2022年最全国家一级建造师试题库大全答案+解析

1、2022年最全国家一级建造师试题库大全答案+解析第一部分 工程经济1、下列情况能导致诉讼时效中断的有( )A、债权人向仲裁机构申请仲裁B、债权人向债务保证人提出要求C、在诉讼时效期间内发生不可抗力D、债务人同意分期履行债务E、债务人保证年底付款参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 2、某施工单位在施工作业时,向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准,则受到危害的人有权要求( )承担责任。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：本题中不存在共同侵权,侵权责任,应由侵权行为人承担责任。 3、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约

2、定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 4、李女士在某财产保险公司投了一份车损险,如果保险公司对该保险合同中的保险责任的免除条款未向李女士明确说明,将会产生的法律后果是( )A、该保险合同无效B、该条款不产生效力C、对该条款作不利于保险公司的解释D、可以减少投保人李女士的保险费参考答案：B 文字解析：本题考点为1Z301191中保险人的说明义务。根据保险法第l8条规定：保险合同中规定有关

3、保险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确说明，未明确说明的，该条款不产生效力。因此，本题的正确选项是B。 5、下列选项中,不属于建筑工程一切险中物质损失部分的保险责任的原因是( )A、空中运行物体坠落B、火灾、爆炸C、破坏性地震D、盘点时发现的短缺参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行

4、合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 7、下列( )不能作为行政诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立案后行政机关自行向证人取证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 8、下列关于工程文件归档的表述中正确的是( )A、归档可以分阶段进行,也可以在单位或分部工程通过竣工验收前进行B、勘察、设计单位应当在任务完成时,将各自形成的有关工程档案向城建档

5、案馆归档C、施工、监理单位应当在工程竣工验收后,将各自形成的有关工程档案向建设单位归档D、凡设计、施工及监理单位需要归档的文件,应按国家有关规定单独立卷归档参考答案：D 文字解析：A选项之归档时间错误，应在单位或分部工程通过竣工验收后进行；B选项在于档案移交对象错误，即应向建设单位移交；C选项错在施工、监理单位归档时间应当在工程竣工验收前，而非竣工验收后。 9、工程监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,审查施工组织设计、对安全生产隐患进行报告和依法监理是其法定的义务,其中依法监理意味着( )A、可责令施工单位暂停施工B、可通过建设单位终止施工合同C、要承担相应的法律责任D、可

6、对违章作业行为进行处罚参考答案：C 文字解析：暂无解析 10、合同法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、李某与保温板厂签订购买保温板的合同中没有写明保温板的质量验收标准,则( )A、该合同无效B、该合同属于可变更、可撤销合同C、关于质量问题双方可以协商解决D、只能通过仲裁或诉讼解决参考答案：C 文字解析：合同法第61规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充；不

7、能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。所选项A、B、D均不符合规定；答案是C 12、以下不属于我国刑法规定的刑罚种类的是( )A、罚款B、罚金C、拘留D、拘役E、劳动教养参考答案：A、C、E 文字解析：A、C属于行政处罚措施，E不属于刑事处罚措施。 13、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、在没有书面约定的情况下,因建筑工程施工合同纠纷提起

8、的诉讼,( )法院没有管辖权。A、原告住所地B、被告住所地C、合同履行地D、施工行为地参考答案：A 文字解析：民事诉讼法第二十四条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。”最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十四条规定，建设工程合同纠纷以施工行为地为合同履行地。所以A项错，本题选A。 15、甲建筑公司经建设单位同意,将承包工程的劳务作业分包给了乙建筑公司,按建设工程劳务分包合同(示范为本)签订了分包合同。由于建设工程安全生产管理条例与建设工程施工劳务分包合同(示范文本)的规定不符,对现场从事危险作业人员办理意外伤害保险的规定不一致而发

9、生纠纷,你的看法是( )A、按照合同约定,由乙建筑公司自己支付B、由甲建筑公司支付C、由双方协商解决D、双方各付一半参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿,但是,该煤矿的管理人员经常违章指挥,强令矿工冒险作业。对于这种情况,该煤矿的职工有权( )A、要求增加工资B、延长休息时间C、要求减少工作强度D、拒绝执行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301182劳动安全卫生。劳动法规定，劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。因此，选择D。 17、某房地产公司根据合同仲裁条款,向仲裁委员会申请仲裁

