2022年继续教育一级建造师等级A卷360题一遍过(试题+答案)

1、2022年继续教育一级建造师等级A卷360题一遍过(试题+答案)第一部分 工程经济1、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选项中,符合该法定条件的是( )A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金全部到位参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、重庆市人大常委会针对环保问题制定一项地方性法规,该地方性法规不可以设定的行政处罚类型有( )A、没收违法所得B、限制人身自由C、吊销企业营业执照D、责令企业停产停业E、罚款参考答案：B、C 文字解析：根据行政处罚法第n条第1款规定，地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销企业营业执照以外的行政处

2、罚。所以应选B、C。 3、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有效处理的规定。 4、建设工程施工合同签订后,施工中发包人根据实际需要对设计图纸进行调整变更并指令承包人施工,双方对设计变更价款未做

3、出约定,后无法协商一致,此时应按照( )市场价格履行。A、订立合同时合同签订地B、订立合同时合同履行地C、履行合同时合同签订地D、履行合同时合同履行地参考答案：B 文字解析：根据合同法第62条第2项的规定：“价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行；依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行。”B项正确。 5、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 6、根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除

4、权,其中正确的是( )A、承包人非法转包合同的B、承包人未经发包人同意分包合同的C、不履行合同约定的协助义务的D、提供的建筑材料不符合强制性标准的E、合同约定的工期内未完工,且经催告后合理期限内仍未完工参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 7、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院

5、起诉D、劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 8、王某、李某和张某三人出资,成立一个建筑装饰有限责任公司,该公司召开股东会,选举王某为公司的执行董事并兼任公司的经理,张某为公司的监事,公司同时聘任夏某为公司的财务负责人,该公司的法定代表人为( )A、王某B、张某C、李某D、夏某参考答案：A 文字解析：本题考点为IZ301211公司法定代表人的构成。根据公司法第13条规定：公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。因此，正确答案是A。 9、对

6、于中标通知书的法律效力下列说法正确的是( )A、中标通知书就是正式合同B、中标通知书是要约邀请C、中标通知书是要约D、中标通知书是承诺参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合

7、同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 11、政府投资建设某小学的教学楼,根据有关法律规定,其勘察设计合同估算价在( )万元人民币以上必须招标。A、25B、50C、100D、200参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、王某是某监理公司承担的某公路项目总监,在工程计量中,王某与施工单位项目

8、负责人李某合谋多计工程量,然后二人平分,由此给建设单位造成了10万元损失,应对此损失承担连带责任的是( )A、王某与李某B、监理公司与施工单位项目部C、王某、李某、监理公司与施工单位项目部D、监理公司与施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、注册建造师延续执业,应在注册有

9、效期满30日前申请延续注册,延续注册的有效期为( )年。A、2B、3C、4D、5参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、合同生效的要件包括( )A、当事人必须具有相应的民事行为能力B、当事人意思表示真实C、合同标的合法,即当事人签订的合同不违反法律和社会公共利益D、合同标的需确定和可能E、双方当事人同意生效参考答案：A、B、C、D 文字解析：合同生效的要件有：1、当事人必须有相应的民事行为能力；2、当事人意思表示真实；3、合同标的合法，即当事人签订的合同不违反法律和社会公共利益；4、合同标的须确定和可能 16、根据有关法律规定,施工投标保证金最高额不超过( )万元人民币。A、80B、100C、

10、120D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、甲公司于2007年3月1日向丙公司发出了要约,并在要约中约定了:收到文件后15个工作日内做出承诺,承诺生效后45日内将货物送到甲公司。丙公司于3月5日收到,3月19日做出了完全同意的承诺并以快信的方式发出。甲公司于4月10日才接到丙公司的承诺。丙公司于7月10日将货物送到了甲公司。请问以下( )是不正确。A、甲与丙公司已形成了有效的合同关系B、丙公司的承诺是有效的C、丙公司的承诺是无效的D、甲公司有权拒收该货物参考答案：C 文字解析：甲拒收货物不是因为乙的承诺不生效或他们之间没有成立合同，而是乙在7月10日才提供货物构成违约。 18、某报

