2022年最全继续教育一级建造师试题库360题一遍过试题及答案

1、2022年最全继续教育一级建造师试题库360题一遍过试题及答案第一部分 工程经济1、赵某是一设计公司经理,他认为其是经董事会讨论通过决定聘任的,就应当对公司的重要事务拥有职权,其范围应当包括( )A、主持公司的生产经营管理工作,执行股东会决议B、组织实施公司年度经营计划和投资方案C、制定公司的具体章程D、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人E、董事会授予的其他职权参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 2、下列选项中,发包人不可以解除与承包人的施工合同的是( )A、承包人将工程转包的B、总承包人将主体结构部分的施工分包的C、已完工程的质量不合格,承包人拒绝修复的D、工程没有在合同约定的工期内完工的

2、参考答案：D 文字解析：根据解释第8条的规定：“承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。”故D项为正选。 3、根据大气污染防治法的规定,向大气排放粉尘的排污单位,必须采取( )A、除尘措施B、扬尘措施C、密闭措施D、防毒措施参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、建设单位将工程建筑抵押给银行以获得经营资金,后因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位工程款

3、,则下列关于施工单位权利的说法中,正确的是( )A、施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖B、施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出C、施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿D、施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价E、施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 5、根据民法通则的规定,在( )内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。A、诉讼时效期间的任何时间B、诉讼时效期间的最后六个月内C、诉讼时效期间的最后三个月内D、诉讼时效期间的最后一个月内参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、有下列(

4、)情形之一的,承包人可以提出解除建设工程施工合同的主张。A、发包人在承包人催告下始终未能提供设计变更图纸B、发包人未按照约定及时对施工单位的入场材料进行检验C、发包人对承包人施工计划迟迟不予审批D、发包人在承包人催告下始终未能足额支付工程进度款E、发包人采购的材料质量不合格严重影响工程进度,使工程长时间停工参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 7、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者

5、其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 8、以下关于民事诉讼、仲裁当事人举证责任的表述中,不正确的是( )A、原告向人民法院起诉,应当附有符合起诉条件的相应的证据材料B、被告提出反诉,可以不提供证据C、当事人对自己提出的主张,有责任提供证据D、没有证据或证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果参考答案：B 文字解析：根据民事诉讼法第六十四

6、条第一款和民事诉讼证据规定第一条、第二条的规定，A、C、D选项正确，B项错，被告反诉应当提供证据，所以本题选B。 9、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案

7、。 10、某工程2008年6月1日领到了施工许可证,由于周边关系协调问题一直没有开工,也未办理延期手续。同年12月7日准备开工,建设单位应当( )A、向发证机关报告B、报发证机关核验施工许可证C、重新领取施工许可证D、向发证机关备案参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、建设项目的环境影响评价文件应报( )审批A、建设项目业主B、建设项目主管部门C、工商行政主管部门D、有审批权的环境保护行政主管部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、由于建设工程事关社会公共利益,需要加强管理,对工程发包的说法正确的是( )A、所有的建设工程都必须通过招标发包B、工程发包有两种方式:招标发包与直接发包C、所

8、有的招标活动都是强制的D、选择招标还是直接发包要经过政府主管部门同意参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、在招投标过程中,投标人具有下列( )行为,将导致中标无效,情节严重的,取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。A、投标人相互串通投标B、投标人与招标人串通投标C、投标人向招标人行贿以谋取中标D、投标人向评标委员会成员行贿以谋取中标E、投标人以他人名义投标参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 14、合同中关于双方违约责任的承担比例和违约项目约定明显不合理,严重损害了一方的合法权益,则该合同的签订违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自

9、愿原则参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、民事法律行为是一个重要的概念,以下对民事法律行为理解正确的是( )A、民事法律行为等同于民事行为B、民事法律行为的成立必须采用特定形式C、民事法律行为要求行为人具有相应的民事行为能力D、民事法律行为必须是双方法律行为参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已