10、解决因施工单位逾期竣工给自己造成的损失赔偿问题,仲裁委员会受理案件后,依据仲裁规则和程序向被申请人施工单位送达了申请书副本、仲裁规则与仲裁员名册。在仲裁规则规定的答辩期内,施工单位未提交答辩书。此时仲裁委员会正确处理方式是( )A、通知申请人撤回仲裁申请B、继续进行仲裁程序C、告知申请人向有关人民法院起诉D、劝说被申请人提交答辩书后继续进行仲裁程序参考答案：B 文字解析：根据仲裁法第25条规定，被申请人不提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。因此，选项B是正确的。 18、143、2008年3月1日,王宏将自己的房产以低于市场价50%的价格转让给李军,此行为导致王宏的债权人无法实现债权,2009年

11、1月1日,王宏的债权人知道了该转让行为,则债权人的撤销权截止于( )A、2009年3月1日B、2008年9月1日C、2010年1月1日D、2010年3月1日参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、下列属于安全许可证取得条件的是( )A、建立健全安全生产责任制B、保证本单位安全生产条件所需资金投入C、参加工伤保险D、施工监理单位需配备专人负责安全生产E、施工单位必须为工程质量投保参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 20、以下是施工单位试验员张某和监理工程师王某在某综合楼工程施工过程中的几次具体见证取样行为,其中符合要求的是( )A、预制梁取样:由试验员张某和监理工程师王某到预制构件厂随机抽

12、取三榀,作好标识后由构件厂送往试验室B、水泥样:由试验员张某和监理工程师王某一起到施工现场水泥库房随机抽取C、梁钢筋焊件试件:在钢筋加工场随机抽取后截取D、基础混凝土:在搅拌机出料口抽取参考答案：B 文字解析：要求见证取样在施工现场抽取，但这个现场有其具体的地方：A选项是对大型构件取样中，常见的错误做法；C项中钢筋样本应当到梁中随机抽取，也是工程中常见的错误做法；D项应当在浇筑地点，这个浇筑地点是随着工程的不断建筑而变化的，也可能和出料口很近，但原则不能因距离的长短而改变。 21、甲是某工程的总承包商,甲和乙签订了电梯采购合同,由于条款内未约定交货地点,在履行过程中双方又无法补充协商确定交货地

13、点,则乙应( )A、将电梯送到施工现场B、将电梯送到甲的办公所在地C、将电梯送到甲的仓库D、通知甲自提参考答案：D 文字解析：本题中的电梯采购合同没有约定交货地点，根据合同法第62条规定，应在履行义务一方所在地履行，即交付电梯一方所在地，所以答案是D。 22、某工程竣工验收后,甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款,乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好,便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定共同享有此债权,并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同,下列理解中正确的是( )A、是乙委托丙索要工程款的委托合同B、是按份分享债权的债权转让合同C、是因胁迫而

14、签订的债权转让合同D、是连带共享债权的债权转让合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,监督检查可以采取的方式不包括( )A、重点检查B、抽查C、平行检查D、专项检查参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、民事法律关系主体,是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。下列属于民事法律关系主体的有( )A、学校B、消费者协会C、建设行政主管部门D、尚未登记的合伙组织E、依法设立的外资企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、小王今年17周岁,已参加工作一年,小王以自己的积蓄购买了一辆捷达轿车,后转卖给自己

15、同事并将车交付,但未办理过户手续。下列说法正确的是( )A、小王属于限制行为能力入,买车合同效力待定B、小王转卖汽车由于来过户,汽车所有权仍归小王所有C、汽车所有权已归其同事所有,但不得对抗第三人D、办理过户手续时车辆所有权转移参考答案：C 文字解析：在机动车、船舶等价值较高的特殊动产买卖中，所有权随交付而转移，但未办理所有权转移登记手续的，不得对抗第三人。 26、张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止了作业,这属于从业人员在行使( )A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、检举权参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列关于商标权期限的说法正确的是( )A、注册商标的有效

16、期为5年B、注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算C、注册商标的有效期为10年,自申请之日起计算D、注册有效期满,需要继续使用的,应当依法办理续展注册E、注册有效期满.需要继续使用的,应当依法重新注册参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 28、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名参考答案：A、B、

