2022最全一级建造师等级习题360题试题及答案

1、2022最全一级建造师等级习题360题试题及答案第一部分 工程经济1、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。 2、下列关于质权的生效,说法正确的是( )A

2、、动产质权自动产交付时,质权成立B、以汇票、本票、债券、仓单出质的,自交付权利凭证时质权成立C、以基金份额出质的,自证券登记结算机构登记时质权成立D、以证券登记结算机构登记的股权出质的,自工商部门登记时质权成立E、以应收账款出质的,自信贷征信机构登记时质权成立参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据物权法第226条的规定：“以基金份额、证券登记结算机构登记的股权出质的，质权自证券登记结算机构办理出质登记时设立；以其他股权出质的，质权自工商行政管理部门办理出质登记时设立。”C项正确，D项错误；根据物权法第228条的规定：“以应收账款出质的，当事人应当订立书面合同。质权自信贷征信机构办理出质登记时

3、设立。”E项正确。根据物权法第224条的规定：“以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的，当事人应当订立书面合同。质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自有关部门办理出质登记时设立。”B项正确。根据物权法第212条的规定：“质权自出质人交付质押财产时设立。”A项正确。 3、王某是工厂的工人,其对撤销权的了解正确的是( )A、撤销权仅指债权人对债务人的危害其债权实现的不当行为的撤销B、撤销权仅指合同当事人对欠缺生效条件的合同的撤销C、撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使D、撤销权仅是合同中约定的权利E、当事人可以到仲裁机构去申请撤销基于重大误解签订的合同参

4、考答案：C、E 文字解析：撤销权有两种，一是合同法第55条规定的合同当事人对可撤销合同所行使的撤销权，二是合同法第74条规定的债权人对其债务人的不当行为所行使的撤销权，所以选项A、B都不正确；撤销权是法定的权利不是约定的权利，故D错误。所以答案是C、E。 4、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、下列关于合同权利义务概括转移的说法中,错误的是(

5、)A、合同当事人一方将其合同权利和义务一并转移给第三人,由该第三人概括地继受这些权利和义务B、可以全部或部分转移合同权利和义务C、概括转移可以依当事人合意产生,也可根据法律规定而产生D、企业合并、分立而发生的概括转移,应当取得相对人同意参考答案：D 文字解析：企业合并、分立为法定的概括转移，无需合同相对人同意。故D项错误。 6、甲为某单位的法定代表人,某日与一个体工商户乙签订了一份合同。该合同中,甲一已经超越了其法人在公司章程中对其代表权限的限制,但是,乙却不知情,则该合同( )A、无效B、有效C、部分有效D、效力待定参考答案：B 文字解析：合同法50条规定：“法人或者其他组织的法定代表人、负

6、责人超越权限订立的合同，除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。”关于适用若干问题的解释一第10条规定，只要法定代表人不违反国家限制经营、特许经营和法律、行政法规禁止经营的情况后，超越经营范围所签订的合同是有效的。所以答案是B。 7、某建筑公司自建一幢综合楼,下列处理方法正确的有( )A、自用按建筑业缴纳营业税B、自用不纳营业税C、出售按建筑业和销售不动产纳营业税D、出售按建筑业纳营业税E、自建自用不动产纳营业税参考答案：B、C 文字解析：本题考点为1Z301202营业税纳税人的概念和纳税对象。建设单位自建自用不动产，不纳营业税；纳税人自建销售不动产，应按建筑业和销售不动产缴

7、纳两个税目的营业税所以选择B、C。 8、甲公司为一个建筑工程有限责任公司,从事建筑、装修、建材等业务。如果该公司拟更换监事,在下列人员中,可以做监事的是( )A、王某,现任公司总经理B、孙某,现任公司财务总监C、张某,为公司职工代表D、赵某,现任公司董事会董事参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准进行监督检查,监督检查的方式可采取( )A、重点检查B、抽查C、专项检查D、书面审查E、现场检查参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、现行注册建造师执业的专业中,只设一级建造师执业资格的专业有( )A、铁路工程B、电力工程C、港口与航道工程D、