11、纸登载公告,国家某重点项目工程拟进行勘察设计招标,按照合同法的规定,此公告的性质属于( )A、要约B、要约邀请C、承诺D、合同参考答案：B 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。招标单位在报纸上刊登公告是希望潜在投标人向自己发出订立合同的意思表示，所以该公告是要约邀请，答案是B。 19、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意

12、见的仲裁员,可以签名,也可以不签名参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、表见代理是指虽无代理权,但表面上有足以使人相信有代理权而须由被代理人负授权之责的代理,其构成要件有( )A、行为人没有代理权B、没有代理权的代理人实施了代理的行为C、行为人超越代理权限D、没有代理权的代理人超越了代理权限E、善意相对人有理由相信行为人有代理权参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 21、下列关于行政处罚简易程序的适用,说法不正确的是( )A、适用前提是违法事实确凿并有法定依据B、经当事人同意才能适用C、处罚程度对公民处以50元以下、对法人或组织处以1000元以下的罚款或警告D、行政处罚决定书

13、应当场交付当事人并且报所属行政机关备案参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、监理单位对施工质量实施监理,并对施工质量承担监理责任,其在执行监理业务时代表的是( )A、建设单位B、建设行政主管部门C、工程质量监督站D、社会公众参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案：C 文字解析：合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产，经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效”，所以本题李某签订的卖车合同应是效力待定合同

14、，必须经车主追认后才有效。 24、李某为中国境内某建筑公司职员,2007年11月份,她工资收入2000元,房租收入1600元,存款利息收入200元,买卖股票获利20000元,购买国库券获利5000元。李某的父亲为一退休工人,现从事个体经营。李某的男友杰克,自2005年初从美国来到中国工作,其父母仍然在美国居住。根据个人所得税法的规定,上述人员中,应缴纳个人所得税的人为( )A、李某B、李某父亲C、杰克D、杰克父亲E、杰克母亲参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 25、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安

15、全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 26、某市会展中心工程既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目,该工程承包给甲建筑工程有限公司,工程总造价约为2.2亿元,其中土木建筑工程项目造价约为1亿元。对于该会展中心工程的保险,正确选择的是( )A、只能按建筑工程一切险投保B、只能按安装工程一切险投保C、土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保,安装工程项目按安装工程一切险投保D、整个工程按综合险投保参

16、考答案：C 文字解析：暂无解析 27、某装饰公司与姜某之间因工作待遇问题发生了劳动争议,依据劳动法的规定,双方当事人可以通过下列( )方式解决。A、申请调解B、双方协商C、投诉上访D、申请仲裁E、提起诉讼参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 28、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利,它与物权、债权相区别的首要特征是( )A、其客体是不具有物质形态的智力成果B、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利C、其只有在特定国家内有效D、其只有在法律规定的期限内有效参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、某一建设单位要在某市建一个年产10万吨水泥的现代化水泥厂,在开工建设之前,该建

17、设单位对建设项目应当按照环境影响评价法的规定编制环境影响报告书,其内容包括( )A、建设项目概况B、建设项目对环境影响的经济损益分析C、环境影响评价的结论D、建设行政主管部门的审批意见E、对建设项目环境监测的建议参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 30、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参

18、考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。 第二部分 项目管理1、对于拟建工程初步设已完工程或在建工程的设计相类似且没有概算指标,但必须对建筑结构差异和加

19、差进行调整的情况,编制工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、下列各项中,不属于应收账款非正常增长给企业带来的不良影响的是( )A、造成企业资产虚肿B、造成企业信用级别下降C、造成企业资金周转不畅,运转不灵D、加重了企业的负担,造成企业财务状况恶化参考答案：B 答案解析：暂无解析 3、某建筑设计院持有一张票面价值为500000元的不带息商业汇票,年贴现率为10%。根据企业会计准则及其相关规定,该汇票的到期值为( )A、400000元B、450000元C、600000元D、500000元参考答案：D 答案解析：不