17、C、E 文字解析：暂无解析 29、根据招标投标法及有关规定,下列选项中不属于必须进行施工招标的工程建设项目范围的是( )A、某城市的地铁工程B、国家博物馆的修葺工程C、某省的体育馆建设项目D、抢修的堤坝工程参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据安全生产法对事故报告与处理的规定,下列选项中除( )外都是违法行为。A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理B、安全事故发生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报C、安全事故发生地的地方人民政府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数D、

18、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场参考答案：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、合同条件关于保函和担保的规定,一般不限定( )A、种类B、有效期C、额度D、出具保函的银行参考答案：D 答案解析：暂无解析 2、根据企业法和公司法相关规定,下列组织形式中不属于公司企业组织形式的有( )A、独资公司B、有限责任公司C、股份有限公司D、国有独资公司参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、A建筑安装公司自建办公楼于2007年12月20日经验收交付使用。该固定资产计提折旧的时间是( )A、2007年4月B、2007年12月C、2008年1月D、2008年2月参考

19、答案：C 答案解析：暂无解析 4、一项建造合同,包括建造多项资产,每项资产可分立为单项合同须同时具备的条件是( )A、每项资产均有独立的建造计划B、每项资产建造均有独立的核算、预算C、承包商与客户就每项资产单独谈判,双方能够接受或拒绝有关合同条款D、承包商与客户无法就每项资产单独谈判E、每项资产的收入和成本可以单独辨认参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 5、采用标准图设计的工程,其施工图预算的审查,宜采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、重点审查法C、标准预算审查法D、对比审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、某投资方案财务净现值为115.79,方案经济效果可行。现对该项目进

20、行单因素敏感性分析,选取投资额、产品价格和经营成本三个不确定因素,令其在初始值的基础上按10%、20%的变化幅度变动,分别计算相应的财务净现值如下表。该项目对三个因素的敏感程度由高到低依次为( )A、投资额产品价格经营成本B、产品价格投资额经营成本C、投资额经营成本产品价格D、产品价格经营成本投资额参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、国际工程项目的价格构成比例中,材料部分所占比重约为( )A、10%-20%B、20%-30%C、20%-40%D、30%-50%参考答案：D 答案解析：国际工程项目的价格构成比例中,材料部分约占30%50%左右的比重,材料价格确定的准确与否直接影响标价中成本的准

21、确性,是影响投标成败得中要因素。 8、在下列各项中,属于费用按经济用途分类的有( )A、生产成本B、期间费用C、直接费用D、间接费用E、劳动对象方面的费用参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 9、对于一个特定的投资方案,若基准收益率变大,则( )A、财务净现值与财务内部收益率均减小B、财务净现值与财务内部收益率均增大C、财务净现值减小,财务内部收益率不变D、财务净现值增大,财务内部收益率减小参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、某项目建设投资为1300万元,项目经营期l8年,经营期每年总成本费用为300万元,折旧费和摊销费占总成本费用的20%,若直接将总成本费用列入项目投资现金流量表的现金流

22、出,则会多计现金流出量合计( )A、300万元B、600万元C、1080万元D、1300万元参考答案：C 答案解析：在项目投资现金流量表中,、建设投资已按其发生的时间作为一次性支出被计入现金流出,如再将折旧费和摊销费随总成本费用计入现金流出,就会造成现金流出的重复计算。因此重复计量恰好为折旧费和摊销费的合计:即3001820%=1080万元,故正确选项为C。 11、可行性研究报告选用主要的设备、参数应能满足预订货的要求,引进技术设备的资料应满足合同谈判的要求。这些研究具体反映在报告的( )部分。A、市场分析与预测B、建设规模与产品方案C、原材料和燃料供应,总图运输与公用辅助工程D、技术方案、设

23、备方案和工程方案参考答案：D 答案解析：暂无解析 12、下列国际工程报价的组成中,根据招标文件的规定,可以单独列入报价单的费用是( )A、现场管理费B、总部管理费C、开办费D、利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、某设备购置概算价值为270万元,其中设备原价为250万元,设备安装费率为20%,则该项目的设备安装工程概算价值为( )万元。A、4B、7.5C、50D、54参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、建设项目周期中,决策、设计和施工阶段的产出分别是决策结果、设计文件和投资产品。若以产出对总投资影响从大到小进行排列,其次序为( )A、决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响B、决策

