福建省一级建造师等级模拟360题精选答案+解析

1、福建省一级建造师等级模拟360题精选答案+解析第一部分 工程经济1、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是( )A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某公司在欠税期间,要处分长期闲置的桥梁施工设备,根据税收征收管理法的规定,该公司的义务是( )A、向税务机关结清税款B、向税务机关结清税款并支付滞纳金C、向税务机关提供担保D、向税务机关报告参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工

2、,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、王某与一家保险公司订立了轿车保险合同。一日,王某的轿车被房东张某无意损坏.花去维修费用l000元。王某遂与张某达成协议:张某免收王某一个月的房租800元,王某不再要求张某赔偿修车费用。后来,王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下,下列判断正确的是( )A、保险公司应赔偿1000元B、保险公司应赔偿800元C、保险公司应赔偿20

3、0元D、保险公司不再承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、下列关于建设工程质量不符合约定情况的责任承担,说法错误的是( )A、因承包人过错造成工程质量不符合约定且又拒绝修理、返工或改建的,发包人可以减少支付工程款B、因发包人直接指定购买的建筑材料不符合强制标准应承担过错责任C、发包人提供的设计有缺陷,由发包人承担全部质量责任D、建设工程施工合同解除后,已经完成的工程经修复后质量仍不合格,发包人不支付相应的工程款E、由于发包人要求返工,造成工程逾期交付的,承包人不承担违约责任参考答案：C、E 文字解析：A选项为解释第ll条的规定，A项正确；B、C选项中，C项违反了解释第12条的规定，

4、C项错误，8项正确；D选项为解释第10条的规定，D项正确；E选项中：若因承包人的过错造成质量缺陷，发包人要求返工，造成工期延误的，承包人应承担违约责任，E项错误。 6、根据行政处罚法的规定,我国立法体系中可以设定吊销企业营业执照行政处罚权限的法律规范性文件包括( )A、法律B、行政法规C、部门规章D、地方性法规E、地方政府规章参考答案：A、B 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，只有法律和行政法规具有设定吊销企业营业执照行政处罚的权限。 7、甲是某项目玻璃幕墙的施工单位,与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合同,合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签订合同后一个月,乙在没有

5、收到甲书面通知的情况下,把玻璃运到甲的施工现场。则甲有权( )A、拒绝接收B、不得拒绝接收C、不接收玻璃并要求乙承担违约责任D、接收玻璃并要求乙承担违约责任E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 8、某大厦系甲市政府投资建设的大型项目,根据施工计划,预计在2007年10月1日组织竣工验收。对该项目档案验收应在( )进行。A、2007年7月1日前B、2007年7月1日后C、2007年12月31日前D、2007年12月31日后参考答案：A 文字解析：项目档案验收应在项目竣工验收3个月之前完成。 9、甲向乙发出的要约中表明承诺的期限是2009年3月20日,乙方因自

6、身原因于2009年4月1日才向甲发出承诺,则下面的说法正确的是( )A、该承诺属于承诺超期,该承诺有效B、该承诺属于承诺延误,该承诺无效C、该承诺属于承诺超期,是否有效由甲决定。如果甲未及时确认其有效,则是新要约D、该承诺属于承诺延误,是否有效由甲决定E、如果甲不通知乙该承诺有效,则该承诺无效参考答案：C、E 文字解析：合同法第28条规定“受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺效以外，为新要约”。第29条规定“受要约人在承诺期限发出承诺，按照通常情况能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺以外，该

7、承诺有效”。所以选项A、B、D不符合法律规定，答案是C、E。 10、某建筑构件公司由于安全生产资金投入不足造成两人受伤,( )应当对此承担责任。A、企业法定代表人B、该公司经理C、该公司财务总监D、该公司的安全管理人员E、该公司的工会小组负责人参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 11、某一建设单位要在某市建一个年产10万吨水泥的现代化水泥厂,在开工建设之前,该建设单位对建设项目应当按照环境影响评价法的规定编制环境影响报告书,其内容包括( )A、建设项目概况B、建设项目对环境影响的经济损益分析C、环境影响评价的结论D、建设行政主管部门的审批意见E、对建设项目环境监测的建议参考答案：A、B、C、