10、经完成的工程经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案：C、E 文字解析：A选项为解释第ll条的规定，A项正确；B、C选项中，C项违反了解释第12条的规定，C项错误，8项正确；D选项为解释第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约责任，E项错误。 17、下列选项中,属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有( )A、该保险的受益人故意杀害被保险人B、被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C、被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D、被保险人在施工现场

11、之外受到意外伤害E、被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤参考答案：A、B、D、E 文字解析：本题考点为1Z301192中建筑意外伤害保险的保险责任免除的情形。对于建筑意外伤害保险，常见的责任免除情形包括：(1)投保人、受益人对被保险人的故意杀害、伤害；(2)被保险人故意犯罪或拒捕；(3)被保险人殴斗、酗酒、自杀、故意自伤；(4)被保险人受酒精、毒品、管制药物的影响而导致的意外；(5)被保险人酒后驾驶、无有效驾驶执照或驾驶无有效行驶证的机动交通工具；(6)被保险人在从事与建筑施工不相关的工作，或在施工现场或施工期限指定的生活区域外发生的意外伤害事故等。本题中，A项符合上述第一种情形，B项符合上述

12、第五种情形，D项符合上述第六种情形，E项符合第三种情形，而E项所发生的事故是建筑意外伤害保险的承保范围，因此，本案的正确答案是A、B、D、E。 18、甲公司为一个建筑工程有限责任公司,从事建筑、装修、建材等业务。如果该公司拟更换监事,在下列人员中,可以做监事的是( )A、王某,现任公司总经理B、孙某,现任公司财务总监C、张某,为公司职工代表D、赵某,现任公司董事会董事参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、下列属于安全许可证取得条件的是( )A、建立健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金投入C、参加工伤保险D、施工监理单位需配备专人负责安全生产E、施工单位必须为工程质量投保参考答

13、案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、根据实施工程建设强制性标准监督规定,下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是( )A、建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督B、施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督C、施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督D、建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督参考答案：D 文字解析：建筑安全监督管理机构对执行施工安全强制性标准的情况实施监督检查的时段是工程建设施工阶段并非勘察阶段，故D错误。 21、按照标准的级别,把标准分

14、为( )A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准E、推荐性标准参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、我国刑法的基本原则包括( )A、罪刑法定原则B、平等适用刑法原则C、公权性原则D、强制性原则E、罪刑相适应原则参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 23、120、15岁的王小飞订立的( )是有效的A、房屋买卖合同B、借款合同C、加工承揽合同D、纯获利益的赠与合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后。对于国内仲裁裁决,当事人可以根据下列( )情形申请撤销仲裁裁决。A、裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无

15、权仲裁的B、裁决所根据的证据是伪造的C、对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D、仲裁裁决适用法律错误E、没有仲裁协议的参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据仲裁法第58条的规定，选项A、选项B、选项C、选项E是正确的，而选项D是申请不予执行国内仲裁裁决的法定情形之一。 25、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据安全生产法对事故报告与处理的规定,下列选项中除( )外都是违法行为。A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理B、安全事故发生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报C、安全事故发生地的地方人民政

16、府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数D、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、与工程建设相关的法规的表现形式多种多样,以下属于与工程建设相关法规的有( )A、某省人大常委会通过的建筑市场管理条例B、建设部发布的注册建造师管理办法C、某省人民政府制定的招标投标管理办法D、某市人民政府办公室下发的关于外来工暂住规定的通知E、某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知参考答案：A、B、C 文字解析：我国法的形式主要包括宪法、法律、行政法规、地方性法规、行政规章、最高人民法院司法解释规范性文件、国际条约。也就是说全国人大及常委会、国

17、务院、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，国务院各部、委、省、自治区、直辖市以及省、自治区人民政府所在地的市和国务院批准的较大的市的人民政府有权制定法律规范性文件。市人民政府办公室与省建设行政主管部门均无权制定法律规范性文件。 27、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工的措施报送( )A、开工报告发证机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、某建设项目经过专家的分析论证,建成后会对周围环境造