8、石油化工工程E、矿山工程参考答案：A、C 文字解析：在注册建造师执业工程规模标准划分的14个专业工程中，只有铁路工程未划分工程类别且只设一级建造师。港口与航道工程划分工程类别，但该专业不设二级建造师。这两个专业中的小型项目的担当者另有规定。 11、某市一基础设施项目进行招标,现拟组建招标评标委员会,按评标委员会和评标方法暂行规定,下列人员中不得担任评标委员会成员的有( )A、投标人的亲属B、行政监督管理部门人员C、与投标人有经济利益关系的人员D、从事相关专业领域工作满3年以上的人员E、熟悉有关招标投标的法规,并具有与招标项目相关实践经验的人员参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 12、下列

9、选项中,( )组情形导致行政处罚决定不能成立。行政机关作出处罚决定前,未依法告知当事人应予处罚的事实、事由和依据行政机关拒绝听取当事人的陈述、申辩行政处罚没有法定依据行政处罚不遵守法定程序A、B、C、D、参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、北京某房地产开发公司(甲方)与上海某建筑公司(乙方)就北京某住宅小区项目签订了工程承包合同,合同约定,因本协议所发生的一切争议应提交华北地区的仲裁委员会进行仲裁。后因该合同履行发生争议,甲公司向本地区人民法院提起诉讼,人民法院立案后,乙公司以双方协议中存在仲裁协议为由对该人民法院管辖权提出异议。此时,人民法院正确的处理方式是( )A、裁定驳回起诉B、裁定

10、不予以受理C、裁定本院具有管辖权D、裁定管辖权异议成立,移送有管辖权的仲裁委员会受理参考答案：C 文字解析：根据仲裁法第l8条规定，当事人对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，可以补充协议；达不成补充协议的，仲裁协议无效。由于本题所涉及的仲裁协议为无效协议，因此，当事人以此为由进行的管辖权抗辩不成立，故选项C是正确的。 14、以下属于非实质性变更的是( )A、受要约人将要约中约定的履行地点由甲地变更到乙地B、受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运,费用由受要约人承担C、受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付D、受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货参考

11、答案：C 文字解析：合同法第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约内容作出实质性变更，为新要约。在关合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更”，所以选项A、B、D是属于实质性变更，而C只是单方面增加了受要约人的责任属于非实质性变更。 15、刘某投保了一份财产保险合同,在这个保险合同法律关系中,下列主体之中不可能为同一人的是( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在人身保险合同法律关系中,涉及投保人、保险人、被保

12、险人、受益人等主体,下列主体之中,可能为同一人的有( )A、投保人与受益人B、保险人与投保人C、投保人与被保险人D、投保人、被保险人和受益人E、保险人和受益人参考答案：A、C、D 文字解析：本题考点为1Z301191中保险合同当事人和保险合同关系人。根据保险法的相关规定，投保人可以为被保险人，投保人、被保险人可以为受益人。据此，正确答案是A、C、D。 17、王某被任命为一大型工程的施工项目经理,关于其安全职责的表述正确的有( )A、应当制定安全生产规章制度B、落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程C、确保安全生产费用的有效使用D、制定安全施工措施、消除安全事故隐患E、及时、如实报告安

13、全生产事故参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据建设工程安全生产管理条例第21条的规定，项目负责人的安全责任主要包括：(1)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程；(2)确保安全生产费用的有效使用；(3)根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患；(4)及时、如实报告生产安全事故。而制定安全生产规章制度。保证安全生产条件所需资金的投入是单位主要负责人的职责。消除安全事故隐患是其职责，但不必向有关主管部门报告。 18、某工程竣工验收后,甲建设单位一直不支付乙施工单位工程款,乙碍于情面不好意思索要。乙知道甲与丙开发商有业务往来且关系较好,便请丙帮忙索要。乙丙之间签订了合同约定

14、共同享有此债权,并通知了甲。后甲将工程款全部付给了丙。针对乙丙之间订立的合同,下列理解中正确的是( )A、是乙委托丙索要工程款的委托合同B、是按份分享债权的债权转让合同C、是因胁迫而签订的债权转让合同D、是连带共享债权的债权转让合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、下列不属于要约邀请的是( )A、商品价目表B、投标书C、招标公告D、拍卖公告E、符合要约规定的售楼广告参考答案：B、E 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以答案是B、E。 20、根据我国劳动法的规定,劳动者的法定最低就业年龄为( )A、14周岁B

