2022最新华北地区继续教育一级建造师等级真题360题精选试题及答案

1、2022最新华北地区继续教育一级建造师等级真题360题精选试题及答案第一部分 工程经济1、如果合同中出现条款空缺情况,则解决方法是( )A、合同价不明确的,按履行合同时履行地的市场价确定B、履行费用负担不明确的,由履行义务一方负担C、给付货币的,在履行义务一方所在地履行D、履行方式不明确,可以采取任何方式履行参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、建设工程招标中,建设单位组织现场踏勘后,某投标单位在答疑会上提出了一些问题,对这些问题,应当( )A、以书面形式向提出入作答复B、当场以口头形式向到会人作答复C、以书面形式向全部投标人作同样答复D、可以不向其他投标人作答复参考答案：C 文字解析：暂无解

2、析 3、合同法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、在发生违约的情况下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案：A、C、D、E 文字解析：构成继续履行应具备的条件是：当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义，不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条

3、件履行。故ACDE项正确。 5、下列关于专利权期限的说法正确的是( )A、发明专利权的期限是20年B、实用新型专利权的期限是10年C、外观设计专利权的期限是5年D、发明专利权期限自批准日起计算E、专利权期限届满后,专利权终止参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 6、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 7、人民法院因工程承包人不具备相应资质

4、,由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效,则施工合同中仲裁条款的效力( )A、仍然有效B、自然失效C、由有关人民法院裁定其效力D、由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第l9条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。因此，选项A是正确的。 8、关于安全施工技术交底,下面说法正确的是( )A、施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底B、专职安全生产管理人员向施工作业人员交底C、施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底D、施工作业人员向施工单位负责人交底参考答案：A 文字解析

5、：暂无解析 9、下列选项中,当事人不能据以向人民法院申请执行的是( )A、人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书B、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C、公证机关依法赋制执行效力的债权文书D、当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、乙欠甲l0万元钱将在2008年1月2日到期要偿还,乙突然在2007年12月25日在将其名下惟一的财产,一处市场价为40万元的住房以20万元的价格卖给了他人,则甲可行使( )来保护自己的利益。A、代位权B、撤销权C、提起侵权之诉D、提起违约之诉参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械,租赁

6、期限为9个月,下列说法正确的是( )A、双方应订立书面的租赁合同,否则无效B、承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任C、承租人应当在约定期限内支付租金D、承租人可以自行决定将施工机械进行改装,提高机械的性能,改装费用自付E、租赁物需要维修的,承租人应当及时通知租赁公司参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 12、甲省建筑公司承包了乙省的工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、某市的物流中心工程

7、由甲建筑公司进行施工总承包,业主方负责主要材料的采购供应,按照建设工程质量管理条例的规定:下列关于甲公司质量责任的表述中正确的是( )A、对物流中心的工程质量负全部责任B、因业主方未按规定时间到场,自行将隐蔽工程隐蔽C、在设计寿命期内对该工程负有保修责任D、对业主运抵现场的材料进行检验,不合格的不能使用参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利,它与物权、债权相区别的首要特征是( )A、其客体是不具有物质形态的智力成果B、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利C、其只有在特定国家内有效D、其只有在法律规定的期限内有效参考答案：A 文字解析：暂无解

8、析 15、张师傅在拆卸模板时受伤,为工伤赔偿问题将劳务分包单位起诉到法院,想请惟一目击事故过程的王师傅出庭为其作证,王师傅对此有顾虑。以下关于王师傅出庭作证的说法中,正确的是( )A、王师傅有义务出庭作证B、王师傅作证对单位不利,分包单位负责人应当劝阻其出庭作证C、王师傅作证有利于查明事实,分包单位负责人应当支持其出庭D、到法院开庭时,王师傅已经离开工地所在城市,出庭确实有困难,经法院许可,可以提交书面证言E、王师傅在书面证言中,应当客观陈述其亲身感知的事实,不得使用猜测、推断或者评论性的语言参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 16、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、