20、带息商业票据的到期值等于票面价值。 4、施工项目的施工准备工作主要依据施工图设计和( )进行安排和落实。A、施工企业管理模式B、项目施工组织设计C、施工准备工作成本预算D、施工现场场地条件参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、某建设项目的现金流量为常规现金流量,当基准收益率为8%时,净现值为400万元。若基准收益率变为10%,该项目的FNPV将( )A、大于400万元B、小于400万元C、等于400万元D、不确定参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、现编制某化工项目的投资估算需要进行：估算流动资金;估算其他费用;估算建筑工程费用;估算设备工器具费用及安装工程费用;汇总出总投资。正确的编制步骤应

21、该是( )A、B、C、D、参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、某公司资产总额500万元,所有者权益总额300万元,流动负债90万元。公司非流动负债总额应为( )万元。A、90B、110C、300D、500参考答案：B 答案解析：暂无解析 8、现金流量表由正表和补充资料两部分组成,下列各项中属于补充资料的项目有( )A、经营活动产生的现金流量B、汇率变动对现金的影响C、现金及现金等价物净增加情况D、现金及等价物净增加额参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、按照编制程序和用途,建设工程定额分为( )A、施工定额B、工、器具定额C、预算定额D、概算指标E、补充定额参考答案：A、C、D 答案解析：暂

22、无解析 10、建设项目财务盈利能力分析中,动态分析指标有( )A、财务内部收益率B、财务净现值C、财务净现值率D、动态投资回收期E、投资收益率参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 11、设备的年平均使用成本由年运行成本和年资产消耗成本组成。一般情况下,年运行成本和年资产消耗成本随使用年限的变化规律是( )A、增加;增加B、增加;减少C、减少;增加D、减少;减少参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、下列各项中,属于银行结算方式的有( )A、商业汇票B、银行本票C、信用卡D、委托收款E、现金收付参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 13、某人欲将剩余的资金存入银行,存款利率为6%,按

23、复利计。若10年内每年年末存款2000元,第10年年末本利和为( )A、20000元B、21200元C、26362元D、27943元参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、下列指标中,能反映项目盈利能力的有( )A、利息备付率B、财务内部收益率C、资产负债率D、财务净现值E、总投资收益率参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 15、根据我国企业会计准则,业务收支以人民币以外的货币为主的企业,可以按规定选择其他货币作为记账本位币,但编制的财务会计报告应当( )A、根据其作为记账本位币的外币列示B、按照人民币和外币分别列示C、将外币折算为美元列示D、将外币折算为人民币列示参考答案：B 答案解析：

24、暂无解析 16、按建标2003206号文件的规定,施工企业对建筑材料、构件进行一般鉴定和检查所发生的费照属于( )A、措施费B、直接工程费C、间接费D、工程建设其他费参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、据某公司期末会计报表资料：主营业务收入为870000元;资产总额期初1221100元,期末1163150元;则总资产周转率指标是( )A、0.7125B、0.7298C、0.7405D、0.7479参考答案：B 答案解析：暂无解析 18、下列关于建造合同的特征表述,不正确的是( )A、先有标的,后有买主B、资产的体积大、造价高C、资产建设周期长D、建造合同一般为不可撤销合同参考答案：A 答案

25、解析：暂无解析 19、项目的盈利能力越强,则( )A、盈亏平衡产量越大B、偿债备付率越大C、财务净现值越大D、动态投资回收期越大参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、普通股筹资与负债筹资相比,其优点有( )A、发行手续方便且灵活性强B、没有到期日,不需归还,是永久性资金C、没有固定股利负担D、可以对外起宣传作用E、作为公司最基本的资本来源,反映公司实力,为举债打基础,增强举债能力参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 21、若主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响,可选用的分析指标是( )A、财务净现值B、财务内部收益率C、投资收益率D、投资回收期参考答案：D 答案解析：暂

26、无解析 22、某项目的财务净现值前5年为210万元,第6年未30万元,iC=10%,则前6年的财务净现值为( )万元。A、227B、237C、240D、261参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、某土方工程直接工程费为800万元,以直接费为计算基础计算建筑安装工程费,其中措施费为直接费的8%,间接费费率为15%,利润率为7%,综合计税系数为3.4%则该工程的建筑安装工程含税造价为( )A、1067.20万元B、1080.10万元C、1081.86万元D、1099.30万元参考答案：D 答案解析：该工程的建筑安装工程含税造价=800(1+8%)(1+15%)(1+7%)(1+3.4%)=109

