EPC项目合同文件

1、.环县20MW光伏扶贫发电EPC工程招标文件 ：.； 第一章EPC合同条款参考*MWp并网光伏发电工程买方：卖方：签署时间：二一 六 年 月 签署地点：第一部分 协议书按照、和的规定，结合本工程详细情况，由 (以下简称“发包人)和 (以下简称“承包人)按下述条款和条件签署。鉴于发包人拟在*MWp并网光伏发电EPC工程，并接受了承包人以总金额 ￥*万元(大写： *万元整)(以下简称“合同价钱)提供的光伏电站工程EPC总承包任务。本合同在此声明如下：1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的一样。2.下述文件是本合同不可分割并相互补充和阐明的一部分，与本合同具有同样的法律效能，并与本合同一同

2、阅读和解释。前后文件不一致的地方，以时间发生在后的为准；图纸和文字发生矛盾的，以文字阐明为准；规范不一致的，双方协商后确定。2.1 合同协议书及补充协议2.2 中标通知书2.3 合同公用条款2.4 合同通用条款2.5 合同附件2.6 招标文件、招标文件2.7 洽商、变卦等明确双方合同权益义务的纪要、协议等文书； 2.8 工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸； 2.9 规范、规范和其它有关技术资料、技术要求； 2.10构成合同一部分的其它文件。 3. 发包人按照本合同向承包人支付合同价，承包人将保证按照合同的规定向发包人提供优质、称心的工程，并修补缺陷。4.本合同如有未尽事宜，双方可另外签

3、署补充合同；补充合同在双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公司合同公用章或公章后生效。5.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字，加盖公司合同公用章或公章后生效。本合同正本一式四份，双方各执两份，具有同等法律效能。副本一式六份。(签字页)发包人： 公章或合同公用章法定代表人或其授权代表签字：开户银行： 账号： 税 号： 联络人： 电 话： 传 真： 邮 箱：签字日期： 年 月 日承包人： 公章或合同公用章法定代表人或其授权代表签字：开户银行： 账号： 税 号： 联络人： 电 话： 传 真： 邮 箱： 签字日期： 年 月 日第二部分 通用条款1 普通规定1.1 定义与解释1.1.1 通用条款，指

4、根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的普通性条款，由本文件第1条至第20条组成。1.1.2 公用条款，指根据工程总承包工程的实践，对通用条款进展补充、修正和完善，并赞同共同遵守的条款。1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同商定对工程建立工程的设计、采购、施工含开工实验、试运转等全过程的工程承包。1.1.4 发包人，指在合同协议书中商定的，被称为发包人的当事人，包括其合法承继人和经答应的受让人。1.1.5 承包人，指在合同协议书中商定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资历的当事人，包括其合法承继人。1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同商定对外

5、分包的部分工程或效力的，并具有相应资历的法人或其他组织。1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表；承包人代表，指承包人指定的履行本合同的代表。1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。1.1.9 工程总监，指由监理人授权、担任履行监理合同的总监理工程师。1.1.10 工程经理，指承包人按照合同商定任命的担任履行合同的代表。1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同商定，进展施工、开工实验、开工后实验和或试运转考核并交付发包人进展消费操作或运用的工程。1.1.12 单项工程，指公用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 暂

6、时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的暂时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。1.1.14 现场或场地，指合同商定的用于承包人现场办公、居住、设备资料部件存放、施工机具、设备存放和工程实施的任何地点。1.1.15 工程根底资料，指发包人提供应承包人的经有关部门对工程同意或核准的文件、报告选厂报告、资源报告、勘察报告、资料气候、水文、地质、荷载计算书、荷载合格证明书、施工区域管线布置及各类管理规定和本卷须知等、协议燃料、水、电、气、运输、房屋租赁、购售电协议、施工区域施工答应证等和有关数据等所须的根底资料。发包人须对发包人提供的上述资料的准确性和真实性担任

7、。1.1.16 现场妨碍资料，指发包人为承包人完成进展现场施工所需求提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受维护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。1.1.17 设计阶段，指初步设计和施工图设计等阶段。1.1.18 工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、资料和部件，及开工后实验所需的资料等。1.1.19 施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和开工实验等作业。1.1.20 开工实验，指工程的土建、安装等主要工程施工内容完工后，工程或和单项工程被发包人接纳前由承包人担任进展的实验。1.1.21 施工开工，指工程已按合同商定和设计要求完成土建、安装等

8、主要工程施工内容，并经过开工实验。1.1.22 工程接纳，指工程或和单项工程经过开工实验后，为使发包人的操作人员、运用人员进入岗位进展试运转、开工后实验预备，由承包人与发包人进展工程交接，并由发包人颁发接纳证书的过程。1.1.23 开工后实验，指工程被发包人接纳后，30天满负荷试运转以及由发包人自行组织的性能实验或功能实验。1.1.24 30天满负荷系指承包人为获得发包人签发本工程的可靠性运转证书而按照国家行业规范技术部分所规定的程序及规范而对本工程进展的30天满负荷延续试运转。1.1.25 “完工验收系指根据国家行业规范所规定的验收规范及本合同第10条关于“整体启动及调试规定，顺利完本钱工程