9、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五

10、)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 17、某工程施工合同签订过程中,施工单位隐瞒了委派项目经理没有取得建造师执业资格的事实。则施工单位的行为违反了合同法原则中的( )A、平等原则B、公平原则C、诚实信用原则D、自愿原则参考答案：C 文字解析：施工单位隐瞒了真实的情况，是一种欺诈行为，违背了诚实信用原则，所以答案是C。 18、甲公司以垫付建设投资的优惠条件投标乙建设单位的建设工程。中标签约后工程建设第二年,乙发现该合同违反了政府有关部门禁止垫资承包的规定,认为合同无效,拒付工程款。对于建设单位提出的确认合同

11、无效的理由,你认为( )A、理由成立,合同无效B、理由不成立,合同有效C、理由不成立,合同效力待定D、理由不成立,合同是否有效取决于竣工工程的质量是否合格参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、在法律责任的形式中,( )是行为人违反法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 20、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、垂直运输机械作业人员B、安装拆

12、卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、某建筑安装公司作为营业税的纳税人,其营业税率为( )A、营业额的3%B、利润额的5%C、利润额的6%D、营业额的10%参考答案：A 文字解析：暂无解析 23

13、、我国法律保护的知识产权有很多种,其中主要包括( )A、商业秘密B、著作权C、商标权D、所有权E、专利权参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 24、下列当事人签订的施工合同中属于有效合同或按有效处理的是( )A、承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同B、承包人同发包人指定的分包人签订的专业分包合同C、总承包人未经发包人同意将非主体工程分包的分包合同D、没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同,但在工程竣工后取得了相应的资质参考答案：B 文字解析：根据解释第1条、第4条的规定，A、C、D均无效。但注意，解释第5条的规定，超越资质的，在工程竣工验收前取得资质的，按有

14、效处理的规定。 25、甲施工单位与乙钢材供应商合同约定买卖500吨钢材,由于施工内容的调整变化,甲通知乙可能要改变交货数量,但一直未明确具体交货数额。交货期到达,乙将500吨钢材交付甲,甲拒绝接受,理由是合同已协议更改,则正确的说法是( )A、乙应承担由此给甲造成的损失B、甲可以根据实际情况部分接收货物C、由于双方已商定变更合同,乙暂停送货D、甲拒绝接受货物,应承担违约责任参考答案：D 文字解析：见合同法78条规定：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中甲乙双方对合同变更的交货数量约定不明确，应推定为未变更。乙按照原合同约定执行，甲方拒绝接受货物，应承担违约责任。故D项正确。

15、 26、某施工现场塔吊吊兰坠落,造成3死多伤的安全事故,根据安全生产法对事故报告与处理的规定,下列选项中除( )外都是违法行为。A、作业工人小李在事故发生后立即告知了正在午休的项目经理B、安全事故发生地的地方人民政府在安全事故发生后,组织有关人员对安全事故调查,调查结果确定一个月后将事故情况上报C、安全事故发生地的地方人民政府在上报的报告中有意遗漏伤亡人数D、单位负责人因正在与他人谈判签约,接到安全事故报告后没有迅速赶到事故现场参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、施工单位的主要负责人、项目负责人不履行安全生产职责,造成重大安全事故,构成犯罪的,自刑罚执行完毕之日起( )年内不得担任任何施工

16、单位的主要负责人、项目负责人。A、1B、2C、3D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、下列关于法律体系的说法,正确的有( )A、建设法是一个独立的法律部门B、法律体系是由法律部门构成的C、建筑法属于行政法律部门D、安全生产法属于社会保障法律部门E、仲裁法归属于民法部门参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 29、某工程施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、关于仲裁审理的相关规则和程序规定,下列表述中,( )是正确的。A、仲裁委员会可以根据案件复杂程度

17、、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序B、简易程序是由1名仲裁员独任进行审理C、仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理D、仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E、除非当事人提出申请,否则不得自行决定开庭审理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、采用实物单价法进行投标报价,计算人工、材料和施工机械台班消耗量时,需要采用的定额是( )A、施工定额B、预算定额C、概算定额D、补充定额参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、下列国际工程报价的组成中,根据招标文件的规定,可以单独列入报价单的费用是( )A、现场管理费B、总部管理费C

