cfg桩基施工合同

1、6.除有效桩长+米计价外，其他（包括空桩）不另计取cfg桩基施工合同篇一：CFG桩基合同东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同甲方（发包方）：以下简称（甲方）乙方（承包方）：以下简称（乙方）为爱惜两边的合法权益，两边技术经济责任，保证工程建设正常进行，依照中华人民共和国合同法、，结合本工程具体情形，明确两边在桩基检测进程中的责、权、利，经两边友好协商签定本合同，并信守以下条款：一、工程概况：工程名称：工程地址：承包范围：承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包平安文明施工二、工程内容：三、质量标准：合格四、施工工期：1CFG工程桩施工总工期天。此工期不包括桩基检测时刻。2实际动工日期以甲方书面

2、通知为准。五、合同金额：合同价（人民币）元，大写：。包干单价：桩径400mm单价为元/m。本合同单价为包干价，在任何情形下，该合同单价概不调整。以上单价为综合包干单价，包括人工费、材料费、施工费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、平安文明费、跳打时土方倒运费、配合费、税费等施工进程中发生的一切费用。计价方式：合同价=包干单价X根数X（有效桩长+米）合同价：元，大写：。补桩计价方式：机械退场前，按合同单价计价；机械退场后，按合同单价另加机械进出场费壹万元计价。结算按图纸设计和设计变更据实结算。任何费用。7.商品混凝土采纳新乡市亿丰混凝土产品或新乡市宏泰混凝土产品。六、付款方式：桩基工程施工完毕，

3、支付万工程款，桩基检测合格后三个月内支付剩余工程款。七、甲方工作及责任：指派为甲方驻工地代表，负责履行合同，对施工质量、进度及施工进程进行全面监督检查和和谐配合，办理验收、变更、记录手续和其他事宜。确保乙方进场前具有施工条件，并提早3天向乙方下达进场通知单。向乙方提供施工所需的水、电和排水口等接口。水、电接口甲方提供到施工现场，并说明注意事项。水电费（包括用水电损耗）由乙方自理。八、乙方工作及责任：乙方作为有体会的基础施工承包方，应严格依照国家有关施工标准、操作规程和8.乙方在施工进程中质量、平安、文明施工、工程进8.乙方在施工进程中质量、平安、文明施工、工程进4.乙方施工完成经查验合格后，应

4、做好与总包单位配设计施工图纸，对本合同承包及治理范围内质量、进度、平安文明施工等负全面履行的责任，服从监理单位和甲方工程治理的要求，并和谐与总包及外界各方关系。其工作责任在以上原那么的基础上，具体还应做好以下但不仅限于以下责任内容的完成：乙方对基础工程全面负责，同时对甲方分包的土方施工单位进行配合，统筹考虑编制桩基工程施工施工方案及平安文明施工专项方案，报经监理审查和需专家论证的方案批准后方可组织施工。基础桩径、桩身强度、地基承载力、桩身完整性、桩位误差、桩垂直度、桩长必需符合国家有关标准及图纸要求。基坑挖土应依照最合理的方式，最短的工期进行，桩基检测进程乙方须提供详细桩基施工资料。乙方必需同

5、意甲方现场治理规定及监理单位的工程治理要求。乙方应做好各项质量检查记录，严格施工报审报验程序，材料进场必需经甲方、监理验收并提供质量检测报告、合格证书，保证样品与实际质量相符。合交接，书面提供每一个桩的桩顶标高，桩身坐标误差及开挖深度。乙方负责做好CFG工程桩的技术交底和技术资料的移交工作，并在监理规按时刻内，提交符合要求四份完工资料交监理、总包单位签字认可。乙方负责处置施工现场和周边关系，甲方配合乙方做好相关和谐工作。指定为乙方驻项目领导，负责履行合同，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，及时和甲方、监理等相关治理人员处置工程问题。施工期间必需参加甲方及监

6、理组织的专题会议及工程例会，保证天天在场，有事需与提早与甲方驻工地代表请假。每次无端不参加工程例会罚款200元。乙方应依照施工图纸完成施工内容，并在甲方知足施工条件乙方进场三日内设备安装完成并能够保证桩基施工，因乙方缘故超过五天仍不能桩基施工等，每延迟一天罚XX元；如超过十天未能正常动工，甲方有权终止合同，乙方必需无条件撤场，并赔付甲方违约损失贰万元；如总工期拖延，每延迟一天罚款3000元。12.乙方必需严格执行国家有关平安文明施工的治理度应达到合同要求，如达不到规范和合同要求，甲方有权责令停工整改，所发生工期延误及相关费用乙方承担；如检测发生乙方缘故的断桩（以甲方、监理确以为准），其补桩责任

7、及费用由乙方承担；施工进程中如发生交底不清造成的土方深度及宽度超挖致使土方工程费用增加，其费用损失及工期延误的损失由乙方承担责任。9.乙方负责施工现场周围建筑物和道路沉降、位移观测，按监理批准的施工方案及时上报观测记录，每漏报一次罚款100元。10.因乙方施工后提供的桩顶标高不正确或部份桩头太长而致使土方开挖时造成的桩身断裂、偏移，需要补桩所发生的一切费用及对甲方工期造成的滞后所带来的经济损失全数由乙方承担。11如因甲方缘故造成持续停工五天以上，从第六天开始，甲方按打桩机223元/台.天、地泵348元/台.天计取设备停滞费，人员窝工按每人天天十元生活费补偿计取。规定，对本工程施工制定出相应的安

