




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、四川省注册一级建造师资格大全(有答案)第一部分 工程经济1、某建筑工程公司承建某食品加工厂的污水处理工程,建筑工程公司为该工程投保了建筑工程一切险。工程完工后,该食品加工厂委托有关部门鉴定该工程认为没有达到环保要求。于是,该食品加工厂拒付剩余工程款,并要求承担相应的经济损失。建筑工程公司遂将食品加工厂起诉到法院,法院判决建筑工程公司败诉并承担诉讼费。在此情形下,保险公司应承担的保险赔偿责任范围为( )A、法院判决建筑工程公司赔偿给食品加工厂的经济损失1万元B、建筑工程公司承担的诉讼费6000元C、食品加工厂委托有关部门鉴定的费用5000元D、食品加工厂试运行阶段,被环保部门罚款4000元E、建
2、筑工程公司因该诉讼聘用的律师费3000元参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 2、某建设工程为大型购物广场,设计过程中严格执行国家工程建筑消防技术标准,建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送( )审核,未经审核或者经审核不合格的,不得发给施工许可证。A、规划行政主管部门B、公安消防机构C、建设行政主管部门D、城建档案馆(室)参考答案:B 文字解析:暂无解析 3、某工程项目,由于未履行招标投标手续而被人民法院认定建设工程施工合同无效,则该合同中的条款( )A、都无效B、争议解决条款有效C、价款条款有效D、违约责任条款有效参考答案:B 文字解析:根据合同法第98条的规定:“合同的权
3、利义务终止,不影响合同中结算和清理条款的效力。”故B项正确。 4、某建筑有限责任公司是一家承建民用住房和公建设施的企业,根据公司法的有关规定,应当依法办理变更登记的情形为( )A、公司的法定代表人由蒋某变更为吴某B、使公司的注册资本由4000万增加为8000万C、扩大公司经营范围,增加桥梁建设一项D、与某安装公司合并E、梁某的公司总经理职务由尚某接替参考答案:A、B、C、D 文字解析:本题考点是1Z301211公司应当依法办理变更登记的几种情形。根据公司法的有关规定,发生如下变更事项的,应当依法办理变更登记:(1)公司营业执照记载的事项发生变更的,公司应当依法办理登记,由公司登记机关换发营业执
4、照。(2)公司修改章程,改变经营范围,应当办理变更登记。(3)公司法定代表人变更,应当办理变更登记。(4)公司合并或者分立,登记事项发生变更的,应当依法向公司登记机关办理变更登记。(5)公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记。本题中,A、B、C、D四项分别属于上述第三、第五、第二、第四种公司应当依法办理变更登记的情形,因此A、B、C、D为正确答案。 5、依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目,在招标时应当具备的条件有( )A、按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已履行审批手续,取得批准B、勘察设计所需资金已经落实C、所必需的勘察设计基础资料已经收集完成D、建设工程施工
5、项目负责人已经确定E、已经签订合法有效的工程监理合同参考答案:A、B、C 文字解析:D、E选项错误是因为其所处阶段在后,不是招标环节的条件。 6、林某于2005年11月15日向保险公司投了一份伤害险,保险金额为5万元。次年的3月16日,林某被张某驾车撞伤。对此,正确的说法是( )A、保险公司给付林某保险金后取得代位清偿权B、林某向保险公司请求给付保险金后,不能再向张某追偿C、林某向法院起诉张某后,保险公司不再承担给付保险金的责任D、林某可以向保险公司请求给付5万元保险金参考答案:D 文字解析:暂无解析 7、李某擅自将借来的一辆汽车卖给了王某,则下列关于该转让合同效力的表述中,正确的是( )A、
6、合同无效B、合同部分有效C、车主追认则合同生效D、车辆过户后,合同生效参考答案:C 文字解析:合同法第51条规定“无处分权的人处分他人财产,经权利人追认或无处分权的人订立合同后取得处分权的,该合同有效”,所以本题李某签订的卖车合同应是效力待定合同,必须经车主追认后才有效。 8、某建筑公司与某保险公司签订了一份财产保险合同,后来发生了特定事由,该保险公司解除了与建筑公司的保险合同,这些特定事由包括( )A、建筑公司故意隐瞒事实,不履行如实告知义务B、建筑公司因过失未履行如实告知义务,足以影响保险公司决定是否承保或者提高保险费率C、建筑公司在发生保险事故的情况下,不积极采取措施致使保险事故扩大化D
7、、在合同有效期内,该保险合同标的的危险程度增加E、建筑公司因过失未履行如实告知义务,对保险事故的发生有严重影响的参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 9、合同法所称不可抗力是指( )A、不能预见、不能避免并不能克服的客观情况B、不能预见但能够避免的客观情况C、能够预见但不可避免、不能克服的客观情况D、能够预见,可以避免但不能克服的客观情况参考答案:A 文字解析:暂无解析 10、甲是债权人,乙是债务人,则下面说法正确的是( )A、乙怠于行使到期债权的,甲可以行使代位权B、甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限C、甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担D、甲行使代位权可以自己的名义起诉