18、、开办费D、利润参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、对投标人报出的措施项目清单中没有列项且施工中又必须发生的项目,招标人( )A、要给予投标人以补偿B、应允许投标人进行补充C、可认为其包括在其他措施项目中D、可认为其包括在分部分项工程量清单的综合单价中参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、经营活动流出的现金主要包括( )A、发包工程所支付的现金B、购买商品支付的现金C、投资所支付的现金D、支付给职工的现金E、支付的各项税费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 5、预算定额中某分项工程的人工消耗量指标应包括完成该分项工程必须的各种用工量。以砖墙砌筑为例,人工消耗量指标中的基本用工量应包

19、括( )A、筛砂子的用工量B、淋石灰膏的用工量C、调制砂浆的用工量D、超过人工定额规定距离的运砖的用工量参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、某项目经过计算求出的财务内部收益率大于基准收益率,根据方案评价准则认为项目是可行的。然而在项目实施过程中,各种外部条件发生变化或测算数据出现误差将会导致财务内部收益率低于基准收益率,甚至发生亏损。为了估计项目可能承担的不确定性风险和对风险的承受能力,需要进行( )A、确定性分析B、不确定性分析C、财务分析D、市场分析参考答案：B 答案解析：暂无解析 7、某企业连续n年,每年年初向银行借贷A万元,借款年利率为r,每半年复利计息,则第n年末一次归还贷款额的正

20、确表达式为( )A、A(F/A,r,n)(1+r)B、A(F/A,r/2,n)(1+r)C、A(F/A,i,n)(1+i),其中i=(1+r/2)2-1D、A(A/P,r/2,2)(F/A,r/2,2n)E、A(F/P,r/2,2n)+(F/P,r/2,2n-2)+(F/P,r/2,2n-4)+(F/P,r/2,2)参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 8、据某公司期末会计报表资料,资产总计期初数1221100元,期末数1163150元;负债合计期初数451100元,期末数373150元;净利润为130000元,则该企业净资产收益率为( )A、10.65%B、11.18%C、16.67%D

21、、34.84%参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、反映结构工程中混凝土工艺方案技术条件的指标是( )A、现浇工程总量B、现浇混凝土强度C、主要专业工种工人是否能保证供应D、最大浇筑量参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、项目融资的特点有,项目融资( )A、是以项目本身为主体安排的融资B、可实现项目发起人公司负债型融资的要求C、融资成本相对较低D、对项目发起人无追索权或只有有限追索权E、以项目友起人自身的资信作为贷款的首要条件参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 11、下列有关功能分类概念的表述,正确的有( )A、基本功能是要达到这种产品的目的所必不可少的功能B、使用功能从功能内涵上反映功能

22、的使用属性C、过剩功能是指多余功能、重复功能D、产品局部功能是实现产品总体功能的基础,总体功能是各局部功能要达到的目的E、按用户的需求分类,功能可划分为使用功能和美学功能参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 12、根据国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号),政府对于投资项目的管理分为审批、核准和备案三种方法。须由国家发展和改革委员会审核报国务院审批项目建议书的有( )A、国有企业贷款建设项目B、地方政府投资项目C、采用政府直接投资和资本金注入方式的建设项目D、使用中央预算内投资、中央专项建设基金、中央统还国外贷款5亿元及以上的建设项目E、使用中央预算内投资、中央专项建设基金、统

23、借自还国外贷款的总投资50亿元及以上的项目参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 13、项目投资影响的四因素模式,把建设工程项目投资控制分为四种类型,其中第一种类型作用为( )A、是对项目各阶段技人要素(非工作本身需要的)投资成本的控制B、是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制C、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的D、是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益(或使用功能)的目的参考答案：B 答案解析：暂无解析 14、某企业自建行借入资金100万元,贷款利率5%,期限6个月,到期一次向银行支付利息和本金;另又从商业银行借入资金60万元,期限3个月,商行向企业

24、放贷时,直接从本金中扣除利息7%。该企业的短期贷款所采用的利息支付方式有( )A、分期付息,到期一次还本B、收款法C、贴现法D、等额分期偿还E、本金等额分期偿还,同时付清当年利息参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 15、按照国务院颁发的现金管理暂行条例,企业可以使用现金支付的有( )A、向职工发放工资，总额100000元B、向兼职人员发放劳务报酬20000元C、到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D、采购复印纸一箱，价值150元E、采购办公用小型喷墨打印机一台，价值1200元参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 16、下列不属于建设工程总概算中工程建设其他费用的是( )A、土地使用

