2022年继续教育一级建造师职称习题一遍过(试题+答案)

1、2022年继续教育一级建造师职称习题一遍过(试题+答案)第一部分 工程经济1、王某乘坐公交车上班,车行途中由于司机急刹车,造成甲头部撞伤,因治疗花费若干。王某可以( )维护自身权利。A、只能要求公交公司承担违约责任B、只能要求公交公司承担侵权责任C、可以要求公交公司承担违约责任的同时承担侵权责任D、只可以在违约和侵权责任中选择其一,要求公交公司承担参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、当事人迟延履行后发生不可抗力的应当( )A、全部免除责任B、不能免除责任C、部分免除责任D、由相对方决定是否免除责任参考答案：B 文字解析：根据合同法第117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责

2、任。”故B项正确。 3、以下属于非实质性变更的是( )A、受要约人将要约中约定的履行地点由甲地变更到乙地B、受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运,费用由受要约人承担C、受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付D、受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货参考答案：C 文字解析：合同法第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约内容作出实质性变更，为新要约。在关合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更”，所以选项A、B、D是属于实质性变更，而C只是单方面增加了受要约人

3、的责任属于非实质性变更。 4、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 5、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第

4、103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 6、某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时,有下列五人的任职资格受到股东的质疑,其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为( )A、陈某,66岁,曾任区政府办公室主任,现退休在家B、张某,两年前因对一起重大工程事故负有责任,被判处有期徒刑一年C、王某,个人独资企业的出资人,因经营负债50万元,债权人至今仍在追讨D、赵某,两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理,上任仅两个月,该企业被宣告破产E、李某,曾任本公司的董事,但因受

5、刺激,患间歇性精神病参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、67、2006年3月,某住宅小区二期工程开工建设,其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中,承包方技术人员发现图纸中套用的02图集现已作废,则该技术人员正确的做法是( )A、按图施工即可,因该图纸是经过施工图审查合格的图纸B、按现行的05图集作相应的套改后继续施工C、向建设单位提出D、向设计院提出,要求其更改图纸参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、施工图审查报告中应当单列节能审查章节,不符合( )的,施工图审查结论应当定为(BCDE)。对于上面的这段话,不宜填入(BCDE)。A、节能强制性标准的不合格B、

6、节能推荐性标准的不合格C、节能标准的不合格D、强制性标准的部分合格E、节能推荐性标准的部分合格参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 9、甲公司把两栋楼工程发包给乙公司施工,乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司,丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程款,但是丁施工队没有拿到工程款,准备起诉。下面的说法中,不正确的是( )A、丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人B、丁施工队可以起诉丙公司C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、甲公司没把工程款给实际施工人,应当承担还款责任参考答案：D 文字解析：因为按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷

7、案件适用法律问题的解释第二十六条的规定,“实际施工人以转包人、违法发分包人为被告起诉的,人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”所以,丁施工队虽然有权起诉丙公司、乙公司及甲公司,但是甲公司只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,因此D项错。 10、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项目负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参

8、考答案：D 文字解析：暂无解析 11、下列各种社会关系中,不属于劳动法调整对象的是( )A、甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系B、乙私营企业与其职工因培训而发生的关系C、丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系D、劳动监察执法人员查处丁公司雇佣童工的关系参考答案：C 文字解析：考点为1Z301181劳动合同的概念和特征。A、B、D选项都属于劳动关系的调整范围，而选项C中，丙出版社与作家张某与因稿酬发生的关系，是属于出版合同方面的问题，应当由合同法来调整，故选择C 12、120、15岁的王小飞订立的( )是有效的A、房屋买卖合同B、借款合同C、加工承揽合同D、纯获利益的赠与合同参考答案：D 文字

9、解析：暂无解析 13、建设工程发生质量事故,有关单位按照建设工程质量管理条例的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。A、3B、6C、12D、24参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、根据合同法的规定,下列合同中的( )免责条款无效。A、意思表示不真实的B、造成对方人身伤害的C、含有欺诈性质的D、故意造成对方损失的E、所有的参考答案：B、D 文字解析：合同法第52条规定合同无效的五种情形： 15、甲开发商与乙总承包人签订施工合同后,在开工建设前,开发商将建设用地使用权抵押银行贷款;房屋建成后,由于甲无力清偿贷款,银行拟行使抵押权。下列说法正确的是( )A、