8、乙的债务人参考答案:D 文字解析:最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第ll规定了代位权行使的4个条件: 11、某建筑工程有限公司股东会在审议董事会人选时,有下列五人的任职资格受到股东的质疑,其中不属于公司法规定的不得担任董事的情形为( )A、陈某,66岁,曾任区政府办公室主任,现退休在家B、张某,两年前因对一起重大工程事故负有责任,被判处有期徒刑一年C、王某,个人独资企业的出资人,因经营负债50万元,债权人至今仍在追讨D、赵某,两年前被任命为一家长期经营不善、负债累累的国有企业的总经理,上任仅两个月,该企业被宣告破产E、李某,曾任本公司的董事,但因受刺激,患间歇性精神病参考答案:A、B、
9、D 文字解析:暂无解析 12、建设工程发生质量事故,有关单位按照建设工程质量管理条例的规定,应当及时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告的时限是( )小时内。A、3B、6C、12D、24参考答案:D 文字解析:暂无解析 13、某市规划委员会拒绝履行生效判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任参考答案:A、B、C、E 文字解析:根据行政诉讼法第65条规定,行政机关拒绝履行判决裁定的,第一审人民法院可以采取以下措施
10、:(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金,通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的,从期满之日起,对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关,根据有关规定进行处理,并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定,情节严重构成犯罪的,依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 14、某工程项目施工合同中约定,如该工程质量验收合格,则发包方给承包方一辆汽车作为奖励。则下列关于该奖励条款的表述中,正确的是( )A、该奖励条款属附期限的约定B、该奖励条款不属附条件的约定C、所附期限是否到来具有可能性D、
11、所附条件是否成就具有可能性参考答案:D 文字解析:暂无解析 15、评标委员会在对某工程项目评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有( )A、甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准B、乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误C、丙未按招标文件要求提交投标保证金,评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D、丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E、戊是以他人的名义投标,评标委员会将戊的投标文件作为废标处理参考答案:A、C、D、E 文字解析:暂无解析 16、在发生违约的情况
12、下,下列构成继续履行合同必须具备的条件是( )A、当事人有一方违约B、当事人双方互负履行义务C、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨D、非违约方需有继续履行的请求E、违约方有条件履行参考答案:A、C、D、E 文字解析:构成继续履行应具备的条件是:当事人有一方违约、继续履行合同仍有意义,不违背订立合同的宗旨、非违约方需有继续履行的请求及违约方有条件履行。故ACDE项正确。 17、合同当事人在合同谈判过程中,发生的下列( )行为,应当承担缔约过失责任。A、假借订立合同,恶意进行磋商B、恶意进行磋商,给对方造成损失C、故意隐瞒与签约有关的重要事实D、故意提供虚假情况,给对方造成损失E、一方未尽
13、通知义务,增加对方缔约成本参考答案:B、D、E 文字解析:合同法第42条规定“当事人在订立合同过程中有下列情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任:(一)假借订立合同,恶意进行磋商;(二)故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况;(三)有其他违背诚实信用原则的行为”,题目的要求是什么行为构成缔约过失责任,条件之一就是必须要造成对方的损失。 18、某市政府将某桥梁工程进行招标,甲公司中标承包建造。依照建筑法的规定.甲公司必须投保的险种是( )A、建筑工程一切险B、安装工程一切险C、工程监理责任保险D、建筑意外伤害险参考答案:D 文字解析:本题考点为1Z301192中关于建筑意外伤害
14、保险的投保规定。建筑意外伤害保险,是我国建筑法和建设工程安全生产管理条例强制要求施工单位必须投保的险种。因此,本题的正确选项是D。 19、材料商为某施工单位供应水泥,委托运输公司运输。由于施工急需,交货地由原来合同约定的仓库改为施工现场。材料商立即通知运输公司,将运输目的地改为施工现场,遭到运输公司拒绝,下列选项中正确的是( )A、因临时改变目的地运输公司可以拒绝B、要改变运输目的地必须征得运输公司同意C、材料商可以随时要求运输公司变更运输目的地D、材料商行使的是合同的法定变更权参考答案:D 文字解析:合同的变更分为约定变更和法定变更,法定变更时不需要当事人协商一致。合同法308条规定:在承运