8、全方法，凡因违背平安方法而造成的罚款、人身伤亡事故或损害他人事故，均由乙方负责。乙方应负责文明施工工作，在施工现场冲洗运输车辆，甲方提供水源，水费由乙方负责。乙方天天应打扫工地门外马路上运土时散落的土方和垃圾，保证马路上的清洁卫生。对场内及场外因清理不及时而造成相关单位对甲方的惩罚，其费用由乙方双倍承担。如对甲方名誉造成不良阻碍，甲方有权对乙方进行惩罚，并从工程款中扣除。施工现场的卫生标准、噪声标准应知足国家有关规定，施工中因违背规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。乙方保证桩基施工进程中、东方广场28#楼主体施工进程中，周边建筑物和市政设施的平安。按监理批准的施工方案及时上报观测记录，每漏报

9、一次罚款100元。乙方负责桩基检测的土方开挖、桩帽制作安装等一切配合费用。甲方按乙方安装施工用电表加线路损耗计费，每次支付工程款时甲方扣除乙方已利用的电费。九、争议或纠纷处置：本合同在履行期间，两边发生争议时，可友好协商解决，协商不成，任何一方都可向新乡市红旗区人民法院提起诉讼附那么：本合同一式四份，甲方三份，乙方一份，在法律上具有一样法律效劳，经两边代表签字盖章后生效。任何一方违背本合同条款，均按中华人民共和国合同法和有关规定承担经济责任。（此页无正文）篇二：CFG桩地基施工合同书CFG桩地基施工合同书发包单位：工程名称：签定日期：XX年09月日CFG桩地基施工合同书发包单位：（以下简称甲方

10、）法定代理人或代表人：承包单位：许昌万恒基础工程（以下简称乙方）法定代理人或代表人：依照中华人民共和国合同法建筑工程承包合同法的规定，甲方与乙方就【龙城盛世名门】CFG桩工程，桩基施工承包作业项目及权利义务和责任、质量、工期、平安等事宜，达到以下条款：第一条工程概况一、工程名称：置业“龙门”一号楼CFG桩地基处置工程。二、工程地址：路南；汝河路西。3、工程结构类型及高度：框剪结构，筏板基础，18层。4、工程内容：成桩工作（机械，钻进成孔灌注提升，试块制作，断桩接桩处置，试桩配合，资料整理）。五、工程量：依照设计图纸的规定，CFG桩径400毫米，有效桩长为米，施工桩长米，CFG桩总数790根，总

11、进尺10665米。基坑开挖情形：达到场地平整，不阻碍桩基施工。第二条承包方式、工程造价及结算方式承包方式：工程承包方式采纳工程费用总包干的形式，包工、包料、包工期、包质量、包施工平安和文明作业，含电、税。工程造价：以有效灌注桩长度计算，单位计价按桩长每米伍拾伍元计价。总造价586000元。最终以实际施工工作量结算，（凭有效完税发票办理结算）。工程拨款和结算方法：合同签定后，乙方进驻场地，施工一半时甲方付给乙方工程总款的30%，即壹拾柒万五千捌佰（175800）元，工程施工终止付至工程总款的60%，即叁拾伍万壹仟陆佰（351600）元，桩基检测合格后个工作日内一次结清其余工程款。第三条合同工期本

12、工程自XX年月日动工，至XX年月日终止，有效工期14天。如遇停电和天气阻碍及甲方其它缘故造成停工，那么工期顺延。乙方保证天天24小时施工，工期自动工之日起计算。5.乙方打桩完成后应配合施工企业进行下道工序，保证5.乙方打桩完成后应配合施工企业进行下道工序，保证第四条两边责任一、甲方责任：负责施工厂地的“三通一平”，清除施工厂地内地上构筑物和各类管道及空中线路。在工程施工中，如遇地质复杂情形需作重大变更，由甲乙两边协商解决。提供拟建建筑物的定位轴线位置。提供施工图、工程地质勘探报告各一份。负责和谐与城管等部门及四邻的有关正常手续。二、乙方责任：编制施工组织设计或制定施工方案，采纳先进的质量操纵治

13、理方法，制定自检方法，服从甲方质量监督。按图纸及国家相关标准组织施工，按合同要求按时完工和交工。提交两套完整的工程完工资料（包括完工报告、施工组织设计、完工图、施工记录、隐蔽记录等）。提供施工单位资质及施工人员上岗证。不阻碍整体施工进度。乙方打桩完成后与施工企业的配合，由乙方公司与施工企业直接实施，甲方只负责监督。6.保证平安文明施工，平安责任自大。乙方施工工地显现的一切平安事故、均由乙方自行承担。7.工程完工后，试桩必需保证合格，如显现断桩、空桩及其它情形全数由乙方负责并承担经济损失的补偿责任。第五条工程质量和完工验收工程质量必需合格，知足设计要求。由甲方负责委托具有检测资格的单位进行检测，

14、所井,中需费用由甲方负担。工程完工验收，以施工图纸及说明书、设计变更通知单、国家颁发的施工及验收标准和质量查验标准、桩基检测报告为依据。第六条违约责任及奖罚甲方按合同约按时刻及时支付工程款。甲方未按合同约按时刻支付工程款，每超过一日，应偿付未支付工程款的百分之一超期违约金。工程施工质量不合格，乙方应无偿采取补救方法，由此造成的经济损失由乙方承担。因甲方缘故给乙方造成的经济损失，由甲方承担。乙方半途不得以任何理由舍弃施工或停工。超期完工每超过一日，应偿付甲方全数工程款的百分之一超期违约金第七条其它1.本合同自两边签字之日起生效，以有关合同的修改条款、洽谈记录、会议记要和两边认可的有关资料统作为合

15、同的组成部份。本合同至办完完工验收，决算完毕，两边清结一切手续后失效。篇三：CFG桩基础施工合同CFG桩基础施工合同发包人（全称）陕西有色建设工程承包人（全称）中煤地质工程总公司依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法律，遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么，两边就本工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：中铁二十局渭南基地雅馨花园A座工程地址：渭南市临渭区金山路工程内容：CFG桩基础（清包）二、工程承包范围承包范围：CFG桩钻机成孔、灌注，桩头清理，桩土清理及外运至基槽周边（距离不超过100米），CFG桩检测及设备进出场费用等全数内容。三、合同工