15、、16周岁C、18周岁D、20周岁参考答案：B 文字解析：根据民法通则第139条规定,在诉讼时效期间的最后六个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。诉讼时效中止是指导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内,本案发生的障碍事件并不是发生在这一区间,故20天不应扣除。 21、当事人在合同中约定了发生争议时双方协商解决,一旦发生合同纠纷,下列处理纠纷的方法中,不能采用的是( )A、和解B、调解C、仲裁D、诉讼参考答案：C 文字解析：合同法第一百二十八条规定：“当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不

16、愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。”因此，当事人没有订立仲裁协议的，不能采用仲裁方式处理争议，所以本题选C。 22、在缔约过程中,受要约人对收到的要约中的主要条款部分同意,部分作出变更的答复,该回复在性质上属于( )A、部分承诺B、承诺C、拒绝承诺D、新要约参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、建设工程发生质量事故,有关单位按照建设工程质量管理条例的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。A、3B、6C、12D、24参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、根据

17、环保部门的跟踪检查结果,某化工厂在生产的过程中,一直向水体排放污染物,应当按规定缴纳( )A、违约金B、罚金C、排污费D、滞纳金参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、甲建筑公司承建乙市一隧道项目,现缺乏一种进口挖掘机,公司领导决定采用租赁方式向乙市建筑机械租赁公司租赁,以节约资金。原乙建筑机械租赁公司的此种进口挖掘机确实性能良好,但缺少产品合格证,下列说法正确的是( )A、不能出租B、可以出租C、经乙市建扇批准后可以出租D、经乙市人民政府批准后可以出租参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿,但是,该煤矿的管理人员经常违章指挥,强令矿工冒险作业。对于这种

18、情况,该煤矿的职工有权( )A、要求增加工资B、延长休息时间C、要求减少工作强度D、拒绝执行参考答案：D 文字解析：考点为1Z301182劳动安全卫生。劳动法规定，劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行。因此，选择D。 27、工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目( )之日为止。A、提交竣工验收报告B、竣工验收合格C、竣工验收备案D、交付使用参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、某重点工程按照法律规定不需办理施工许可证,持有开工报告即可开工建设,对此,建设单位应将保证安全施工

19、的措施报送( )A、开工报告发证机构审查B、建开工报告发证机构备案C、建设行政主管部门批准D、建设行政主管部门备案参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、关于撤销权的说法正确的是( )A、甲通过虚构事实手段与乙订立合同,则甲和乙都可以行使撤销权B、债权人对于债务人与第三人危害其债权实现的行为,可以到法院或仲裁机构申请撤销C、债务人以明显不合理低价转让财产的,债权人可以行使撤销权D、债权人行使撤销权的必要费用由债务人承担参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债

20、权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。所以答案是D。 30、下列关于起诉必须符合的条件的表述中,不正确的是( )A、原告是任何公民、法人和其他组织B、有明确的被告C、有具体的诉讼请求和事实、理由D、属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖参考答案：A 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、对流动资产周转率指标,下列说明和解释正确的有( )A、周转次数在一定时期越少,流动资产营运能力越强B、该指标是企业在一定时期内业务净收入与全部流动资产平均余额之间的比率C、流动资产周转率通常用周转次数、周转天数来表示D、该指标反映流动资产周转速度E、该指标

21、反映流动资产利用效果参考答案：B、C、D、E 答案解析：暂无解析 2、某租出设备价格50万元,租期为5年,折现率8%,附加率4%,采用附加率法计算耦余时,刚每年耦合不能低子( )万元。A、11.2B、12.0C、14.0D、16.0参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、在进行施工项目管理时,施工定额的用途包括( )A、签发限额领料单B、编制施工作业计划C、结算计件工资D、工程价款的结算E、签发施工任务单参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 4、某省的一家施工企业从另一省的一家电子公司购进一批电脑,买价、相关税费共532000元。为了使款项快速、安全地汇入该电子公司的银行账户,两家企业可

22、以采用的银行结算方式是( )A、支票结算方式B、信用证结算方式C、银行汇票结算方式D、银行本票结算方式参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、下列属于留存收益的有( )A、未分配利润B、股本C、盈余公积D、应付利润参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 6、采用公式计算法计算建筑安装工程费中的企业管理费,可分别以( )为计算基数。A、人工费B、人工费+材料费C、人工费+施工机械使用费D、直接费E、材料费+施工机械使用费参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 7、对流动资组合策略中的折中型筹资策略,下列说明正确的是( )A、该策略是一种理想的筹资策略B、临时流动资本需要由短期负债筹资解决C、长期资

