等级要求，假设甲方发现乙方供给材料不符合甲方要求，乙方除无条件撤除已使 用的不合格材料、 重新采 购符合甲方要求的材料外，还须向甲方支付该材料费 用20%的违约金，延误的工期不予顺延。 假设乙方仍不执行甲方要求，甲方有权 单方面解除合同且乙方赔偿由此对甲方造成的一切损失。7.3乙方供给的材料使用前，应进行检验或试验，不合格的不得使用，检 验或试验费用由乙方 承当。未经报审、报验擅自使用或使用不合格材料的，甲方有权责令乙方返工，返工费用 全部由乙方承当，同时乙方向甲方支付每次2000元的违约金。假设由此引起质量缺陷或质量

13、事 故无法返工的，除按质量缺陷或质量事故的处理方法处理外，乙方还须向甲方支付每次1万 元的违约金。7.4乙方应自行承当所供材料的检验、试验费用，承当由于材料消耗以及 使用 材料造成工程质量不合格等发生的一切费用。7.5乙方需要使用代用材料时，应经甲方认可前方可使用，由此增减的合 同价款双方以书面形 式议定。八、质量、平安和文明施工8.1工程质量和检验。工程质量标准以本合同中约定的质量标准为准，在施工过程中，甲方及监理可随时随地 抽查本合同工程所用材料的质量，如抽查合格，抽查相关 费用由甲方负责，如抽查不合格， 抽查的相关费用由乙方负责，并承当由此引发的甲方全部损失。本工程合格率必须到达 100

14、%乙方自行组织施工作业，并进行工程隐蔽工程质量自检后书面 报告监理、甲方，接受 监理、甲方的检查、监督。对由于乙方原因造成的质量 事故或未到达合同约定质量标准的，甲方有权责令乙方停工和返工，停工损失及返工费用由乙方承当，工期不予顺延。乙方应知晓可能发生的交叉作业对工程质量、工期和平安的影响并采取主动措施，及时向监理及甲方汇报需要发生交叉作业的部位和作业时间，并服从甲方安排，对于没有采取主动措施或不服从甲方安排造成的因交叉作业引起的返工、质量及平安问题，损失和返工费用由乙方承当，工期不予顺延。8.1.4 监理及甲方工程师对本工程质量、进度、平安等进行 全面监督和检 查，乙方应随时接受监理、甲方工

15、程师的监督和检查。假设在施工过程中发现工程质量缺陷或施工进度、平安等不符合要求，乙方应按照甲方工程师要求立即整改，假设 乙方未按要求进行整改，或整改未到达甲方要求，乙方每次向甲方支 付1000元的违约金。未到达施工及技术标准要求的质量标准的部位，乙方在接到甲方整 改通知单24小时内进行整改，如逾期不整改，甲方有权委托其他单位进行相应整改工作，所发生的费用由乙方承当。工程质量验收未到达本合同约定的质量标准，乙方需无条件返工直至到达合格标准， 所需费用全部由乙方承当，工期不予顺延，同时乙方向甲方支付本合同价款10%的违约金。乙方应无条件的做好本专业工程范围内成品及半成品的保护工作 ，因为保护措施不

16、当 引起的成品或半成品损坏或遗失，责任及损失由乙方自行承 担，且乙方应主动配合甲方做 好本专业工程以外其他专业工程的成品和半成品的保护工作，因乙方原因造成的其他专业工程成品或半成品的损坏，损失由乙 方承当。在工程所在地的区、市质监站和建设局等建设行政主管部门组织的质量大检查中，给本工程带来不良后果或影响的，乙方应承当区、市质监站和 建设局等建设行政主管部门的一切处分。8.2平安文明施工。乙方需严格遵守工程建设所在地平安文明施工有关管理规定，严格按平安生产标准组织施工，采取必要的平安措施，消除事故隐患，并随时接受甲方平安检查人员的监督检 查，造成事故的责任和因此发生的相关费用、以及 乙方所有雇用