16、期：年月日至年月日。四、图纸：发包人向承包人提供图纸日期和套数；动工前3日内，发包人向承包人提供二套施工图纸。五、质量标准及验收51工程质量标准：达到国家建筑工程施工质量验收标准及相关专业验收标准的合格标准，并取得相关合格证明。52两边约定中间验收单位：试桩须体会收，正式打桩时对桩长度及入岩土的深度由监理公司及发包人验收确认。53完工验收：工程完工后7日内承包人向监理工程师提交本工程完成工程量的报表（附结算书）、完整的完工图两套。六、踏勘现场61发包人初步打算不统一组织承包人对工程现场及周围环境进行踏勘，由承包人自行安排踏勘，承包人承担踏勘现场所发生的自身费用。62发包人向承包人提供的有关现场

17、的数据和资料及地下管线资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料，发包人对承包人做出的任何推论，明白得和结论所造成的歧义和误差均不负责任。63承包人所踏勘现场不得因此使发包人承担有关的责任和蒙受损失，承包人应承担踏勘现场的责任和风险。七、合同价款本工程的投标报价采纳固定综合单价（一次性包死）的方式，根据设计要求，以桩基设计图理论体积乘以实际桩数计算，综合单价235元/立方米（不含税金及水电等费用）；综合单价包括桩基施工人工费、机械费及治理费、利润、运输机械利用费、临时设施费、技术方法费等所有施工中发生的相关费用及场地狭小阻碍所需的费用并考虑风险因素，此单价贯穿整个工程项目不予调整；施工进程中发生

18、移桩等状况，视为承包人将此费用已综合考虑在风险因素中，试桩及施工进程中发生的零工亦再也不单独计取费用。八、付款方式：本工程无预付款，两边约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：完工并经桩基检测合格后付至60%，结构施工至正负零并回填完毕后付至95%,其余款项半年后结清。九、组成合同的文件组本钱合同文件包括：本施工合同；标准、标准及有关技术文件，图纸、工程报价单、两边有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。十、发包人的工作101负责提供CFG桩施工中的水、电，并提供夜间施工的施工现场照明。102负责处置施工中的扰民及民扰问题，办理夜间施工许可证，并负责和谐商品混凝土搅拌站关系。

19、103水准点与坐标操纵点交验要求：施工现场以书面形式交验。104图纸会审和设计交底时刻：动工前3日内。105负责处置施工厂地地下管线及地下障碍物。假设地下管线不能改道，应在施工现场进行标注。106桩间土由承包人运至基槽边（发包人指定区域）后，由发包人负责用铲车堆集并覆盖。一、承包人的工作111承包人负责组织办理施工中所需的各项证件。112承包人负责在工程施工、完工的整个进程中施工现场的全数人员的平安及办理相关保险，发包人不承担单位人员或其他人员的伤亡补偿或补偿责任。113对合同要求范围内的施工，完工均应不使下述各方面蒙受没必要要的干扰和损坏；公众的便利，公用道路，市政公用设施，便道的利用和他人

20、财产的占用。114承包人应保证发包人免于受到或承担由承包人负责的上述事项所引发的或与之有关的索赔诉讼，损害补偿及其他开支。115承包人不履行上述各项义务，造成工程损失，应付发包人的损失给予补偿，并承担合同造价10%的违约金，由此造成的工期拖延的损失由承包人承担。116工程动工3日内，承包人将该项目施工要紧技术人员名单报监理。117承包人应服从现场监理单位及发包人关于平安、质量、进度、工程量确认等的治理，如不服从治理，每发生一次，承包人向发包人支付200-1000元违约金。十二、违约、补偿和争议121工期延误由承包人缘故造成的工期延误，承包人不能依照合同约定的时刻完工，承包人应承担违约责任，即每

21、延期交工一天向发包人支付工程造价百分之一的违约金，误期时刻从规定完工日期第二天起直到完工报告的批准日期之间的天数（不足一天按一天计算）。发包人从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或以其他方式收回此款，此违约金的支付并非能解除承包人完成工程的责任或合同规定的其他责任。由非承包人缘故造成的工期延误，那么工期顺延。122工程质量品级发包人工程质量的要求为：达到国家建筑工程施工质量验收合格标准和设计图纸要求并取得渭南市质量检测机构出具的检测合格报告，因承包人缘故造本钱工程未达到国家建筑工程施工质量验收合格标准和设计图纸要求（其中之一的）也未取得检测合格报告，承包人按双倍工程造价对发包人支付违约金

22、，同时承包人还应承担使工程达到规定质量标准的责任，并进行返工返修直至达到合格标准。123未经发包人同意项目领导不得随意改换，否责将按违约处置，未经发包人同意改换项目领导每人/次向发包人支付违约金壹万元。124乙方必需遵循渭南市平安文明治理规定对施工现场进行布臵。十三、其他合同约定131本工程经检测部门检测应为合格工程，在检测进程中，假设发觉有检测不合格的桩基础，补桩及其他相应费用全数由承包人承担，而且总工期不变。132承包人依照施工图纸要求，应有质量方法操纵桩基的入岩土深度，由承包人造成的钻孔加深，发包人不承担此部份费用，截桩长度为50cm,桩基工程量结算时，截桩长度为图纸标注的有效桩长加50

23、cm，若是不是依照设计标高打桩依照增加部份另算。133承包人的施工人员在工地施工期间，必需严格依照本行业篇四：CFG桩施工合同CFG桩施工合同甲方（发包方）:乙方（承包方）：甲方将呼和浩特市攸攸板明珠丽景小区2#住宅楼CFG桩工程委托给乙方施工，经两边协商一致签定本施工合同，一起遵守。工程项目：呼付款方式：设备机具进场后，乙方完成总工程量的50，付款方式：设备机具进场后，乙方完成总工程量的50，和浩特市攸攸板明珠丽景2#住宅楼工程地址:呼市回民区攸攸板村承包范围：CFG桩施工，依照图纸要求，施工标准进行施工。包括CFG桩成孔，灌注C20商品混凝土，剔桩头（土建配合电梯井及集水坑的挖土），清运桩