9、机电设备等的测试及验收，电站具备并网条件。1.1.26 “完工验收证书系指在根据国家行业规范技术部分所规定的验收规范及本合同第10条关于“整体启动及调试规定，完本钱工程机电设备等的测试及验收电站具备并网条件之后，发包人就此而签发的证书。1.1.27 “性能保证值GPV系指国家行业规范技术部分规定的整个安装系统最终技术性能的保证值。 1.1.28 “实验系指在合同中规定或双方商定的，或按指示作为一项变卦的，在工程被发包人接纳前，根据国家行业规范技术部分及本合同第10条规定的条款中的要求进展的实验。1.1.29 性能实验，指根据合同商定，工程“240小时试运转后30日内，由发包人自行或在发包人的组

10、织指点下由承包人指点下进展的包括合同目的考核验收在内的实验。1.1.30 “性能验收证书系指由发包人根据国家对行业规范技术部分规定的条款的要求、在安装系统经过主要实验后，性能实验完成并被验收后，为工程签发的证书。1.1.31 工程开工验收，指承包人经过性能验收，并按合同商定提交开工验收报告、开工资料、开工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收，相关验收符合国家工程验收要求。1.1.32 “质保期系指从性能验收证书签发日起合同商定的时间内，根据国家关于光伏电站相关的验收规范，在该期间，承包人必需担任对任何设备的缺陷进展修缮，以及根据上述条款规定提出的任何延伸期。1.1.33 “最终验收证书FAC

11、系指承包人根据国家光伏电站验收规范，完成质保期全部义务后，并经发包人确认可以经过最终验收而为本工程签发的证书。1.1.34 工程进度方案，指自合同生效之日起，按合同商定的工程全部实施阶段包括：设计、采购、施工、开工实验、工程接纳、开工后实验各阶段的或合同商定的假设干实施阶段的时间方案安排。1.1.35 施工开工日期，指合同协议书中商定的，承包人开场现场施工的绝对日期或相对日期。1.1.36 开工日期，指合同协议书中商定的，由承包人完成工程施工含开工实验的绝对日期或相对日期，包括按合同商定的任何延伸日期。1.1.37 变卦，指发包人书面通知或书面同意的，对工程所作的任何更改。1.1.38 合同价

12、钱，指合同协议书中商定的、承包人进展设计、采购、施工、开工实验、试运转和效力等任务的价款。1.1.39 合同价风格整，指根据合同商定需求增减的费用而对合同价钱进展的相应调整。1.1.40 合同总价，指根据合同商定，经调整后的合同价钱。1.1.41 预付款，是指根据合同商定，由发包人预先支付给承包人的款项。1.1.42 工程款，指发包人根据合同商定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、设备、施工安装等进度款，及开工后实验的效力费等款项。1.1.43 工程质量保修责任书，指根据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人签署的质量保修责任书。1.1.44 书面方式，指合同书、信件和数据电文等可以

13、有形地表现所载内容的方式。数据电文包括：电传、电子数据交换和电子邮件。1.1.45 违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同商定所须承当的责任。1.1.46 不可抗力，指不能预见、不能防止并不能抑制的客观情况。1.1.47 条款标题不能作为合同解释的根据。1.2 合同文件1.2.1 合同文件的组成。合同文件相互解释，互为阐明。除公用条款另有商定外，组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：1合同协议书2中标通知书3合同条件及合同附件4招标文件5 招标文件及附件，招标廓清、开标廓清及回复文件6规范、规范及有关技术文件7设计文件、资料和图纸8会议纪要、补充协议其他有关文件1.2.2 双

14、方在履行合同过程中构成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、电子邮件、变卦和洽商等书面方式的文件构本钱合同的组成部分。1.2.3 当合同文件的条款内容模糊不清或不相一致，并且不能根据合同商定的解释顺序论述清楚时，在不影响工程正常进展的情况下，由当事人协商处理，也可采用监理人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，根据16.3款关于争议和判决的商定处理。1.2.4 合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进展解释的根据。1.2.5 本合同中所运用的“日、“月、“年均指公历的日、月、年。本合同中所运用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。假设任何时间的起算是以某一

15、期间届满为条件，那么起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“任务日指除中国法定节假日之外的其他公历日。1.3 言语文字1.3.1 合同文件以中国的汉语简体言语文字编写、解释和阐明。合同当事人在公用条款商定运用两种及以上言语时，汉语为优先解释和阐明本合同的主导言语。1.3.2 在少数民族地域，当事人可以商定运用少数民族言语编写、解释和阐明本合同文件。1.4 适用法律本合同适用中华人民共和国的法律。需求明示的详细适用法律的称号在公用条款中商定。1.5 规范、规范1.5.1 适用于本工程的国家规范规范、或和行业规范规范、或和工程所在地方的规范规范、或和企业规范规范的

16、称号或编号，在公用条款中商定。1.5.2 发包人运用国外规范、规范的，担任提供原文版本和中文译本，并在公用条款中商定提供的规范、规范的称号、份数和时间。1.5.3 没有相应成文规定的规范、规范时，由发包人在公用条款中商定的时间向承包人列明技术要求，承包人按商定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。1.5.4 遵守合同商定的规范规范进展设计、采购、加工和施工，任何一方不得改动国家强迫性规范规范的规定。1.5.5 发包人有权按照合同和适用法律规定的规范规范，对承包人的实施提出平安、质量、环境维护和职业安康方面的建议、修正和变卦。1.6 遵守法律1.6.1 在履行合同期间，国家法律、行政