18、成重大环境影响,应当( )A、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行全面评价B、编制环境影响报告表,对产生的环境影响进行分析或者专项评价C、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行全面评价D、编制环境影响报告书,对产生的环境影响进行分析或者专项评价参考答案：C 文字解析：本题考点为：1Z301120环境保护法1Z301121掌握建设工程项目环境影响评价制度中第103页的建设项目环境影响评价的分类管理。对于可能造成重大环境影响的建设工程项目，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价因此，选择C。 29、下列原则中,属于合同法基本原则的是( )A、均等原则B、等价有偿原则C、诚实原则

19、D、不损害社会公共利益原则参考答案：D 文字解析：合同法第3条至7条，规定了合同法的五个原则：平等原则、自愿原则、公平原则和诚实信用原则和不得损害社会公共利益原则。所以A、C不符合法律规定；B是民法原则不是合同法原则，正确答案是D。 30、某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿,但是,该煤矿的管理人员经常违章指挥,强令矿工冒险作业。对于这种情况,该煤矿的职工有权( )A、要求增加工资B、延长休息时间C、要求减少工作强度D、拒绝执行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301182劳动安全卫生。劳动法规定，劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有

20、权拒绝执行。因此，选择D。 第二部分 项目管理1、我国会计年度的起止日期是( )A、每年1月1日至12月31日B、每年7月1日至次年6月30日C、每年5月1日至次年4月30日D、每年10月1日至次年9月30日参考答案：A 答案解析：暂无解析 2、贴现率政策是货币政策中的一项重要工具,贴现率是指( )A、商业银行向其客户的借款利率B、政府向商业银行的借款利率C、商业银行向中央银行的借款利率D、商业银行向客户贷款的利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、企业的应收账款增加将导致企业( )A、时段净资产减少B、流动资产减少C、总资产减少D、坏账的风险增加参考答案：B 答案解析：暂无解析 4、按照编

21、制程序和用途,建筑工程定额分为( )A、施工定额B、预算定额C、材料消耗定额D、概算指标E、投资估算指标参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 5、甲、乙、丙三位投资者注册成立一有限责任公司,各自出资350万元属于( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：D 答案解析：暂无解析 6、在标价计算之前要开展各项调查研究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况的调查、自然条件的调查、现场施工条件的调查外,还需要进行( )的调查。A、工程项目业主B、竞争对手C、当地出口结构D、当地的法律法规E、劳务规定、税费标准和进出口限额参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析

22、7、国际工程投标报价中,暂定金额的处理方式是( )决定其用途。A、计入承包商工程总报价,由承包商B、不计入承包商工程总报价,由项目设计方C、不计入承包商工程总报价,由业主工程师D、计入承包商工程总报价,由业主工程师参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、某施工企业2009年3月从银行借入期限为2年、年利率为8M的借款300万元,用于支付工程分包劳务款。该借款应计入( )A、短期借款B、应付账款C、长期借款D、应付工资参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、已知折现率i0,所给现金流量图表示( )A、A1为现金流出B、A2发生在第3年年初C、A3发生在第3年年末D、A4的流量大于A3的流量E、若A2

23、与A3流量相等，则A2与A3的价值相等参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 10、某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设施工,项目经理经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证,决定以经营租赁方式租用该设备,并提出四条主要依据,其中错误的是( )A、当前的项目建设期较短,未来施工任务不确定B、该设备现有产品面临技术过时的风险C、可以用该设备抵押贷款以解决流动资金不足的困难D、可以使企业享受税费方面的利益参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、某施工企业,为解决设备生产能力不足问题,以银行存款100000元购买设备,此项支出属于( )A、资本性支出B、收益性支出C、投资性支出D、费用性支出参

24、考答案：A 答案解析：暂无解析 12、有形磨损的局部补偿形式适用于( )A、可消除性的有形磨损B、不可消除性的有形磨损C、第一种无形磨损D、第二种无形磨损参考答案：A 答案解析：暂无解析 13、为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中的投标人部分D、其他项目清单中的招标人部分参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、资金等值计算时,i和n为定值,下列等式中错误的是( )A、(F/P,i,n)=(A/P,i,n)(F/A,i,n)B、(F/A,i,n)=(F/P,i,n)(P/A,i,n)C、(A/P,i,n)(F/A,i