8、E 文字解析：暂无解析 12、依据工程建设项目施工招标投标办法的规定,有以下情形将被作为废标处理( )A、无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的B、未按规定的格式填写,内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的C、未按招标文件要求提交投标保证金的D、联合体投标未附联合体各方共同投标协议的E、未参加开标会议单位的标书参考答案：A、B、C、D 文字解析：变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年),故A选项正确。 13、下列权利中属于用益物权的是( )A、抵押权B、质权C、土地承包经营权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、注册建造师有权( )A、在建造师执业范围内超出聘用单

9、位业务范围从事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、某工程因施工单位擅自降低材料的耐火等级,造成建筑物失火焚毁。施工单位项目经理甲被依法逮捕,经法院判决:对甲处以2年管制,立即执行。从逮捕到判决,甲已被羁押3个月,则甲还应服刑( )A、21个月B、2年C、2年3个月D、18个月参考答案：D 文字解析：管制的刑期从判决执行之日起算,判决前先行羁押的,羁押1日折抵管制刑期2日。 16、甲是某工程的总承包商,甲和乙签订了电梯采购合同,由于条款内未约定交货地点,在履行过程中双方又无法补

10、充协商确定交货地点,则乙应( )A、将电梯送到施工现场B、将电梯送到甲的办公所在地C、将电梯送到甲的仓库D、通知甲自提参考答案：D 文字解析：本题中的电梯采购合同没有约定交货地点，根据合同法第62条规定，应在履行义务一方所在地履行，即交付电梯一方所在地，所以答案是D。 17、如果建设单位在竣工验收中违反了建筑节能强制性标准,把不符合节能标准的工程验收为合格,则下面说法正确的是( )A、重新验收B、对建设单位进行处罚C、降低标准验收D、施工单位可以要求建设单位支付违约金E、对整个工程按照不合格工程处理,不再予以验收参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 18、在法律责任的形式中,( )是行为人违反

11、法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 19、甲省的某工程公司在乙省承包一项工程,其营业税的纳税地点为( )A、注册地B、工程所在地C、机构所在地D、居住地参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同,约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套,物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为( )A、付款地点为乙市B、交货地点为乙市C、付款地

12、点在甲市D、交货地点在甲市E、交货地点和付款地点均在乙市参考答案：A、B、E 文字解析：合同中关于履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。所以本题中给付供货币和接收货物的地点均在乙市。 21、某工程施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、某施工单位与水泥厂签订水泥采购合同,约定4月6日送到施工现场,由水泥厂负责运输,货到付款。由于运输车辆原因,水泥厂4月7日才将货物起运,半途发生强烈地震,造成交通中断,直至

13、4月15日才将水泥交付工地,造成工地停工,以下错误的是( )A、由于发生了不可抗力,水泥厂不应承担违约责任B、若发生地震后水泥厂及时通知了施工单位,则不应承担违约责任C、只有双方采购合同中约定不可抗力免责条款,水泥厂才不承担违约责任D、无论合同中是否约定不可抗力条款,水泥厂迟延运输,应承担违约责任E、地震属于法定的不可抗力参考答案：A、B、C 文字解析：根据合同法117条的规定：“当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任”，水泥厂未按约定时间运输属于迟延履行，发生不可抗力也应承担违约责任，AB项错误；不可抗力属于法定免责条款，无论是否有约定，但迟延履行后发生不可抗力的不能免责，DE项正确，

14、C项错误。 23、按照税务管理规定,下列情形正确的是( )A、县政府扶持某工厂,决定对该企业免征三年企业所得税B、王某拖欠税款,2006年7月出国留学并未提供担保C、税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学,张某在执行公务期间并未申请回避D、赵某承包一商店,经查应补交税款共计1万元,拖欠不交,税务机关扣押其个人财产参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、根据水污染防治法对地表水污染的规定,禁止向水体排放( )A、油类B、酸液C、碱液D、粉尘E、剧毒废液参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、下列关于合同变更的表述中,错误的是( )A、设计单位应建设单位的要求,背离中标方