10、建设用地使用权和地上房屋均为抵押物B、抵押权效力仅及于建设用地使用权C、抵押权效力仅及于地上房屋D、银行申请人民法院拍卖建设用地使用权时,可以将房屋一并拍卖E、若甲拖欠乙工程款,乙对该工程享有优先权参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 16、在下列几种情形中,用人单位可以解除劳动合同,但是应当提前30天以书面形式通知劳动者本人的是( )A、小王在试用期内迟到、早退,不符合录用条件B、小李因为犯盗窃罪,被判处有期徒刑3年C、小孔在外出执行任务时因公负伤,成为残疾人D、小吴在休息日酗酒后摔伤住院,出院后不能从事原工作也不能从事单位另行安排的工作参考答案：D 文字解析：考点为1Z301181劳动

11、合同的终止和解除。劳动法规定，有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前30日以书面形式通知劳动者本人：第一，劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的；第二，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；第三，劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同达成协议的。答案D选项属于上述的第一种情形，故选择D。而A、B选项属于用人单位无需通知的情形，C选项属于不能解除劳动合同的情形。 17、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪200

12、0B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 18、企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,安全生产许可证届满时( )A、经原颁发管理机关同意可不再审查,有效期延期3年B、必须再次审查,有效期增加2年C、不再审查,有效期直至发生死亡事故D、必须再次审查,重新办理参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、王天与李章的购买管材的合同中没有约定管材的型号,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、双方当事人可以协商确定管材型号D、只能通过相关主管行政单位解决参考答案：C 文字解析：暂

13、无解析 20、在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 21、包工头与甲某签订了一份劳动合同,合同中约定无论甲某在施工过程中因什么原因导致受伤或死亡,包工头均不承担责任。在施工过程中果然发生了事故致甲某重伤,则下面说法正确的是( )A、依据合同,

14、包工头不承担责任B、该条款无效,包工头依然要承担责任C、该合同无效,包工头应承担责任D、如果甲对该条款的约定是完全同意的,则包工头不承担责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、某酒店建设项目,建设方在工程主体完工后需要支付工程款,由于资金紧张,拟将自己公司的两辆奔驰汽车、工程所占土地的土地使用权、已完成主体施工的在建工程向银行申请抵押贷款。对于上述的抵押行为,表述正确的是( )A、仅完成主体施工的在建工程不得抵押B、奔驰汽车抵押时应办理登记手续C、土地使用权抵押应办理登记手续D、以建工程抵押无需登记E、若建设方仅抵押土地使用权没有抵押在建工程,则在建工程视为一并抵押参考答案：C、E 文字解

15、析：根据物权法第180条、182条、187条、188条的规定。在建的建筑物可以抵押，抵押权登记时设立，AD项错误；交通运输工具抵押权的登记是对抗效力，B项错误；C、E项正确。 23、乙施工企业承包的甲开发商的工程项目,合同中约定由乙部分垫资施工,但对垫资利息未作约定,工程验收合格后结算过程中,双方发生工程款纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提出对垫资的利息要求。则法院对垫资利息的,正确处理是( )A、予以追缴,收归国有B、垫资利息按照央行同期同类存款利率计算C、垫资利息按照央行同期同类贷款利率D、不予支持参考答案：D 文字解析：根据解释第6条的规定，故D项正确。 24、发包方与承包方为

16、建设工程是否具备竣工验收条件发生争议,双方提交法院的下列证据中,属于视听资料的是( )A、竣工报告B、验收工作会议录音带C、根据验收工作会议录音制作的节录文本D、施工现场录像E、结算报告参考答案：B、C、D 文字解析：验收工作会议录音带和施工现场录像都是以录制的声音、影像资讯内容证明事实，属于视听资料。根据录音带制作的节录文本虽然具有书面形式，却是根据录制的声讯材料复制的，依然属于视听资料，所以不能仅凭证据的载体来区分证据种类。 25、下列权利不属于担保物权的有( )A、抵押权B、质权C、地役权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、根据建设工程质量管理条例和勘察设计管理条例的相关规

17、定,下述勘察设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的B、设计单位来按照强制标准进行设计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位未根据勘察成果进行设计的E、设计单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 27、甲施工总承包公司中标获得某办公大楼的施工承包资格。按照承包合同约定,工程所用混凝土由甲公司采购。施工期间,甲公司按照建设单位的要求,从乙混凝土公司采购商品混凝土。因乙公司供应的混凝土达不到强制性标准要求,造成工程质量缺陷。对此应当承担过错责任的是( )A、甲公司B、乙公司C、建设单位D、检测机构参考答案