17、法规规定由发包人办理并获得立项、城市规划、区域规划批文、土地运用答应、工程质量监视手续，及其他须由发包人办理的答应、执照、证件、批件等，发包人担任协调与有关部门和单位的关系。保证承包人免受因此呵斥的损失。并因此给承包人呵斥损失的，发包人按承包人的实践添加的合理费用给予赔偿。开工日期延误，由发包人担任。1.6.2 承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进展设计、采购、加工、施工、开工实验和开工后实验，并承当质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种答应、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此呵斥的损失。并因此给发包人呵斥损失的，承包人按发包人的实践添加的合理费用给

18、予赔偿。开工日期延误，由承包人担任。1.6.3 发包人按商定向承包人支付工程款，承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并交纳相关税费。1.7 严密事项当事人一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业、技术负有严密责任，未经赞同，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。一方泄露或者在本合同以外运用该商业、技术给另一方呵斥损失的，承当损害赔偿责任。当事人为履行合同所需求的信息，另一方须予以提供。当事人以为必要时，可签署严密协议，作为合同附件。1.8 转让除合同另有商定外，未经承包人赞同，发包人不得将合同权益全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权益和义务

19、全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。2 发包人2.1 发包人的义务和权益2.1.1 担任办理工程的审批、核准或备案、开工手续，获得工程用地、用房或场地的运用权，完成拆迁补偿任务，使工程具备法律规定的开工条件。2.1.2 履行合同中商定的合同价风格整、付款、开工结算义务。2.1.3 有权根据合同商定，及国家法律对平安、质量、规范、环境维护和职业安康等强迫性规定，对承包人的采购、施工等实施任务提出建议、修正和变卦。 2.1.4 有权根据合同商定，对因承包人缘由给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿。2.1.5 发包人担任办理电站并网相关的申报和核准等手续

20、。2.1.6 发包人协助承包人办理电站建立暂时用电、用水以及进出建立场地手续。2.1.7 发包人有义务确保甲供物资的保质、保量和及时到货。2.1.8 发包人有义务确保各种行政审批手续的及时办理。2.1.9 履行合同中商定的其他权益和义务。2.2 发包人代表发包人委派的代表，行使发包人委托的权益，履行发包人义务。发包人代表根据本合同并在其授权范围内履行其职责。发包人代表根据合同商定的向承包人发出的通知，以书面方式由其本人签字后送交工程经理。发包人代表的姓名、职务和职责在公用条款商定。发包人决议交换其代表时，将新任代表的姓名、职务、职权和任命时间在其到任的前15日，以书面方式通知承包人。2.3 监

21、理人2.3.1 发包人对工程实行监理的，监理人的称号、工程总监、监理范围、内容、职权和权限在公用条款中写明。2.3.2 监理人按发包人委托监理的范围、内容、职权和权限，代表发包人对承包人实施监视。监理人向承包人发出的通知，以书面方式由工程总监签字后送交工程经理。2.3.3 工程总监的职权与发包人代表的职权相重叠或不明确时，由发包人予以协调并明确，并以书面方式通知承包人。2.3.4 除公用条款有明确商定或经发包人同不测，工程总监无权改动本合同当事人的任何权益和义务。2.3.5 发包人改换工程总监时，提早15日以书面方式通知承包人，并将交换者的姓名、职务、职权、权限和任命时间通知承包人。2.4 平

22、安保证2.4.1 发包人要求承包人担任协调处置施工现场周围的地下、地上已有设备和临近建筑物、构筑物等的平安维护任务，维护现场周围的正常次序，并承当相关费用。2.4.2 发包人有权对承包人担任工程现场临近正在运用、消费或运转的建筑物、构筑物、消费安装、设备、设备等，要设置隔离设备，竖立制止入内、制止动火的明显标志进展监视。2.4.3 本合同未作商定，而在工程主体构造或工程主要安装完成后，发包人要求进展涉及建筑主体及承重构造变动、或涉及艰苦工艺变化的装修工程时(因承包人缘由除外)，双方另行签署委托合同，作为本合同附件，由承包人审核设计方案，方能施工。2.4.4 发包人、发包人代表、雇员、监理人及其

23、委托的其他人员，遵守7.8款的相关商定。3 承包人3.1 承包人的义务和权益3.1.1 按照合同商定的规范、规范、工程的功能、规模、考核目的和开工日期，来完成设计、采购、施工和开工实验是承包人的义务；协助发包人完成240小时并网运转实验。3.1.2 承包人有义务按合同商定，公费修复因承包人缘由引起的文件、设备、资料、部件、施工含土建、开工实验和240小时试运转实验存在的缺陷。3.1.3 对因发包人缘由给承包人带来的任何损失、损害或呵斥工程关键途径延误的，承包人有权要求延伸开工日期。3.1.4 承包人协助发包人办理电站并网相关的申报和核准等手续。3.2 承包人代表承包人委派的代表，行使承包人委托

24、的权益，履行承包人义务。承包人代表根据本合同并在其授权范围内履行其职责。3.3 工程经理3.3.1 工程经理经授权并代表承包人担任履行本合同的相关任务内容。工程经理的姓名、职责和权限在公用条款中商定。工程经理不得同时担任其他工程的工程经理。工程经理需分开工程现场须事先获得发包人赞同，并指定一名有阅历的人员暂时代行其职责。承包人违反上述商定的，按照本公用条款的商定，承当违约责任。3.3.2 工程经理按合同商定的工程进度方案，并按发包人代表或和工程总监根据合同发出的指令组织工程实施。在紧急情况下，且无法与发包人代表或和工程总监获得联络时，工程经理有权采取必要的措施保证人身、工程和财富的平安，但须在