15、案将原公建设计改为住宅设计,此设计变更为有效的约定变更B、承发包串通投标而中标,合同履行过程中,发包人要求在合理范围内缩短工期,属于合同的变更C、设计单位与建设单位就设计内容的洽商修改,一般属于约定的变更D、建设工程施工承包领域的设计变更,属于法定的合同变更E、经过招投标,双方背离备案的施工合同实质性条款另行签订补充协议,属于合同变更参考答案：A、B、D、E 文字解析：A项是目前常见的做法，该设计改变必须经审图机关重新审核，否则属于严重违法行为。B项中，承发包双方串通投标而中标的合同是无效合同，合同变更应基于有效合同，无效合同谈不上变更问题，应自始无效。D项属于约定的变更。合同变更是民事法律行

16、为，E项的做法属于违法行为，不属于合同变更。C项属于约定变更，正确。 26、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是( )A、建设项目批准文件B、建设用地规划许可证C、国有土地使用证书D、拆迁计划和拆迁方案E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准文件，并不能取得国有土地使用证书。 27、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒

17、绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、下列选项中,( )组情形导致行政处罚决定不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、下面关于诉讼时效期间的表述中,不正确的是( )A、诉讼时效期间一律为两年B、诉讼时效期间为两年,法律另有规定的除外C、出售质量不合格的商品未声明的,诉讼时效期间为一年D、延付或者拒付租金的,诉讼时效期间为一年参考答案：A 文字解析：B项答案出自民事通则第一百三十六条规定；C、D项答案出自第一百三

18、十七条规定，所以A项错，本题选A。 30、下列( )而订立的合同,人民法院除判定合同无效,还可以收缴当事人的非法所得:A、承包人超越资质的B、实际施工人借用资质的C、工程必须招标而未招标的D、工程必须招标而中标无效的参考答案：B 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、目前我国经济保持了高速增长的态势,从近三年GDP总值的数据来看,2004年比上年增长10.1%,2005年比上年增长10.2%,2006年比上年增长10.7%。与经济高速增长相伴,2007年,全年居民消费价格上涨1.5%,商品零售价格上涨1.0%,涨幅比上年提高0.2个百分点。针对这种现状,政府可能采取的宏观政策是( )A、增

19、加税收B、增加政府支出C、提高法定准备率D、提高利率E、增加政府转移支付参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 2、进行购置设备与租赁设备的方案比选,需要分析设备技术风险、使用维修特点,其中对( )的设备,可以考虑租赁设备的方案。A、技术过时风险小B、保养维修简单C、保养维修复杂D、使用时间长参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、下列各项中,不属于财政政策内在稳定器作用实现途径的是( )A、个人所得税B、公司所得税C、政府支出D、转移支付参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、整个会计工作的基础是( )A、记账、算账和对账B、记账、算账和结账C、记账、算账和报账D、记账、算账和用账参考答案：C

20、 答案解析：暂无解析 5、资产各项目分类分项列示的标准是( )A、收益性B、流动性C、获利性D、风险性参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、国际工程投标报价可适当运用不平衡报价法,该法对于承包商来说可以( )A、提高报价,增加收入B、降低报价,增强竞争力C、在总报价不变的情况下增加收入或提早回收工程款D、弥补报价失误的损失,回避风险参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、优先股筹资的优点有( )A、优先股是永久性资金B、股利固定、支付灵活C、能扩大公司实收资本D、不影响普通股股东对公司的控制权E、能提高公司的举债能力参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 8、在项目建议书和可行性研究阶段确

21、定建设项目投资可以依据( )A、概算定额B、预算定额C、投资估算指标D、概算指标参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、某企业2000年引入一条生产线,使用4年后大修一次,累计使用6年后出现了技术更先进的生产线,但原生产线再次修改后又使用了4年,便报废。则该生产线的自然寿命为( )A、4年B、6年C、8年D、10年参考答案：D 答案解析：暂无解析 10、建造(施工)合同的特点是( )A、建造物场地的固定性和施工承包企业的流动性B、所建造资产的体积大、造价高C、建设周期长,一般都要跨年度,有的长达数年D、先有客户,后有资产,造价在签订合同时已经确定E、一般不可撤销参考答案：B、C、D、E 答案解析

