继续教育一级建造师资格实战360题精选(试题+答案)

1、继续教育一级建造师资格实战360题精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、纳税人因特殊困难,经批准可以延期缴纳税款,但延期缴纳税款的最长时间不得超过( )个月。A、1B、3C、5D、7参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、以债务人的身份能行使的权利是( )A、抗辩权B、代位权C、撤销权D、留置权参考答案：A 文字解析：注意行使抗辩权、代位权、撤销权的主体身份问题。抗辩权的行使主体是合同双方当事人、代位权和撤销权的行使主体是债权人。 3、下面不属于广义的法律的是( )A、建筑法B、建设工程安全生产管理条例C、甲省建筑市场管理条例D、建设工程施工劳务分包合同(示范文本)参考答案：D 文字解析：暂无

2、解析 4、开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同,合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量,开发公司根据工程量支付工程款,则( )A、不管什么情况发生,施工单位都先履行义务,否则就要承担违约责任B、如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款,就可以中止履行合同C、如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款,就可以终止履行合同D、施工单位有权选择先施工或开发公司付款后再施工参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、建设工程质量管理条例中要求,施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为( )A、竣工验收后B、竣工验收时C、提交竣工验收报告时D、竣工结算后参考答案：C 文字解

3、析：暂无解析 6、寄送价格表属于( )A、要约B、承诺C、要约邀请D、承诺邀请参考答案：C 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示，如寄送的价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等，所以寄送的价目表属于要约邀请。 7、下列关于民事责任的承担方式中,表述正确的是( )A、非法侵占他人的财产应返还权利人或所有人B、修理重做和更换适用于种类物或特定物C、违约金的数额一旦约定不能改变D、加害人拒不执行为受害人消除影响恢复名誉生效判决的,人民法院可以采取公告登报方式,相关费用由加害人承担E、民事责任的各种方式,可以单独适用,也可以合并适用参考答案：A、D、E 文字解析：B项修理和

4、重做可以适用于种类物或者特定物，而更换只能适用于种类物C项，根据合同法第114条的规定，违约金过高过低的可以予以调整，而非按照约定一成不变。 8、根据建设工程质量管理条例的规定,工程质量保修书应当明确保修的范围、期限和责任。其中保修范围和最低期限是( )A、约定的B、法定的C、根据工程性质商定的D、业主方规定的参考答案：B 文字解析：保修范围和最低期限是法定的。保修期限也可由发承包双方协商约定，但建设工程质量管理条例第40条规定的最低保修期限属于法律强制性规定，因此发承包双方约定的保修期限不得低于条例规定的期限。 9、某村在宅基地发放过程中,许多村民递交了申请书,其中不应当批准的有( )A、周

5、某迷信自己的住宅风水不佳,遂卖给其他村民,并申请新的宅基地B、吴某将住房出租给来本地做生意的陈某,申请宅基地建造更多的可出租房屋C、郑某有两个儿子,大儿子已经领取了结婚证D、王某在村中央已有住宅一套,现申请在村庄边缘建房E、冯某欲搞开发建别墅参考答案：A、B、D、E 文字解析：A、B两项属于村民转让、出租住宅后再申请宅基地的情形；D选项属于一户多宅；E选项用途不符合申请宅基地条件。 10、甲市物业公司与乙市设备公司签订了一份电子门铃的买卖合同,约定由设备公司供应物业公司电子门铃500套,物业公司支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定,双方为此发生纠纷,付款地点和交货地点应为( )A、

6、付款地点为乙市B、交货地点为乙市C、付款地点在甲市D、交货地点在甲市E、交货地点和付款地点均在乙市参考答案：A、B、E 文字解析：合同中关于履行地点不明确的，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。所以本题中给付供货币和接收货物的地点均在乙市。 11、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B

7、、C 文字解析：暂无解析 12、某建设单位因资金紧张将自己的办公楼抵押给银行,但未办理相应的土地使用权抵押手续,下列选项正确的是( )A、视为仅抵押了办公楼B、视为办公楼与相应的土地使用权抵押一并抵押C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效D、因抵押物不明确,抵押合同视为效力待定参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、甲与某施工单位签订了一份劳动合同,约定甲每天工作9小时没有节假日,每天工资20元,后经劳动仲裁该合同被撤销,则( )A、施工单位承担缔约过失责任B、施工单位承担违约责任C、施工单位承担侵权责任D、如果甲有实际损失,则施工单位承担缔约过失责任参考答案：D 文字解析：受害方必须有损失发生