25、事后24小时内向发包人代表或和工程总监送交书面报告。3.3.3 承包人需改换工程经理时，提早15日以书面方式通知发包人，并征得发包人的赞同。继任的工程经理须继续履行公用条款第3.3款商定的职责和权限。承包人未经发包人赞同擅自改换工程经理的，按公用条款3.3款的商定,承当违约责任。3.3.4 发包人有权以书面方式通知改换其以为不称职的工程经理，承包人在接到改换通知后的5日内向发包人提出书面的改良报告。以后，发包人仍以书面方式通知改换时，承包人在接到第二次改换通知后的7日内改换，并将新任命的工程经理的姓名、简历以书面方式通知发包人。3.4 工程质量保证3.4.1 质量保证体系。承包人质量保证体系认

26、证证书，在合同实施过程中坚持继续有效，并建立本合同项下的质量保证体系。3.4.2 实施过程的质量保证。承包人按合同商定的质量规范规范，确保设计、采购、加工制造、施工、开工实验、开工后实验和考核验收的质量。并遵照国家有关质量保修责任的规定，对工程进展保修。3.5 平安保证3.5.1 工程平安性能。承包人按合同商定，并遵照建立工程设计管理条例、建立工程质量管理条例及有关平安消费的法律规定，进展设计、采购、施工、开工实验，保证工程的平安性能。3.5.2 现场平安施工和环境平安。承包人遵守7.8款安康、平安和环境的商定。3.6 职业安康和环境维护保证3.6.1 承包人按合同商定，并遵照建立工程勘察设计

27、管理条例、建立工程环境维护条例及相关的法律规定进展工程的环境维护。3.6.2 现场职业安康和环境维护。承包人遵守的商定。3.7 进度保证承包人按4.1款商定的工程进度方案详见附件，合理有序地组织设计、采购、施工、开工实验和开工后实验需求的各类资源，采用有效的实施方法和组织方法，保证工程进度方案的实现。3.8 现场保安承包人承当其进入现场、施工开工至发包人接纳单项工程或和工程之前的现场保安责任含承包人的预制加工场地、办公及生活营区。并担任编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。3.9 分包3.9.1 分包商定。承包人只能对公用条款商定列出的分包事项含设计、采购、施工、开工实验等进展

28、分包,但必需经发包人赞同。3.9.2 本公用条款未列出的分包事项，承包人可在工程实施阶段分期提交，发包人在接到分包事项后，予以审批或提出意见。3.9.3 分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人，方能选择为分包人。3.9.4 承包人不得以肢解的方式将承包的工程对外分包，也不得将承包的工程全部转包。3.9.5 分包人不得将其分包的施工和货物采购对外转包。3.9.6 对分包人的付款。承包人应按分包合同商定，按时支付分包人进度款。3.9.7 承包人对发包人担任。因分包人的任何违约行为、管理不善、忽略或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人呵斥损失或导致开工日期延误的，分包人对承包人担任，承

29、包人就分包工程对发包人承当责任。发包人要求承包人将部分工程分包给分包人的，且承包人赞同，承包人就分包工程对发包人承当责任。4 进度方案、延误和暂停4.1 工程进度方案4.1.1 工程进度方案。承包人编制的工程进度方案，其中施工期限须符合合同协议书的商定。经发包人同意后实施。发包人的同意并不能解除承包人的合同责任。承包人提交工程进度方案的份数和时间在公用条款商定。4.1.2 公费赶上工程进度方案。承包人缘由使工程实践进度明显落后于工程进度方案时，承包人有义务、发包人也有权益要求承包人公费采取措施，赶上工程进度方案。4.1.3 发包人的赶工要求。合同实施过程中发包人书面提出采购、施工、开工实验的赶

30、工要求，并被承包人接受时，承包人提交合理的赶工方案，发包人承当由此添加的费用。4.2 设计进度方案发包人有义务要求、督促设计单位的设计进度方案满足施工进度的要求。4.3 采购进度方案4.3.1 采购进度方案。承包人的采购进度方案符合工程进度方案的时间安排，并与设计、施工、和或开工实验及开工后实验的进度方案相衔接。4.3.2 采购开场日期。在公用条款商定。4.3.3 采购进度延误。因承包人的缘由导致采购延误，呵斥的停工、窝工损失和开工日期延误，由承包人担任。4.4 施工进度方案4.4.1 施工进度方案。承包人在现场施工开工15日前提交一份包括施工进度方案在内的总体施工组织设计。施工进度方案符合工

31、程进度方案的时间安排，并与设计、采购、开工实验进度方案相衔接。发包人需承包人提交的关键单项工程或和关键部分分项工程施工进度方案的，在公用条款中商定。4.4.2 施工开工日期延误。根据以下商定，确定开工日期的延伸：1因发包人缘由呵斥承包人不能按时开工的，开工日期相应顺延。2因承包人缘由不能按时开工的，需阐明正当理由，公费采取措施及早开工，开工日期不予延伸。3因不可抗力呵斥施工开工日期延误的，双方协商后的开工日期相应顺延。4.4.3 开工日期1、承包范围包括开工实验时，按以下方式确定方案开工日期和实践开工日期：1根据9.1款工程接纳的公用条款中所商定的单项工程开工日期，为单项工程的方案开工日期；工