24、结果的影响投资产品的影响设计文件的影响C、设计文件的影响投资产品的影响决策结果的影响D、投资产品的影响决策结果的影响设计文件的影响参考答案：A 答案解析：决策结果对总投资影响60%-70%,设计文件对总投资影响20%-30%,投资产品对总投资影响10%15%,从大到小的排列次序为决策结果的影响设计文件的影响投资产品的影响。 15、企业应在2004年收到的一笔工程结算价款,2007年末仍未收到,企业应对其( )A、计提累计折旧B、计提累计摊销C、确认完工百分比D、确认坏账损失参考答案：D 答案解析：暂无解析 16、根据购销合同由收款人发货后委托银行向异地付款人收取款项,由付款人向银行承认付款的结

25、算方式称为( )A、托收承付B、汇兑C、委托收款D、商业汇票参考答案：A 答案解析：暂无解析 17、下列各项中,不属于现金流量表作用的是( )A、有助于使用者对企业整体财务状况做出客观评价B、有助于评价企业的支付能力、偿债能力和周转能力C、可以预测企业未来的发展情况D、反映企业一定期间的收入和费用情况参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、某公司资产总额600万元,流动负债100万元,长期负债150万元。公司所有者权益总额应为( )万元。A、100B、150C、250D、350参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、某项目有一笔5年期借款500万元,利率为8%,每年付息,到期一次还本。项目正常

26、生产年份的原材料费用为1700万元,管理人员工资福利费300万元。则上述构成固定成本的费用额为( )万元/年。A、340B、1700C、1740D、2000参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、某化工建设项目设计年生产能力5万吨,预计年固定总成本为800万元,产品销售价格1500元/吨,产品销售税金及附加为销售收入的10%,产品变动成本1150元/吨,则该项目用生产能力利用率表示的盈亏平衡点是( )A、100%B、40%C、80%D、55%参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、施工企业发生的固定资产盘亏属于( )A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、投资性支出参考答案：C 答案解析：

27、暂无解析 22、某公司流动资产总额300万元,非流动资产总额350万元,流动负债总额100万元。公司资产总额应为( )万元。A、100B、750C、250D、650参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、人民币升值,对我国商品进出口的影响是( )A、进口商品相对价格提高,进口降低B、进口商品相对价格降低,进口增加C、出口商品相对价格提高,出口减少D、出口商品相对价格降低,出口增加E、出品商品相对价格提高,出口增加参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 24、若主要分析方案状态和参数变化对方案投资回收快慢的影响,可选用的分析指标是( )A、财务净现值B、财务内部收益率C、投资收益率D、投资回收期参

28、考答案：D 答案解析：暂无解析 25、对借款限额未使用部分,企业需向银行支付( )A、滞纳金B、罚金C、违约金D、承诺费参考答案：D 答案解析：暂无解析 26、招标文件对合同条件进行了规定。合同条件不包括( )A、保函与担保的有关规定B、报价的详细范围C、付款条件D、物价调整条款参考答案：B 答案解析：暂无解析 27、施工企业接受的海外侨胞的现金捐赠应列入企业的( )A、实收资本B、资本公积C、盈余公积D、未分配利润参考答案：B 答案解析：暂无解析 28、下列属于直接费用的有( )A、施工人员工资B、材料费用C、机械使用费D、第二项目部水电费E、职工教育经费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无

29、解析 29、进口设备运杂费中,运输费的运输区间是指( )A、出口国的边境港口或车站至工地仓库B、进口国的边境港口或车站至工地仓库C、出口国的边境港口或车站至进口国的边境港口或车站D、出口国供货地至进口国边境港口或车站参考答案：B 答案解析：暂无解析 30、下列关于工程量清单作用的表述中正确的是( )A、工程量清单是招标文件的组成部分,在施工阶段没有任何作用B、工程量清单只能由招标人编制C、工程量清单是办理竣工验收的依据D、工程量清单为投标人提供了共同的竞争基础参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的(