25、,n)(P/F,i,n)=1D、(A/P,i,n)=(A/F,i,n)-i参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、对工程项目现场施工条件进行调查。除了要了解现场的公共基础设施、现场用地范围及地形地貌、附近各种服务设施外,还应该了解( )A、工程所在国的劳务规定B、现场的地质情况C、业主的工程建设经验D、当地政府对施工现场管理的一般要求参考答案：D 答案解析：对工程项目现场施工条件进行调查,除了要了解现场的公共基础设施、现场用地范围、附近各种服务设施外,还应该了解当地政府对施工现场管理的一般要求。 16、下列关予设备更新作用的描述中,错误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可

26、以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 17、下列关于单位估价表的表述中正确的是( )A、单位估价表是以施工定额为基础编制的B、单位估价表中的分项工程单价只有工料单价一种形式C、单位估价表具有稳定性的特点D、随着市场价格的变化单位估价表应及时进行调整参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、国际工程项目的价格构成比例中,材料部分所占比重约为( )A、10%-20%B、20%-30%C、20%-40%D、30%-50%参考答案：D 答案解析：国际工程项目的价格构成比例中,材料部分约占30%

27、50%左右的比重,材料价格确定的准确与否直接影响标价中成本的准确性,是影响投标成败得中要因素。 19、某企业欲从国外引进甲、乙先进技术,假如两种技术的生产效率相同,引进甲技术的一次性投资为300万元,年生产成本为20万元;引进乙技术的一次性投资为400万元,年生产成本为10万元。设基准收益率为6%,则( )A、应该引进甲技术B、甲、乙技术经济效益相同C、应该引进乙技术D、不能判断应该引进哪种技术参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、既有法人融资项目的新增资本金筹集渠道包括( )A、原有股东增资扩股B、吸收新股东投资C、发行股票D、社会集资E、政府投资参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解

28、析 21、投标人复核招标文件提供的工程量表时,发现部分子项遗漏或相差较大,正确的做法是( )A、更改错误的工程量,以免报价失误B、仍按招标文件要求报价,但可在投标函中适当说明C、直接向招标文件编制单位质询,并按答复意见报价D、维持有问题的工程量不变,但可提高对应的工程单价,减少失误参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某施工企业购入一台机械设备,这台设备属于企业的( )A、长期股权投资B、固定资产C、专利技术D、流动资产参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、某办公楼原始成本为270万元,预计使用30年,则在平均年限法下,办公楼每月的折旧额为( )元。A、7000B、7500C、90000D

29、、2700000参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、某企业在2009年9月应付经营租入固定资产租金为10000元;应付包装物租金为1000元;职工未按期领取的工资为2500元;应付职工养老保险金60000元;应付股东股利20000元。根据会计准则及相关规定,下列各项中,应计入其他应付款的有( )A、应付的职工养老保险金B、应付的股东股利C、应付的经营租入固定资产租金D、应付的包装物租金E、职工未按期领取的工资参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 25、教育费附加应按照企业实际缴纳的( )的3%计算征收。A、营业税+所得税+增值税B、营业税+增值税+消费税C、营业税+所得税+房产税D、营

30、业税+房产税+增值税参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、下列费用中能列入建筑安装工程直接工程费中的人工费的有( )A、生产工人劳动保护费B、生产工人探亲假期的工资C、生产工人退休工资D、生产工人福利费E、生产职工教育经费参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 27、在传统计价模式下,编制施工图预算的要素价格是根据( )确定的。A、企业定额B、市场价格C、要素信息价D、预算定额参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、某施工企业购入一台设备,价款10万元,该设备使用年限为10年,净残值率为5%。根据企业会计准则及相关规定,该设备的年折旧率为( )A、5%B、19%C、10%D、9.5%参考答