25、费B、勘测设计费C、预备费D、生产准备费参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、通过静态投资回收期与某一指标的比较,可以判断方案是否可行。该项指标是( )A、项目寿命期B、项目建设期C、基准投资回收期D、动态投资回收期参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、某设备购置概算价值为270万元,其中设备原价为250万元,设备安装费率为20%,则该项目的设备安装工程概算价值为( )万元。A、4B、7.5C、50D、54参考答案：C 答案解析：暂无解析 19、企业在资产负债表目,如果不能可靠估计所提供劳务的交易成果,已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿,应( )A、确认预计收入，结转已发生成本，不确认

26、当期损失或利润B、确认预计收入，结转已发生成本，将差额确认为当期损失或利润C、不确认收入，将已经发生的劳务成本确认为当期损失D、按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，暂不确认利润或损失参考答案：A 答案解析：暂无解析 20、企业筹集的资本金,按照投资主体可以分为( )A、法人资本金B、外商资本金C、国家资本金D、实收资本E、个人资本金参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 21、某市政工程公司于2009年8月有如下业务:购买大型设备支出200万元,施工机械使用费8万元,财产保险费3万元,支付中介机构费l万元,行政管理部门设备折旧费1万元。根据企业会计准则及相关规定,下列不

27、属于生产成本的有( )A、购买大型设备支出B、施工机械使用费C、中介机构费D、财产保险费E、行政管理部门设备折旧费参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 22、某企业2009年9月末有银行存款500万元。根据会计准则及相关规定,银行存款属于该企业的( )A、流动资产B、固定资产C、流动负债D、无形资产参考答案：A 答案解析：暂无解析 23、某建筑安装工程营业税的税额为营业额的3%,城市维护建设税为营业税的5%,教育费附加为营业税的3%,则该工程的税率(综合计税系数)为( )A、3.22B、3.24C、3.35D、3.41参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、下列关予设备更新作用的描述中,错

28、误的是( )A、设备更新是对设备磨损的局部补偿B、设备更新可以对设备无形磨损进行补偿C、设备更新可以对设备有形磨损进行补偿D、设备更新是对设备在运行中消耗掉的价值的重新补偿参考答案：A、D 答案解析：暂无解析 25、某施工企业发行债券的票面利率为12%,发行时市场利率为8%,为协调购销双方利益,则企业应采用( )发行价格。A、折价B、溢价C、平价D、减价参考答案：C 答案解析：暂无解析 26、企业的银行存款属于( )A、非流动资产B、流动负债C、流动资产D、短期投资参考答案：C 答案解析：暂无解析 27、长期借款中一般性保护条款应用于大多数借款合同,根据具体情况内容会有所不同,主要内容包括(

29、)A、对借款企业流动资金保持量的规定B、对支付现金股利和回购股票的限制C、限制租赁固定资产的规模D、对资本支出规模的限制E、限制其他长期债务参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 28、某企业连续n年,每年末向银行借贷A万元,借款年利率为r,每半年复利计息,则第n年末一次归还贷款额的正确表达式为( )A、A(F/A,r,n)B、A(F/A,r/2,n)C、A(F/A,i,n),其中i=(1+r/2)2-1D、A(A/F,r/2,2)(F/A,r/2,2n)E、AF/P,r/2,2(n-1)+F/P,r/2,2(n-2)+(F/P,r/2,2(n-3)+(F/P,r/2,2)+1参考答案：

30、C、D、E 答案解析：暂无解析 29、企业通常将按净利润的5%10%提取( )A、任意盈余公积B、未分配利润C、法定盈余公积D、法定公益金参考答案：D 答案解析：暂无解析 30、在进行项目的敏感性分析时,考察的不确定因素通常有( )A、建设投资B、产品价格C、产品成本D、内部收益率E、工期、汇率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、单位工程施工组织设计是施工单粒编制( )的依据。A、单项工程施工组织设计B、分部(分项)工程施工组织设计C、季、月、旬施工计划D、作业指导书E、施工任务书参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 2、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情