30、)A、生产技术B、电子技术C、四新技术D、创新技术参考答案：A 文字解析：影响建设工程项目质量的技术因素涉及的内容十分广泛,包括直接的工程技术和辅助的生产技术。 2、在进行工程设计时,设计单位应当考虑( )和防护需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。A、使用功能B、施工难度C、施工工艺D、施工安全参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、若需对不同的工程项目做费用和进度的比较,进行分析适宜采用的评价指标有( )A、费用偏差B、进度偏差C、费用绩效指数D、进度绩效指数E、项目完工预算参考答案：C、D 文字解析：按赢得值法,费用绩效指数和进度绩效指数反

31、映的是相对偏差,可用于不同项目间的之较分析,所以选项C、D正确。费用偏差和进度偏差反映的是绝对偏差,不同项目间无可比性；项目完工预算为趋势预测值,用于同一项目,故选项A、B、E均不合适。 4、某建设工程施工合同签订后,至合同约定的开工日期,发包人仍未开通施工场地与城乡公共道路的通道,致承包人无法进场施工。则承包人可提出( )索赔。A、工程加速B、工程变更C、不可预见条件D、工程延期参考答案：D 文字解析：由于非承包人原因导致工程在合同约定的日期无法开工,承包人可以提出工程延期索赔。 5、下列属于职业健康安全管理体系核心要素的有( )A、职业健康安全方针B、结构和职责C、协商和沟通D、审核E、文

32、件参考答案：A、B、D 文字解析：职业健康安全管理体系核心要素包括l0个要素,即职业健康安全方针,对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划,法规和其他要求,目标,结构和职责,职业健康安全管理方案,运行控制,绩效测量和监视,审核,管理评审。 6、在项目全寿命周期中,将项目决策阶段的管理称为( )A、开发管理B、设施管理C、实施管理D、决策管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、施工组织设计应在( )归档。A、工程开工前B、工程竣工验收后C、监理审批后D、项目解体后参考答案：B 文字解析：建筑施工组织设计规范(GBT50502-2009)307条“施工组织设计应在工程竣工验收后归档”。 8、工程档

33、案编码应根据( )而建立。A、项目实施单位需求B、档案管理人员学历水平C、项目特点D、项目参与各方组织架构E、有关工程档案的规定参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 9、下列所述有关分包人的行为,( )符合建设工程施工专业分包合同的约定。A、以承包人下发的施工进度计划不符合现场实际为由,直接致函工程师要求修正B、未经承包人许可,直接与发包人驻工地代表协商施工事宜C、服从了承包人转发的发包人下发与该分包工程有关指令D、直接接受了工程师下发的与该分包工程有关的指令参考答案：C 文字解析：分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令；未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工

34、程师发生直接工作联系。 10、工程物资的采购模式对进度也有直接的影响,它属于( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、FII是指( )A、国际监理工程师联合会B、国际承包工程师联合会C、国际注册工程师联合会D、国际咨询工程师联合会参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、建设工程质量监督档案按( )建立,要求归档及时,资料记录等各类文件齐全,经监督机构负责人签字后归档,按规定年限保存。A、工程名称B、工程规模C、工程造价D、单位工程参考答案：D 文字解析：建设工程质量监督档案按单位工程建立,要求归档及时,资料记录等各类文件齐全,经监督机构负责人

35、签字后归档,按规定年限保存。 13、下列选项中,属于建设工程项目进度控制经济措施的有( )A、编制资源需求计划B、审核设计预算C、明确资金供应条件D、应用价值工程方法E、落实经济激励措施参考答案：A、C、E 文字解析：本题选项A、C、E是建设工程项目进度控制的经济措施。选项B、D属于投资控制措施。 14、施工方项目管理的目标包括施工的( )目标。A、成本B、进度C、质量D、安全管理E、投资参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 15、生产过程的质量正常、稳定和受控,还必须在( )上、下界限范围内达到质量合格的要求。A、合格标准B、公差标准C、取值标准D、质量标准参考答案：B 文字解析：暂

36、无解析 16、有关建设工程项目进度控制会议的组织设计,应明确( )A、会议交通路线B、会议参加单位和人员C、会议文件的整理D、会议成本控制E、会议类型参考答案：B、C、E 文字解析：因为会议参加单位和人员、会议文件的整理、会议类型是进度控制会议组织的重要因素,而建设工程项目进度控制会议属于项目参与方的内部活动,规模比较小,一般不涉及会议的成本控制,更不会涉及会议的交通路线。 17、某工程实际工期比合同工期迟延三个月,承包人经分析认为主要有以下两方面原因：发包人支付工程进度款滞后,导致承包人无法及时订购施工所需设备；人工费大幅上涨,劳务作业人员短缺。为确保工程按期竣工,发包人和承包人均应采取相应