31、案：D 答案解析：直线法年折旧率=(1-5%)/10=9.5% 29、零星工作项目中的机械计量可以按照机械消耗总量的( )取值。A、0.5%B、1%C、1.5%D、2%参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、在建设项目周期决策阶段中,市场研究与投资机会分析的工作内容是( )A、决策项目投资与否B、解决项目选择问题C、落实具体投资机会D、论证投资构想参考答案：C 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、工程档案编码应根据( )而建立。A、项目实施单位需求B、档案管理人员学历水平C、项目特点D、项目参与各方组织架构E、有关工程档案的规定参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、项目实施阶段合

32、同策划时,主要应进行( )等方面的策划。A、合同文本B、工程总承包委托C、实施期合同结构总体方案D、项目实施合同管理内容参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、某施工项目为实施成本管理收集了以下资料,其中可以作为施工成本计划编制依据的有( )A、企业定额B、施工图预算C、签订的分包合同D、工料机市场价E、月度施工成本报告参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 4、物资采购管理过程中,按照采购管理应当遵循的程序,编制完成采购计划后应当进行的工作是( )A、明确采购产品或服务的基本要求、采购分工及有关责任B、进行市场调查,选择合格的产品供应或服务单位,建立名录C、运D、验证、移交采购产品或服务D进

33、行采购合同谈判,签订采购合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、综合成本的分析方法中的月(季)度分析,常采用的分析方法有( )A、实际成本与预算成本的对比B、实际成本与目标成本的对比C、目标成本与预算成本的对比D、主要技术经济指标的实际与目标对比E、分析技术组织措施执行效果参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、在废水处理技术中,反渗透法属于( )A、物理法B、化学法C、物理化学方法D、生物法参考答案：C 文字解析：废水处理技术中,物理化学方法主要有吸附法、反渗透法、电渗析法。 7、编制施工成本计划时,可以将所有工作都按最迟必须开始时间绘制S形曲线,如此所得的结果则有( )A、降低

34、项目按期竣工的保证率B、提高项目按期竣工的保证率C、对节约资金贷款利息有利D、对节约资金贷款利息不利E、增加施工成本计划的数值参考答案：A、C 文字解析：绘制S形曲线时,按所有工作都按最迟必须开始时间开始,则项目按期竣工的保证率降低；如此,因资金使用时间推后。对节约资金贷款利息有利,选项A、C正确。 8、建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成,通过( ),以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A、项目策划B、项目组织C、项目控制D、项目准备E、项目实施参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 9、按照建设工程示范合同文本约定,发生工程变更时,承包人应在工程变更确定后( )内提出变

35、更工程价款的报告,工程师应在收到变更工程价款报告之日起( )内予以确认。A、7天,7天B、14天,14天C、21天,21天D、28天,28天参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第31条相关约定。 10、下列关于FII合同条件中计日工作的说法,错误的有( )A、可以用于工程任何部分的施工费用B、可以用于工程量清单中没有合适项目的零星附加项目C、所有承包人实施的以计日工计价的工作,均有权获得用计日工计价的付款D、计日工作项目均应按实际发生费用加上合同中规定的费率计算E、计日工作的报价将影响投标人的评标总价,因此承包人应降低计日工作的报价参考答案：A、C、D

36、、E 文字解析：计日工作一般用于工程量清单中没有合适项目,且不能安排大批量的流水施工的零星附加工作,“暂列金额”是供工程任何部分施工,或提供货物、材料、设备或服务,或提供不可预料事件之费用的一项金额,A错；承包人实施以计日工计价的工作需工程师的指示,C错；对于清单中有定价的计日工作项目,应按承包人在投标书中确定的费率和价格计算,D错；计日工作报价不影响评标总价,通常承包人的计日工作报价较高,E错。 11、施工成本分析的基本方法有( )A、比较法B、比率法C、平衡法D、因素分析法E、差额计算法参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 12、根据建设工程施工合同示范文本约定,承包人发出索赔意向