22、：暂无解析 11、价值工程是就某个具体对象开展的有针对性地分析评价和改进,可作为价值工程对象的是( )A、为获取销售利润而增加成本的B、为改善性能而进行各种研究的C、为获得功能而发生各种费用的D、为扩大市场销售份额而进行的各种投入参考答案：C 答案解析：暂无解析 12、潜贷记账法的记账规则借贷必相等,是指对于发生的任伺一笔经济业务,记账时,( )A、借力账户的数量要与贷方账户的数量相等B、借方账户的增加额等于贷方账户的减少额C、借方贼户的增加额等于贷方账户的增加额D、计入账户的借方金额和贷力金额在数量上必须相等参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、某单位预计从现在起连续3年年末有4万元的专项

23、支出,为此准备存入银行一笔专项基金,如果年利率为12%,复利半年计算一次,现在存入银行专项基金的最小额度是( )万元。A、9.548B、9.652C、10.692D、19.668参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、影响资金等值的因素有( )A、资金额的大小B、利润的多少C、换算期数D、时间的长短E、利率的高低参考答案：A、C、E 答案解析：本题考查的是资金等值。影响资金等值的因素有三:资金额的大小;换算期数;利率的高低。 15、据某公司期末会计资料,应收账款余额期初期末分别为92000元和88000元,主营业务收入为800000元,则该公司应收账款周转率为( )A、9.09B、8.70C、

24、7.33D、8.89参考答案：D 答案解析：平均应收账款=(92000+88000)/2=90000元应收账款周转率一主营业务收入/平均应收账款=800000/90000=8.89 16、设备的年平均使用成本由年运行成本和年资产消耗成本组成。一般情况下,年运行成本和年资产消耗成本随使用年限的变化规律是( )A、增加;增加B、增加;减少C、减少;增加D、减少;减少参考答案：B 答案解析：暂无解析 17、价值工程的核心是( )A、对产品进行功能分析B、提高产品的价值C、提高产品的功能D、降低产品寿命周期成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、融资租赁的租金包括( )A、租赁资产设备国内外考察费

25、B、租赁资产的成本C、租赁资产的成本利息D、租赁的手续费E、租赁资产的清理费和预计残值参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 19、建设工程项目总投资组成中,工程建设其他费包括( )A、失业保险费B、工程监理费C、研究试验费D、生活家具购置费E、生产家具购置费参考答案：B、C、D 答案解析：暂无解析 20、企业应计提折旧的固定资产有( )A、融资租赁方式租入的固定资产B、提前报废的固定资产C、提足折旧后的固定资产D、未使用的固定资产E、季节性停用的固定资产参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 21、运用价值工程优选设计方案,分析计算结果为:方案一的单方造价为1500元,价值系数为1.13

26、,方案二的单方造价为1550元,价值系数为1.25,方案三的单方造价为1300元,价值系数为0.89,方案四的单方造价分为1320元,价值系数为1.08,则壮镅方案为( )A、方案一B、方案二C、方案三D、方案四参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、某企业存货期初、期末余额分别为286000元和312500元,主营业务成本为600000元,则存货周转率是( )A、1.805B、1.905C、2.005D、2.105参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、对应收账款周转率指标,下列说法正确的是( )A、该指标常用来测定企业收回赊销账款的能力B、该指标可以反映企业应收账款的变现速度C、该指标反映

27、企业收账费用的投入情况D、该指标反映企业信用政策的严苛程度E、该指标可以反映企业的管理效率参考答案：A、B、E 答案解析：暂无解析 24、企业在确定最佳现金持有量时,成本分析模式和存货模式均需考虑的因素是( )A、机会成本B、交易成本C、短缺成本D、管理成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 25、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价值应按间断复利计算方法计算E、资金时间价值常采

28、用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 26、根据财政部办公厅财办建2002619号文件财政投资项目评审操作规程(试行)的规定,项目概算应由( )提供,报送评审机构进行评审。A、项目监理单位B、项目施工单位C、项目建设单位D、项目设计单位参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、据某公司期末会计资料,应收账款余额期初期末分别为92200元和84900元,应收票据的期初期末余额分别为23700元和24200元;主营业务收入为870000元,则该公司应收账款周转率为( )A、5.733B、6.733C、7.733D、8.733参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、采用预算单价法