18、：C 文字解析：建筑法第25条规定：“按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商。”按照该工程承包合同约定，混凝土由承包单位甲公司采购，但建设单位指定了混凝土供应商，所以，建设单位应当就其指定的混凝土不符合强制性标准造成建设工程质量缺陷，承担过错责任。 28、某建设工程施工合同签订于2008年3月2日,合同约定工程开、竣工日期分别为2008年3月10和2009年10月1日;后工程于2009年10月15日竣工验收合格,现承包人欲行使工程价款优先受偿权,其最迟必须在( )前行使。A、2010年

19、4月1日B、2010年10月1日C、2010年4月15日D、2010年10月15日参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,.根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案：A、B、C、D 文字解析：本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定，发生如下变更事项的，应当依法办理变更登记：(1)公司营业执照记载的事项

20、发生变更的，公司应当依法办理登记，由公司登记机关换发营业执照。(2)公司修改章程，改变经营范围，应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更，应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中，A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形，因此A、B、C、D为正确答案。 30、下列选项中,不能适用于对工程建设施工单位违法行为采取的处罚措施的是( )A、记大过B、责令停止执业业务C、吊销资质证书D、没收违法所得参考答案：A 文字解析：只有

21、A属于行政处分的种类，不是行政处罚。 第二部分 项目管理1、在建设项目周期决策阶段中,市场研究与投资机会分析的工作内容是( )A、决策项目投资与否B、解决项目选择问题C、落实具体投资机会D、论证投资构想参考答案：C 答案解析：暂无解析 2、甲施工企业年初向银行贷款流动资金200万元,按季计算并支付利息,季度利率1.5%,则甲施工企业一年应支付的该项流动资金贷款利息为( )万元。A、6.00B、2.O5C、12.00D、12.27参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、某项目第四年至第十年营业收入为330万元/年,总成本费用为280万元/年,折旧费摊销费为80万元/年,利息支出10万元/年。该项目

22、第八年的所得税后净现金流量为( )万元。A、50.00B、115.00C、125.00D、127.50参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、建设单位管理人员工资应计入( )A、建筑工程费B、安装工程费C、市政工程费D、工程建设其他费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 5、总分类账簿提供( )A、总括核算资料B、明细核算资料C、补充核算资料D、序时核算资料参考答案：A 答案解析：暂无解析 6、某施工企业当期营业利润1500万元,营业外收入600万元,营业外支出400万元。企业当期利润总额应为( )万元。A、2100B、1100C、1500D、1700参考答案：D 答案解析：暂无解析 7、国产标准

23、设备的原价一般是指( )A、设备制造厂的交货价B、建设项目工地的交货价格C、设备预算价格D、设备出厂价E、设备成套公司的成套合同价参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 8、在进行项目的敏感性分析时,考察的不确定因素通常有( )A、建设投资B、产品价格C、产品成本D、内部收益率E、工期、汇率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 9、流动资金是伴随着投资而发生的长期占用的流动资产投资,即为财务中的( )A、预备资金B、营运资金C、储备资金D、计划资金参考答案：B 答案解析：暂无解析 10、某施工企业于采用经营租赁方式租入一台推土机,租期是3年。租入第二年,对该推土机进行了改良,改良支出

24、3000元。关于租赁推土机改良费用,下列说法正确的是( )A、增加租入固定资产的价值B、作为本企业的固定资产更新改造支出C、在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限内平均摊销D、以上说法全部错误参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、投资估算从费用构成来讲,应包括( )A、从筹建到竣工投产的全部费用B、从筹建到施工的全部费用C、从设计到竣工投产的全部费用D、从设计到施工的全部费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、暂定金额或待定金额是业主在招标文件中明确规定了数额的一笔资金,每个承包商在投标报价时应将暂定金额数计入工程( )A、总报价B、直接费C、待摊费D、间接费参考答案：A 答案

25、解析：暂无解析 13、在进行施工项目管理时,施工定额的用途包括( )A、签发限额领料单B、编制施工作业计划C、结算计件工资D、工程价款的结算E、签发施工任务单参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 14、通过静态投资回收期与( )的比较,可以判断方案是否可行。A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 15、在工程量清单计价模式下,已知某分项工程的清单工程量为3250m3,计价工程量为423.9m3;完成该分项工程所需的直接工程费为38723.69元,管理费为813.04元,利润为513.77元,不考虑风险费。则该分项工程的综合单价为

