工程施工制式合同

1、田径场施工合同合同编号：（2018）第 号工程名称:建设单位：地 点：电 话：施工单位：地 点：电 话：签订日期：2018年 月 日建设工程施工合同发包方:（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方就 等施工内容，按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，并结 合本工程具体情况，经双方友好协商达成如下协议：第1条工程概况11 工程名称： 12工程地点：13工程内容造价：名 称规格型号颜色面积（就）单价合价（元）总价：备注：第2条工程工期21开竣工日期：开工日期由双方具体协商。22总日历工期：施工总工期为 个日历日，若遇大风、雨天等不可抗力因素，则工期顺延。第3条工程

2、质量等级乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，本工程质量等级为：合格第4条合同价款承包总价，最终结算以施工现场测量面积为准。第5条甲方责任1将施工所需水、电、线路从施工场地外部接至施工现场双方商 定地点，并保证满足施工期间的需要，做好“三通一平”，即水通、路通、 电通、基础平整；场地施工所用水电费由甲方承担。2开通施工场地与城乡公共道路的通道，满足施工运输的需要， 保证施工期间的畅通，为乙方提供材料进场暂存场地。53对基础的验收（平整度，坡度）由甲、乙、监理三方，对场地基础用以下标准进行验收。1、用三米水平尺以3*3米方格网筛网式检查其水泥或沥青基础的 平整度，要求误差

3、在3毫米以内。2、用精密水平仪检查水泥或沥青基础的坡度是否达到设计要求， 高出的和低陷的地方做出相应的标记。3、根据检测结果（标记部位），由甲方协调基础施工方对基础不 合格的部分做出整改，直到合格为止，如基础达不到要求，乙方 为了保证施工质量，可以拒绝面层施工。因基础达不到施工要求 而造成乙方的窝工、停工等，其间造成的损失（包括工人的工费、 住宿费、生活费等），甲方按实际发生费用补偿给乙方。54甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，工期相应顺延，其 间产生的一切损失由甲方承担。55协助乙方协调与当地有关管理部门的关系，及时协调施工中遇到的各种问题。第6条乙方责任1会同甲方于开工前按有关规定办理

4、施工手续，做到安全施工、 文明施工。2已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责成品的保护工作，保护 期间发生损坏，由乙方负责修复。若甲方提前使用，损坏的修理费用， 由甲方承担。63保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场达到建筑物 无污染，现场无建筑垃圾。4按照合同工期规定，保质保量向甲方交付工程。第7条施工方案和工期1暂停施工。在施工过程中，若因天气原因造成的暂停施工，乙 方不承担责任，工期顺延，若因人为原因造成的停工，责任在甲方，由 甲方承担经济支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方承担发生的费 用。若因甲方未按时向乙方付款而造成乙方的停工，甲方除承担每日千 分之五的工程款滞纳金之外，应向乙

5、方补偿因停工而造成的一切损失。2工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确 认，工期相应顺延。1、工程量变化和设计变更。2、非乙方原因停水、停电、交通不畅延误材料进场等影响施工，造 成停工累计超过8小时。3、不可抗力（因塑胶、硅PU施工与气候有关，若遇雨天确实无法施工时，工期予以顺延）。4、甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意给予顺延的其它情况。第8条工程款支付及调整1工程预付款：甲乙双方签订合同后，合同即时生效，合同签订后，甲方须向乙方支付工程总款的30%，计人民币 元整，预付款到帐后，乙方开始施工材料的准备；2工程进度款：材料进场后，甲方应向乙方支付工程总款的30%，计人民币

6、元整，进度款到帐后，乙方开始材料进场 并施工。8-3塑胶跑道面层，硅PU球场最后一道面层施工前，甲方应向乙方 支付工程总款的 堕 ，计人民币 元整，进度款到帐后， 乙方开始塑胶跑道面层施工，硅PU最后一道面层施工。84剩余工程全款的 5%，计人民币 元整，在场地施工完毕验收合格后一次性付清。若甲方未按合同约定按时付款， 则按每日合同总款的千分之五缴纳滞纳金5实际结算按竣工面积为准，多退少补。第9条竣工验收与结算1竣工验收。工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收 有关规定，向甲方代表提供完整的竣工资料L份和竣工验收报告。甲方 代表收到竣工验收报告后，在7日内组织甲、乙、监理三方进行验收。

7、本田径场若要取得中国田协合格证书，费用由甲方承担。1、甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后7日内无正当理由不 组织验收，可视为竣工验收已被批准，即可办理结算手续。2、已竣工未验收的工程，在交工前由乙方负责保管，发包方不得动 用，若发包方已经使用，即视同验收完毕。2工程款的结算工程验收后，甲方应在7日内向乙方一次性付清工程余款，若甲方 无正当理由不办理结算，从第8日起按每日合同总款的千分之五缴纳滞 纳金，并承担违约责任。第10条保修乙方在工程验收交工后进入保修期，塑胶跑道、硅PU、保修期为1 年，保修期内因人为因素损坏、场地基础下沉、起沙、断裂等因素引起的 面层质量问题，乙方负责维修仅收成本费

8、。第11条争议本合同执行过程中发生争议，由双方协商解决，或向合同签署所在 地建设行政主管部门申请调解。当事人不愿协商、调解解决或者调解不 成的，双方同意由仲裁委员会仲裁。当事人双方未约定仲裁机构，事后 又没有达成书面仲裁协议的，可向施工单位行政所在地人民法院起诉。第12条违约、索赔121违约。甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按 合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的 行为，应承担违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和 从应支付之日起计算的应支付款项的利息等）相应顺延工期；按协议条 款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。1、乙方不能

9、按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范要求，或 发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约 定支付违约金，赔偿因其违约给甲方造成的损失。2、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约 方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。3、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应 提前10天通知违约方，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任， 违约金按工程总款的十分之一赔偿。122索赔甲方未能按合同约定支付各种费用，顺延工期、赔偿损失，乙方可 按以下规定向甲方索赔：1、有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有关证据；2、索赔事件发生后20天内，向甲方发出要求索赔的通知；3、甲方接到索赔通知后10天内给予批准，或要求乙方进一步补充 索赔理由和证据，甲方在10天内未予答复，应视为该项索赔已经批准