29、套用预算单价计算工程直接费时,若分项工程施工工艺与预算单价或单位估价表不一致而造成人工、机械数量增减时,一般( )A、按实际价格换算预算价格B、编制补充单价表C、调量不换价D、直接套用预算单价参考答案：C 答案解析：暂无解析 29、在GDP的核算过程中,下列各项中应计入GDP的是( )A、当期发生的其他时期的产品支出B、中间产品产值C、有形产品、无形的劳动服务D、不经过市场销售的最终产品参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、某企业欲投资一项目,预计2年后项目投入运营并获利,项目运营期为10年,各年净收益为500万元,每年净收益的80%可用于偿还贷款。银行贷款年利率为6%,复利计息,借款期限为

30、6年。如运营期各年年初还款,该企业期初最大贷款额度为( )A、1589万元B、1685万元C、1855万元D、1976万元参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、按照GT19000质量管理体系标准,( )是质量管理体系文件的组成内容。A、质量整改B、质量例会C、质量培训D、质量计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某工地现场一台起重机在吊运物料时,钢丝绳突然断裂,导致现场l名施工人员被物料砸伤致死。这起事故属于( )A、第一类危险源作用的结果B、第二类危险源作用的结果C、两类危险源共同作用的结果D、不可抗力因素作用的结果参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、在固定总价合同情

31、况下,承包人要重点分析合同的( )A、合同标的B、发包人责任C、价格组成D、工作范围参考答案：D 文字解析：在固定总价合同情况下,承包人在工程量方面承担了较大风险,故应重点分析工作范围。 4、建设工程项目质量的形成过程,贯穿于建设工程项目的决策过程和( ),这些过程的各个重要环节构成了工程建设的基本程序,它是工程建设客观规律的体现。A、施工过程B、投资准备C、工程验收D、立项审批参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、设计单位必须提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议是主要针对( )A、采用新材料的建设工程B、采用新结构的建设工程C、采用特殊结构的建设工程D、采用特殊工程管理模式的

32、建设工程E、采用新工艺的建设工程参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成,包括：数据处理设备、( )和软件系统。A、操作系统B、数据存储设备C、数据通讯网络D、数据输出设备参考答案：C 文字解析：基于网络的信息处理平台由一系列硬件和软件构成：数据处理设备、数据通讯网络和软件系统。 7、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价的提出首先应是( )A、监理工程师B、承包人C、发包人D、工程造价管理部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、职业伤害事故的分类中,锤击造成人身伤害属于( )A、机械伤害B、物体打击C、起重伤害

33、D、其他伤害参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、按照(GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准的定义：“质量管理是指确立( )及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。”A、工作计划B、发展方向C、工程目标D、质量方针参考答案：D 文字解析：按照GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准的定义：“质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作”。 10、根据生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号),事故调查报告的内容主要包括( )A、事故发生单位概况B、事故发

34、生经过和事故救援情况C、事故造成的人员伤亡和直接经济损失D、事故发生的原因和事故性质E、对事故责任者的处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、在对施工项目进行施工成本核算时,工作之一是需要按照规定的开支范围,对施工项目的支出费用进行( )A、控制B、分析C、考核D、归集参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量( )组成的检验体。A、样板B、样本C、试块D、试件参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、建设工程项目的组织类信息包括：单位组织信息、( )、项目管理组织信息,以及编码信息。A、业主组织信息B、总包

35、组织信息C、项目组织信息D、分包组织信息参考答案：C 文字解析：建设工程项目的组织类信息包括：单位组织信息、项目组织信息、项目管理组织信息,以及编码信息。业主、总包、分包的组织信息属于单位组织信息。 14、施工成本计划需要不断优化,一般情况下可以用于对其进行评价的指标有( )A、数量指标B、偏差指标C、质量指标D、效益指标E、措施指标参考答案：A、C、D 文字解析：施工成本计划的评价指标有数量指标、质量指标和效益指标,故选项A、C、D正确。偏差指标、措施指标寓意不明,所以选项B、C不恰当。 15、建设工程的项目质量控制,在工程( )等各个阶段,项目干系人均应用围绕着致力于满足业主要求的质量总目

36、标而开展。A、勘察设计B、规划审批C、招标采购D、施工安装E、竣工验收参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、职业健康安全管理体系有关“结构和职责”要素的目标和意图是( )A、增强员工的职业健康安全意识B、使组织的职业安全方针能够得到真正落实C、确定实施、控制和改进管理体系的各种资源D、建立并保持文件和资料的控制程序参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、按照我国企业伤亡事故分类标准的规定,职业伤害事故分为20类,其中与建筑业有关的包括( )A、车辆伤害B、辐射伤害C、中毒和窒息D、灼烫E、火药爆炸参考答案：A、C、D、E 文字解析：按事故发生的原因分类,职业伤害事故可分为20类,