31、况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。

32、 3、特种作业人员安全技术考核以( )考核为主,合格者获得国家统一印制的( )A、安全技术理论特种作业人员操作证B、实际操作技能特种作业人员操作证C、实际操作技能特殊作业资格证D、安全技术理论特殊作业资格证参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、某打桩工程合同约定,第一个月计划完成工程桩120根,单价为12万元根。至第一个月底经确认的承包商实际完成的工程桩为110根,实际单价为13万元根。在第一个月度内,该打桩工程的已完工作预算费用( )为( )万元。A、132B、143C、144D、156参考答案：A 文字解析：BCW 5、施工质量计划应由自控主体即( )进行编制。A、业主单位B、监理单位C、

33、施工承包企业D、设计单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、某打桩工程合同约定,第一个月计划完成工程桩120根,单价为12万元根。至第一个月底经确认的承包商实际完成的工程桩为110根,实际单价为13万元根。则在第一个月度内,该打桩工程的计划工作预算费用( )为( )万元。A、132B、143C、144D、156参考答案：C 文字解析：BCWS是赢得值法中的参数之一，是按计划工作量乘以预算价格而得，故为12012=144万元。 7、合同跟踪的依据不包括( )A、合同及其补充协议B、施工组织设计C、政府主管部门文件D、质量检查记录参考答案：C 文字解析：合同跟踪的依据是合同文件以及依合同编制的各

34、种计划文件,还包括各项施工原始记录、报表、验收报告等。 8、有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上,数据和信息分析是( )的高度提炼。A、产品B、事实C、理论D、程序参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 10、实施项目信息门户是有重大价值的,传统建设工程中( )的问题都与信息交流有关。A、13B、12C、23D、34参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、从一般意义上说,建设工程项目是建设项目可以独立发包组织设计和施工的( )A、单件工程B、群体工程C、重点工程

35、D、交工系统参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、下列选项中,属于建设工程项目管理规划内容的有( )A、项目管理实施策划B、项目的目标分析和论证C、项目采购和合同结构分析D、价值工程的管理E、风险管理的策略参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、工程物资属于( )风险。A、组织B、经济与管理C、工程环境D、技术参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、施工总承包管理模式与施工总承包模式的主要区别体现在( )A、施工图设计、施工招标和施工等工作开展程序不同B、与分包单位的合同关系有可能不同C、分包单位的选择和认可程序不同D、施工总承包管理单位和施工总承包单位的主旨结构与人员配备不同E

36、、对分包单位的管理和服务不同参考答案：A、B、C、E 文字解析：施工总承包管理与施工总承包模式主要在工作开展程序,合同关系,分包单位的选择和认可,对分包单位的付款,对分包单位的管理和服务,施工总承包管理的合同价格等方面不同。 15、某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工,根据计划2月份完成土方量4000,计划单价80元。时至2月底,实际完成工程量为4500,实际单价为78元,通过赢得值法分析可得到( )A、进度提前完成40000元工作量B、进度延误完成40000元工作量C、费用节支9000元D、费用超支9000元E、费用超支31000元参考答案：A、C 文字解析：因为按赢得值法

37、,费用偏差CV=BCw 16、以单位工程为成本核算对象的综合成本的分析方法是( )A、分部分项成本分析B、月(季)度成本分析C、年度成本分析D、竣工成本的综合分析参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、大中型工程项目的项目组成中,通常构成单项工程的是( )A、单位工程B、单体工程C、单个工程D、单元工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 18、在网络计划中,总时差就是可以利用的机动时间,前提是不影响( )A、后续工作的最早开始时间B、紧后工作的最早开始时间C、紧后工作的最迟开始时间D、紧后工作的最早完成时间参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、施工合同跟踪的含义包括( )A、承包人合同管理部门

38、对合同执行者的履行情况进行的跟踪B、承包人合同管理部门对分包人执行情况的跟踪C、合同执行者本身对合同计划的执行情况进行的跟踪D、合同执行者对发包人执行合同情况进行的检查与分析对比E、合同执行者对工程师执行合同情况进行的检查与分析对比参考答案：A、C 文字解析：施工合同跟踪有两方面含义,即承包单位的合同管理部门对合同履行情况的跟踪和合同执行者(一般指项目经理部)对合同计划的执行情况进行的检查、分析与对比。 20、( )和环境因素,对于建设工程项目而言是可控因素。A、材料因素B、人的因素C、设备因素D、技术因素E、管理因素参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 21、某分部工程双代号网络图如下图