37、后,应在( )内向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料。A、14天B、21天C、28天D、35天参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF一99一0201)通用条款第362款约定。 13、通过建设工程的( )和施工图设计等环节,对建设工程项目各细部的质量特性指标进行明确定义,即确定质量目标值。A、方案设计B、扩大初步设计C、技术设计D、施工组织E、施工准备参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 14、施工现场在绑扎钢筋或支立模板过程中,经常遇到悬空高处作业,作业工人常常采用支搭水平网和在高处作业系挂安全带的方法进行施工,避免了悬空作业对人员造成的潜在危害,

38、这是从( )角度进行风险控制策划的。A、安全管理措施的进步B、降低人员的精神压力C、技术管理与程序控制结合D、使用个人防护用具参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、由于建筑产品的多样性和( )生产的组织方式,决定了各建设工程项目的质量特性和目标的差异,但它们的质量形成过程和影响因素却有共同的规律。A、特殊性B、单件性C、普遍性D、一般性参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、实施性成本计划是以施工预算为主要依据进行编制的,而施工预算相对于施工图预算,其区别主要体现在( )A、以预算定额为主要编制依据B、施工企业内部管理用的文件C、适用于建设单位D、编制施工计划的依据E、工程价款结算的依据参考

39、答案：B、D 文字解析：施工预算是施工企业内部管理用的文件,是编制施工计划的依据。而施工图预算是以预算定额为主要编制依据,适用于施工单位和建设单位,是工程价款结算的依据,所以选项B、D正确。 17、职业健康管理体系一级要素不包括( )A、职业健康安全方针B、职业健康安全管理方案C、实施和运行D、检查和纠正措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、质量计划是质量管理体系标准的一个质量术语和职能,在建筑施工企业的质量管理体系中,以施工项目为对象的质量计划称为( )A、施工组织设计B、施工技术方案C、施工总控计划D、施工质量计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、有关于用机制解决国际工程承包合

40、同争议,下列说法中不正确的是( )A、DAB委员可以在项目开始时就介入项目,了解项目管理及其存在问题BDAB委员由工程师委派B、周期短,可以及时解决争议C、DAB的费用较低D、DAB的裁决结果对双方均有约束力参考答案：A、D 文字解析：DAB成员应由双方协商选定,而不应由工程师指派,且DAB做出的裁决不是强制性的,任何一方在收到裁决后28天内均可提出异议。 20、综合成本的分析方法中,可进行施工项目定期的、经常性的中间成本分析的是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务

41、院令第493号),事故调查报告的内容主要包括( )A、事故发生单位概况B、事故发生经过和事故救援情况C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失D、事故发生的原因和事故性质E、对事故责任者的处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字解析：按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤

42、害。 23、建设工程项目质量验收是对已完工程实体的内在及外观施工质量,按规定程序检查后,确认其是符合( )的要求,是否可交付使用的一个重要环节。A、上级主管部门B、业主期望值C、质量监督部门D、设计及各项验收标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、按照招标投标法及相关部门规章规定,下述项目中应该采用招标方式确定承包人的包括( )A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目B、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目C、某建筑设备的采购,单项合同估算价在80万元人民币D、某建筑设计合同,单项合同估算价在30万元人民币E、使用国际组织或者外国政府资金的项目参考答案：A、B、E 文

43、字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条相关规定。 25、编制施工成本计划应满足的要求有( )A、组织对施工成本的管理目标B、与施工图预算对应C、合同规定的项目质量和工期D、以经济合理的项目实施方案为基础E、有关定额及市场价格参考答案：A、C、D、E 文字解析：编制施工成本计划应满足的要求包括组织对施工成本管理目标的要求、以经济合理的项目实施方案为基础的要求、有关定额及市场价格的要求及合同规定的项目质量和工期要求等,与施工图预算无直接的联系,选项A、C、D、E正确。 26、在施工成本控制的步骤中,分析是在比较的基础上,对比较结果进行的分析,目的有(