37、与建筑业有关的有12类,即物体打击、车辆伤害、机械伤害、超重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 18、施工成本计划的编制是施工成本预控的重要手段,编制完成时间应在( )后。A、编制项目建议书B、可行性研究C、工程设计D、工程开工参考答案：C 文字解析：成本计划的编制是施工成本预控的重要手段。因此,应在工程设计后、工程开工前编制完成,以便将计划成本目标分解落实,为各项成本的执行提供明确的目标,控制手段和管理措施。 19、建设工程项目的施工质量计划,应在( )等方面形成一个有机的质量计划系统,确保项目质量总目标和各分解目标的控制能力。A、施工程序B、控制组织C

38、、控制措施D、合同管理E、控制方式参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、根据项目进度控制不同的需要和不同的用途,一个建设项目可以由( )等不同周期的计划构成进度计划系统。A、总进度计划B、实施性进度计划C、月度计划D、施工和设备安装进度计划参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、建设工程监理单位在施工阶段,通过审核施工质量文件、报告、报表及采取( )等形式进行施工过程质量监理。A、现场旁站B、组织施工C、巡视D、项目管理E、平行检测参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 22、项目管理作为一门学科在不断的发展,它包括( )等几代的发展。A、传统的项目管理B、现代的项目管理C、全

39、过程的项目管理D、组合管理E、变更管理参考答案：A、D、E 文字解析：传统的项目管理（ProjectManagement）是该学科的第一代，第二代是ProgramManagement（指的是相互有关联的项目的项目管理），第三代是PortfolioManagement（指的是多项目不一定有关联的组合管理），第四代是ChangeManagement（指的是变更管理）。 23、时间一成本累积曲线的绘制,需要( )A、计算关键线路上关键工作的实际成本额B、计算关键线路上关键工作的计划成本额C、累加求和各单位时间实际已完的成本额D、累加求和各单位时间计划完成的成本额参考答案：D 文字解析：对各单位时间计

40、划完成的成本额累加求和,得到计划累计支出的成本额,即时间-成本累积曲线。因此,其是计划成本额,不是实际成本额；是所有工作的,不仅仅是关键线路上的关键工作,所以选项D正确。 24、建设工程项目质量目标的确定和实现过程,需要系统有效地应用( )和质量控制的基本原理和方法,通过建设工程项目各参与方的质量责任和职能活动的实施来达到。A、科学管理B、质量管理C、技术措施D、目标管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、因果分析法,也称为质量特性( ),其基本原理是对每一个质量特性或问题,利用此法逐层深入排查可能的原因。A、分层法B、排列图法C、要因分析法D、直方图法参考答案：C 文字解析：暂无解析 2

41、6、工作流程组织的任务是( )A、明确工作的定义B、明确任务分配C、定义工作的流程D、划分工作流程参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、项目的投资目标、进度目标和质量目标是( )关系。A、对立B、统一C、矛盾D、对立统一参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、某工程采用我国施工合同示范文本,工程师于当年年5月12日确定一项工程变更。若承包人未提出变更价款的报告而视为合同价款不予调整的最后日期是5月( )日。A、17B、19C、22D、26参考答案：D 文字解析：如果承包人在双方确定变更后的l4天内,未向工程师提出变更工程价款的报告,视为该项变更不涉及合同价款的调整,故选项D正确。 29、FI

42、I合同条件下工程费用支付的程序包含( )A、承包人提出付款申请B、工程师审核申请C、编制期中付款证书D、银行财务审计E、业主支付参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 30、单代号网络图中,设A工作的紧后工作B和C的总时差分别为3天和5天,工作A、B之间间隔时间为8天。工作A、C之间的间隔时间为7天,则工作A的总时差为( )A、9天B、10天C、11天D、12天参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、项目为保证和提高产品质量而支出的一切费用,以及未达到质量标准而产生的一切损失费用之和称为( )A、预防成本B、内部故障成本C、质量成本D、鉴定成本参考答案：C 文字解析：暂无