39、所示,图中错误的是( )A、存在循环回路B、节点编号有误C、存在多个起点节点D、存在多个终点节点参考答案：C 文字解析：该双代号网络图中出现了与两个起点节点。 22、对于新建的建设工程项目,该过程主要包括( )A、建设方案策划B、建设投资策划C、规划用地方案D、项目可行性研究论证E、建设工程项目决策参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 23、经业主和承包人签订的某建设工程合同中支付条款约定,该工程无预付款,业主每月工程款支付至当月完成工程量的60%,等完成竣工验收备案后6个月内双方确认工程结算,结算确认后6个月内业主支付至结算金额的95%,余款5%等保修期满后一次付清。上述约定,你认为(

40、)A、无效,因为没有约定预付款,而建设工程合同中一般应约定业主支付一定比例的预付款B、无效,因为约定的工程进度款支付比例较低,明显损害了承包人合法权益C、无效,因为且结算及结算后尾款支付时间较长,明显损害了承包人合法权益D、有效,因为双方就有关支付时间、支付方式、支付条件已经协商一致,且上述约定不违反法律及行政法规的强制性规定参考答案：D 文字解析：合同双方当事人就支付方式及期限在协商一致的情况下进行约定,只要不违反法规的强制性规定都属有效。 24、基工程合同价款是1500万元,其中主要材料金额占合同价款的60%,2008年1月签合同时该主要材料综合价格指数为102%,2009年1月结算时,综

41、合价格指数为115%,则该主要材料的计算款为( )万元。A、71800B、101471C、103000D、152000参考答案：B 文字解析：主要材料计算款=150060115102=101471万元 25、项目管理信息系统中成本控制子系统的功能包括( )A、投标估算的数据计算和分析B、计划资金的投入和实际资金的投入比较分析C、计算实际成本D、计划成本与实际成本的比较分析E、根据工程进展进行投资预测参考答案：A、C、D 文字解析：项目管理信息系统中成本控制子系统的功能包括：投标估算的数据计算和分析；计划施工成本；计算实际成本；计划成本与实际成本的比较分析；根据工程进展进行施工成本预测。计划资金

42、的投入和实际资金的投入比较分析、根据工程进展进行投资预测属于投资控制子系统功能。 26、质量控制所致力的一系列相关活动,包括( )和管理活动。A、施工生产B、项目策划C、作业技术活动D、技术支撑参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、竣工工程质量验收过程涉及建设单位、设计单位、监理单位及施工单位总分包各方的工作,必须按照工程项目质量控制系统的职能分工,以( )为核心进行竣工验收的组织协调。A、设计负责人B、监理工程师C、项目业主负责人D、施工单位负责人参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、下列选项,属于材料和设备采购供应阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、起草并参与材料和设

43、备的订货合同C、审核或参与审核主要材料和设备的清单D、参与主要材料和设备的选型E、制定材料和设备供应计划和相应的资金需求计划参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 29、按单位时间编制的施工成本计划,所得的S形曲线必然包络在一个“香蕉图”内。组成“香蕉图”的两条曲线分别是全部工作的开始都按最早开始时间和都按( )A、最早必须开始时间B、最早必须结束时间C、最迟必须开始时间D、最迟必须结束时间参考答案：C 文字解析：“香蕉图”是由全部工作都按最早开始时间和全部工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成,不是按最早必须结束时间或最迟必须结束时间构成,故选项C正确。 30、甲公司向乙公司购买了一批建

44、筑材料,由于没有在采购合同中约定交付地点,且该批材料需要运输,则下列( )项处理方式符合法律规定。A、乙公司应当将该批材料送至甲公司所在地B、乙公司应当将该批材料交第一承运人,以运交甲公司C、通知甲公司来乙公司所在地自提该批材料D、乙公司应当在该批材料所在地向甲公司交付参考答案：B 文字解析：见中华人民共和国合同法第141条相关约定。 第四部分 公路实务1、专用架桥机可按( )的不同进行分类。A、移粱方式B、吊装力式C、导梁形式D、缆索形式E、送粱方式参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 2、锚具、夹具和连接器进场时,进行外观检查验收时的抽检比例是( )A、抽取5的锚具且不少于5套B、抽取