24、间土及桩弃土（场内运输，外运除外），铺设20cm厚褥垫层；打夯、平整、达到设计要求，包括桩基础检测费用，全套（报审报验）施工技术资料，原材的材质单，复检报告及检测费用。施工完成后具有打垫层的条件。承包方式、价款及支付形式包工包料；按完工后实际完成的工作量结算（包括充盈系数，。之内照图计算，超过部份另行计算。CFG桩单价按670元/m3计算，商品混凝土由乙方自理。CFG桩单价及总价最终依照设计单位提供的正式CFG桩图纸结算。工程总造价及单价不包括税费，税费由甲方负责缴纳。如需要承包单位缴纳税费，甲方再将税费支付给乙方。甲方支付给乙方所完工程量的30，全数完成且查验合格后甲方支付给乙方工程总价的5

25、0；地下室全数完成后付到70剩余款项一年以后付清，两年之内付清。工期要求：该工程的工期在进场后25天内完成。甲、乙两边责任：甲方责任：动工前做到场地“三通一平”，即通电、通水、路通、场地平整。提供CFG桩施工平面图，设计图纸等资料。负责处置因地下隐蔽物而阻碍正常施工情形，和与周围居民的商洽事宜。由于甲方缘故使乙方人员、机具进场动工后而造成的返工、窝工，应按实际损失，两边协商解决。甲方负责提供乙方施工现场的用水、用电。甲方为乙方提供施工临时用房。甲方驻工地联络代表乙方责任：必需依照施工图纸及施工标准组织施工。依照设计院提供的CFG桩设计图纸，编制本CFG桩施工组织方案，做好施工前期预备工作，精心

26、组织施工，依照甲方的动工日期及时组织人员、机具进场施工。认真熟悉图纸和施工方案，熟悉地质地勘报告及资料，把握周边的建筑物和地下障碍物情形（电线、电缆、管道、及其他地下设施）。严格遵守操作规程，杜绝重大人员伤亡事故，做到文明施工，假设发生事故，责任及其费用均由乙方负责。同意甲方设计单位、监理单位，平安、质监部门的质量检查，负责联系甲方代表及监理人员，对工程施工质量和施工进度进行监督，并办理检查验收签证。全面负责施工技术资料的记录、整理工作，提早报审报验。甲方提供住宿，其他自理。保证工程施工质量达到国家验收标准要求。乙方必需保证工期，不得以任何理由随意停工，由于乙方缘故造成的停工，每延误1天罚款3

27、000元。乙方驻工地代表其他在施工（停工）期间，乙方如显现机械或人员等意外损害，均由乙方承担，甲方不负任何责任。现场文明施工。工人有打架斗殴的、饮酒的发觉一次罚款XX元。4因平安、质量、进度、文明施工造成的质监站、安监站、甲方、监理罚款均由乙方承担，甲方在此基础上加倍罚款。5绝对服从项目部治理人员的领导，不然项目部有权对此进行罚款等手腕，直至清除场地，同时补偿由此给甲方造成的一切损失。本合同未尽事宜，两边协商解决，并签定补充协议，补充协议与本合同具有一样法律效劳本协议一式肆份，甲方、乙方各执两份，一起遵循。工程完工账款结清失效；甲方：代表乙方：代表：合同签定日期年月日篇五:CFG桩施工合同CF

28、G桩桩基施工劳务合同发包人：（以下简称甲方）劳务协作人：（以下简称乙方）为了按时、优质、平安、文明地完成长春至吉林城际铁路工程CJCJT标段第二工区DK9+508-DK10+230段CFG桩基工作，通过对乙方以往业绩、施工能力、设备配置及现场治理水平等方面全面考查，决定将本标段部份CFG桩工作交由乙方完成，为标准合同两边的行为，经两边充分协商，签定桩基施工劳务协议合同，两边一起遵守。第一条工程概况一、工程名称：新建长春至吉林城际铁路工程CJCJ-1标段第二工区CFG桩施工工程；二、工程地址：吉林省长春-九台市；3、工程内容：编制施工方案，桩位放线，成桩包括钻机及钻具安拆、移位、钻进、砼搅拌、运

29、输、灌注，桩间土外运、桩头凿除运弃，实验资料及施工资料编制、完工交验等乙方工作范围内全数工作内容，并承担水电及弃土点、运输道路费用。第二条承包方式承包方式：乙方组织施工，提供劳务人员、机械、全数施工材料，为完成合格桩基之前期预备到缺点责任期所发生的所有费用由乙方承担。甲方按乙方实际完成的符合业主、监理、甲方要求的工程量进行计量。第三条承包范围长春至吉林城际铁路工程CJCJ-1标段第二工区DK9+508-DK10+230段CFG桩基工程；范围和工程任务量甲方依照乙方施工质量、进度、配合情形，结合本标段整体进度有权随时进行调整。第四条合同工期（1）施工日期动工日期：XX年月日动工；（以甲方要求为准

30、）完工日期：XX年月日完工；合同工期总日历天数为：天；（2）进度打算乙方按合同工期及甲方的整体进度打算进行施工，甲方有权依照整体打算调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械知足施工进度要求。3、验桩合格验桩费用甲方负担；验桩不合格验桩费用3）因以下暂停施工引发的工期延误由乙方承担：1）乙方擅自暂停、违约引发的暂停施工；2）由于乙方缘故为工程合理施工和平安保障所必需的暂停施工；3）乙方人员、机械、外部和谐、各类干扰引发的停工、窝工等；4）乙方其他缘故引发的暂停施工；第五条合同工程量暂定75000延米，按设计完成的成桩工程量计量（所留桩头长度已包括在综合单价中）。工程数量计量应以实际完成的