43、解析 2、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、公路施工规范规定路基弯沉测试的标准方法是( )A、环刀法B、自动弯沉仪法C、落锤弯沉仪法D、贝克曼法参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其

44、强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 6、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、可测量距离的仪器有( )A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、罗盘仪E、全球定位系统(GPS)参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 8、膨胀土按工程性质分为( )A、超强膨胀土B、强膨胀土C、中等膨胀土D、微膨胀土E、弱膨胀土参

45、考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 9、费率是某些费用项目按一定( )计取费用的百分比。A、参数B、基数C、标准D、要求参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、公路低压配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、可用于排地下和地表水的排水设施是( )A、排水沟B、暗沟C、渗沟D、拦水带参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和( )原则。A、成本管理科学化B、全面成本管理C、成本责任制D、成本管理有效化E、成本管理数量化参考

46、答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、路面各结构层间采用搭接流水方式时主要的搭接类型有( )A、STSB、STFC、FTFD、FTSE、FTE参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 15、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安

47、全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、公路工程质量事故分为( )A、质量问题B、重大质量事故C、一般质量事故D、特大质量事故E、重特大质量事故参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 18、缘石安装施工技术描述正确的是( )A、路缘石的预制安装或现场浇筑应符合图纸所示的线型和坡度B、路缘石应在路面铺设之后完成C、预制缘石应铺筑设在厚度不小于2cm的砂垫层上,砌筑

48、砂浆的水泥与砂的体积比应为1：2D、预制缘石的质量应符合规定要求E、安砌稳固,顶面平整,缝宽均匀,勾缝密实,线条直顺,曲线圆滑美观参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、水泥稳定类材料中确定水泥剂量应考虑( )A、拌合方法B、土类C、路面结构D、试验结果E、路基压实度参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、马歇尔试验的技术指标包括( )A、空隙率B、稳定度C、流值D、沥青饱和度E、破碎比参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、供衬

49、砌用的临时中线点,必须用( )测定,其间距可视放样需要适当加密,但不宜大于10m。A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、测距仪参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案：A 文字解析：暂无解析 25、如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请( )同意后方可修改。A、业主单位的上级主管单位B、施工单位的上级主管单位C、监理单位的上级主管单位D、原批准初步设

50、计的主管单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 27、目前采用最广泛的水泥混凝土路面是( )A、连续配筋混凝土B、普通混凝土C、钢筋混凝土D、预应力混凝土参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、桥梁明挖扩大基础施工在基坑开挖基坑前,应做好的工作有( )A、复核基坑中心线、方向和高程B、根据实际情况确定开挖坡度C、确定支护方案D、设计地面的防水,排水措施E、安设护筒参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、变通标线是由

51、标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记和( )等构成的。A、分合流标志B、线形诱导标C、突起路标D、轮廓标参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、在斜拉桥钢筋混凝土索塔施工中,索塔的倾斜度要求( )A、不超过塔高的13000且不大于30mmB、不超过塔高的12000且不大于30mmC、不超过塔高的12000且不大于40mmD、不超过塔高的13000且不大于40mm参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、装载机的特点包括( )A、可进行挖装作业B、可进行推运C、可进行平整D、能用于水下开挖E、购置费用高参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、根据碾压式土石坝施工技术规

52、范(SDJ21383),土石坝筑坝材料施工试验项目包括( )A、调整土料含水率B、调整土料级配工艺C、碾压试验D、堆石料开采爆破试验E、土料开挖级别参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括( )等。A、增加合同中任何一项的工作内容B、增加合同中关键项目的工程量,但未超过专用合同条款规定的百分比C、增加额外的工程项目D、改变合同中任何一项工作的标准或特性E、异常恶劣的气候条件参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 4、流域机构是水利部的( )A、派出机构B、下属机构C

53、、地方机构D、管理部门参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、在国家规定可以流放竹木的河流和重要的渔业水域进行河道、航道整治,建设单位应当兼顾( )的需要。A、旅游发展B、水产养殖C、竹木水运D、渔业发展E、综合利用参考答案：C、D 文字解析：暂无解析 6、根据大坝的结构特点和设计要求,为达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的,不一定都进行( )的计算。A、确定渗透压力和渗透力B、确定渗透坡降(或流速)C、确定渗流量D、确定浸润线位置参考答案：D 文字解析：暂无解析 7、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),下列关于模板施工的说法正确的是( )A、除悬臂模