45、10的锚具且不少于10套C、抽取15的锚具且不少于8套D、抽取15的锚具且不少于6套参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、背景材料l某桥梁工地,桥面离地面高28m。采用满堂脚手架现浇箱梁。施工前,项目部拟招聘部分工人,经过体检,发现部分患病人员,分别患有：心脏病、精神病、恐高症、癫痫病、严重贫血病、严重关节炎、皮肤病等。进行桥面施工时,为了方便施工,现场工人移动了部分安全防护设施和安全警示标识牌。施工完毕后,需拆除支架。问题：该桥桥面施工前,其满堂脚手架需要由( )进行单项设计。A、专业技术人员B、包工头C、项目负责人D、班组长参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、水泥稳定基层中水泥剂量不宜超

46、过( )A、4B、5C、6D、7参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、二次衬砌的施作时,应满足产生的各项位移已达预计总位移量的( )要求。A、1020B、3040C、5060D、8090参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、在开挖土方过程中,开挖深度超过( )时,其边缘上面作业同样应视为高处作业。A、2mB、3mC、4mD、5m参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、安全“三宝”不包括( )A、安全帽B、安全带C、防滑鞋D、安全网参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、公路施工中不得用推土机推( )A、树根B、碎石块C、建筑垃圾D、石灰参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、施工现场集中搅拌的混凝土

47、,单位体积混凝土中粗骨料含量两次测值的相对误差不应大于( )A、2B、3C、4D、5参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、各个施工过程的劳动量和作业量是指( )A、工程细目的工程数量与相应时间定额的乘积B、实际使用的工人数量与作业时间的乘积C、实际使用的工人数量D、实际使用的机械台数与作业时间的乘积E、实际使用的机械台数参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 11、招标人根据工程实际情况需要修改合同条款的内容,可以在( )进行修改。A、公路专用条款B、正文C、前附表中D、项目专用条款参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C

48、、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、背景材料2某公路工程施工,有路基、路面施工项目。其中部分段落需要开挖沟槽,运输车辆需要将堆在沟槽边的土方运走。为了保证现场用电,工地还自备了发电机组。由于开挖以岩石居多,所以采用了爆破作业,购买了电雷管等引爆器材。爆破施工主要集中在雷雨季节。路面施工中,项目部对从事沥青作业的人员进行了体检,发现有人凡患有皮肤病、结膜炎、严重贫血病、严重关节炎和感冒。拟根据施工特点选择部分作业人员。问题：按照自备发电机组的安全技术要点的要求,下列说法正确的有( )A、施工现场临时用自备发电机组的供配电系统须与外电线路连接B、自备发电机组电源应与外电线路电

49、源连锁,严禁并列运行C、发电机组应设置短路保护和过负荷保护D、发电机组的排烟管道必须伸出室外E、在非三相四线制供电系统中,电气设备的金属外壳应做接地保护参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 14、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的( ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 16、根据国家相关规定,可承担各等级公路

50、及其桥梁、隧道工程施工的企业是( )A、三级B、二级C、一级D、特级参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 18、投标人以联合体形式投标,投标人必须是( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、公路照明系统由低压电源线、低压配电线、灯杆、光源和灯具及( )组成。A、高压电源线B、低压电缆C、配电箱D、

51、中继器箱参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、按照现行公路工程质量检验评定标准,在悬臂拼装梁施工过程中,桥梁的轴线偏位检查频率是( )A、每节段检查2处B、每节段检查6处C、每节段检查4处D、每节段检查3处参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、在钻孔灌注桩施工中,钻孔的倾斜度允许偏差为( )A、1B、2C、15D、3参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 23、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做

52、好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 24、公路桥梁施工中,必须投入施工现场的劳动力是( )A、爆破工B、测量工C、木工D、混凝土工参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、不能用于高速公路的沥青面层类型有( )A、SMAB、沥青贯入式C、沥青碎石D、沥青表处E、SAC参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 26、属于软土地基的工程特性是( )A、透水性强B、天然