44、 )A、发现成本是否超支B、确定纠偏的主要对象C、确定偏差的严重性D、找出产生偏差的原因E、检查纠偏措施的执行情况参考答案：C、D 文字解析：施工成本控制的步骤包括比较、分析、预测、纠偏和检查。其中,分析的目的是通过分析确定偏差的严重性以及找出产生偏差的原因,所以选C、D。发现成本是否超支是成本比较阶段的工作；确定纠偏的主要对象是成本纠偏阶段的工作；检查纠偏措施的执行情况是成本检查阶段的工作,故选项A、B、E均不符合题意。 27、建设项目工程总承包项目管理的任务包括( )A、安全管理B、成本控制C、质量控制D、合同管理E、投资控制参考答案：A、B、C、D 文字解析：建设项目工程总承包方项目管理

45、的主要任务包括：安全管理；项目的总投资控制和建设项目工程总承包方的成本控制；进度控制；质量控制；合同管理；信息管理；与建设项目工程总承包方有关的组织和协调等。 28、在城市旧城改造拆迁过程中,施工场界内的污染防治属于( )A、职业健康问题B、安全生产问题C、环境保护问题D、环境治理问题参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、在网络计划中,若某项工作的拖延时间超过总时差,那么( )A、该项工作变为关键工作B、不影响其后续工作C、将使总工期延长D、不影响紧后工作的总时差E、不影响总工期参考答案：A、C 文字解析：工作的时间拖延超过总时差时,工程总工期必受影响,紧后工作也受影响,并且该工作也成为关键

46、工作。 30、持续改进总体业绩是组织的一个( )目标,其作用在于增强企业满足质量要求的能力,包括产品质量、过程及体系的有效性和效率的提高。A、阶段B、年度C、永恒D、临时参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、公路工程国内招标

47、文件范本共分三卷,第二卷是( )A、工程量清单B、技术规范C、合同专用条款D、合同通用条款参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、桥梁按结构体系划分,有梁式桥、拱桥、悬索桥和( )四种基本体系。A、斜拉桥B、刚架桥C、连续刚构桥D、梁、拱组合体系桥参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、下列各类挡土墙,属于柔性结构物的是( )A、加筋土挡土墙B、衡重式挡土墙C、壁板式锚杆挡土墙D、重力式挡土墙参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、石灰稳定土基层分层施工时,下层石灰稳定土碾压完成后,在铺筑上一层石灰稳定土前( )A、需要1d养护期B、需要7d养护期C、需要15d养护期D、不需要专门的养护期参考答案：

48、D 文字解析：暂无解析 6、工程中使用的沥青碎石混合料的组成结构属于( )A、密实悬浮结构B、骨架空隙结构C、密实骨架结构D、连续级配结构参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、根据公路工程技术标准,路面面层类型可采用沥青贯入、沥青碎石、沥青表面处治的有( )A、四级公路B、三级公路C、二级公路D、一级公路E、高速公路参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 8、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移

49、动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：根据有关规定,经检查有病的人员中可以参加高处作业的是患( )的人。A、精神病B、皮肤病C、严重关节炎D、癫痫病参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、公路工程建筑安装工程费中的税金指按国家税法规定应计入建筑安装工程造价内的( )A、征地税B、营业税C、个人所得税D、教育费附加E、城市维护建设税参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 10、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、建筑施工中的电梯口必须设置高度不低于( )m的金属防护门。A

50、、10B、105C、12D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、桥梁明挖扩大基础施工放样工作下列说法正确的有( )A、根据桥梁中心线与墩台的纵横轴线,推出基础边线的定位点B、根据边线的定位点放线画出基坑的开挖范围C、基坑底部的尺寸一般较设计平面尺寸每边各增加0510m的富余量D、坑壁垂直的无水基坑坑底,可不必加宽E、坑壁垂直的无水基坑坑底,必须加宽参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、监控系统检测的主要项目有( )A、设备的规格B、设备的功能C、子系统检测D、设备的价格E、设备的性能参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、在陆地工程的安全管理中,所指的环境的安

51、全管理是( )A、各种安全防护B、机械设备状况C、人员教育情况D、资金到位情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、下列桥墩中属于拱桥轻型桥台的有( )A、背撑式桥台B、八字形桥台C、加筋土桥台D、钢筋混凝土薄壁桥台E、埋置式桥台参考答案：A、B 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0508:47:44102 16、先张法预制梁板时,预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于( )A、2mmB、3mmC、5mmD、8mm参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析