37、的调整措施,其中承包人可以采取的合理措施有( )A、先垫资加紧推进设备采购B、变更技术方案,采取新的高效的施工方案C、增加劳动力投入,调整人员安排D、与发包人协商采取经济措施,大幅上调人工费,吸引更多的劳动力E、重新安排工作流程和计划参考答案：C、D 文字解析：由于人工费大幅上涨,故承包人或与发包人协商调整人工费以吸引更多劳动人员,同时承包人也要设法组织调配更多劳务人员加紧施工。 18、在网络计划中,某工作最早开始时间和最迟开始时间分别为2天和5天,持续时间为7天,其两个紧后工作的最早开始时间分别为14天和19天,则该工作的( )A、自由时差为2天B、自由时差为5天C、总时差为3天D、总时差为

38、5天E、与紧后工作的时间间隔分别为2天和6天参考答案：B、C 文字解析：根据网络图时差和时间间隔的建设公式,FF=min(14-2-7)5；TF=5-2=3；=min(14-2-7)=5,min(19-2-7)10,故选答案B、C。 19、管理组织指建设工程项目管理的( )管理制度及其运行机制,三者有机联系构成了一定的组织管理模式。A、管理模式B、总体目标C、组织构架D、目标分解参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、单代号网络计划与双代号网络计划相比,具有的特点是( )A、工作逻辑关系不易表达B、不出现虚箭线C、工作持续时间表示直观D、节点编号必须连续参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、

39、工程进度目标的( )是从项目实施开始前和在项目实施过程中,逐步地由宏观到微观,由粗到细编制深度不同的进度计划的过程。A、定期比较B、动态控制C、逐层分解D、实施管理参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、建设工程质量和形成过程分为( )A、质量需求的识别过程B、质量管理的监督过程C、质量目标的定义过程D、质量目标的实现过程E、实现质量目标的策划过程参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 23、在绘制单代号搭接网络图时,如果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、在建设工程项目质量形成

40、过程中,建设工程各参与方直接承担着相关建设工程项目( )的控制职能和相应的质量责任。A、经济目标B、质量目标C、环境目标D、安全目标参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件,因此它的内容涉及的范围与深度( )A、一经编制则不得改变B、必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整C、不会因项目而变化D、可按建设工程项目管理规范标准化参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、FII合同条件下建筑安装工程费用的支付范围是( )A、施工费用和设计费用B、间接费和监理费用C、清单费用和清单以外费用D、建设项目和单项工程费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

41、7、施工成本预测是在工程的施工以前,运用一定的方法( )A、对成本因素进行分析B、分析可能的影响程度C、估算计划与实际成本之间的可能差异D、对成本进行估算参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、某建筑企业为了实施职业健康安全与环境管理,成立了以企业总经理为首的HS领导小组,在制定HS的方针和目标时,需要依据的要素有( )A、危险源与环境因素的识别B、各业务职能部门的HSEC、作业条件危险性分析D、应急准备与响应机制职责参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、合同分析往往由施工企业的( )负责。A、工程管理部门B、预算管理部门C、财务管理部门D、合同管理部门或项目合同管理人员参考答案：D 文字解

42、析：暂无解析 30、施工生产要素的质量控制具体为劳动主体的控制、( )A、成本的控制B、劳动对象的控制C、施工工艺的控制D、施工设备的控制E、施工环境的控制参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、施工平面图的内容有( )A、主要结构物平面位置B、施工防排水临时设施C、安全消防设施D、便道和其他临时设施E、原有地形地貌参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、扣索布置应满足( )A、与所扣挂的拱肋在同一水平面内B、与所扣挂的拱肋在同一竖直面内C、扣索应布置在拱肋的中部D、扣索必须与主塔固结参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、经辅助坑道引入的中线及水准测量,应

43、根据辅助坑道的( )等,按要求精度在坑道口附近设置洞外控制点。A、类型B、长度C、方向D、坡度E、地质条件参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 4、公路工程验收的依据包括( )A、批准的工程设计、概算、预算文件B、批准的变更设计文件和图纸C、批准或确认的招标文件及合同文本D、上级机关对工程的指示文件E、公路工程的可行性研究报告参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 5、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、大体积混凝土的浇注的特点有( )A、用水化热高,初凝时间短的水泥B、外加剂可选用复合型