8、才构成缔约过失责任。 14、民事法律关系主体,是指民事法律关系中享受权利、承担义务的当事人和参与者。下列属于民事法律关系主体的有( )A、学校B、消费者协会C、建设行政主管部门D、尚未登记的合伙组织E、依法设立的外资企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 15、关于仲裁审理的相关规则和程序规定,下列表述中,( )是正确的。A、仲裁委员会可以根据案件复杂程度、涉及利益的大小以及其他有关因素综合考虑决定是否适用本简易程序选择适用简易程序B、简易程序是由1名仲裁员独任进行审理C、仲裁庭可以决定只依据当事人提交的书面材料和证据进行审理D、仲裁庭对仲裁案件必须开庭审理E、除非当事人提出申请,否

9、则不得自行决定开庭审理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、知识产权是指民事主体对智力成果依法享有的专有权利,它与物权、债权相区别的首要特征是( )A、其客体是不具有物质形态的智力成果B、其权利主体依法享有独占使用智力成果的权利C、其只有在特定国家内有效D、其只有在法律规定的期限内有效参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、根据民法通则的规定,法人应当具备的条件是( )A、依法成立B、有必要的财产或者经费C、具有完全民事行为能力D、有自己的名称、组织机构和场所E、能够独立承担民事责任参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 18、某施工单位从业人员1000人,根据安全生产法关于安

10、全生产事故应急救援的规定,下列作法中正确的是( )A、应当建立应急救援组织B、可不建立应急救援组织,但应指定专职应急救援人员C、可不建立应急救援组织,但应指定兼职应急救援人员D、可不建立应急救援组织,但应当配备必要的应急救援器材设备参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、按照注册建造师管理规定,在下列情形中,不予注册的情形包括( )A、甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B、乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C、丙某今年已经63周岁D、丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E、戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人参考答案：A、D、E 文字解析：选项A甲某的刑事处罚尚在执行

11、期间.选项D丁某刚发生质量事故(不足3年),选项E属法定的不予注册的情形。上述3个选项为正确选项;而乙某曾受刑事处罚但现已执行完毕且超过了规定的3年,丙某63岁尚在注册上限年龄之内,故B?选项属可予注册的情形。 20、人民法院因工程承包人不具备相应资质,由此而认定发、承包双方签订的施工合同无效,则施工合同中仲裁条款的效力( )A、仍然有效B、自然失效C、由有关人民法院裁定其效力D、由仲裁条款选定的仲裁委员会认定其效力参考答案：A 文字解析：根据仲裁法第l9条规定，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，不影响仲裁协议的效力。仲裁庭有权确认合同的效力。因此，选项A是正确的。 21、一高

12、速公路项目进行招标,按照招标投标法律法规的规定,开标后允许( )A、投标人更改投标书的内容和报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员要求投标人澄清问题D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、某承包人超越企业资质承揽建设工程项目并签订了施工合同,在与发包人争议诉讼中,最终被人民法院认定施工合同有效,那么最有可能出现的情况是( )A、承包人施工工程质量竣工验收合格B、发包人认可施工合同的效力C、承包人于工程竣工前取得相应得资质D、承包人于起诉前取得相应的资质参考答案：C 文字解析：根据解释第5条的规定：“承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同

13、，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。”C项正确。 23、某工程总包方向某建筑公司发出一份关于专业承包的要约,则以下可能导致要约失效的是( )A、建筑公司明确拒绝了要约B、总包方依法撤回了要约C、承诺期限届满,建筑公司未做承诺D、总包方对要约做非实质性变更E、总包方对要约做了实质性变更参考答案：A、C 文字解析：要约方不存在实质性或非实质性变更。 24、某派出所以扰乱公共秩序为由扣押了高某的拖拉机。高某不服,以派出所为被告提起行政诉讼。诉讼中,法院认为被告应是县公安局,要求变更被告,高某不同意。法院正确做法是( )A、以派出所为被告继续审理本案B、以县公安

14、局为被告审理本案C、裁定驳回起诉D、裁定终结诉讼参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、乙施工企业承包的甲开发商的工程项目,合同中约定由乙部分垫资施工,但对垫资利息未作约定,工程验收合格后结算过程中,双方发生工程款纠纷,诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,还提出对垫资的利息要求。则法院对垫资利息的,正确处理是( )A、予以追缴,收归国有B、垫资利息按照央行同期同类存款利率计算C、垫资利息按照央行同期同类贷款利率D、不予支持参考答案：D 文字解析：根据解释第6条的规定，故D项正确。 26、下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是( )A、因不可抗力致使不能实现合同目的B、在履行期满前,当事人一方明