23、本正好满足永久性资本需求D、该策略的主要目的是追求高利润E、减少偿债风险,减少闲置资本,提高资金效率参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 8、某建设项目设备及工器具购置费为600万元,建筑安装工程费为1200万元,工程建设其他费为100万元,建设期两年,建设期内预计年平均价格总水平上涨率为5%,则该项目的涨价预备费的计算基数应为( )万元。A、1900B、1200C、700D、1800参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、在建筑产品生产中应用价值工程原理时,应( )A、在分析结构、材质等问题的同时,对产品的必要功能进行定义B、首先确定建筑产品的设计方案,然后再进行功能分析和评价C、在分

24、析功能的基础上,再去研究结构、材质等问题D、在分析结构、施工工艺的基础上,确定建筑产品的功能参考答案：C 答案解析：价值工程的核心,是对产品进行功能分析。价值工程分析产品,首先不是分析它的结构,而是分析它的功能,是在分析功能的基础之上,再去研究结构、材质等问题。 10、根据企业法和公司法相关规定,股份有限公司的股东人数应该是( )A、2人以上B、2人以上200人以下C、5人以上D、5人以上200人以下参考答案：C 答案解析：暂无解析 11、财务现金流量表按其评价角度不同,可分为( )A、项目投资现金流量表B、项目资本金现金流量表C、投资各方现金流量表D、项目增量现金流量表E、财务计划现金流量表

25、参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 12、建设项目可行性研究,是在投资决策前进行的调查研究论证工作,其内容包括( )A、对项目有关社会、经济和技术等方面情况进行深入细致的调查研究B、对项目建成后的经济效益进行的科学预测和评价C、对项目工程和设备招标方案进行深入分析与研究D、对各种可能拟定的建设方案进行认真的技术经济分析E、对各种可能拟定的技术方案进行认真的比较论证参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 13、某人在银行存款,存款利率为6%,按复利计。若想在第4年年末取款8750元,从现在起4年内每年年末应存入银行( )A、1887B、2000C、2188D、2525参考答案：B

26、 答案解析：暂无解析 14、如果方案经济上可行,则有该方案财务净现值( )A、大于零B、大于总利润C、大于建设项目总投资D、大于总成本参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、下列属于建设投资组成的是( )A、设备工器具购置费B、建筑安装工程费C、工程建设其他费用D、建设工程管理费E、建设期利息参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 16、合同合并,必须具备的条件有( )A、该组合同相互密切相关B、该组合同履行、使用同样的机械或设备C、该组合同具有相同的工艺和施工组织方案D、该组合同同时或依次履行E、该组合同按一揽子交易签订参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 17、某批进口生产设备的

27、FOB价为120万美元,CIF价为130万美元,人民币外汇牌价1美元=7.38人民币,关税税率为20%。若增值税率为17%,且该批设备无消费税和海关监管手续费,则该批设备的增值税为( )万元。A、180.66B、190.26C、192.06D、195.72参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、工程施工人员的劳动保护费属于( )A、期间费用支出B、生产成本C、营业外支出D、资产减值准备参考答案：B 答案解析：暂无解析 19、某企业欲从日本引进一台生产设备,则该进口设备抵岸价不需缴纳三税三费中的( )A、海关监管手续费B、增值税C、消费税D、外贸手续费E、银行财务费参考答案：A、C 答案解析：暂

28、无解析 20、生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试等人员的工资、工资性补贴、劳动保护费等应从( )中支付。A、建安工程费B、生产准备费C、设备购置费D、预备费参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、价值工程中,方案的评价是在方案创新的基础上对新构思方案的技术、经济、社会等进行概略、详细、综合评价,以便选择最佳方案,评价顺序为( )A、技术评价经济评价社会评价综合评价B、经济评价技术评价社会评价综合评价C、社会评价技术评价经济评价综合评价D、综合评价技术评价经济评价社会评价参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、对某项目进行单因素敏感性分析。当单位产品价格为1500元时,财务内部收益率为23