31、并被监理工程师和甲方工区验收合格的工程量为准，每根桩的结算长度均不得超过施工设计图设计的桩长，桩间土工程量以实际完成的设计成桩砼量计算。第六条合同单价一、CFG桩：桩间土清除外运：二、本工程按综合单价承包，一次包死，绝不因地质情形、人工、材料、机械、工期、季节、环境转变等任何情形作任何调整。乙方负担且无条件返工同意惩罚。第七条工程验工计价及工程款支付一、甲、乙两边按进行验工计价。二、甲方对乙方的验工计价完毕后按所完成工程价款的90%进行支付，预留5%作为质量保证金；5%用于不可预见费用、农人工工资发放保障等。3、乙方工程完工后无农人工工资等纠纷后一个月内付清剩余价款的5%；缺点责任期满后支付剩

32、余5%的质量保证金，责任期参照指挥部对甲方的要求。4、现场操作人员的人身意外险由甲方统一交缴，由乙方承担费用。甲方按合同约定支付给乙方的工程款应专用于本合同工程，不准挪用到其他工程。五、当业主资金不能到位时，乙方志愿无息解决资金，并向甲方保证工程持续施工并按期完成。第八条工程质量（1）确保全数工程质量全面达到国家及铁道部客运专线工程质量验收标准和甲方与业主签定的施工总价承包合同文件约定的质量品级，并知足设计开通速度要求标准。2）知足设计要求，工程一次验收合格率100。3）工程质量达到：合格。第九条甲方权利与义务（1）甲方依照自己制定的施工进度打算，向乙方发出动工通知，有权依照整体施工进度对甲方

33、施工进度打算进行调整，乙方应依照甲方要求进行无条件调整。（2）就协作工程范围内的有关工作，甲方随时能够向乙方发出指令，乙方应执行甲方依照协作合同所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方的相应款项中扣除。（3）甲方有权、有偿临时利用乙方的人员、设备和材料，乙方要踊跃配归并非得拒绝。临时借用乙方的人员、设备、材料，有偿费用计算：人工按协作方人工工日综合单价按实际用工小时计算；设备按本地台班标准按利用小时计算借用材料按材料数量和材料入库时（或购入时）单价计算。（4）甲方有权对乙方施工的工程进行检测、实验，对隐蔽工程，甲方有权要求乙方对已覆盖的部

34、位进行钻孔探测或揭开从头查验，乙方应遵循执行，并在查验后从头覆盖恢恢复状。经查验证明工程质量符合合同要求的，由甲方承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付乙方合理利润；经查验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。（5）甲方有权对乙方自购的材料、设备进行查验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并进行必要的材料的抽样查验和工程设备的查验测试，所需费用由乙方承担，对不合格的材料和设备，甲方有权清退出场。（6）施工进程中，甲方有权对乙方施工工艺进行检控，有权要求乙方纠正不标准操作至暂停施工；对整改要求，如乙方不听从指挥，或整改达不到要求，甲方有权对乙方进行5

35、00XX元人民币的惩罚。（7）甲方应增强对施工人员的质量教育和技术培训，按期考核施工人员的劳动技术，严格执行标准和操作规程。（8）施工厂地属于永久征地由甲方负责办理有关手续，费用由甲方负担，乙方协助办理有关手续。施工厂地属于临时征用土地，乙方负责办理相关手续，费用由乙方负担，甲方协助办理相关手续。（9）甲方应依照进度打算，组织工程治理部等有关部室向乙方进行详细的技术交底。（10）甲方有义务提供具体的施工测量桩位，并在施工前对乙方的测量放线进行复测。（11）甲方有义务在施工进程中对乙方提供技术指导，协助乙方处置施工技术问题。（12）因乙方缘故造成工程质量达不到合同约定验收标准的，甲方有权要求乙方

36、返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由乙方承担。第十条、乙方权利与义务（1）为完成合同约定的各项工作，乙方应向施工厂地调派或雇佣足足数量的人员、机械设备。（2）乙方应独立完本钱合同工作内容，不得将合同权利全数或部份转让给第三人，也不得全数或部份转移合同义务，不然视为乙方违约，甲方将终止合同。（3）乙方应按合同约定及设计图纸内容作出的指示，实施、完成全数工程，并修补工程中的任何缺点。乙方应提供为完成合同工作所需的乙方自用的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并承担其全数费用。（4）乙方应采取有效施工平安方法，确保工程及其人员、材料、设备和设施的平安，避免因工程施工造

37、成的人身损害和财产损失。（5）乙方应付其施工队伍人员进行有效治理。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守、及不服从甲方现场治理的现场施工人员的，乙方应予以撤换及承担由些造成的损失。（6）乙方负责处置其施工人员因工伤亡事故的善后事宜，所有责任及费用由乙方承担。（7）乙方利用的施工设备不能知足合同进度打算和（或）质量要求时，甲方有权要求乙方增加或改换施工设备，乙方应及时增加或改换，由此增加的费用和（或）工期延误由乙方承担。运入施工厂地的所有施工设备和在施工厂地建设的临时设施应专用于本合同工程。未经甲方同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部份运出施工厂地或挪作他用（8）乙方自行负

38、责按本地或铁道部对外来队伍与人员的治理规定办理相应手续或证件，并承担相应费用，保证自己作业人员合法有效劳务用工签约率100%。（9）乙方进场前与施工进程中应常常对施工设备进行保养检修，设备操作应严格依照设备操作规程、交通法规进行，保证设备的正常运转，乙方在设备、人员进出场、施工期间所发生的一切平安事故及相应的费用由乙方自己承担。乙方负责砼等相关材料的实验查验及符合本工程要求的相关施工资料的编制并按甲方要求及时上报甲方的相关部门审核并存档。第十一条施工平安、环境爱惜(1)施工平安甲方和乙方应在工程动工后，一起编制施工厂地治安治理打算，并制定应付突发治安事件的紧急预案。在工程施工进程中，发生突发事