15、确表示不履行义务C、当事人一方迟延履行义务,经催告后在合理期限内仍未履行D、当事人一方迟延履行义务或有其他违约行为致使不能实现合同目的E、在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要义务参考答案：A、D、E 文字解析：根据合同法94条规定：“有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(一)因不可抗力致使不能实现合同目的；(二)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(三)当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(四)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；(五)法律规定的其他情形。”注意：在先期违约和迟延履行时，当事人

16、不履行主要债务时才可行使法定解除权。故BC项错误，ADE项正确。 27、某借贷合同,权利人将合同权利转让给第三人,则其他权利随之转移的有( )A、该借贷合同的保证合同B、借贷合同权利人的抗辩权C、借贷合同权利人的抵消权D、借贷合同权利人的人身损害赔偿权E、借贷合同权利人的抚恤金申请权参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 28、民事法律行为应不违反法律或者社会公共利益,这种要求主要表现在( )方面。A、标的合法B、意思表示真实C、形式合法D、不存在以合法形式掩盖非法目的E、行为人具有相应的民事行为能力参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 29、施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、

17、审查的工程是( )A、脚手架工程B、爆破工程C、模板工程D、地下暗挖工程参考答案：D 文字解析：建设工程安全生产管理条例第26条还规定：“对前款所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”一般模板工程不需要组织专家论证。 30、张某与某典当行签订了一份房屋买卖合同,约定lo月3日张某向典当行支付100万元预付款,11月30日典当行向张某交付房屋并办理过户手续。但到了10月3日,张某发现该典当行的五家分店关闭了四家。此时典当行要求张某履行房屋买卖合同,则张某可以行使( ),以维护自己的权益。A、同时履行抗辩权B、先履行抗辩权C、不安抗辩

18、权D、预期违约抗辩权参考答案：C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、供给管理政策主要包括( )A、收入政策B、指数化政策C、人力政策D、税收政策E、促进经济增长的增长政策参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 2、计算分项工程直接费,如果具备较准确的人工、材料、机械台班的消耗定额以及人工、材料、机械台班的使用单价,则宜采用( )A、作业估价法B、匡算估价法C、定额估价法D、直接估价法参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、企业筹资活动包括( )A、购买政府公债B、经营租赁设备C、建造厂房D、发行股票参考答案：D 答案解析：暂无解析 4、编制人工定额时要考虑( )A、正常的施工条件B

19、、拟定定额时间C、正常的施工条件及拟定定额时间D、正常的施工条件拟定定额时间及工人的劳动效率参考答案：C 答案解析：暂无解析 5、工程量清单是招标文件的组成部分,其编制者是( )A、工程标底审查机构B、有编制能力的招标人C、工程咨询公司D、招投标管理部门参考答案：B 答案解析：暂无解析 6、对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用属于( )A、直接工程费B、规费C、间接费D、企业管理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、已知某项目的职工定员500人,年平均工资、奖金、津贴和补贴为2.5万元/人,年平均福利费3500元/人,年个人医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费

20、等社会保险费2000元/人,企业为职工缴纳的上述社会保险费和住房公积金为265万元/年,职工个人缴纳的住房公积金平均为其年平均工资、奖金、津贴和补贴的5%。据此测算得项目年工资及福利费为( )万元。A、1587.50B、1596.25C、1852.25D、1857.50参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、保险公司支付给建筑公司的材料损失赔偿款属于公司的( )A、营业费用B、其他应收款C、应收账款D、营业外收入参考答案：B 答案解析：暂无解析 9、设备经济寿命是指设备从投入使用开始,到( )而被更新所经历的时间。A、加工精度下降导致产品质量不合格B、运行经济效益开始下降C、继续使用在经济上不合

21、理D、因磨损严重而无法正常运行参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、某施工企业的一台拖拉机按工作量法计提折旧。该拖拉机原价30000元,预计净残值5%,可工作500个台班时数。投入使用后,第一年工作台班为250个小时,则该拖拉机第一年的折旧额为( )A、14250元B、8550元C、5700元D、1140元参考答案：A 答案解析：拖拉机单位台班小时折旧额=30000(1-5%)/500=57元第一年折旧额=57250=14250元 11、甲施工企业为了在市场上获得品牌效应,于2007年3月12日购买一项商标权,商标权摊销的开始时间为( )A、2007年3月B、2007年4月C、2008年3月