29、%;当单位产品价格为1080元时,财务内部收益率为18%;当单位产品价格为950元时,财务内部收益率为10%;当单位产品价格为700元时,财务内部收益率为-8%。若基准收益率为10%,则单位产品价格变化的临界点为( )元。A、700B、950C、1080D、1500参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、项目施工阶段的投入包括两方面：一是( ),二是建筑施工要素的投入。A、料费B、建筑施工人员的工作报酬C、项目论证分析人员的工作报酬D、建设用地费参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、某企业遵循权责发生制原则记账,1月份支付全年房屋租金24000元,列入本期的管理费用应为( )A、24000元

30、B、12000元C、6000元D、2000元参考答案：D 答案解析：按照权责发生制原则,只有和本期收入对应的费用才能列入本期的管理费用。本期管理费用=24000/12=2000元 25、各国中央银行采用的货币政策工具主要有( )A、公开市场业务B、贴现率政策C、准备率D、利率E、选择性信用管制参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 26、按照国务院颁发的现金管理暂行条例,企业可以使用现金支付的有( )A、向职工发放工资，总额100000元B、向兼职人员发放劳务报酬20000元C、到外地某小型企业采购零配件，价值2000元D、采购复印纸一箱，价值150元E、采购办公用小型喷墨打印机一台，价

31、值1200元参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 27、设备更新方案比选时,首先计算新旧设备不同使用年限的年平均成本和经济寿命,然后选择设备的更新时机。旧设备应立即更新的是( )A、旧设备经济寿命时的年成本=新设备经济寿命时的年成本B、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本D、旧设备经济寿命时的年成本新设备经济寿命时的年成本参考答案：C 答案解析：暂无解析 28、某项目第四年至第十年营业收入为330万元/年,总成本费用为280万元/年,折旧费摊销费为80万元/年,利息支出10万元/年。在为考察项目的盈利能力而编制的现金流量表中,第四年至第十年期间的调整所得税是( )万元/年。A、

32、12.5B、15.0C、22.5D、35.0参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、根据现行会计制度,反映企业财务状况的报表包括( )A、利润表B、现金流量表C、资产负债表D、利润分配表参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、某设备一年前购入后闲置至今,产生锈蚀。此间由于制造工艺改进,使该种设备制造成本降低,其市场价格也随之下降。那么,该设备遭受了( )A、第一种有形磨损和第二种无形磨损B、第二种有形磨损和第一种无形磨损C、第一种有形磨损和第一种无形磨损D、第二种有形磨损和第二种无形磨损参考答案：B 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、假设工作C的紧前工作为AB,如果AB两项工作的最早开

33、始时间分别为6天和7天,持续时间分别为4天和5天,则工作C的最早开始时间为( )A、10天B、11天C、12天D、13天参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、应急措施是在事故发生或各种自然灾害发生的情况下的应对措施,包括( )A、应急指挥和组织机构B、施工场外应急计划、事故应急处理程序和措施C、指挥和组织机构人员职责、分工D、应急设备E、经常性地进行事故应急训练参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 3、合同分析的目的和作用主要体现在( )A、分析合同漏洞,力争对有争议的内容做出明确解释B、分析合同风险,制定风险规避思路和措施C、分析合同文件组成及结构,使合同内容易于查阅D、合同任务分解和落

34、实,便于实施和检查E、分析签订合同依据的法律法规,了解相关法律的基本情况参考答案：A、B、D 文字解析：合同分析的目的和作用主要体现在：分析合同漏洞,对有争议内容进行解释,分析合同风险,制定风险对策以及合同任务的分解与落实,为合同的执行和控制提供依据。 4、根据建设部颁发的建筑业企业资质管理规定,劳务分包序列企业的资质设( )等级,( )资质类别。A、一至二个,10个B、一至二个,13个C、二至三个,10个D、二至三个,13个参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、投标书的提交有固定的要求,其基本内容是( )A、签章B、密封C、签章及密封D、印刷参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、( )是安全

35、生产管理的主要对象,在实际生活和生产过程中以多种多样的形式存在。A、企业员工B、生产设备C、危险源D、生产资料参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、项目的结构编码,依据( ),对项目结构的每一层的每一个组成部分进行编码。A、项目建筑物用途B、项目组织结构图C、项目进度计划D、项目结构图参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、在FII新黄皮书适用于( )项目。A、发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目B、工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目C、承包人负责绝大部分设计的工程项目D、承包人负责所有设计、采购和建造的项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、下列选项中,应编制分部(分项)工程施工组织设