44、外加剂和粉煤灰C、砂选用中、粗砂,石子选用0532cm的碎石和卵石D、如承台厚度较厚,可分层浇筑,分层厚度以25m左右为宜E、按设计要求敷设冷却水管,冷却水管应固定参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 7、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、按照隧道施工爆破作业安全技术要求,当发现有“盲炮”时,必须由( )按规定处理,确保安全。A、设计单位人员B、监理单位人员C、施工单位人员D、原爆破人员参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基

45、槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、不属于公路工程交工验收应具备的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、背景材料某公路山岭隧道,长度为2000m；穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构；采用新奥法钻爆施工。两洞口处由于岩层较破碎,设有明洞,进口明洞长10m,出口明洞长8m；两洞门采用端墙式洞门。问题：该隧道分类属于( )A、特长隧道B、长隧道C、中隧道D、短隧道参考答案：B 文字

46、解析：暂无解析 12、公路工程施工造成工程质量低劣或达不到合格标准,需加固补强的,属于( )A、质量问题B、质量缺陷C、一般质量事故D、重大质量事故参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、钢筋接头采用搭接电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,接头双面焊缝的长度不应小于( )A、2dB、5dC、8dD、10d参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、国家规定一顶安全帽的重量不应超过( )A、400gB、500gC、600gD、700g参考答案：A 文字解析：暂无解析 15、隧道竣工后,应在直线地段根据需要加测断面处,测绘以( )为准的隧道实际净空。A、路线中线B、导线点C、

47、控制网D、路线边线参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、公路工程的间接费是由企业管理费和( )两项组成的。A、预留费B、建设单位管理费C、财务费D、现场经费参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案：D 文字解析：暂无解析 18、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、用于公路路基的土质填料,应

48、通过取样试验确定填料的( )A、最小强度B、级配C、抗弯拉强度D、最大粒径E、最大CBR值参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 20、背景材料1某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题：在孔径的控制中,防止缩径属于( )基础施工中的控制要点。A、扩大基础B、钻孔桩C、挖孔桩D、沉井参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、背景材料某公路山岭隧道,里程为K5+100K8+100,长度为3000m；进口段K5+100K5+400为

49、级围岩,覆盖层厚度为38m；K5+400K8+100为V级围岩,覆盖层厚度为60250m,其中K6+800K7+300为曲线；采用双向钻爆导坑法施工,用8个月实现隧道贯通。问题：用中线法进行洞内测量时,中线点的布置不宜少于( )点。A、125+1B、60+1C、35+1D、30+1参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、按

50、照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 24、安全用电技术档案不包括( )A、施工现场用电组织设计的全部资料B、用电技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 25、图纸综合会审工作,一般由( )负责组织。A、设计单位B、建设单位C、监理单位D、施工单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、下列沿河河堤冲刷防护工程中属于间接防护的是( )A、石笼B、顺坝C、挡土墙D、砌

51、石参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、配制高强度混凝土必须使用的外加剂是( )A、引气剂B、防冻剂C、缓凝剂D、高效减水剂参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 29、水泥稳定基层中,对水泥最主要的技术要求是( )A、终凝时间较长B、强度等级较高C、抗压强度较高D、抗折强度较高参考答案：A 文字解析：暂无解析 30、下列结构设施中可用于路基挖方边坡支撑的有( )A、护肩B、护面墙C、支垛护脚D、护坝参考答案：B 文字解析：暂

52、无解析 第五部分 水利实务1、水电建设工程施工安全管理工作贯彻的原则是( )A、安全第一、预防为主B、安全生产、人人有责C、质量第一、预防为主D、安全第一、人有有责参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、因施工原因造成工程质量事故的,( )有权扣除施工单位部分以至全部质量保留金。A、监理单位B、设计单位C、项目法人D、质量监督单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、根据压力钢管制造安装及验收规范(DL50171993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是( )A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填满,多层焊的层间接头应错开C