22、D、2017年3月参考答案：A 答案解析：暂无解析 12、按照工程量清单计价格式的规定,单位工程费汇总表中不包括( )A、其他项目费合计B、规费C、工程建设其他费合计D、税金参考答案：C 答案解析：暂无解析 13、所有者权益变动表正表结构,按实收资本(股本)、资本公积、法定和任意盈余公积金,法定公益金、未分配利润列示,每项又区分的四个小项是( )A、年初余额B、本年增加数C、本年减少数D、年末余额E、年末净额参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 14、按照评价角度的不同,财务现金流量表通常分为( )A、项目资本金现金流量表B、项目投资现金流量表C、企业现金流量表D、财务计划现金流量表E

23、、投资各方现金流量表参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 15、某房屋施工企业2009年8月购入一台施工设备100万元;购入某公司三年期债券50万;购入钢模板60方元;购入一项商标权80万元;购入运输机械15万元。根据企业会计准则及其相关规定,属于企业固定资产的有( )A、商标权B、施工设备C、公司债券D、运输机械E、钢模板参考答案：B、D 答案解析：暂无解析 16、当初步设计达到一定深度,建筑结构比较明确时,编制建筑工程概算可以采用( )A、单位工程指标法B、概算指标法C、概算定额法D、类似工程概算法参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、资金成本的概念广泛地运用于财务管理中,其主要

24、作用表现在( )A、选择资金来源、确定筹资方案的重要依据B、是评价投资项目、决定投资取舍的重要标准C、是确定投资项目现金流大小的重要依据D、是评价企业经营成果的尺度E、是确定投资项目风险的依据参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 18、下列关于措施项目计价的表述中,正确的是( )A、脚手架搭拆费可以采用实物量法进行计价B、二次搬运费可以采用分包法进行计价C、夜间施工费可以采用参数法进行计价D、采用分包法计价时应在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费E、措施项目计价时其单价是综合单价参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 19、与计算动态投资回收期无关的量是( )A、现金流入B、

25、现金流出C、项目寿命期D、基准收益率参考答案：C 答案解析：暂无解析 20、根据企业会计准则第30号财务报表列报,在编制财务报表时,主要项目应单独列报,项目的重要性应当根据企业所处环境,从( )加以判断。A、报表是否对外公告角度B、企业是否上市角度C、项目在财务报告中的排列位置D、项目的性质和金额两个方面参考答案：C 答案解析：暂无解析 21、建筑安装工程施工中生产工人的流动施工津贴属于( )A、生产工人辅助工资B、工资性补贴C、职工福利费D、生产工人劳动保护费参考答案：B 答案解析：暂无解析 22、根据国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号),对于政府投资项目或使用政府性资金、国际

26、金融组织和外国政府贷款投资建设的项目实行( )A、核准制B、审批制C、抽查制D、备案制参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、股本资金比例越高,现金流量中用于偿还债务的比例越小,则项目经济强度和贷款人风险的变化趋势为( )A、项目经济强度越高,贷款人风险越大B、项目经济强度越高,贷款人风险越小C、项目经济强度越低,贷款人风险越大D、项目经济强度越低,贷款人风险越小参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、施工企业行政管理部门发生的水电费属于( )A、直接费用B、财务费用C、间接费用D、管理费用参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、拟建一个年产100万吨矿泉水的工厂,现采用资金周转率法编制该项目

27、的投资估算,则需要掌握的资料有( )A、已建类似项目的投资额B、已建类似项目的生产能力C、该行业平均的资金周转率D、该产品目前的市场售价E、价格调整指数参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 26、联合试运转费是指( )A、单机无负荷试运转的调试费B、系统联动无负荷试运转的调试费C、整个车间的负荷试运转发生的费用D、整个车间的负荷试运转发生的费用支出大于试运转收入的亏损部分参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、企业应纳所得税的税额根据应纳税所得额计算。应纳税所得额是指( )A、企业年度收入总额减去准予扣除项目后的余额B、企业年度收入总额减去成本、费用、税金后的余额C、企业会计据会计原则计算出的

28、利润总额D、企业会计计算的会计利润参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、某施工企业三年前形成的一笔债务价值50万元,现被债权人豁免。这项业务将影响企业的( )A、资本公积B、未分配利润C、盈余公积D、实收资本参考答案：A 答案解析：暂无解析 29、国际工程人工、材料和施工基础单价的计算中,由国内供应的材料、半成品和设备价格包括如下费用( )A、运杂费B、保管费C、到岸价、海关税、港口费D、运输保管损耗E、采购保管损耗参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 30、下列项目中,属于存货成本的是( )A、订货成本B、购置成本C、储存成本D、缺货成本E、单位成本参考答案：A、B、C、D 答案解