36、计的是( )A、无粘结预应力混凝土B、大量土石方工程C、特大构件的吊装D、室内抹灰E、填充墙砌筑参考答案：A、B、C 文字解析：分部(分项)22程施工组织设计(也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计)针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基坑、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体、详细,可操作性强,是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 10、价值是研究对象的( )A、费用(成本)与功能的比值B、功能与费用(成本)的比值C、价格与价值的比值D、收入与支出的比值参考答案：B 文字

37、解析：暂无解析 11、为施工成本分析提供依据的各类核算方法中,既可以提供绝对数指标,还能提供相对数和平均数指标的是( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、单项核算参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、工期索赔的计算方法包括( )A、直接法B、间接法C、比例分析法D、网络分析法E、关键线路分析法参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 13、建设项目工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式,其基本出发点是( )A、加强项目的投资管理,实现总价包干B、减少业主对建设进度失控的压力C、引入专家管理,实现业主投资效益最大化D、实现建设生产过程的组织集成化参考答案：D 文字解析：建设项目工

38、程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”,其核心是通过设计与施工过程的组织集成,促进设计与施工的紧密结合,以达到为项目建设增值的目的。 14、下列选项中,( )情况下承包人不可以向发包人索赔人工费增加。A、发包人采购的设备未进场导致安装、调试人员窝工B、承包人工作发生迟延,为了早日完工而督促劳务人员超过法定工作时间加班导致人工费增加C、施工期内劳务人员工资大幅度上涨D、发包人要求承包人加大劳动力投入参考答案：B 文字解析：由于一方应负责的原因导致额外增加的费用,不能向对方提出索赔。 15、编制安全措施计划的依据有( )A、国家发布的有关职业健康安全政策、法规和标准B、国内外关于保健问题研

39、究的最新成果C、生产发展需要所应采取的安全技术措施D、安全技术创新项目和员工提出的不合理化建议E、在安全检查中发现的尚未解决的问题参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 16、某土方工程施工拟按赢得值法进行管理。工程于某年1月开工,根据计划2月份完成土方量4000,计划单价80元。时至2月底,实际完成工程量为4500,实际单价为78元,通过赢得值法分析可得到( )A、进度提前完成40000元工作量B、进度延误完成40000元工作量C、费用节支9000元D、费用超支9000元E、费用超支31000元参考答案：A、C 文字解析：因为按赢得值法,费用偏差CV=BCw 17、应用曲线法进行施工费用偏

40、差分析时,已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示( )A、费用偏差B、进度偏差C、费用绝对偏差D、进度相对偏差参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、建筑施工场界噪声限值中关于夜间打桩作业的规定是( )A、噪声限值55分贝B、噪声限值65分贝C、噪声限值85分贝D、禁止施工参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、下列说法,属于项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责是( )A、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B、严格财务制度,加强财经管理C、执行业主规定的各项管理制度D、确保工程质量,尽量缩短工期E、积极推广应用新技术参考答案：A、B、E 文字解析

41、：暂无解析 20、竣工阶段政府建设工程质量监督的主要内容为( )A、竣工验收前的质量复查B、参与竣工验收会议C、编制竣工报告D、编制单位工程监督报告E、建立建设工程质量监督档案参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 21、按照(GT19000IS09000(2000)质量管理体系标准的定义：“质量管理是指确立( )及实施质量方针的全部职能及工作内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作。”A、工作计划B、发展方向C、工程目标D、质量方针参考答案：D 文字解析：按照GBT19000IS09000(2000)质量管理体系标准的定义：“质量管理是指确立质量方针及实施质量方针的全部职能及工作

42、内容,并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作”。 22、数据安全有多个层次,不同层次的安全问题主要涉及( )A、网络安全B、存储安全C、硬件安全D、软件安全E、运算安全参考答案：A、C、D 文字解析：数据安全有多个层次,如：制度安全技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品安全和服务安全等。这些不同层次的安全问题主要涉及：硬件安全；软件安全；网络安全；数据资料安全。 23、单位工程作为具有( )功能的完整的建筑产品,进行竣工质量验收。A、配合使用B、独立使用C、节能环保D、配套设施参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、“信息处理和变换的程序化”有利于( )A、项目的文档管理B、数据和文件