27、9.30万元。 24、建设工程的招标费应计入( )A、现场管理费B、措施费C、企业管理费D、直接费参考答案：C 答案解析：暂无解析 25、某施工企业2009年3月从银行借入期限为2年、年利率为8M的借款300万元,用于支付工程分包劳务款。该借款应计入( )A、短期借款B、应付账款C、长期借款D、应付工资参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、特许权每年的摊销金额应计入企业的( )A、制造费用B、管理费用C、财务费用D、营业费用参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、在下列各项中,属于费用按经济用途分类的有( )A、生产成本B、期间费用C、直接费用D、间接费用E、劳动对象方面的费用参考答案：A、

28、B 答案解析：暂无解析 28、下列各项中,不属于货币政策工具的是( )A、公开市场业务B、利率C、贴现率政策D、准备率参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、建设项目投资组成中,建设管理费包括( )A、工程勘察费B、工程监理费C、工程设计费D、施工管理费E、建设单位管理费参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 30、会计核算中,企业支付的借款利息属于( )A、资本性支出B、投资性支出C、期间费用支出D、营业外支出参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在工程施工实践中,必须树立和坚持一个最基本的工程管理原则,即在确保( )的前提下,控制工程的进度。A、工程质量B、投资规模C、

29、设计标准D、经济效益参考答案：A 文字解析：如果因工期要求紧迫而盲目赶工,难免会导致施工质量问题和施工安全问题的出现,并且会引起施工成本的增加。因此,施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现,它还直接关系到工程的质量和成本,故选答案A。 2、在设计过程中,投资的计划值和实际值的比较包括( )A、工程概算和投资规划的比较B、工程合同价和投资规划的比较C、工程预算与概算的比较D、工程决算与工程概算的比较E、工程预算与投资规划的比较参考答案：A、C 文字解析：在设计过程中投资的计划值和实际值的比较即工程概算与投资规划的比较,以及工程预算与概算的比较。 3、建设工程中经常采用的担保种类包括( )A

30、、投标担保B、签约担保C、履约担保D、预付款担保E、支付担保参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款担保和支付担保。 4、根据建设工程示范合同文本约定,工程师发出的指令、通知的生效时间为( )A、一经送达项目经理即行生效B、由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效C、由其本人签字并加盖本单位公章后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效D、由其本人签字并加盖本单位公章后,送承包人有权签收文件的人,承包人代表签收后生效参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)

31、通用条款第62款约定。 5、声音、文字、( )和图像都是信息的表达形式。A、数据B、数字C、情报D、新闻参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、在工程总概算中,应明确工程中有关职业健康安全和环境保护措施费用包括( )A、安全环保设施费B、文明施工措施费C、安全施工措施费D、环境保护措施费E、安全生产管理费参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 7、建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成,通过( ),以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A、项目策划B、项目组织C、项目控制D、项目准备E、项目实施参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 8、建设工程项目结构图描述的是( )A、组织

32、系统中各部门的职责分工B、工作对象之间的关系C、组织系统中各子系统之间的关系D、项目参与各方之间的关系参考答案：B 文字解析：项目结构图是对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务，描述的是工作对象之间的关系。 9、编制项目管理实施规划程序的第一步是( )A、分析项目条件和环境B、熟悉相关法规和文件C、履行报批手续D、了解项目相关各方的要求参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、管理组织指建设工程项目管理的( )管理制度及其运行机制,三者有机联系构成了一定的组织管理模式。A、管理模式B、总体目标C、组织构架D、目标分解参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、项目建设纲要的内容