29、析：暂无解析 第三部分 建设法规1、某工程采用我国合同示范文本,由于政府出台了新的工程质量强制性标准,发包人提出对工程质量新的变化,对此,可以进行变更的是需( )A、与承包人协商一致B、经承包人批准C、与工程师协商一致D、经工程师批准参考答案：A 文字解析：从合同角度看,除设计变更外,其他能够导致合同内容变更的都属于其他变更,如双方对工程质量要求的变化(如涉及强制性标准的变化),这样的变更程序,首先应当由一方提出,与对方协商一致后,方可进行变更。 2、项目的进度项(进度计划的工作项)编码,应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要,建立统一编码,服务于项目进度目标的( )A、

30、计划制定B、组织实施C、动态控制D、计划修订参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、对进度计划进行多方案比较和优选,体现合理使用资源,合理安排工作面,是属于项目进度控制的( )A、组织措施B、管理措施C、经济措施D、技术措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、项目实施阶段合同策划时,主要应进行( )等方面的策划。A、合同文本B、工程总承包委托C、实施期合同结构总体方案D、项目实施合同管理内容参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、建设工程项目信息管理的目的,旨在通过有效的项目信息传输组织和控制为项目建设的( )服务。A、进度B、成本C、增值D、业主参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、没有约束机

31、制的控制是无法使工程质量处于受控状态的,约束机制取决于各主体内部的自我约束能力和外部的( )A、监控效力B、监控体系C、监控职能D、监控环境参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、工程变更的索赔有效期,一般由合同具体规定。一般这个时间越短,对( )越不利。A、发包人B、专业承包人C、承包人D、分包人参考答案：C 文字解析：合同变更索赔的有效期越短,对承包人项目管理水平的要求越高,对承包人越不利。 8、项目质量控制系统的范围是( )A、系统涉及的资金范围B、系统涉及的工程范围C、系统涉及的任务范围D、系统涉及的主体范围E、工程使用的权属范围参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 9、建设工程项目

32、管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件,因此它的内容涉及的范围与深度( )A、一经编制则不得改变B、必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整C、不会因项目而变化D、可按建设工程项目管理规范标准化参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、直方图法主要是观察分析生产过程质量是否处于( )以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。A、不合格B、偏差大C、正常D、稳定E、受控状态参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 11、项目的实施阶段包括( )A、设计阶段B、招投标阶段C、施工阶段D、动用前准备阶段E、保修期参考答案：A、C、D、E 文字解析：项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段

33、、动用前准备阶段和保修期。招标阶段工作分散在设计前的准备阶段、设计阶段和施工阶段中进行,因此一般不单独列为招标投标阶段。 12、支付担保的形式通常有( )A、现金支票、银行保函、担保公司担保B、银行保函、履约保证金、担保公司担保C、银行汇票、履约保证金、保险公司担保D、不可撤销信用证、银行保函、履约保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 13、除主控项目以外的检查项目称为( )A、次控项目B、次要项目C、一般项目D、免检项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、采用按主材计算价差法进行工程动态竣工结算时,应使用工程造价管理部门公布的材料信息价或结算价,该工程造价管理部门应是( )的。A、发包

34、方总部所在地B、施工合同签订地C、竣工工程所在地D、政府指定地点参考答案：C 文字解析：采用按主材计算价差法进行竣工结算的工程,应按竣工当时当地工程造价管理机构公布的材料信息价或结算价,故选项c正确。 15、项目结构的编码依据是( )A、项目结构图B、组织结构图C、合同结构图D、工作流程图参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、如果所编制的成本计划没有达到目标成本的要求,则应组织项目管理班子成员重新( )A、研究制定合理的目标成本B、研究寻找降低成本的途径C、对施工成本进行归集和分配D、将成本总目标进行分解落实参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、在FII合同条件下,工程支付范围中的工程量清

35、单以外项目包含( )A、工程变更B、保留金C、暂列金额D、业主索赔E、计日工作参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 18、某公司承包了某高层住宅的施工任务,为有效进行施工成本的管理,项目经理部首先对施工成本进行了预测。根据施工成本管理的任务和环节,项目经理部下一步的成本管理工作应为( )A、施工成本分析B、施工成本控制C、施工成本计划D、施工成本核算参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、建设工程项目艺术文化特性的质量来自于设计的设计理念、创意和创新,以及施工者对( )的领会与精益生产。A、设计意图B、设计标准C、生产标准D、施工部署参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列选项中,属于