26、( )元/m3。A、11.91B、12.32C、91.35D、94.48参考答案：B 答案解析：暂无解析 16、某有限公司原设立时实收资本为800万元。后增加一位投资者加入该公司,该投资者愿意出资占公司20%的股份。根据会计准则及相关规定,该投资者加入后。有限公司的注册资本为( )A、160万元B、960万元C、1000万元D、1160万元参考答案：C 答案解析：新投资者加入后,公司注册资本金=800/(1-20%)=1000万元。 17、下列各项中,不属于应收账款非正常增长给企业带来的不良影响的是( )A、造成企业资产虚肿B、造成企业信用级别下降C、造成企业资金周转不畅,运转不灵D、加重了企

27、业的负担,造成企业财务状况恶化参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、施工企业建筑材料、构件进行一般性鉴定性检查所发生的费用属于( )A、材料费B、规费C、检验试验费D、直接费E、措施费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 19、对于招标文件中提供的工程量表,投标人应根据图纸,认真核对工程量清单中的各个分项,当发现遗漏或相差较大时,投标人的正确的做法是( )A、更改错误的工程量.以正确报价B、仍按招标文件要求报价,但可另在投标函中适当说明C、直接向招标文件编制单位质询,并按答复意见报价D、补充遗漏,提高对应的工程单价,减少失误参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、某项目年设计生产能力8万

28、台,年固定成本1000万元,预计产品单台售价500元,单台产品可变成本275元,单台产品销售税金及附加为销售单价的5%,则项目盈亏平衡点产量为( )万台。A、4.44B、5.00C、6.40D、6.74参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、单项工程综合概算文件一般包括编制说明和( )两大部分。A、工程预算B、概算定额C、概算指标D、综合概算表参考答案：D 答案解析：暂无解析 22、一国居民在特定时期内生产的所有商品和服务的货币价值总和扣去折旧后的部分是( )A、国民生产总值B、国内生产总值C、国内生产净值D、实际国内生产总值参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、某工程的施工图预算审查要求在

29、较短时间内完成,此时应避免采用的审查方法是( )A、逐项审查法B、分组计算审查法C、“筛选”审查法D、重点审查法E、标准预算审查法参考答案：A、E 答案解析：暂无解析 24、银行利率8%,按复利计,现存款10000元,10年内每年年末的等额提款额为( )A、1000元B、1380元C、1490元D、1600元参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、投资项目敏感性分析是分析各种不确定因素发生变化时,对财务活经济评价指标的影响,并计算敏感度系数和临界点,找出( )A、敏感因素B、风险因素C、影响因素D、不确定性因素参考答案：A 答案解析：暂无解析 26、下列各项中,不是会计报表比较方法的是( )A

30、、水平分析法B、垂直分析法C、趋势分析法D、比率分析法参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、在财务评价中,应计入经营成本的费用是( )A、折旧费B、摊销费C、利息支出D、修理费参考答案：D 答案解析：暂无解析 28、下列费用中,不属于建设工程项目总投资中的设备工器具购置费的是( )A、建设单位购置的数控机床所需的费用B、施工单位购置的挖掘机所需的费用C、扩建项目配置的首套工器具所需的费用D、新建项目配置的生产家具所需的费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、下列关于设备寿命概念的表述正确的有( )A、设备的自然寿命主要是由设备的有形磨损决定的B、设备的技术寿命主要是由设备的无形磨损决定的

31、C、设备的技术寿命一般比自然寿命要长D、设备的经济寿命是由维护费用的提高和使用价值的降低决定的E、设备的经济寿命一定短于设备的自然寿命参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 30、建设工程项目总概算是确定整个建设工程从开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用文件,总概算的构成包括( )A、各单项工程综合概算B、工程建设其他费用概算C、建设期利息概算D、固定资产投资方向调节税E、建设单位工程概算参考答案：A、B、C、D 答案解析：建设工程项目总概算是确定整个建设工程从开始到竣工验收、交付使用所需的全部费用文件,它由各单项工程综合概算、工程建设其他费用概算、固定资产投资方向调节税和建设期利息概算等