39、件，和群殴、械斗等群体性突发治安事件，乙方应当即向甲方汇报，以便甲方及时向本地政府报告。乙方应踊跃协助甲方采取方法平息局势，避免局势扩大，尽可能减少财产损失和幸免人员伤亡。乙方必需配备专职平安员，按期组织平安教育，提高平安意识，把安满是责任落到班组、个人。凡是进入施工现场人员都必需头戴平安帽、脚穿防滑鞋服从甲方统一治理进入场区施工人员必需服从命令，听从指挥，各类施工物资均必需服从现场调度的指挥，不然发生事故要追究当事者的责任和损失补偿。依照项目领导部文明施工的规定和统一安排，乙方应在生产区、生活区、作业区设置口号，指示牌、标识牌、责任牌、警告牌等口号标识并服从甲方整体计划。材料、设备、车辆摆放

40、、堆码整齐；并按规定进行保养维修；乙方员工必需着装整齐统一。（2）环境爱惜1）乙方应遵守国家和地址有关环境爱惜、操纵环境污染的规定，在施工进程中必需采取有效方法，避免渣土洒落、泥浆和废水流溢，操纵粉尘飞扬，减少施工对环境和绿化的污染；2）在桩基施工进程中，严格操纵泥浆对周围环境及本地群众生活环境的污染，避免在施工进程中泥浆外流造成对本地环境污梁，在施工终止后，乙方应将施工产生的泥浆、弃渣等废弃物外运，运到甲方指定的地址废弃，并做好环境防护，由此产生的费用由乙方承担。3）乙方应依照甲方经业主批准的施工环保方法打算有序地堆放和处置施工废弃物，幸免对环境造成破坏。因乙方任意堆放或弃置施工废弃物造成妨

41、碍公共交通、阻碍城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民平安、破坏周边环境，或阻碍其他施工等后果的，乙方应承担责任。第十二条：争议解决一、甲方和乙方在履行合同时发生争议，能够自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不肯和解、调解或和解、调解不成的，两边可向原告方所在地人民法院诉讼解决。2、发生争议后，两边第一协商解决方式，除非甲方命令停工，乙方不得以任何理由停工、罢工协商解决争议，乙方应维持工作持续，爱惜已完成工作功效：第十四条：合同生效、终止、解除一、本协议自甲乙两边签字盖章，本合同自两边履行完合同义务，工程完工验收合格、质保期（缺点责任期）满且无质量问题后终止。二、甲方与乙方协商一致，能够

42、解除合同。（1）如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或发包人缘故造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的甲方和乙方能够解除合同。（2）乙方将其承包的全数工程转包给他人或将承包的工程分包的，甲方有权解除合同。篇六：CFG桩基施工合同协议CFG桩施工协议工程承包方（甲方）：劳务分包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律的有关规定、遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么，两边就CFG桩施工劳务分包事项，通过充分协商达到如下协议：一、工程名称：二、工程地址：三、承包条件：承包方必需是独立法人，企业资质、营业执照、税务记录证等，证照齐全、年审合格。公司组织机构健全

43、，各类技术人员及特殊工种，证件有效、人证相符。四、承包方式：专业劳务承包，一次性包死，本合同实施期间再也不调整。内容包括：桩基成孔机械和混凝土泵车等全套设备、桩基定位放线、标高操纵。桩基成孔、桩基砼灌注、配套施工人员的全数人工费、机械费、电缆配电设施费、机械进出场费、混凝土试块实验费，提供完整真实的工程资料。五、承包价钱：成品桩有效长度壹拾元整/米（元/m）含税，注：成品桩单价一次性包死。有效桩长按甲方现场技术员依照施工图及调整后标高依实计算。六、承包范围：七、工期要求：按甲方通知进场时刻起算，机械进场前必需是良好工作状态，不得带病作业，有效工期天，如遇雨天工期顺延。假设二、甲方若是发觉乙方再

44、次装备或平安质量、进度等不二、甲方若是发觉乙方再次装备或平安质量、进度等不未达到工期要求，天天扣除违约金500元。八、质量要求：知足设计及标准要求。不得有断桩、缩径、夹渣现象和垂直度、位移误差符合要求。严格操纵桩的有效长度、标高及砼用量。桩基检测一次性合格率100%。如显现质量问题，各类损失与费用由乙方承担。九、付款方式：一、全数完成工程量后，付至合同总价款的，乙方将所有施工资料整理齐全、装订整齐，达到备案要求，经桩基检测，一次合格率100%，累计付至合同总价的50%。二、工程完工后，付至合同总价款的。3、剩余5%余款，交工一年后付清。4、乙方指定的委托人为合同签定及工程量的结算人，其它人无权

45、结算款项。十、两边权利与义务（一）、甲方权利义务一、甲方负责相关图纸及技术资料，提供坐标点、标高点，负责对施工期间的平安、质量、进度、文明施工进行监督、检查和验收。能知足现场实际需要及验收标准、设计要求，乙方不能及时调整，甲方有权解除合同，并有权向乙方索赔造成的损失。3、甲方有义务帮忙乙方和谐、处置各作业队之间的关系。4、甲方按合同要求履行验收及付款义务。（二）、乙方权利义务一、乙方必需保证施工机械及施工人员按时进场，机械设备处于良好作用状态，各类人员素养、技术、数量知足施工要求，确保平安、质量、进度、文明施工。如遇地下物对机械造成损坏等，其费用自理。服从项目部人员治理，进入施工现场必需佩带平