36、建设工程项目进度控制的管理措施的有( )A、选择适用的网络计划方法B、选择合理的承发包模式C、选择合理的工程物资的采购模式D、重视信息技术的应用E、不考虑影响项目进度的风险参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、工程施工阶段建设监理工作的任务不包括( )A、质量控制B、成本控制C、进度控制D、投资控制参考答案：B 文字解析：工程施工阶段建设监理工作的主要任务包括：施工阶段的质量控制,施工阶段的进度控制和施工阶段的投资控制。 22、监理工程师应当按照工程管理规范的要求,采取( )等形式,对建设工程实施监理。A、旁站B、抽查检验C、巡视D、见证取样E、平行检查参考答案：A、C、E 文字

37、解析：引自建设工程质量管理条例第三十八条。 23、施工方项目管理的目标应符合( )的要求。A、业主B、设计C、监理D、合同参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、编制施工项目成本计划是一个不断深化的过程,其中的实施性成本计划是( )A、奠定施工成本的基本框架B、战略性成本计划的深化C、奠定施工成本的基本水平D、战略性成本计划的基础参考答案：B 文字解析：指导性计划成本和实施性计划成本,都是战略性成本计划的进一步展开和深化不是战略性成本计划的基础或奠定施工成本的基本框架或水平,所以选项B正确。 25、已知某基础工程经过调整的双代号网络计划如下,其表达的正确信息有( )A、该计划的工期为12天B、

38、工作46最早开始时间为4天C、关键线路为1356D、工作26为非关键工作E、工作34为虚工作参考答案：A、D、E 文字解析：在本题的双代号网络计划中,关键线路为1246(最长的线路)；工作26不在关键线路上,因此,为非关键工作；关键线路的长度即为该计划的工期12天；工作46最早开始时间为24工作和13工作最早完成时间的最大值,即8天,而不是4天；从图中可以看出,工作34用虚线表示,是虚工作。 26、在我国通常把职业健康安全管理称为( )A、安全生产管理B、职业安全卫生管理C、劳动安全卫生管理D、安全文明施工管理参考答案：A 文字解析：暂无解析 27、建设工程项目信息管理类信息包括：进度控制信息

39、、合同管理信息、风险管理信息和( )等。A、施工技术信息B、设计技术信息C、投资控制信息D、安全管理信息参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、某建设工程在施工过程中,先后发生了如下情况导致工期延长：由于暂未办理施工许可证,被当地建设行政主管部门通知停止施工；主体结构施工期间因夏季农业抢收、结构分包现场劳动力不足导致结构工期迟延；业主指定专业承包商招标工作滞后,专业承包商迟迟不能进场；工程施工过程中业主下发的设计变更频繁,新增工程量较多；由于分包的施工质量问题导致隐蔽工程拆除并重新施工。问：以上情况中,应由业主承担工期延长责任的是( )A、和B、和C、和D、和参考答案：C 文字解析：办理建设工

40、程施工许可证系业主的义务,因施工许可证办理迟延导致的工期迟延应由业主承担相应责任。业主指定专业承包招标工作滞后、设计变更较多均非承包人原因所致,这些情况导致的工期延长应由业主承担责任。 29、在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时,下列各项中,( )项应是业主与承包商注意的主要问题。A、各项工程内容的单价能否调整B、必须在合同中约定明确的如何向承包商支付酬金的条款C、如工程发生重大变更,支付承包商的酬金能否调整D、要列出完整的工程费用清单E、规定详细的工程现场有关数据记录、信息存储的格式和方法参考答案：B、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,首先要明确业主如何向承包人支付酬金,其次要考虑如

41、何确定合理的工程成本,以保证双方的权利义务关系大致平衡。 30、施工成本分析的依据有( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、成本核算E、单项核算参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、背景材料1某桥主跨为2m132m,矢跨比18,空腹式等截面悬链线钢筋混凝土薄壁箱形拱。该桥分5节预制,采用缆索吊装单片拱肋合拢。北岸为2m20m钢筋混凝土T梁,南岸为1孔20m钢筋混凝土简支梁。主孔墩为腰形墩身圆形沉井基础。问题：施工控制方法,除了纠偏终点控制方法、自适应控制方法,还包括( )A、误差的容许值法B、敏感部位控制法C、常规控制方法D、总体控制方法参考答案：A 文字解析：