53、强度低C、流变性差D、压缩性低参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、施工现场的室内配电线路包括( )A、绝缘导线和电缆的明敷设B、绝缘导线和电缆的暗敷设C、绝缘导线架空敷设D、绝缘电缆埋地敷设E、电缆线架空明敷设参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 28、公路工程投标文件中的承诺函是对主要( )的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案：A 文字解析：暂无解析 29、施工企业应建立并保存合格材料供货商的名册和档案,对合格材料供应商进行定期考核,考核内容是( )A、材料供应商的属地B、材料供应商的供货能力C、材料供应商的企业属性D、材料供应商的银行存款参考答案：B 文字

54、解析：暂无解析 30、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、下列关于水力发电工程合同商务管理的内容正确的是( )A、分包项目的施工措施计划、开工申报等应通过承包单位向监理申报B、承建单位与分包单位之间的合同纠纷应由监理机构裁定C、监理与设计单位的关系是监理与被监理的关系D、施工不符合设计要求时,设计单位可直接向承建单位发出指示E、项目法人不得擅自变更总监理工程师的指令参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 2、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫

55、层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据水工碾压混凝土施工规范(DLT51122000),碾压混凝土碾压时,坝体迎水面35m范围内,碾压方向应( )A、垂直于水流方向B、平行于水流方向C、与水流方向成45D、与水流方向成75参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、土料的渗透系数测定法主要包括( )A、经验法B、野外测定法C、室内测定法D、理论计算E、流网法参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 5、根据堤防工程施工质量评定与验收规程(试行)(SL2391999),工程质量事故处理后,其施工质量( )A、只能评定为合格B、属质量缺陷C、不能评定为优秀

56、D、应重新进行质量评定参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的总体规划E、移民区、移民安置区资源环境承载能力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 7、根据水工碾压混凝土施工规范(SL5394),下列关于碾压混凝土坝施工的说法正确的是( )A、施工前应通过现场碾压试验验证碾压混凝土配合比的适应性,并确定其施工工艺参数B、每层碾压作业结束后,应及时按网格布点检测混凝土的压实容重C、连续上升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土初凝时间以内D、连续上

57、升铺筑的碾压混凝土,层间允许间隔时间应控制在混凝土终凝时间以内E、施工缝及冷绛必须讲行层面处理,处理合格后方能继续施工参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 8、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位B、监理单位C、设计单位D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),发包人委托监理人在合同规定的期限内向承包人提供测量基准点、基准线和水准点等,( )应进行复核。A、设计入B、承包人C、质量监督部门D、监理人参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、大中型水利水电工程建设征用的土地时,每一个需要安置的

58、农业人口的安置补助费标准,一般为该耕地被征用前3年平均每亩年产值的( )倍。A、24B、46C、68D、810参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、低塑性混凝土宜在浇筑完毕后立即进行( )养护。A、喷雾B、洒水C、覆盖D、化学剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、企业事业单位在项目生产过程中发生的水土流失防治费用,从( )中列支。A、基本建设投资B、产品利润C、生产费用D、专项费用参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 14、基坑经常性排水

59、两种方式是( )A、明沟排水B、管井排水法C、真空井点排水法D、人工降低地下水位E、喷射井点法参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 15、通过建筑物导流的主要方式包括( )A、混凝土坝体中的底孔导流B、涵管导流C、低水头河床式径流电站的混凝土坝体上预留缺口导流D、隧洞导流E、混凝土坝体上梳齿孔导房导流参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 16、水库工程管理设计规范(SL10696)规定,平原区大型水库工程下游从坝脚线向下的管理范围为( )A、不少于50mB、不少于100mC、不少于150mD、不少于200m参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(

60、GF20000208),承包人可要求发包人延长合同规定的工期的情形包括( )等。A、增加合同中任何一项的工作内容B、增加合同中关键项目的工程量,但未超过专用合同条款规定的百分比C、增加额外的工程项目D、改变合同中任何一项工作的标准或特性E、异常恶劣的气候条件参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 18、施工单位的施工组织设计和技术措施应由( )审查。A、建设单位代表B、项目法人C、设计单位D、监理单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、根据碾压式土石坝施工规范(DLT51292001),碾压式土石坝的防渗体与其岸坡结合带碾压搭接宽度不应小于( )m。A、05B、1C、15D、2参考答