32、汇总而成。故选项ABCD正确。 第三部分 建设法规1、按照建设工程示范合同文本的词语定义,工程师为( )A、承包人指定的项目技术负责人B、工程监理单位委派的监理工程师C、工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行合同代表D、政府主管部门派驻工地的代表参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第18款约定。 2、建设工程的实施,涉及( )供应商等多方主体的活动,他们各自承担建设项目的不同实施任务和质量责任。A、体系认证机构B、业主C、施工单位D、设计单位E、监理单位参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 3、按照我国的招标投标法规定,下列项目中

33、可以不采用招标的方式确定承包人的项目是( )A、某市利用某国际组织的援助资金修建一座现代化污水处理厂B、某市对一座年久失修的桥梁进行加固改造C、某单位新建一座实验楼,该项目合同金额为140万元D、某民营开发商利用自有资金投资开发商品住宅小区参考答案：C 文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条相关规定。 4、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人

34、要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 5、对承包人索赔的审核主要是( )A、判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确B、仅审查索赔计算是否正确合理C、审查索赔资料中是否有原件证据资料D、审查索赔事件的证明是否客观真实参考答案：A 文字解析：对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立以及核查承包人的索赔计算是否准确方面。 6、对于工期较短、造价较低的工程,其工程预付款的扣回( )A、必须在施工过程中以等比率方式陆续扣回B、必须在施工过程中以等额

35、扣款方式陆续扣回C、可以少扣或不扣D、可以不用分期扣还参考答案：D 文字解析：工程预付款扣回的方式可以根据工程实际情况具体处理,不是必须分期陆续扣款,A和B错；对于工期较短、造价较低的工程,无需分期扣还,对于工期较长、预付款占用时间长的工程,才可以根据需要少扣或不扣,C错。故本题选D。 7、因果分析图法应用时,一个质量特性或一个质量问题使用( )分析。A、一张图B、二张图C、三张图D、四张图参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、建设工程施工过程中,如遭遇特殊风险可引起索赔。下列事件中属于特殊风险的有( )A、某工程所在地区发生7级以上地震B、某工程所在地区发生军事政变C、某工程所在地区发生核辐

36、射源泄漏事件D、某工程主要设备供应商在收取了定金、尚未供货的情况下突然申请破产E、某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 9、下列有关单价合同的说法,正确的是( )A、单价合同的特点是单价优先B、工程发包前,发包人需对工程范围和工程量做出完整详尽的规定C、当投标书总价和单价的计算结果不一致时,应以总价较低的金额为准D、固定单价合同允许双方约定工程量变化幅度,在变化幅度内不予调整合同总价,在变化幅度以外的部分予以调整总价参考答案：A 文字解析：单价合同的特点就是单价优先,允许单价合同随工程量的变化而调整合同总价,业主与承包商都不存在工程量方面的风险；实际工程款

37、的确认也以实际完成的工程量乘以合同单价确定。 10、项目管理规划大纲的编制依据料是( )A、可行性研究报告B、设计文件、标准、规范与有关规定C、招标文件及有关合同文件D、相关市场信息与环境信息E、同类项目的相关资料参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、某工程预计工期较短、设计变更不多,则该工程的计价适用( )A、固定单价合同B、变动单价合同C、固定总价合同D、固定成本加酬金合同参考答案：A 文字解析：固定单价适用于工期较短、工程量变化幅度不大的项目。 12、FII新红皮书中合同计价方式属于( )A、单价合同,任何情况下对单价不予调整B、单价合同,但有某些子项采用包干价格C、总价合

38、同,任何情况下对总价不予调整D、总价合同,允许双方约定调整合同价格的范围和幅度参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、双代号网络图的基本构成要素有( )A、箭线B、节点C、虚工作D、线路E、编号参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 14、在废水处理技术中,反渗透法属于( )A、物理法B、化学法C、物理化学方法D、生物法参考答案：C 文字解析：废水处理技术中,物理化学方法主要有吸附法、反渗透法、电渗析法。 15、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字解析：

39、按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 16、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 17、某工

40、程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为( )A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第324款约定。 18、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A

41、、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 19、主控项目的验收必须从严要求,不允许有不符合要求的验收结果,主控项目的检查具有( )A、指导性B、否决权C、前瞻性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、根据GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中,质量术语的定义：“( )是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活