42、暂无解析 2、经纬仪的操作步骤正确的是( )A、整平对中照准读数B、整平照准对中读数C、对中整平照准读数D、对中照准整平读数参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、在悬拼法施工中,预制构件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内

43、,将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、按公路工程质量检验评定标准的要求,项目在竣丁验收时综台评价为优良的必要条件是( )A、质量评定大于等于90分B、项目法人工作评价大于等于90分C、施工单位工作评价大于等于90分D、监理工作评价大于等于90分参考答案：A 文字解析：暂无解析 7、以下属于违反公路法规定的行为有( )A、在大型桥梁下游300m处取砂B、在公路隧道上方80m处采石C、将公路作为试车场地D、在公路隧道洞口外150m处取土E、擅自损毁公路标志参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 8、按公路工程质量检验评定标准(JTGF80

44、1-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 10、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人( )A、处三年以下有期徒刑或者拘役B、处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金C、处五年以下有期徒刑或者拘役D、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金参考答案：D 文字解

45、析：暂无解析 11、“变更设计申请书”属于建造师签章的( )类文件。A、施工组织管理B、施工进度管理C、合同管理D、质量管理参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、桥梁上部结构的主要施工技术有( )A、逐段悬臂平衡施工B、连续浇筑法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 13、在安全管理中,项目部主管安全的经理、副经理对职责范围内的安全管理工作负责体现了( )的原则。A、管生产必须管安全B、谁主管谁负责C、预防为主D、动态管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有( )A、运输转移不损坏路面B、爬坡能

46、力强C、附着牵引力大D、行驶速度高E、机动性好参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 15、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、按公路工程国内招标文件范本规定,如有分包计划,分包工作量不能超过( )A、50B、30C、20D、10参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、上程量清单汇总表中的项目包括( )A、投标总价B、暂定金额C、计日工合计D、施工措施费合计E、100章至700章合计参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 18、施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用,一般不低于工程造价的(

47、 ),且不得作为竞争性条件。A、05B、1C、15D、2参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、灭火的基本原理可以归纳为四种,其中属于化学过程的是( )A、冷却B、窒息C、隔离D、化学抑制参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、在下列试验项目中,属于标准试验的是( )A、砂的性能试验B、混合料的配合比试验C、沥青混凝土试验路段试验D、预制构件的验证试验参考答案：B 文字解析：暂无解析 22、在施工中,控制成本支出的依据是( )A、

48、工程概算B、施工图预算C、施工预算D、工程结算参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、石质路堑直接应用机械开挖的优点是( )A、没有钻爆工序作业B、适于破碎坚硬岩石C、不需要风、水、电辅助设施D、简化了场地布置E、没有爆破产生的公害参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 24、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、某个工人在18m高空作业,其高空作业等级为( )A、特级B、1级C、2级D、3级参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、不属于公路工程交工验收应具备

49、的条件的是( )A、监理工程师对工程质量评定合格B、监督机构对工程进行了检测C、监理单位已完成工作总结D、已通车试运营二年参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 28、人工工资单价由基本工资、工资性补贴、辅助工资、职工福利费和( )费组成。A、社会福利B、企业福利C、医疗D、劳动保护参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢

50、筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：属于控制供料成本措施的有( )A、购买原价核算B、

51、运杂费的核算C、限额领料单的核算D、外运输损耗的核算E、采购及保管费的核算参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于钢筋材质的控制要求错误的是( )A、有出厂证明书或试验报告单的钢筋使用前仍应作拉力、冷弯试验B、需要焊接的钢筋施工前应做焊接工艺试验C、钢号不明的钢筋,经试验合格后方可使用,但不能在承重结构的重要部位上应用D、水工结构的非预应力混凝土中,应采用冷拉钢筋参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、适用于中、低水头工程尾水较深流量变化范围较小,水位变幅较小,或有排冰、漂木要求的消能方式是( )A、底流消能B、

52、挑流消能C、面流消能D、消力戽消能参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),三排孔组成的帷幕灌浆应按( )顺序进行。A、先灌注上游排孔,再灌注下游排孔,然后进行中间排孔的灌浆B、先灌注下游排孔,再灌注上游排孔,然后进行中间排孔的灌浆C、先灌注中间排孔,再灌注上游排孔,然后进行下游排孔的灌浆D、先灌注中间排孔,再灌注下游排孔,然后进行上游排孔的灌浆参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、大中型水利水电工程建设征收耕地的,土地补偿费和安置补助费之和一般为该耕地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、3B、5C、10D、16参考答案：D 文字解析