43、版本的统一C、项目信息的检索和查询D、提高数据处理的准确性参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、建设工程项目信息可以按项目管理工作的对象、项目实施的工作过程及项目管理工作的任务分类,也可按( )分类。A、项目的结构类型B、信息的重要程度C、信息的内容属性D、项目的风险属性参考答案：C 文字解析：暂无解析 26、已知下列单代号网络计划中各工作之间的时间间隔,则工作的总时差为( )A、0B、2C、7D、9参考答案：B 文字解析：暂无解析 27、施工企业在工程项目投标及签订合同阶段,需要编制( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、实施性成本计划D、考核性成本计划参考答案：A 文字解析：暂无解

44、析 28、建设工程项目质量验收是对已完工程实体的内在及外观施工质量,按规定程序检查后,确认其是符合( )的要求,是否可交付使用的一个重要环节。A、上级主管部门B、业主期望值C、质量监督部门D、设计及各项验收标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、运用比较法分析施工成本时,可以采用的形式有( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平、先进水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比E、将预算指标与目标指标对比参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 30、华北某房建施工工地在冬期来临时,采取暖棚法进行混凝土冬期施工。为此,施工管理人员应进行(

45、)A、全面安全检查B、经常性安全检查C、季节性安全检查D、专项安全检查参考答案：C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好,在基层上浇洒的沥青薄层称为( )A、透层B、粘层C、封层D、结合层参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、路段视频监视系统一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置

46、不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、为了实行全面成本管理,必须对施工项目成本进行层层分解,以( )的成本责任制作保证。A、分企业、分项目部、分班组B、分级、分工、分人C、分领D、分主管、分工人D分业主、分监理、分施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、某高速公路有一座单跨拱桥,其净跨径为l0,计算跨径为l,净矢高为f0,计算矢高为f,则该拱桥的矢跨比为( )A、f0/l0B、f0/lC、f/l0D、f/l参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参考答案

47、：B、C、D 文字解析：暂无解析 7、遇有( )级以上大风、大浪等恶劣天气时,应停止水上作业。A、五B、六C、七D、八参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、竣工后一次结算的方法适用的建筑安装工程是( )A、工期小于1年或合同价值小于100万元B、工期小于1年或合同价格大于100万元C、工期大于1年或合同价格小于100万元D、工期大于1年或合同价格大于100万元参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、高速公路、一级公路路面不宜分期

48、修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、工地的小型油库应远离生活区( )以外,并外设围栏。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问,桥面铺装病害的防治措施包括( )A、加强对施工质量

49、控制,避免主梁预拱度过大B、严格控制桥面铺装钢筋网的安装C、避免出现桥面防水混凝土层破坏D、优化桥面铺装的混凝土配合比设计E、提高后浇混凝土或填缝料的施工质量参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、湿陷性黄土一般呈黄色或黄褐色,其中粉土含量常占( )以上。A、50B、60C、70D、80参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因素有( )A、施工荷载引起的支架弹性变形B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度C、墩台水平位移引起的拱圈挠度D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂

50、无解析 15、在拱的安装施工中,拱段接头采用现浇混凝土时必须保证其强度达到( )以上时方可进行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有( )A、有支撑梁的轻型桥台B、埋置式桥台C、钢筋混凝土

51、薄壁桥台D、加筋土桥台E、组合式桥台参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 19、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 20、收费制式中的按路段收费制简称为( )A、分段制B、封闭式C、均一制D、开放式参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、后张法预应力筋的张拉过程中,张拉操作时,应对断丝情况进行检查。其要求( )A、同一构件内预应

52、力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不允许断筋B、同一构件内预应力钢丝的断丝数量可不超过2根,且不得超过1,同时对于预应力钢筋不允许断筋C、同一构件内预应力钢丝、钢绞线不允许断丝,同时对于预应力钢筋断丝数量不得超过1D、同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过l,同时对于预应力钢筋不得超过1根参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、锚具、夹具和连接器进场时,进行硬度检验验收时的抽检比例是( )A、抽取3的锚具且不少于3套B、抽取5的锚具且不少于5套C、抽取8的锚具且不少于8套D、抽取10的锚具且不少于10套参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、背景材料3某施工单位承接