33、包括( )A、设计要求B、设计原则C、项目定义D、项目选址E、资源规划参考答案：A、B、C 文字解析：项目建设纲要或设计纲要容纳包括：项目定义；设计原则和设计要求；项目实施的技术大纲和技术要求；材料和设施的技术要求等。 12、在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( ),它是设计方进度控制的依据,也是业主方控制设计进度的依据。A、出图计划B、专业协调计划C、数量计划D、交底计划参考答案：A 文字解析：在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸(包括有关的说明)的出图计划,在出图计划中标明每张图纸的名称、图纸规格、负责人和出图日期。出图计划是设计方进度控制的依据,也是业主方控制

34、设计进度的依据。 13、国际工程承包活动中通常使用的合同示范文本包括( )A、FIDIC合同B、NEC、合同CAIA合同D、世界银行贷款项目合同条件E、联合国援助项目合同条件参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、施工组织总设计是指导全局性施工的技术和经济纲要,它的编制对象是( )A、单项个工程B、单位工程C、分部工程D、整个建设项目参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、关于施工组织设计的编制原则,下列说法正确的是( )A、重视工程的组织对施工的作用B、充分满足业主方的要求C、重视管理创新和技术创新D、合理安排施工,尽量缩短工期E、合理部署施工现场,实现文明施工参考答案：A、C、E

35、文字解析：暂无解析 16、编制施工项目的施工成本计划,在资源价格方面,作为编制依据的是( )A、合同约定的资源价格B、企业内部资源价格C、资源预算价格D、资源计划价格参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、承包人向发包人提出的费用索赔,除工程直接费和间接费外,还可包括( )A、分包费B、项目管理费C、劳务管理费D、利润E、总部管理费参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 18、主控项目的验收必须从严要求,不允许有不符合要求的验收结果,主控项目的检查具有( )A、指导性B、否决权C、前瞻性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、我国的建设工程监理属于国际上( )项目管理的范畴。A、业

36、主方B、总包方C、监理方D、设计方参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、供货方进度计划应包括供货的采购、( )和运输等所有环节。A、加工制造B、保险C、投标D、仓储参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、持续改进总体业绩是组织的一个( )目标,其作用在于增强企业满足质量要求的能力,包括产品质量、过程及体系的有效性和效率的提高。A、阶段B、年度C、永恒D、临时参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 23、某工程施工,拟采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制,则需要

37、计算的基本参数有( )A、计划工作实际费用B、计划工作预算费用C、已完工作实际费用D、已完工作预算费用E、拟完工作实际费用参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 24、竞争性成本计划带有成本战略性质,是项目( )A、施工成本基本框架和水平的奠定B、投标阶段技术标书的支撑C、实施方案制定的依据D、指导性成本计划的深化参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉字参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、编制项目管理规划大纲的程序中,分析项目环境和条件后的程序是( )A、确定项目管理组织模

38、式、结构和职责B、明确项目管理内容C、收集项目的有关资料和信息D、编制项目目标计划和资源计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、伤亡事故处理工作应当在( )日内结案,特殊情况不得超过180日。A、60B、90C、120D、150参考答案：B 文字解析：伤亡事故处理工作应当在90日内结案,特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后,应当公开宣布处理结果。 28、进度的计划值和实际值的比较应是( )数据比较。A、定性的B、定期的C、不定期的D、定量的参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、工程建设监理规划应由总监理工程师主持,( )参加编制。A、项目各方工程师B、监理单位项目技术负责人C、专

39、业监理工程师D、总承包单位专业工程师参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,致承包人无法进场施工。则承包人可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 第四部分 公路实务1、公路工程投标联合体主办人所承担的工程量必须超过总工程量的( )A、20B、30C、40D、50参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、可用于各级公路基层和底基层的粒料材料是( )A、天然砂砾B、级配碎石C、泥

40、结碎石D、填隙碎石参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、根据安全生产违法行为处罚办法的规定,各级政府安全生产监管部门可以实施( )处罚行为。A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令改正E、责令停产停业整顿参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 4、按我国目前规范要求,高等级公路沥青路面施工应使用( )设备。A、连续强制式搅拌B、间歇强制式搅拌C、间歇滚筒式搅拌D、连续滚筒式搅拌参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有( )A、防眩板的安装B、程控交换系统施工C、光(电)缆敷设施工D、中央控制系统施工E、收费管理系统施工参考答案：B、C 文字解