53、、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),发包人委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点等,( )应进行复核。A、设计入B、承包人C、质量监督部门D、监理人参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、下列关于使用汽车、马车运输爆破器材的说法正确的是( )A、在汽车驾驶室外面两边靠近车厢的地方,应配挂两只泡沫灭火器和其他必要的灭火工具B、汽车行驶在视线

54、良好的情况下,时速不得超过20kmh(工区内不得超过15kmh)C、途中遇雷雨停车时,应停在距树林、住宅或建筑设施lOOm以外的空旷地方D、单套马车运输硝铵类炸药,导火索不得超过800kg,双套马车不得超过l000kgE、汽车、马车车厢的底板、侧板和尾板均不得有空隙,所有空隙应予以严密堵塞参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 6、下列关于双代号网络计划的绘图规则正确的是( )A、严禁出现循环回路B、节点之间严禁出现带双箭头的连线C、严禁出现没有箭头节点的箭线D、可以有多个终点节点E、可以有多个起点节点参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、建立项目法人责任制的目的是( )A、规范

55、建设项目基建程序B、规范项目法人的建设行为C、建立项目的投资约束体制D、明确项目法人的责、权、利E、节约工程投资参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 8、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),应根据( )等因素确定导流建筑物的级别。A、保护对象B、失事后果C、使用年限D、工程总工期E、导流建筑物规模参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 9、单位工程完工验收由( )主持。A、项目法人B、监理单位C、项目法人或监理单位D、竣工验收主持单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、下列关于土石坝工程施工的说法正确的是( )A、1、2级坝和高土石坝工程必须在开工前完成有关施

56、工试验项目B、坝体填筑必须在坝基处理及隐蔽工程验收合格后才能进行C、心墙应与上下游反滤料及部分坝壳同时填筑,但前者填筑面应高出后者12mD、若均质坝体及心墙、斜墙等防渗体冻结,应将冻结部分加强碾压E、对已铺好的反滤层应作必要的保护,禁止车辆行人通行参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 11、防汛条例规定,当河道水位或者流量达到规定的分洪、滞洪标准时,有管辖权的人民政府防汛指挥部采取的正确措施有( )A、加强防汛巡逻,加高加固堤防,确保堤防安全B、根据上级批准的分洪、滞洪方案,采取分洪、滞洪措施C、根据自行制定的分洪、滞洪方案,采取分洪、滞洪措施D、非常情况下,为保护国家重点地区和大局安全,

57、可以自行采取非常紧急措施E、采取的分洪、滞洪措施对毗邻地区有危害的,须经当地上级防汛指挥机构批准参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 12、沥青材料具有良好的( )A、憎水性B、粘结性C、吸水性D、塑性E、脆性参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 13、下列不能用于带电灭火的灭火剂是( )A、泡沫灭火器的灭火剂B、二氧化碳C、四氯化碳D、二氟一氯一溴甲烷参考答案：A 文字解析：暂无解析 14、一般情况下,工程质量检验的分级包括( )A、施工计划B、单位工程C、分部工程D、分项工程E、单元工程参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 15、水工建筑物地下开挖工程中,根据围岩地质特征将围岩分为

58、( )类。A、三B、四C、五D、六参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL6294),已完成灌浆或正在灌浆的地区,其附近( )以内不得进行爆破作业,否则应采取减震和防震措施。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B、永久建筑物导流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析

59、19、中华人民共和国水土保持法于( )施行。A、1991年B、1995年C、1998年D、2001年参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列不属于混凝土入仓铺料方法的是( )A、斜层浇筑法B、薄层浇筑法C、平铺法D、台阶法参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、单位工程质量合格时,外观质量得分率达到( )以上；单位工程质量优良时,外观质量得分率达到( )以上。A、50,70B、50,80C、70,85D、80,100%参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、混凝土重力坝坝基面上的水压强度集合称为( )A、扬压力B、侧压力C、正压力D、压力参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、大中型水利水

60、电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某水利水电工程的主要建筑物级别为2级,其导流隧洞为( )级导流建筑物。A、2B、3C、4D、5参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、根据水利水电工程预应力锚索施工规范(DL/T50832004),水利水电工程预应力锚索施工,钢绞线必须采用( )下料。A、电弧B、乙炔焰C、切割机D、以上三种方式均可用参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、混凝土坝表面裂缝可用( )抹浆。A、水泥B、化学剂C、黏土D、水泥砂