路缘石施工合同

1、(完满)路缘石施工合同2008年7月16日.2、上述单价中包括完成该项目劳务、资料、机械、质量自检、安装、弊端修复、弊端责任工程工程施工承包合同甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法和相关法律法规的相关规定，为明确双方在工程承包中的权益、义务和责任，保证工程进度，工程任务及工程质量的全面完成，在自觉、相同、互利的原则下，经甲乙双方详尽协商签订本合同，望双方共同遵守。一、工程名称：。二、工程地点：三、工程内容及工程量：工程内容：按施工图和技术规范要求安装道路的路缘石，工程数量按现场实质发生数量计算。工程竣工后的最后工程数量应由现场技术员做工程结束验工，经双方签字共同确认，并以此验工单为最后的结算工

2、程数量。四、双方权益义务(一)、甲方权益义务1、甲方负责向乙方供应施工项目的图纸、规范及施工中的质量要求，并最后确定工程数量，如施工中有改正的部分，则施工中改正的部分另行进行计算，如因甲方责任造成延期动工或暂时停工的，工期除相应顺延外，甲方还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实质损失，由此造成的第三方损失应由甲方负责。1(完满)路缘石施工合同2、甲方应派代表在工地进行技术、质量督查、检查、办理相关施工签证、查放手续等，解决应由甲方解决的问题。3、工程竣工后，经乙方央求查收，甲方应在3日内组织相关人员进行查收，并作出最后的签认。、按合同规定甲方应及时向乙方支付工程款。(二)、乙方权益义务1、乙方

3、应按甲方要求按图纸施工，编制施工方案，保证工程质量，并经甲方赞成后开始施工。2、乙方拟定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝重要安全事故的发生，如发惹祸故由乙方肩负所有责任，并肩负由此给甲方及其他施工单位造成的所有损失。3、乙方必定遵从甲方工地代表的一致指挥，严格依照甲方的现场管理模式进行施工。五、工程结算方式：（一）本合同所有工程造价的结算按以下方式办理：本合同的工程量以甲乙双方共同签认后的数量作为最后结算的依照。如甲方供应的图纸和说明书与实质不符，按实质签证结算。（二）工程价款结算式以下：六、工期：该工程自年代日至年代2(完满)路缘石施工合同日所有竣工（如因甲方责任造成的误工，则工

4、期顺延）。七、资料供应：甲方为乙方供应各种相应的资料，并保证资料质量满足相关规定的要求，如出现质量问题，有甲方肩负相应的损失，乙方不负任何责任。八、工程质量及查收标准：工程质量保证优异，乙方必定严格依照甲方的要求，精心组织施工，满足相关的质量标准及相关的规定要求，并认可甲方出具的相关质量要求和规范及检验标准。九、合同瓜葛本合同发生的所有争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不可以，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打，如选择仲裁方式，请注明详尽仲裁委员会）。1、提交仲裁委员会()2、依法向人民法院起诉（）十、其他约定：1、乙方在施工中必定对所有参加施工作业的劳务人员加强安全教育，加强自我保护意识，对在该工程施工时期，发生的各种机械、人员、工程的安全、质量事故，一律由乙方自负。2、因甲方原因造成的安全质量事故，由甲方肩负（需附甲方施工现场技术负责人签认单）误工损失花销。3、乙方需无条件执行甲方、公安部门以及地方政府的相关规定。4、生活驻地、劳动保护用品、医疗保险及养老保险等由乙方自3(完满)路缘石施工合同行解决，并吻合国家的相关法律法规的规定。5、非人为的不可以抗拒的自然灾害造成的停工、窝工等损失，甲方不对乙方负责工程价款的调整和赔偿。十一、未尽事宜由