41、析：暂无解析 6、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指( )A、确定合理的任务目标B、确定合理的领导人数C、使上下级形成一条等级链D、分工合理、协作明确参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、路基填筑时局部位置透水性差的土壤包裹透水性好的土壤,容易引起的路基病害的( )A、开裂B、滑坡C、沉降D、弹簧参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、按照公路建设市场管理办法的要求,项目施工应当具备的条件有( )A、项目已列入公路建设年度计划B、施工图设计文件已经完成并经审批同意C、建设资金已经落实D、征地手续已办理E、施工组织设计已经完成参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 9、可承担单项合同额

42、不超过企业注册资本金5倍的各等级公路及其桥梁的施工企业是( )A、公路工程施工总承包特级企业B、公路工程施工总承包一级企业C、公路工程施工总承包二级企业D、公路工程施工总承包三级企业参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据国家相关规定,可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程施工的企业是( )A、三级B、二级C、一级D、特级参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准

43、参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A、10B、105C、12D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条

44、件参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、下列桥墩中属于梁桥轻型桥墩的有( )A、钢筋混凝土薄壁桥墩B、柱式桥墩C、柔性排架桥墩D、钻孔桩柱式桥墩E、悬臂式单向推力墩参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 17、用中线法进行洞内测量的隧道中线点间距离直线部分和曲线部分分别不宜短于( )A、100m,50mB、15m,70mC、150m,50mD、200m,70m参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C

45、、E 文字解析：暂无解析 19、路面工程各结构层之间的施工是( )A、平行作业法B、依次作业法C、流水作业法D、均衡流水法参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、在对进度计划进行施工准备的可靠性审查时,应重点审查( )A、施工总工期的安排应符合合同工期B、主要骨干人员及施工队伍的进场日期已经落实C、各项施工方案和施工方法应与施工经验和技术水平相适应D、对动员、清场、假日及天气影响的时间,应有充分的考虑并留有余地E、所需主要材料和设备的运送日期已有保证参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 21、投标人编写投标文件时的施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D

46、、计划工期E、工程造价参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 22、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、隧道监控量测时,量测部位和测点布置,应根据( )等确定。A、地质条件B、量测项目C、施工方法D、监控人员素质E、隧道长度参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、斜拉桥挂篮设计和主梁浇筑时应考虑抗风振的(

47、 )要求。A、强度B、刚度C、稳定性D、抗倾覆参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏

48、病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：

49、A、B、D、E 文字解析：暂无解析 30、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、我国现行的高程起算的统一基准是( )A、1956年黄海高程系B、1985国家高程基准C、废黄河高程系D、1985年黄海高程系参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时,超欠比应控制在( )A、115B、120C、1520D、1525参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、

50、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 4、建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时,应当附具有关水行政主管部门审查批准的( )A、规划报告B、环境影响评价报告C、投资估算D、洪水影响评价报告参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、骨料堆存的质量要求有( )A、防止跌碎和分离B、保持细骨料干燥C、保持细骨料一定湿度D、防止堆存骨料混级E、保持骨料的洁净参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 6、依法批准的流域规划中确

51、定的大中型水利水电工程建设项目的用地,应当纳入( )A、土地利用总体规划B、土地利用区域规划C、移民安置规划D、土地利用划拨计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于( )的责任。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的

52、农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、钢材在外力作用下开始产生塑性变形时的应力为( )A、抗拉极限强度B、最大抗拉强度C、硬度D、抗拉屈服强度参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 12、在蓄滞洪区内建设的非防洪工程投入生产或使用时,其防洪工程设施应经( )部门验收。A、建设单位B、县级以上人民政府C、水行政主管部门D、流域机构参考答案：C 文字解析：暂

53、无解析 13、装载机的特点包括( )A、可进行挖装作业B、可进行推运C、可进行平整D、能用于水下开挖E、购置费用高参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、水工金属结构制作与安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业净资产至少立为( )A、500万元B、1000万元C、1200万元D、1500万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、高压喷射灌浆防渗和加固技术适用于( )A、砂砾石层B、软弱土层C、砂卵石层D、以上都适用参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、竣工验收工作由( )负责。A、项目法人B、主管部门C、验收主持单位D、竣工验收委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、水利