54、板外,竖向模板与内倾模板都必须设置内部撑杆或外部拉杆,以保证模板的稳定性B、模板支架的立柱应在两个互相垂直的方向加以固定C、多层建筑物的上层结构的模板支承在下层结构上时,必须验算下层结构的实际强度和承载能力D、混凝土浇筑过程中,为防止混凝土分离,应将下料口贴近模板E、滑模施工的动力及现场照明供电,应设双回路供电或备用电源或采取其他应急措施参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),三排孔组成的帷幕灌浆应按( )顺序进行。A、先灌注上游排孔,再灌注下游排孔,然后进行中间排孔的灌浆B、先灌注下游排孔,再灌注上游排孔,然后进行中间排

55、孔的灌浆C、先灌注中间排孔,再灌注上游排孔,然后进行下游排孔的灌浆D、先灌注中间排孔,再灌注下游排孔,然后进行上游排孔的灌浆参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),对招标准备工作的监督包括( )等。A、招标工作应具备的条件是否满足有关规定和要求B、招标公告的内容、发布方式及媒介是否符合有关规定C、招标文件(含资格审查文件)的内容是否符合有关规定D、招标方式是否符合有关规定E、招标人是否已进驻工地现场参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 10、在流场中任何空间上有任何一个运动要素随时间而改变的水流称为( ).A、均匀流B

56、、恒定流C、非均匀流D、非恒定流参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、下列关于施工企业管理人员安全生产考核的说法正确的有( )A、水利部负责组织水利水电工程施工总承包一级(含一级)以上资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核B、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程施工总承包二级(含二级)以下资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核C、各省、自治区、直辖市水利(水务)厅(局)负责组织对本行政区域内水利水电工程专业承包一级资质施工企业管理人员水利水电工程安全生产知识和能力考核D、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效

57、期为3年E、水利水电工程施工企业管理人员安全生产考核合格证书有效期为2年参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 12、根据浆砌石坝施工技术规定(SD12084),下列关于浆砌石坝砌石的质量控制要求正确的是( )A、在胶结料初凝前严禁一次连续砌筑两层石块B、当最低气温在05时,砌筑作业应注意表面保护C、最低气温在0以下时,应停止砌筑D、最低气温在-1以下时,应停止砌筑E、无防雨棚的仓面,在施工中遇大雨、暴雨时,应立即停止施工,妥善保护表面参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 13、水泵按电机能否在水下运行分为( )A、立式泵B、常规泵机组C、卧式泵D、潜水电泵机组E、斜式泵参考答案：B、D

58、 文字解析：暂无解析 14、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于混凝土施工温度控制的要求错误的是( )A、高温季节施工时,混凝土浇筑应尽量安排在早晚和夜间进行B、高温季节施工时,大尺寸浇筑块严禁采用台阶式浇筑法C、低温季节施工时,应尽量避免在夜间或气温骤降期间拆模D、低温季节施工时,当预计拆模后混凝土表面温降可能超过69时,应推迟拆模时间参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、大中型水利水电工程建设征收耕地的安置补助费,按照( )计算。A、需要安置的农业人口数B、被征收的耕地数量C、平均每人占有耕地数量D、耕地的平均年产值参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、同一液体在同

59、一管道中流动,当流速较大,各流层的液体质点形成涡体在流动过程中互相混掺,该流动型态为( )A、均匀流B、渐变流C、紊流D、层流参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、水工大坝工程专业承包二级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产至少分别为( )A、500万元和600万元B、800万元和1000万元C、1000万元和1200万元D、2500万元和3000万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、锚固按结构形式分为( )A、抗滑桩B、抗压桩C、锚洞D、喷锚支护E、预应力锚固(锚索)参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、下列属于特殊高处作业的有( )A、强风高处作业B、异温高处作业

60、C、雪天高处作业D、雾天高处作业E、夜间高处作业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 20、土料的渗透系数测定法主要包括( )A、经验法B、野外测定法C、室内测定法D、理论计算E、流网法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 21、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、水库工程管理范围应包括( )A、工程区B、生产区C、生活区D、保护区E、移民区参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 23、混凝土重力坝坝基面上的水压强度集合称为( )A、扬压力B、侧压力