32、程中最后一个单项工程的方案开工日期，为工程的方案开工日期；2单项工程中最后一项开工实验经过的日期，为该单项工程的实践开工日期；3工程中最后一个单项工程经过开工实验的日期，为工程的实践开工日期。2、承包人为开工实验、或240小时试运转实验预留的施工部位、或发包人要求的施工预留部位、不影响发包人本质操作运用的零星扫尾工程和缺陷修复，不影响开工日期确实定。4.5 误期赔偿因承包人缘由，呵斥工程开工日期延误的，由承包人承当误期赔偿。每日延误的赔偿金额，及按日累计的最高赔偿金额在公用条款中商定。经双方书面确认后，发包人有权从工程款、或开工结算款中扣除赔偿金额。因发包人所办理的相关手续等缘由呵斥开工日期延

33、误的,发包人赞同工期顺延。由此给承包人呵斥的损失、损害及工期延误由发包人承当责任。4.6 暂停4.6.1发包人的暂停。发包人可以书面方式通知承包人暂停工程实施中的任何任务。通知中列明暂停日期及估计暂停的期限，由此给承包人呵斥的损失、损害及工期延误由发包人承当责任。4.6.2 因不可抗力呵斥的暂停。根据17.1款不可抗力发生的义务和17.2款不可抗力的后果的条款商定，安排各方的任务。4.6.3 暂停时承包人的任务。当4.6.1款发包人的暂停和4.6.2款因不可抗力的暂停发生时，承包人立刻停顿现场的实施任务。并在暂停期间，根据合同商定，由承包人担任照料、维护、监管的人员、工程、物资及承包人的文件等

34、。因承包人未能尽到照料、维护和监管责任，呵斥损坏、蜕变等，使发包人的费用添加，或和开工日期的延误，由承包人担任。4.6.4 承包人的复工要求。根据4.6.1款发包人通知的暂停，承包人有权在暂停的15日后恳求复工。不能复工时，承包人有权根据13.2款调减部分工程的商定，以变卦方式调减受暂停影响的部分工程。4.6.5发包人的复工。发包人发出复工通知后，发包人有权组织承包人对受暂停影响的工程、设备、资料、部件进展检查，承包人将检查结果及需求恢复、修复的内容和估算通知发包人，经发包人确认后，所发生的恢复、修复费用由发包人承当。因恢复、修复呵斥工程关键途径延误的，开工日期相应延伸。4.6.6因承包人缘由

35、的暂停。因承包人缘由所呵斥的部分工程或工程的暂停，所发生的损失、损害及开工日期延误，由承包人担任。4.6.7工程暂停时的付款。发生发包人的暂停时，除已完成的工程按合同商定付款外，发包人须按下述商定进展永久性工程设备、资料和部件的付款：1承包人担任采购并构成工程实体的，但尚未能按采购进度款付款的设备、资料和部件，承包人将该款项单独列入14.6款按月工程进度恳求付款或14.7款按付款方案表恳求付款的报表中，发包人按14.8款的付款时间安排支付；2承包人担任采购并运抵现场的永久性工程设备、资料和部件，尚未验收付款的部分，双方需进展验收交接。对其中有缺陷的设备、资料和部件，承包人公费修复。修复合格并经

36、发包人验收后，根据14.4.1款工程款的商定，支付其中的采购进度款。3发包人承当承包人根据发包人要求为永久性工程订购的、尚未运抵现场的设备、资料和部件的相应款项。5 技术与设计5.1 设计义务普通要求承包人应被视为，在合同生效前己仔细审查了发包人要求包括设计规范和计算、以及施工现场的现状。承包人应担任工程的设计，承包人有义务将设计方案报发包人审查，发包人有权提出建议。承包人在除以下发包人应担任的部分外，对发包人要求包括设计规范和计算的正确性担任：1在合同中规定的由发包人担任的、或不可变的部分、数据和资料；2对工程或其他任何部分的预期目的的阐明；3厂界定位及标高；除上述情况外，发包人不应对原包括

37、在合同内的发包人要求中的任何错误、不准确、或脱漏担任，并不应被以为，对任何数据或资料给出了任何准确性或完好性的表示。5.2 承包人的承诺承包人承诺其设计、文件、实施和完工的工程符合：1中华人民共和国法律法规、国家规范。2合同、设计图纸、工程核准文件等。3经过变卦做出更改或修正的构成合同、协议、备忘录、会议纪要等各项文件或商定。5.3 技术规范和法规设计、承包人文件、施工和完工工程，均应符合中华人民共和国电力行业的最新以合同签署日期为准技术规范；建筑、施工与环境方面的法律、适用于工程将消费的产品的法律、以及发包人要求中提出的适用于工程、或适用法律规定的其他规范。一切这些关于工程和其各分项工程的法

38、规，应是在发包人根据第9条工程接纳的规定接纳工程或分项工程是通行的。除非另有阐明，合同中提到的各项规范应视为在合同生效后适用的版本。假设在合同生效后，上述版本有修正或有新的强迫性规范生效，承包人该当执行并通知发包人。合同生效后，由于国家法律、国家规范强迫性规定、各项规范规程的更新、变化导致合同价钱的调整，应执行第13条 变卦和合同价风格整确定条款的内容。5.4 开工文件工程开工文件资料移交时间为本工程开工验收后60日内向发包人移交。6 工程物资6.1 工程物资的提供6.1.1 发包人提供的永久性工程的设备、资料和部件发包人根据设计文件规定的技术参数和技术条件、功能要求和运用要求，担任组织永久性