46、安帽，不能违章作业、野蛮施工。如遇地下物（如：管基础等）自行处置且费用自理。二、乙方按国家要求自行承担施工保险的各项保险费用乙方负责进场施工人员的平安方法费用、劳动爱惜费，确保人员机械处于良好的平安状态。桩基施工期间的平安事故费用由乙方全数承担。3、乙方确保测量定位准确，严格操纵桩顶标高和砼用量，不得浪费材料，如有浪费双倍扣除工程款。4、施工进程中，乙方保证施工资料真实、完整、同步、标准、各项签字及时齐全。五、按业主方要求，对其施工协议进行保密。十一、违约责任：本合同一经签定两边必需认真履行、任何一方违约，给对方造成经济损失的，可依照后果和责任大小给补偿。十二、附责：本合同一式二份，甲乙两边各

47、持一份，副本假设干份具有一样效劳，自两边代表签字盖章后生效，合同完全履行后终止。甲方：乙方：年月日年月日篇七：CFG桩基工程合同腾业帝景公园1#地块一期工程CFG桩基工程施工合同编号：SXYJ-3（主建）-014发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其法律、行政法规，遵循平等、志愿、公平和老实信誉的原那么，经友好协商一致同意，达到如下合同条款，以资两边一起遵守执行。第一条：工程概况1工程名称：腾业帝景公园一期工程CFG桩基工程2工程地址：灞桥区纺渭路以东，灞瑞一路以北，灞丰路以西，灞瑞二路以南3工程内容：腾业帝景公园1#地块一期（3#、

48、5#、6#、7#楼）CFG桩基工程，包括试桩、工程桩的成孔，混凝土灌注，破桩头及配合甲方指定队伍清运淤泥垃圾等全数内容。第二条：工期1动工日期：本工程动工时刻以甲方及监理公司书面通知为准。2在接到甲方动工通知3天内开始第一根试桩施工。试桩工期：7日历天。3在接到甲方工程桩施工通知3天内开始第一根工程桩施工。工程桩工期：30日历天。第三条：工程技术要求及工程质量品级1工程技术要求3-1-1桩孔直径：500mm1-2桩类别：CFG素砼桩1-3成孔成桩方式：长螺旋成孔1-4混凝土强度品级：试桩用C45,工程桩用C35.3-1-5复合地基承载力：达到设计要求2工程质量品级达到国家建筑工程施工质量验收合

49、格标准和设计图纸要求并取得西安市具有检测资质的质量检测机构出具的检测合格报告；低应变检测桩质量品级抽检80%必需达到一类,不得低于二类,如桩质量未能达到上述要求,乙方承担全数返工返修费用。第四条工程量计算方式及结算方式2综合单价与所含费用的组成2-1本工程综合单价为350元/立方,工作内容包括工程桩的成孔、砼灌注、泵送、破桩头及配合桩淤泥与桩间土清运技术治理（主若是桩顶标高,桩间土标高）和与本地村民的和谐等内容；综合单价均包括直接工程费、方法费、治理费、人工费、利润、税金、设备进出场费、材料实验费、技术资料费及各类可能风险等所有费用。本价钱为一次性包死价钱,结算以6-2甲方于动工前将施工所需的

50、水、电线路在施工现场6-2甲方于动工前将施工所需的水、电线路在施工现场因设计变更缘故造成的工程量增减，经甲方确认后办理此价钱结算，不予更改。2-2固定综合单价中所含的可能风险包括周围施工环境和施工条件的不确信性等由于各类缘故造成施工困难度加大造成施工本钱增加的不确信因素。（地层情形与地勘报告不符的不确信性除外）。综合单价组成明细：4-2-2本工程商品混凝土由甲方供给，淤泥、桩间土及破碎后桩头由甲方指定单位外运，乙方须无条件配合外运工作。两边约定商砼方量计算原那么如下：混凝土供给总方量二单桩混凝土理论方量x（损耗系数）X桩数单桩混凝土方量二施工桩长X设计断面面积其中：施工桩长=设计有效桩长+（虚

51、桩）如最终商砼用量操纵在该计算方量范围内，那么全数商砼费用由甲方承担；如最终商砼用量超出该计算方量范围，超出部份商砼费用应由承包方承担，此费用在工程款中扣除。商砼用量最终以现场商砼站签单数量为准。4-3设计变更及签证处置签证，进入结算。4-4结算方式工程造价二综合单价X单桩混凝土方量X桩数暂按6200m3混凝土计算，及暂定价款为217万（贰佰壹拾柒万元整），具体金额以最终结算为准。第五条、工程款的支付方式经甲乙两边协商按A支付方式付款。A：1本工程无预付款；工程桩施工终止后，按已完成工程量的50%支付工程进度款。桩基工程完工验收并经人工地基检测单位检测合格乙方移交工程技术资料，两边结算完毕后二

52、个月内付至95%；其余5%保证金在单体工程完工验收合格后半年内一次性无息付清。进度款支付时，乙方需开具工程所在地税务发票；付至95%时，乙方需开具工程所在地全额发票。第六条：甲方的责任1甲方应做好“三通一平”，提供运输车辆进出道路交乙方利用。内提供接口，乙方在动工前到甲方处办理安装计量表具手续后，安装计量表具。场内接管、接线由乙方自行解决。费用由乙方承担。3为乙方提供各楼号桩基础施工图三套，地质报告一份。4甲方应提早委托人工地基检测单位，按期对桩基进行检测。5甲方向乙方提供书面高程操纵点及坐标操纵点位臵。第七条：乙方的责任1乙方进场施工前，应付于现场是不是符合施工条件进行书面确认，乙方未确认而

53、直接开始施工的，视为乙方认可现场已符合施工条件。2为保证本工程的实施与完成，乙方应提供所有为保证质量和工期所必需的工具、机械设备和材料、人工等。乙方收到甲方施工图后，在3天内提供施工组织设计方案，经甲方、监理确认后实施；乙方需保证有3台打桩机同时正常工作。3乙方保证在施工期间对周边环境（建筑物，道路，管线）的平安进行爱惜，同时对已完工的成品、半成品进行爱惜，假设造成损坏那么由乙方补偿。7-4在工程进行的全进程中，乙方应时刻保证现场有足够的和合格的操作工人和治理人员在现场进行操作，保证工期按时完成和按打算执行。如甲方以为乙方现场治理人员不能胜任或数量不够，甲方有权要求乙方当即进行调整，乙方不得以