53、了一段二级公路施工,合同规定的主要工作项目有路基施工、沥青混凝土路面和一座小桥。其中路基工程的土方基本平衡,开挖量小,土方转运距离在70m左右。采用轮胎式摊铺机进行路面施工。桥梁基础为钻孔桩基础,该处主要为卵石、漂石地质条件。问题：本路段桥梁基础施工宜采用( )进行钻孔作业。A、螺旋钻机B、冲击钻机C、回转斗钻机D、液压旋挖桩孔机参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束C、结束到开始D、结束到结束参考答案：C 文字

54、解析：暂无解析 25、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 26、公路工程竣工验收工作所需的费用由( )A、施工单位承担B、验收单位承担C、建设单位承担D、建设单位与施工单位共同承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦，颁通风排烟15分钟人员方可进场B、机械凿岩时，必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“

55、一爆三检”制度E、洞内运输，车速不得超过10kmh参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 28、安全生产投入主要用于( )A、建设安全技术措施工程,如防火工程、通风工程等B、用于丰富职工业余生活,营造企业文化氛围的费用C、重大安全生产课题的研究,按国家标准为职工配备劳动保护用品D、职工的安全生产教育和培训、其他有关预防事故发生的安全技术措施费用,如用于制定及落实生产事故应急救援预案等E、职工安全防护用品的购买参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 29、按照注册建造师执业工程规模标准,以下必须由一级注册建造师担任项目负责人的有( )A、单跨80m的桥梁工程B、长25m的桥梁工程C、长度

56、1200m的隧道工程D、单项合同额400万元的项目E、高速公路施工项目参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 30、交通安全设施主要包括( )等。A、交通标志、交通标线B、防撞设C、隔离栅、视线诱导设D、防眩设施C桥梁护网D里程标、百米标、公路界碑E、可变情报板参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、移民安置规划大纲编制的依据是( )A、工程占地和淹没区实物调查结果B、移民区、移民安置区经济社会情况C、移民生产安置任务和方式D、移民安置的总体规划E、移民区、移民安置区资源环境承载能力参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 2、施工单位的“三级检查制度”指( )A

57、、班组初检、作业队复检、项目部终检B、班组初检、作业队复检、项目经理终检C、检验员初检、作业队复检、项目部终检D、班组初检、项目经理复检、项目部终检参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、下列关于防雷的说法正确的是( )A、空旷地段的易燃易爆场所和重要仓库,及其架空进线处应装设防雷保护B、严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通信线、广播线、电视天线和低压线C、应采用铅丝或铜丝作防雷引下线D、多雷区(山区等)310kV配电变压器,YY0或YY接线的,应在低压侧装设一组阀型避雷器或击穿保险器参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由国家确定的防御洪水

58、的标准,通常采用( )表示。A、最高行洪水位B、洪水的重现期C、最大洪峰流量D、洪水出现频率E、最大暴雨强度参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 5、根据水利水电工程施工组织设计规范(SL3032004),3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为( )A、04B、05C、06D、07参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、堆石体垫层料稳定性检查的颗分取样部位为( )A、垫层料中部B、垫层料底部C、界面处D、随机部位参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、可与截流戗堤结合,利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,我国应用最广泛的围堰形式是( )A、草土围堰B、纵向围堰C、不

59、过水围堰D、土石围堰参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 9、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的方法是( )A、开挖B、置换法C、防渗墙D、挤实法参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据压力钢管制造安装及验收规范(DL50171993),下列关于压力钢管制造安装及验收的说法正确的是( )A、焊缝(包括定位焊)焊接时,应在母材上引弧、熄弧,严禁在坡口上引弧B、焊缝焊接熄弧时,应将弧坑填

60、满,多层焊的层间接头应错开C、返修后的焊缝在同一部位的返修次数不宜超过2次D、在母材上严禁有电弧擦伤,焊接电缆接头不许裸露金属丝E、高强钢管、岔管热处理后不得出现回火脆性和再热裂纹参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 11、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),若监理人对以往的检验结果有疑问时,可以指示承包人重新检验。若重新检验结果证明这些材料和工程设备符合合同要求,则重新检验的费用和工期延误责任应由( )承担。A、承包人B、监理人C、发包人