39、工程的设备、资料和部件采购包括备品备件、公用工具及厂商提交的技术文件、担任运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果担任。由发包人担任提供的永久性工程的设备、资料和部件的类别、估算数量或和规格清单，在公用条款中列出。6.1.2 承包人提供的永久性工程的设备、资料和部件1承包人根据设计文件规定的技术参数、技术条件、功能要求和运用要求，担任组织永久性工程的设备、资料、部件的采购包括备品备件、公用工具及厂商提交的技术文件、担任运抵现场，并对其质量检查结果和性能结果担任。由承包人担任提供的永久性工程的设备、资料和部件的类别、估算数量或和规格清单在公用条款中列出。2因承包人提供的设备、资料、部件包括建筑构件

40、等不符合国家强迫性规范规定所呵斥的质量缺陷，由承包人公费修复缺陷，因此呵斥进度延误的，开工日期不予延伸，并承当相应责任。3由承包人提供的开工后实验的消费性资料，在公用条款中列出类别或和清单。6.1.3 由承包人选择相关采购物资的供货商或制造厂，须经发包人赞同。6.1.4 工程物资一切权。根据6.1.1款和6.1.2款商定提供的永久性工程设备、资料和部件，在运抵现场的交货地点后，且发包人履行其合同商定的付款义务后，一切权转为发包人一切，在发包人接纳工程前,承包人有义务对工程设备、资料和部件进展保管、维护和保养，未经发包人同意不得运出现场。6.2 检验6.2.1 工厂检验与报告1承包人遵守相关法律

41、规定，担任6.1.2款商定的永久性工程设备、资料、部件和备品备件，及开工后实验物资的强迫性检查、检验、监测和实验，并向发包人提供相关报告。报告内容、报告期和提交份数，在公用条款中商定。2承包人约请发包人参检时，在进展相关加工制造阶段的检查、检验、监测和实验之前，以书面方式通知发包人参检的内容、地点和时间。发包人在接到约请后的5日内，以书面方式通知承包人参检或不参检。发包人参检时，在接到本款第1项承包人发出的报告后5日内通知承包人。3发包人承当其参检人员在参检期间的工资、补贴、差旅费和住宿费等，承包人担任办理进入相关厂家的答应，并提供方便。4发包人委托有资历、有阅历的第三方代表发包人公费参检的，

42、在接到承包人约请函或报告后的5日内，以书面方式通知承包人，并写明受托单位及受托人员的称号、姓名及授予的职权。5发包人及其委托人的参检，并不能解除承包人对其采购的工程设备、资料和部件的质量责任。6.2.2 覆盖和包装的后果。承包人已在6.2.1款商定的日期内以书面方式通知发包人参检，发包人根据商定日期提早或按时到达指定地点，但加工制造的设备、资料、部件包括开工后实验的物资曾经被覆盖、包装或已运抵启运地点时，发包人有权责令承包人将其运回原地、撤除覆盖、包装，重新进展检查或检验或检测或实验及复原，承包人承当因此发生的费用。因此呵斥工程关键途径延误的，开工日期不予延伸。6.2.3 未能按时参检。发包人

43、未能按6.2.1款的商定时间参检，承包人可自行组织检查、检验、检测和实验，质检结果视为是真实的。发包人以后指令重新检查、检验、检测和实验，或添加实验细节或改动实验地点的，有权以变卦指令通知承包人。经质检合格时，所发生的费用由发包人承当，呵斥工程关键途径延误的，开工日期相应顺延；经质检不合格时，所发生的费用由承包人承当，开工日期不予延伸。6.2.4 现场清点与检查1发包人根据6.1.1款商定担任提供的永久性工程设备、资料和部件，在运抵现场前5日通知承包人。发包人或包括为发包人提供设备、资料和部件的供应商与承包人或包括其分包人按每批货物的提货单据清点箱件数量及外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出

44、厂合格证、图纸、文件资料及外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，发包人担任补齐、公费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程。当发包人委托承包人修复缺陷时，另行签署追加合同。因上述情况呵斥工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。2承包人根据6.1.2款商定担任提供的永久性工程设备、资料和部件，在运抵现场前5日通知发包人。承包人包括承包人、或为承包人提供设备、资料和部件的供应商、或分包人与发包人包括发包人、或其代表、或其监理人按每批货物的提货单据清点箱件数量及外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出场所格证、图纸、文件资料及外

45、观检查。经检查清点后，双方人员签署交接清单。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，承包人担任补齐、公费修复，缺陷未能修复之前不得用于工程，开工日期不予顺延。因此呵斥的费用添加、开工日期延误，由承包人担任。6.2.5 质量监视部门及消防、环保等部门的参检。发包人、承包人随时接受质量监视部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对施工现场检查，承包人为此提供方便。对参检中提出的修正、改换等意见，根据6.1.1款或6.1.2款商定提供的责任方来承当添加的相关费用。因此呵斥工程关键途径延误的，责任方为承包人时，开工日期不予延伸；责任方为发包人时，开工日期相应顺延。