53、：暂无解析 5、人工填土中的锚固方法包括( )A、钻孔回填B、锚定板C、简易灌浆D、加筋土E、预压灌浆参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 6、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 7、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 8、水工建筑物一般按它的( )等来进行分类。

54、A、作用B、等别C、级别D、投资E、使用时期参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 9、竣工验收前,( )应组织进行工程竣工验收的初步验收。A、上级主管部门B、项目法人C、竣工验收主持单位D、竣工验收主持单位委托单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 10、根据水利水电工程预应力锚索施工规范(DLT50832004),锚索张拉作业时,张拉区内千斤顶出力方向( )内严禁站人。A、30B、45C、60D、75参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、在流场中任何空间上有任何一个运动要素随时间而改变的水流称为( ).A、均匀流B、恒定流C、非均匀流D、非恒定流参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、水法规

55、定水资源属于国家所有,水资源的所有权由( )代表国家行使。A、县以上水行政主管部门B、水利部C、流域管理机构D、国务院参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、下列关于堆石坝面板的施工方法的描述正确的是( )A、混凝土面板宜采用单层双向钢筋B、当混凝土面板垂直缝间距l2m时,混凝土应用两条溜槽入仓C、当混凝土面板垂直缝间距16m时,混凝土应用四条溜槽入仓D、面板混凝土宜在低温季节浇筑E、沥青混凝土面板的铺填及压实均在水平面上进行参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 14、在大地测量、城市和矿山控制测量、建筑物变形测量、水下地形测量等方面得到广泛应用的是( )A、全站仪B、电磁波测距仪C、全球

56、定位系统D、经纬仪参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、高压喷射灌浆防渗和加固技术适用于( )A、砂砾石层B、软弱土层C、砂卵石层D、以上都适用参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、在堤外无滩且易受水冲刷的重要堤段,常采用( )A、坡式护岸B、墙式护岸C、坝式护岸D、平顺护岸参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(SL6294),已完成灌浆或正在灌浆的地区,其附近( )以内不得进行爆破作业,否则应采取减震和防震措施。A、20mB、30mC、40mD、50m参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、

57、施工许可证B、施工监理证C、工程付款D、安全生产许可证参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、用以消除过闸水流的剩余能量,引导出闸水流均匀扩散,调整流速分布和减缓流速的水闸组成部分是( )A、闸门B、上游连接段C、闸室D、下游连接段参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、有关工程竣工验收时间的说法,正确的是( )A、工程竣工验收应在全部工程完建后3个月内进行B、工程竣工验收应在全部工程完建后5个月内进行C、工程竣工验收应在全部工程完建后6个月内进行D、进行验收确有困难的,经工程验收主持单位同意,可以适当延长期限E、全部工程完成后,由上级主管部门根据单位工作适时安排参考答案：A、D 文字解析：暂

58、无解析 21、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程枢纽建筑物中的施工辅助工程包括( )等。A、施工交通工程B、施工供水系统工程C、砂石料生产系统工程D、混凝土生产及浇筑系统工程E、引水工程参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、正常蓄水位至防洪限制水位之间汛期用于蓄洪、非汛期用于兴利的水库容积称( )A、兴利库容B、共用库容C、调洪库容D、防洪库容参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、从事移民安置规划编制和移民安置监督评估的专业技术人员,应当( )A、有5年以上的工作经验B、有10年以上的工作经验C、通过水行政主管部门批准D

59、、通过国家考试,取得相应的资格参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 25、疏浚工程中水下断面边坡按台阶形开挖时,超欠比应控制在( )A、115B、120C、1520D、1525参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、

60、水利水电机电设备安装工程专业承包一级企业,资质标准要求企业注册资本金和净资产分别为( )A、200万元和240万元以上B、500万元和600万元以上C、1000万元和1500万元以上D、1500万元和1800万元以上参考答案：D 文字解析：暂无解析 27、下列关于勘察设计单位的安全生产责任说法正确的有( )A、勘察(测)单位和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责B、勘察(测)单位领导和有关勘察(测)人员应当对其勘察(测)成果负责C、设计单位和有关设计人员应当对其设计成果负责D、设计单位领导和有关设计人员应当对其设计成果负责E、设计单位应当参与与设计有关的生产安全事故分析,并承担相应的责