52、：暂无解析 18、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 19、在连续梁桥支架施工过程中,主要应注意控制( )A、支架基础B、拱架加载C、卸架工艺D、支架沉降参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、为提高成本管理的有效性,可以采取的方法有( )A、

53、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、路面基层在整个路面中的主要作用是( )A、隔水B、承重C、防冻D、降噪参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、安全用电技术档案不包括( )A、施工现场用电组织设

54、计的全部资料B、用电技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 25、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、公路供配电线路构成中,下列选项中错误的是( )A、10kV高压线路可采用架空电线路或电缆线路B、10kV高压线路只能采用电缆线路C、低压配电线路一般采用电缆线路D、按电压等级可分为10kV高压线路、380220V低压配电线路参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、背景材料1

55、某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：从事本桥桥面作业的人员必须戴的个人安全防护用品有( )A、安全帽B、安全带C、拖鞋D、防滑鞋E、硬底鞋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 28、相对于沥青混凝土路面,水泥混凝土路面的优点有( )A、维修方便B、热稳定性好C、强度高D、耐久性好E、有利于夜间行车参考答案：B、C、D、E 文字解析：

56、暂无解析 29、背景材料1某施工单位承接了一段二级道路施工,其中包括3道结构形式和工程量基本相同的涵洞。根据工期要求,对于3道涵洞施工要求组织几个相同的工作队,在同一时间、不同的空间上进行施工。按照资源计划的要求,施工涵洞时安排的技术工人主要有测量工、机修工、钢筋工、木工、混凝土工等。该段道路路面为水泥混凝土路面,该路面要求早期强度高、拆模块,并有抗渗要求,且常受冻融交替作用。项目部要求尽可能用一种机械代替一系列机械,减少作业环境,扩大机械使用范围,提高机械利用率,方便管理和维修。问题：属于本段道路路面特点的是( )A、能效高B、抗拉强度高C、韧性好D、强度重量比值高参考答案：A 文字解析：暂

57、无解析 30、公路工程中,配备最普遍的技术工人是测量工和( )A、钢筋工B、术工C、实验工D、混凝土工参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),木模板设计时,若木材含水率小于25%时,其荷载设计值可乘以系数( )予以折减。A、06B、07C、08D、09参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某水利水电工程的导流建筑物级别为4级,其结构为土石结构,则该导流建筑物的洪水标准为( )A、5020B、2010C、105D、53参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过(

58、)度。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于( )的责任。A、发包人B、承包人C、设计单位D、监理人参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),安排监理人及时进点实施监理系( )的主要义务和责任。A、质量监督机构B、监察机构C、发包人D、相关水行政主管部门参考答案：C 文字

59、解析：暂无解析 7、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、根据泵站担负的任务不同,泵站枢纽布置一般有( )等几种典型布置形式。A、灌溉泵站B、排水泵站C、混流泵站D、排灌结合站E、轴流泵站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 9、骨料料场规划的原则包括( )A、主要料场应场地开阔,高程适宜,储量大,质量好,开采季节短的料场B、选择料场附近有足够的回车和堆料场地C、选择开采准备工作量大,施工简便的料场D、选择可采率高的料场E、选择天然级配与设计级配较为接近的料场参考答案：B、D、E

60、 文字解析：暂无解析 10、水利水电工程单位工程验收分为( )A、阶段工程投入使用验收和阶段工程完工验收B、单位工程投入使用验收和单位工程完工验收C、单位工程阶段验收和单位工程完工验收D、单位工程投入使用验收和单位工程阶段验收参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、围湖造地或者未经批准围垦河道,且防洪法未作规定的,应限期清除障碍或者采取其他补救措施,并处( )的罚款。A、一万元以上五万元以下B、二万元以上十万元以下C、五万元以上十万元以下D、十万元以上十五万元以下参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、某土石坎填筑土料的击实最大干密度为1879c3,设计压实度为098,则设计最大干密度为( )