17、人员平安事故的责任和因此发生的所有费用，由乙方承当。822乙方对其现场施工人员进行施工现场平安教育及施工平安技术交底,遵守甲方的有关管理规定,做到文明施工，平安生产。乙方保证施工场地符合环境卫生管理的有关规定，随时清洁整理施工现场，自费清理 建筑垃圾并运出场外，做好责任区的治安保卫工作，承当因自身原因违反政府建设主管部 门或其他相关部门有关规定造成的损失和罚款。发生重大伤亡或其他平安事故，乙方应立即采取紧急措施防止事态扩大，全力救治伤 者,保护现场,并通知甲方。甲方按有关规定及时上报有关 部门，采取措施处理，因乙方过失 或其他原因造成的事故，乙方承当全部责任与费用。从开工之日起，乙方应全面负责

18、照管即将用于本工程的材料。 对工 程分期完成的成品、 半成品,在工程竣工验收合格前，乙方负保护责任。如有 损坏,乙方承当修复费用。乙方在工程施工过程中,应随时接受行业平安检查人员依法实施的 监督检查。对任 何违反平安文明施工的行为，甲方有权责令乙方限期整改，假设乙方在收到甲方指令后2个工 作日内仍未整改的，甲方有权委托第三方完成该 项工作，由此产生的费用由乙方承当，此 外，乙方每次须向甲方支付1万元的 违约金。九、合同价款、工程量确认及工程款支付9.1合同总价。本合同总价为人民币大写:含税上述总价包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、各项规费及税金等全部费用。9.2合同价的约定 本

19、工程采用GB50500-2021工程量清单计价方式，工程量按设计图纸经甲 方审核后实际工程 量结算。单位工程执行现行 ?*省建筑工程计价方法? 和?*省建筑工程综合定额?、?*省装饰装修工程计价方法?和 ?*省装饰装修工程 综合定额?、?*省园林建筑绿化工程计价方法?和?*省园林建筑绿化工程综合定额?、?*省安装工程计价 方法?和?*省安装工程综合定额?，施工期间 地区建设工程材料指导价格文件，以及省、 市相关部门公布的有关计费程序及相关规定通知计算,各项费率按规定平均值计算未发生的不计算后的总价下浮 %作为结算价格甲方认质认价的材料不参与下浮。9.3价差：人工价差、机械价差、辅助材料价差按工

20、程施工期间 ?*建设工程造价信息? 规 定调整。工程常用材料价差按工程施工期间?*建设工程 造价信息?发布的各季度“ *地区建设工程常用材料综合价格平均价风格整计算，缺项局部参考*市建设工程造价管 理站定期发布的 ?*地区建设工程材 料设备厂商价格信息?，经甲方审定后作为结算依 据。凡乙方苗木进场前 须经甲方监理、设计单位共同看货确认，假设苗木规格发生实质性变 化,价格由双方协商。以上价款的约定包括为符合验收规定的全部内容、合同规定的质量标准以及为工程平安、文明、准确施工、 完工和修补缺陷所需的全部工作内容和费用。9.4工程量确实认。工程量计算范围及规那么以甲方确认的本工程施工图纸以及约定执行

21、的定额和相应的计价文件为准。 竣工结算工程量以甲方及监理确认的竣工图为准执行。乙方应在工程完工后，向甲方提交已完工程量报表。甲方收到乙方 报表后，及时完成 计量审核，要求乙方提供便利条件或派人参加。 甲方根据审 核的已完工程计量，进行工程款 的支付。对乙方未经甲方同意超出设计图纸范围施工和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。9.5工程预、结算书经监理、甲方审核后，作为向乙方办理支付工程价款手续的依据。双方 对工程款(包括结算款)的支付等约定如下：工程进度款的支付方式为：(1) 工程完工并经甲方书面确认后，甲方支付至已完工程量总价的%；(2) 本工程竣工验收合格且竣工结算经审定后，甲方付至

22、工程结算价款的 %,结算价款的 % 作为工程质量保修金，在本合同范围内的绿化、园建各专业工程相应的质量保修期满后，分别将相应工程质量保修金扣除应由乙方承当的费用后不计利息支付给乙方。乙方应在银行开设与本合同签订单位名称一致的账户，作为唯一的结算账户，甲方不 接受该账户以外的任何账户。乙方应提供足额合法合规的发票后，方可获得甲方支付的工程款，未及时足额提供正式 工程发票，甲方有权不支付当期工程进度款并且不承当任何相关责任。乙方允许甲方对工程款的支付有 30天宽限期，宽限期内，乙方不 追究甲方延迟支付工 程款的任何责任。竣工结算时，乙方需按甲方要求提供完整的工程资料、竣工资料和结算资料,经总承包人