42、动”。A、质量控制B、质量计划C、质量台账D、质量交底参考答案：A 文字解析：根据GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准中质量术语的定义：“质量控制是质量管理的一部分,致力于满足质量要求的一系列相关活动”。 21、下列各项工作,属于建设工程项目实施阶段的是( )A、编制可行性研究报告B、编制设计任务书C、施工图设计D、施工E、竣工验收参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 22、下列关于FII合同条件中计日工作的说法,错误的有( )A、可以用于工程任何部分的施工费用B、可以用于工程量清单中没有合适项目的零星附加项目C、所有承包人实施的以计日工计价的工作,均有权获得用计

43、日工计价的付款D、计日工作项目均应按实际发生费用加上合同中规定的费率计算E、计日工作的报价将影响投标人的评标总价,因此承包人应降低计日工作的报价参考答案：A、C、D、E 文字解析：计日工作一般用于工程量清单中没有合适项目,且不能安排大批量的流水施工的零星附加工作,“暂列金额”是供工程任何部分施工,或提供货物、材料、设备或服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额,A错；承包人实施以计日工计价的工作需工程师的指示,C错；对于清单中有定价的计日工作项目,应按承包人在投标书中确定的费率和价格计算,D错；计日工作报价不影响评标总价,通常承包人的计日工作报价较高,E错。 23、建设工程质量和形成过程分为(

44、 )A、质量需求的识别过程B、质量管理的监督过程C、质量目标的定义过程D、质量目标的实现过程E、实现质量目标的策划过程参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 24、( )是项目决策的标志。A、可行性研究B、项目立项C、项目报审D、项目调研参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、设备采购合同通常采用( )A、固定单价合同,交货期内单价不予调整B、固定总价合同C、成本加酬金合同D、固定单价合同,但交货期内单价可根据市场情况进行一定幅度的调整参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、根据建设工程施工合同示范文本通用条款约定,可以对合同价款进行调整的因素有( )A、由于市场因素导致建筑材料费及人工费成

45、本上涨B、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款C、工程造价管理部门公布的价格调整D、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成的累计停工超过8小时E、双方约定的其他因素参考答案：B、C、D、E 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第233款相关约定。 27、施工现场场内道路要平整、坚实、畅通,有完善的( )措施；严格按施工组织设计中平面布置图划定的位置整齐堆放原材料和机具、设备。A、排水B、防尘C、消防D、保卫参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、编制施工成本计划应满足的要求有( )A、组织对施工成本的管理目标B、与施工图预算对应C、合同规定的项目质量和工

46、期D、以经济合理的项目实施方案为基础E、有关定额及市场价格参考答案：A、C、D、E 文字解析：编制施工成本计划应满足的要求包括组织对施工成本管理目标的要求、以经济合理的项目实施方案为基础的要求、有关定额及市场价格的要求及合同规定的项目质量和工期要求等,与施工图预算无直接的联系,选项A、C、D、E正确。 29、为了实现工程项目进度目标,应选择合理的合同结构,以避免过多的( )A、参与单位B、合同交界面C、资源投入D、技术风险参考答案：B 文字解析：不同的合同结构会形成不同的合同交界面,产生不同的工作效率和管理力度,对工程项目进度目标的实现产生重要的影响,但不能约束参与单位的多少,与资源投入和技术

47、风险也没有直接的关系,因此应选择B。 30、施工企业在工程项目投标及签订合同阶段,需要编制( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、考核性成本计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、在桥梁基础工程施工中,沉井施工的主要质量控制点有( )A、初始平面位置的控制B、刃脚质量C、下沉过程中沉井偏斜与移位的动态控制D、封底混凝土的浇筑工艺确保封底混凝土的质量E、基底表面松散层的清理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、流沙

48、地段开挖边墙马口,其长度不得大于( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、分为一级企业和二级企业的公路工程施工企业有( )A、公路路面工程专业承包企业B、公路路基工程专业承包企业C、桥梁工程专业承包企业D、隧道工程专业承包企业E、交通工程专业承包企业参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 5、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、特种作业人员须经( )合格取得操作许可证者,方可上岗。A、专业技术培训考试B、领导考评C

49、、文化考试D、相关部门考评参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、相对于沥青混凝土路面,水泥混凝土路面的优点有( )A、维修方便B、热稳定性好C、强度高D、耐久性好E、有利于夜间行车参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、属于公路工程常用的流水时间参数是( )A、施工过程数B、工作面C、流水节拍D、流水强度参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、对各项工程的内在品质进行施工前的数据采集,为控制和指导施工提供科学依据的是( )A、工艺试