54、任何借口拒绝执行。特殊工种和专业性较强的治理工作职位的治理人员必需持证上岗。如因乙方不能遵循本规定而引发的整体工期拖延或时期工期延误，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失甲方有权责令乙方停工整顿，假设整顿后无明显成效，甲方有权终止合同，乙方应同时承担本合同总价5%的违约金，违约金不足补偿甲方因此所受损失的，还应补偿甲方损失。5乙方必需为自己的所有人员办理人身保险。乙方承担施工现场的全数平安责任和所产生费用，施工期间持续性维持完整有力的平安防护方法，确保施工进程中不发生重大平安事故、无重大设备事故。7-6如因乙方工作不利给工程带来工期和费用上的损失，甲方有权另行指定其他队伍完成该部份的工程，相应发

55、生的所有费用，包括但不仅限于其他单位选定、进场、退场、合同款、甲方治理费等都将从乙方的工程款中扣除。7-7如乙方所施工的项目未按施工图纸要求和各类标准要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方规按时刻内无条件地整改完毕，甲方有权委托其它施工单位进行整改，所发生的一切费用由乙方承担。7-8关于甲方提供给乙方的资料、图纸、文件等乙方应妥帖保管，乙方擅自将上述资料等复制、泄露给第三方的，甲方有权解除与乙方间合同部份，乙方应承担本合同总价5%的违约金。假设由此给甲方造成损失的，乙方还应承担由此造成的甲方的一切损失。7-9乙方负责施工厂地内属乙方操作的机械、用具的调试、保养、维修及妥帖保管等。7-10若是

56、图纸和甲方要求与中华人民共和国及西安市施工验收标准标准之间有任何不一致或不同的地址，乙方应以质量较高者施工，由此引发的费用均由乙方承担。7-11涉及变更、工作指示单、工程会议记要、施工组织方法、甲方交办的临时工程（甲方认价）等，乙方不得以任何理由拒绝执行，假设拒不执行或拖延时刻完成，每发生一次，乙方应依照甲方要求支付5000元的违约金。7-12乙方在施工期间应认真依照施工图纸、施工标准、验收标准、设计要求和甲方依据合同发出的指令施工，随时同意甲方代表及其委派人员的检查，并为检查提供便利条件并依照甲方代表及委派人员在检查进程中的要求进行返工修改，关于返工修改的项目，乙方无条件的进行，由此所发生的

57、费用属乙方责任的由乙方承担。7-13乙方不得擅自将本合同项下的权利和义务转让，一经发觉，按乙方违约处置；甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价5%的违约金。造成甲方损失的，还应承担由此造成的甲方的一切损失。7-14乙方自行解决与主体承包单位的配合问题。自行处置有可能来自本地农人的纠纷，并确保工程顺利进行。在此进程中，甲方有尽最大可能协助的义务。7-15试桩及工程桩检测前5日，乙方需无条件配合甲方指定单位完成桩检测预备工作，包括破桩头及桩间土、淤泥清运、检测基坑清理（检测基坑清理须达到检测单位要求）等工作。如乙方拒不执行或拖延时刻完成，乙方应依照甲方要求支付5000元违约金。7-16乙方破桩头

58、应知足国家验收标准，桩基质量为合格，确保桩顶面平整。7-17乙方负责完成进行单桩实验桩的桩头护筒工作（4mm钢板，500直径，高度大于桩径）。7-16乙方现场代表：第八条：施工质量与验收8-1乙方应严格依照施工标准（GB50202-XX）及设计图纸要求施工。8-2桩位放线后报监理验收合格后方可进行下道工序施工。3施工进程中，对CFG桩成孔质量、深度和成桩质量，乙方应做好自检记录，自检合格报监理单位核准后方可施工。4施工中，乙方应严格遵守设计文件建筑地基处置技术标准及建筑桩基技术标准等。5工程施工完毕，必需由建设单位组织勘探、设计、桩基、监理等有关单位进行验收，并经人工地基检测单位检测合格，方可

59、向甲方移交。6工程完工办理交接手续时，按单位工程向甲方及总包方提供完整的工程完工技术资料肆套。篇八：CFG桩基工程施工合同示范文本桩基工程施工合同发包单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）为明确两边责任，更好地完成工程，依照中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法，和建筑工程承包合同条例，结合本工程具体情形，两边本着平等互利、协商一致的原那么签定以下条款，以资一起遵守。第一条工程概况一、工程名称：二、工程地址：第二条承包方式及承包范围：一、承包方式：包工包料。二、承包范围：机械、人工、材料、测量放线、成孔、灌注及破桩头、桩土及桩间土场地内倒50m之内的工序和费用。第三条工程量及

60、合同价款：一、工程量计算依据为：施工桩长X桩半径X桩半径XX总桩数。注：桩长长度计算方式：施工桩长二有效桩长+虚桩二、桩基包干单价按元/m3计算（含承包范围内的全数内容，为含税包干单价）。3、工程价款计算方式：工程总价款二施工桩长X桩半径X桩半径XX总桩数X包干单价+现场签证工程结算时桩长以合同约定的施工桩长为准。施工进程中假设有超出合同约定范围之外的工作量，以现场签证为准。第四条工期要求试桩工期天，工程桩有效施工工期天（不含试桩龄期和试桩检测时刻）。具体动工时刻以甲方下达动工令为准（现场具有动工条件）。第五条工期延误以下情形，经监理方、甲方确认，工期可相应顺延：一、甲方代表未按合同约定提供所