23、、监理、甲方审核合格后，方可获得甲方支付的工程结算款。十、工程变更与签证10.1工程变更乙方应按甲方要求的工程变更进行施工。施工中乙方不得对原工程设计擅自进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由 此导致甲方的损失，由乙方承当，延误的工期不予顺延。10.1.3 乙方在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料的换用，需经监理请示甲方代表同意。未经同意擅自更改或换用时，乙方承当由此发生的费用，并赔偿甲方的有关损失，延误 的工期不予顺延。10.2现场签证本合同工作范围以内的全部工作内容已包含在合同价内，甲方不 再向乙方支付任何费用。1022乙方承当的合同外的工作内容，按本合

24、同第九款约定的价格确定 标准，经监理、甲 方确认的工程数量进行计算。签证按照529的签证流程办理。乙方须取得甲方认可的有效的书面文件作为结算依据。十一、完工验收与结算11.1工程完工具备验收条件时，乙方应会同甲方及相关部门按国家工程竣工验收有关规定进行验收，整理完整的完工和竣工资料、竣工验收报告等一 式6套。11.2工程完工并验收合格后15个日历天内，乙方应向甲方递交完整的工 程结算资料，双方 按约定的结算价款确定方法进行结算。十二、争议的解决12.1甲、乙方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求第三人调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，应向当地人民法院提起诉讼。12.2争议发生后

25、，除非出现以下情况的，双方都应继续履行合同，保持 施工连续,保护好已完 工程：(1) 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工(2) 调解要求停止施工,且为双方接受;(3) 法院要求停止施工。十三、工程质量保责任13.1质量保修期从竣工验收合格之日算起。双方约定本工程绿化工程的保成养护期为三个月，园建工程的质量保修期为两年。 工程质量保修金共为结 算价款的*%,其中绿化工程 为*%,园建工程为*%,如因乙方原因造成的维 修,保修金不受*%比例的限制,超出部 分仍由乙方承当。每经过一次维修，该维修部位的保修期顺延六个月，在顺延保修期内发生 再次维修的费用由乙方 承当。13.2在质量保修期内

26、，甲方有权随时对本合同工程进行检查，如果在本 合同工程中出现任何 缺陷或其它不合格之处，那么甲方可指令乙方进行修补、修复及重建。乙方应在接到指令后在24小时内进场施工，并在指令规定的时间 内完成修补、 修复及重建工作。假设乙方未能按约定要求进场施工或规定时间内完成修补、修复及重建工作，乙方每次须向甲方支付1000元的违约金。13.3当工程出现上述约定的保修事宜时，甲方用 或书面通知，乙方 必须在24小时内派 人进场维修。假设甲方无法联系到乙方或乙方在接到通知后的2个日历天内不派人维修，那么甲方有权直接委托第三方进行维修，其与维修相关的一切费用及造成小业主的一切损失均 由乙方承当，由甲方在工程保

27、修金 中予以扣除，对此乙方不得有任何异议。13.4甲方在本合同范围内的绿化、园建各专业工程相应的质量保修期满后，分别将相应工程的质量保修金扣除应由乙方承当的费用后不计利息支付给乙方。13.5乙方委派 为本工程的保修保质联系人，联系 ：。如联系人有变动乙方应及时通知 甲方，并发 ?人员变更联系单?，联系单中应写明变更人员姓名及联系 。十四、其他14.1转包或分包。乙方不得将其应完成的全部工程转让或肢解分包给他人。否那么，甲方有权通知乙方终止合同，乙方承当由此给甲方造成的一切损失。14.2不可抗力。不可抗力包括因战争、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非甲、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害等：六级以上的地震；九级以上的大风；持续降雨24小时且降雨量为150mm以上；(4) 40度以上并持续2天的高温天气。不可抗