54、水电工程的永久性主要建筑物的级别,划分为( )级。A、三B、四C、五D、六参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 19、水工建筑物一般按它的( )等来进行分类。A、作用B、等别C、级别D、投资E、使用时期参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 20、下列属于原位测试方法的有( )A、静载试验B、土的压缩一固结试验C、标准贯入试验D、土的动力性质试验E、旁压试验

55、参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 21、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土坝的外部混凝土,相对密实度不得小于( )A、96B、97C、98D、99参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),当验算模板刚度时,对结构表面外露的模板,其最大变形值不得超过模板构件计算跨度的( )A、1400B、1350C、1300D、1250参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、水电建设工程施工企业应建立、健全以( )为核心的安全管理制度。A、安全工作体系B、安全管理机构C、安全生产责任制D、领导责任制参考答案：C 文字解析

56、：暂无解析 24、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞回填灌浆应在衬砌混凝土达( )设计强度后进行。A、50B、60C、70D、80参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、在堤防、护堤地进行下列活动,违反河道管理条例规定的有( )A、建房B、放牧C、种草D、晒粮E、开展集市贸易活动参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 26、水电站的典型布置形式有( )A、引水式电站B、河床式电站C、坝内式电站D、坝式电站E、贯流式电站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 27、影响边坡稳定的因素主要有( )A、地形地貌B、岩土类型和性质C、地质构造D、水E、有害气体参

57、考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、在河道管理范围内进行下列活动,必须报经河道主管机关批准的有( )A、在河道内进行网箱养鱼B、采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥C、爆破、钻探、挖筑鱼塘D、在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施E、在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、水利工程定额按其编制程序和用途可划分为( )A、投资估算指标B、概算定额C、预算定额D、施工定额E、机械作业定额参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 30、根据水工建筑物地下开挖工程施工技术规范(SDJ21283),单向开挖隧洞时,安全地点距爆破工作面

58、的距离应不少于( )A、100mB、150mC、200mD、250m参考答案：C 文字解析：暂无解析 第六部分 建筑实务1、下列事件中,承包方要求的费用索赔成立的是( )A、建设单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加E、不可抗力事件中,施工方2名工人的伤亡参考答案：A、C、D 文字解析：B项属于承包方自身的原因,不是发包方的原因,索赔不成立；E项属于不可抗力原因造成的承包方工人伤亡,不属于发包方的责任,索赔不成立。 2、根据用途的不同,工业用钢常分为( )A、低硫钢B、合金钢C、结构钢D、工具钢E、特殊性能钢参考答案：C、

59、D、E 文字解析：根据用途的不同,工业用钢常分为结构钢、工具钢和特殊性能钢；钢材按化学成分分为碳素钢和合金钢；根据钢中有害杂质硫、磷的多少,工业用钢可分为普通钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。 3、地基基础工程验收时,应提供( )等技术文件和记录。A、原材料的质量合格证和质量鉴定文件B、半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书C、勘察、设计文件D、检测试验及见证取样文件E、其他必须提供的文件或记录参考答案：A、B、D、E 文字解析：地基基础工程验收时,应提供的技术文件和记录包括：原材料的质量合格证和质量鉴定文件；半成品如预制桩、钢桩、钢筋笼等产品合格证书；施工记录及隐蔽工程验收文件；检测试

60、验及见证取样文件；其他必须提供的文件或记录。 4、混凝土强度等级偏低,不符合设计要求的防治措施有( )A、必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制B、配制混凝土必须按重量比计量投料,且计量要准确C、混凝土拌合必须采用机械搅拌,加料顺序为粗骨料水泥细骨料水,并严格控制搅拌时间D、混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝后进行E、控制好混凝土的浇筑和振捣质量参考答案：A、B、C、E 文字解析：混凝土强度等级偏低,不符合设计要求的防治措施除ABCE四项外,还包括：拌制混凝土所用水泥、粗(细)骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定；混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行；控制好混凝土的养护；当混