46、6.3 进口工程物资和报关、清关6.3.1永久性工程设备、资料和部件的进口采购责任方，及招标询价方式，在公用条款中商定。采购责任方担任报关、清关，另一方有义务协助。6.3.2进口工程设备、资料和部件的报关、清关的延误，呵斥工程关键途径延误时，承包人担任进口采购的， 开工日期不予延伸，添加的费用由承包人承当；发包人担任进口采购的，开工日期给予相应延伸。6.4 运输与超限物资运输工程超限物资超重、超长、超宽、超高的运输，由承包人担任，超限运输和特殊措施等全部费用，包含在中标合同价钱内。因超限物资运输呵斥的费用添加，由承包人承当。呵斥工程关键途径延误时，开工日期不予延伸。6.5 重新订货及后果6.5

47、.1 根据6.1.1款及6.3.1款的商定，由发包人担任提供的永久性工程设备、资料和部件存在缺陷时，经发包人组织修复仍不合格的，由发包人担任重新订货并运抵现场。使关键途径延误时，开工日期相应顺延。6.5.2 根据6.1.2款及6.3.1款的商定，由承包人担任提供的永久性工程设备、资料和部件存在缺陷时，经承包人修复仍不合格的，由承包人担任重新订货并运抵现场,开工日期不予顺延。因此呵斥的费用添加、开工日期延误，由承包人担任。6.6 工程物资保管与剩余6.6.1 工程物资保管。根据6.1.1款由发包人担任提供的工程物资、6.1.2款由承包人担任提供的工程物资的商定，并委托承包人保管的，其工程物资的类

48、别和估算数量在公用条款中商定。 承包人按阐明书的相关规定进展保管、维护、保养，防止变形、蜕变、污染和对人身呵斥损伤。在公用条款商定承包人提交保管维护方案的时间，方案包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设备、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在中标合同价钱内。由发包人提供的库房、堆场、设备和设备，在公用条款中商定。6.6.2 剩余工程物资的移交。承包人为永久性工程保管的物资，在开工实验完成后，剩余的工程物资无偿移交给发包人除非公用条款另有商定。7 施工7.1 发包人的义务7.1.1 提供基准坐标资料。发包人以书面方式并按商定时间将工程

49、场地的基准坐标资料包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线提交给承包人。发包人有义务与承包人在现场交验。发包人提供基准坐标的内容和时间在公用条款中商定。因发包人提供基准坐标资料的延误，导致工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。7.1.2 审查总体施工组织设计。发包人有权对承包人根据7.2.2款商定提交的总体施工组织设计进展审查，并在接到后的5个任务日内提出建议、要求和补充要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。发包人未能在5个任务日内提出任何建议和要求的，承包人有权按提交的总体施工组织设计实施。7.1.3 进场条件和进场日期。发包人根据同意的初步设计和7.2.3款商

50、定由承包人提交的暂时占地资料，与承包人商定进场条件，确定进场日期。发包人完成进场道路、用地答应、拆迁及补偿等任务，便于承包人可以按时进入现场开场预备任务。进场条件和进场日期在公用条款商定。7.1.4 施工所需的水、电，由发包人协助承包人与相关单位协商，承包人向相关单位支付费用。施工用暂时用水水源和暂时用电电源由承包人担任，施工所需的全部费用含水费、电费由承包人担任。7.1.5 办理开工等同意手续。发包人在开工日期前，办理开工同意或施工答应证、工程质量监视手续及其他所需的答应、证件和批文等。7.1.6 施工过程中须由发包人办理的同意。承包人在施工过程中，根据7.2.6款的商定，通知须由发包人办理

51、的各项同意手续，由发包人恳求办理。因发包人未能按时办妥上述同意手续，导致工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。7.1.7 提供施工妨碍资料。发包人按合同商定的内容和时间提供与施工场地相关的地下和地上的建筑物、构筑物和其他设备的坐标位置。发包人根据5.2款和7.1.1款的商定，曾经提供的不再提供。承包人对发包人在合同商定时间之后提供的妨碍资料，根据13.2款施工变卦的商定提交变卦恳求，发包人给予合理同意。因发包人未能提供上述施工妨碍资料或提供的资料不真实、不准确、不齐全，给承包人呵斥损失或损害的，由发包人承当赔偿责任。导致工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。7.1.8 承包人新发现的施工妨碍。

52、发包人根据承包人按照7.2.8款的商定发出的通知，与有关单位联络、协调、处置施工场地周围及临近的影响工程实施的建筑物、构筑物、地下管线、线缆、构筑物，并承当相关费用。对于新发现的施工妨碍，承包人可根据13.2款的商定提交施工变卦恳求，发包人给予合理同意。施工妨碍导致工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。7.1.9 发包人在收到承包人根据7.8款商定提交的“安康、平安、环境管理方案后20日内对之进展确认。发包人有权检查其实施情况并对检查中发现的问题提出整改建议，承包人按照发包人合理建议公费整改。7.1.10 发包人履行公用条款中商定的由发包人履行的其他义务。7.2 承包人的义务7.2.1坐标复验

53、和放线。承包人有义务在现场与发包人共同复验基准坐标资料含基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线。承包人按发包人提供的基准坐标资料，对工程、单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性担任。承包人有义务提出并纠正发包人提供的基准坐标资料中的过失。导致工程关键途径延误的，开工日期相应顺延。7.2.2 施工组织设计。承包人在施工开工15个任务日前或商定的其他时间内，向发包人提交总体施工组织设计。随着施工进展向发包人提交主要单项工程和主要分部分项工程的施工组织设计。对发包人提出的建议和要求，承包人公费修正完善。总体施工组织设计提交的份数和时间，及需提交施工组织设计的主要单项工程和主要分部分项工程的称号、