50、验B、原材料的验证试验C、标准试验D、构(配)件进场验证试验参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、投入施工现场的劳动力由( )组成。A、技术人员B、技术工人C、财会人员D、机械工人E、普通工人参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 13、产生无机结合料基层裂缝的原因可能有( )A、集料级配中细料偏少B、碾压时含水量偏大C、成型温度较低，强度形成较慢D、碎石中含泥量较高E、路基发生不均匀沉降参考答案：B、D、E 文字解析：

51、暂无解析 14、公路工程施工招标投标活动应当遵循的原则有( )A、择优B、公开C、公正D、公平E、诚信参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 15、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、当低承台底层土质为松软土,且能排干水施工时,承台底的正确处理方法是( )A、按天然地基上修筑基础的施工方法进行施工B、挖除松软土,换填1030cm厚砂砾土垫层C、用静水挖泥方法换填水稳性材料,立模灌筑水下混凝土封底D、在板桩围堰内填入砂砾至承台底面标高参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、施工现场的室内配电线路包括(

52、)A、绝缘导线和电缆的明敷设B、绝缘导线和电缆的暗敷设C、绝缘导线架空敷设D、绝缘电缆埋地敷设E、电缆线架空明敷设参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 18、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由( )按规定处理,确保安全。A、设计单位人员B、监理单位人员C、施工单位人员D、原爆破人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为( )A、高

53、处坠B、物体打击、触电B坍塌、火灾、中毒C、机械伤害、触电、坍塌D、高处坠落、中毒、触电参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案：D 文字

54、解析：暂无解析 24、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、由建设单位主持,检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工称为( )A、竣工验收B、中间交工验收C、交工验收D、工序验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、根据地质条件的不同,隧道一般可分为( )A、岩石隧道、软土隧道B、水底隧道、城市道路隧道C、山岭

55、隧道、海峡隧道D、公路隧道、铁路隧道参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、下列选项中属于收费方式的是( )A、现金收费B、均一制收费C、半自动收费D、封闭式收费参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、在悬拼法施工中,预制构件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂无解析 3

56、0、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、围堰施工的主要内容有( )A、堰体修筑B、堰体拆除C、围堰的防渗防冲D、围堰的接头处理E、堰体地基处理参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、灌浆泵容许工作压力应大于最大灌浆压力的( )倍。A、08B、1.0C、15D、2参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、水电站的( )机组启动验收由竣工验收主持单位或其委托单位主持其他台(次)机组的启动验收,验收委员会可委托项目法人主持。A

57、、第一台(次)B、前两台(次)C、随机抽取一台(次)D、后两台(次)E、最后一台(次)参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 4、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A、国务院副秘书长B、国家改革与发展委员会负责人C、国务院副总理D、国务院水行政主管部门负责人参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),对于伤亡事故、职业病的调查和处理应按照“三不放过”的原则,其内容是( )A、事故原因不查清楚不放过B、事故责任人不处罚不放过C、主要事故责任人和职工未受教育不放过D、受害人未按规定得到补偿不放过E、补救和防范措施不落实不放

58、过参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 6、在坝址处于峡谷地区,岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便时,可采用( )A、投块料截流B、水力冲填法截流C、定向爆破截流D、下闸截流参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、用以消除过闸水流的剩余能量,引导出闸水流均匀扩散,调整流速分布和减缓流速的水闸组成部分是( )A、闸门B、上游连接段C、闸室D、下游连接段参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程

59、的划分进行监督检查和认定D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、某水利水电工程的导流建筑物级别为4级,其结构为土石结构,则该导流建筑物的洪水标准为( )A、5020B、2010C、105D、53参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据水电水利工程混凝土防渗墙施工规范(DLT51992004),下列关于混凝土防渗墙墙体材料的质量控制与检查应遵守的规定正确的有( )A、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆应检查其抗渗等级B、普通混凝土和黏土混凝土的抗渗性能的检查应检查其渗透系数和允许渗透坡降C

60、、混凝土成型试件应在槽口取样,严禁在机口取样D、固化灰浆(原位搅拌法)和自凝灰浆应在其初凝前在槽内取样E、塑性混凝土、固化灰浆和自凝灰浆检查其渗透系数和允许渗透坡降参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 11、水利基本建设项目稽察暂行办法规定,稽察工作的原则是( )A、迅速、真实、准确B、平等、公正、客观C、公正、平等、客观D、客观、公正、高效参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应