54、份数和时间，在公用条款中商定。7.2.3 提交暂时占地资料。承包人按公用条款商定的时间向发包人提交。1根据6.6.1款工程物资保管的商定，库房、堆场、道路用地的坐标位置、面积、占用时间、用途阐明，并须单列需求由发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途阐明；2施工用地的坐标位置、面积、占用时间、用途阐明，并须单列要求发包人租地的坐标位置、面积、占用时间和用途阐明；3进入施工现场道路的入口坐标位置，并指明要求发包人铺设与城乡公共道路相衔接的道路走向、长度、路宽、等级、桥涵承重、转弯半径和时间要求。4因承包人未能按时提交上述资料，导致7.1.3款商定的进场日期延误的，由此添加的费用或和开工日期延误

55、，由承包人担任。7.2.4 暂时用水电等。承包人在开工日期30日前或商定的其他时间前，并按本公用条款中商定的发包人可以提供的水电等暂时运用的类别，向发包人提交施工含永久性工程物资保管所需的暂时用水电等的质量、正常用量、顶峰用量、运用时间和节点位置。承包人公费担任计量仪器的购买、安装和维护，并根据7.1.4款公用条款中商定交纳费用除非另有商定。因承包人未能按商定时间提交上述资料，呵斥承包人的费用添加和开工日期延误时，由承包人担任。7.2.5 承包人在开工日期前，办妥国家法规规定的须承包人办理的开工同意等答应、证件和批文。7.2.6施工过程中须通知办理的同意。承包人在施工过程中因暂时添加场外暂时用

56、地，暂时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或能够损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设备的，提早20日通知发包人办理相关恳求同意手续。并按发包人的要求，提供需求承包人提供的相关文件、资料、证件等，有义务予以配合。因承包人未能在20日前通知发包人或未能按时提供由发包人办理恳求时要求的承包人的相关文件、资料和证件等，呵斥承包人窝工、停工和开工日期延误的，由承包人担任。7.2.7提供施工妨碍资料。承包人按合同商定，在每项地下或地上施工部位开工20日前，向发包人提交施工场地的详细范围及其坐标位置，发包人须对上述范围内提供相关的地下和地下的建筑物、构筑物和其他设备的坐标位置不包括发包人根据5.2

57、款和7.1.1款的商定中已提供的现场妨碍资料。对于发包人在合同商定时间之后提出的现场妨碍资料，按照13.2款的施工变卦的商定办理。 发包人已提供上述相关资料，因承包人未能履行维护义务，呵斥的损失、损害和责任，由承包人担任。因此呵斥工程关键途径延误的，承包人按4.1.2款的商定，公费赶上。7.2.8新发现的施工妨碍。承包人对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物，立刻采取维护措施，及时通知发包人。新发现的施工妨碍，按照13.2款的施工变卦商定办理。7.2.9承包人有义务保证其人力、机具、设备、设备、措施资料、周转资料及其他施工资源，满足实施工程的需求。7.2.10承包人有义务

58、在施工前了解设计文件的意图。7.2.11工程的维护与维护。承包人在开工之日至发包人接纳工程或和单项工程之日，担任工程的维护、维护和保安责任，保证工程不因承包人的施工而遭到任何损失、损害。7.2.12清理现场。承包人担任在施工过程中及完工后对现场进展清理、分类堆放，将剩余物、废弃物、渣滓等运往发包人、或当地有关部门指定的地点，费用由承包人担任。承包人不再运用的机具、设备、设备和暂时工程等撤离现场，或运到发包人指定的场地。7.2.13承包人有义务履行公用条款中商定的应由承包人履行的其他相关义务。7.3 施工技术方法承包人的施工技术方法符合有关操作规程、平安规程及质量规范。发包人对关键施工技术方法确

59、认时，在收到承包人提交的该方法后的5日内予以确认或提出建议，发包人的任何此类确认和建议，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。7.4 人力和机具资源7.4.1承包人按公用条款商定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交施工人力资源方案一览表。施工人力资源方案符合施工进度方案的需求。并按公用条款商定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实践进场的人力资源信息。承包人未能按施工人力资源方案一览表投入足够工种和人力，导致实践施工进度明显落后于施工进度方案时，发包人有权通知承包人按方案一览表列出的工种和人数，在合理时间内调派人员进入现场。否那么，发包人有权责令承包人将某些单项工程、分部分项工程

60、的施工另行分包，因此发生的费用及延误的时间由承包人承当。7.4.2 承包人按公用条款商定的格式、内容、份数和提交时间，向发包人提交主要施工机具资源方案一览表。施工机具资源方案符合施工进度方案的需求。并按公用条款商定的报表格式、内容、份数和报告期，向发包人提供实践进场的主要施工机具信息。承包人未能按施工机具资源方案一览表投入足够的机具，导致实践施工进度落后于施工进度方案时，发包人有权通知承包人按该一览表列出的机具数量，在合理时间内调派机具进入现场。否那么，发包人有权责令承包人另行租赁机具，因此所发生的费用及延误的时间由承包人承当。7.5 质量与检验7.5.1质量与检验1承包人及其分包人随时接受发