15、人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。故D选项正确;在运输的货物交付后,托运人不能再要求改变运输地点,、C项错误。 20、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案:A、B 文字解析:暂无解析 21、监理工程师按
16、照监理规范的要求对工程实施监理过程中,应当采取的监理形式不包括( )A、旁站B、巡视C、平行检验D、电话指令参考答案:D 文字解析:暂无解析 22、根据建设工程质量管理条例的规定,关于设计单位超越资质承包工程的处罚,下列说法正确的是( )A、处合同约定设计费的2%5%的罚款B、处合同约定设计费的l倍以下的罚款C、处合同约定设计费的3倍以下的罚款D、处合同约定设计费的l倍以上2倍以下的罚款参考答案:D 文字解析:暂无解析 23、某市建设行政主管部门派出工作人员王某,对该市的体育馆招标活动进行监督,则王某有权( )A、参加开标会议B、作为评标委员会的成员C、决定中标人D、参加定标投票参考答案:A
17、文字解析:暂无解析 24、下列选项中,属于建筑意外伤害保险责任免除的情形有( )A、该保险的受益人故意杀害被保险人B、被保险人在施工现场内酒后驾驶肇事死亡C、被保险人在施工时由于违反机器操作规程导致截肢D、被保险人在施工现场之外受到意外伤害E、被保险人在施工现场与他人打斗受到重伤参考答案:A、B、D、E 文字解析:本题考点为1Z301192中建筑意外伤害保险的保险责任免除的情形。对于建筑意外伤害保险,常见的责任免除情形包括:(1)投保人、受益人对被保险人的故意杀害、伤害;(2)被保险人故意犯罪或拒捕;(3)被保险人殴斗、酗酒、自杀、故意自伤;(4)被保险人受酒精、毒品、管制药物的影响而导致的意
18、外;(5)被保险人酒后驾驶、无有效驾驶执照或驾驶无有效行驶证的机动交通工具;(6)被保险人在从事与建筑施工不相关的工作,或在施工现场或施工期限指定的生活区域外发生的意外伤害事故等。本题中,A项符合上述第一种情形,B项符合上述第五种情形,D项符合上述第六种情形,E项符合第三种情形,而E项所发生的事故是建筑意外伤害保险的承保范围,因此,本案的正确答案是A、B、D、E。 25、注册建造师执业的下列专业中,未区分工程类别,按项目只设一级建造师执业资格的专业是( )A、铁路工程B、民航机场工程C、公路工程D、通信与广电工程参考答案:A 文字解析:暂无解析 26、下列选项中,关于刑罚中主刑的特点表述正确的
19、是( )A、一个罪可以适用两个主刑B、不能单独适用,可以附加适用C、无期徒刑可以单独适用D、一个罪只能适用一个主刑参考答案:D 文字解析:暂无解析 27、张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止了作业,这属于从业人员在行使( )A、知情权B、拒绝权C、紧急避险权D、检举权参考答案:C 文字解析:暂无解析 28、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标参考答案:B 文字解析:根据中华人民共和国招标投标法第28条规定,投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标,故答案为
20、B。 29、根据民法通则的规定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案:A、C、D 文字解析:暂无解析 30、甲和乙订立合同买卖电脑,约定10月25日由甲交付电脑,10月1日甲告知乙他已经将那批电脑卖给了丙,再无货物可供应,据此,下列说法正确的是( )A、乙可以马上要求甲承担违约责任B、乙应当等到10月25日后再向甲追偿C、甲的行为构成预期违约D、乙可以解除合同E、乙可以免除甲的债务参考答案:A、C、D、E 文字解析:暂无解析 第二部分 项目管理1、某建材厂项目计算期为10年,投产期年产量5000件,每件固定成本1360元;生产期年产量7200件,每
21、件固定成本950元;每件售价5000元,每件产品变动成本为3000元,单位产品营业税金及附加的税率为10%。若产量等于销量,则该项目年利润为300万元时的生产能力利用率为( )A、72.9%B、81.7%C、91.1%D、94.5%参考答案:C 答案解析:暂无解析 2、下列不属于建设工程项目设计概算编制依据的是( )A、设计文件B、综合概算表C、概算指标D、设备材料的预算价格参考答案:B 答案解析:暂无解析 3、某施工企业以1000万元买入一块土地的使用权,准备建设自用办公大楼,该块土地使用权应作为企业的( )核算。A、其他资产B、流动资产C、投资性资产D、无形资产参考答案:C 答案解析:暂无
22、解析 4、下列各项中,不属于存货的总成本组成部分的是( )A、取得成本B、储存成本C、机会成本D、缺货成本参考答案:C 答案解析:暂无解析 5、在下列关于设备磨损的表述中,错误的是( )A、有形磨损造成设备的性能、精度降低,使得设备的运行和维修费用增加,效率低下B、同时存在有形磨损和无形磨损的损坏和贬值的综合情况为设备的综合磨损C、遭受无形磨损的设备不能继续使用D、无形磨损是技术进步的结果参考答案:C 答案解析:暂无解析 6、项目担保可以是直接的财务保证,也可以是间接的或非财务性的担保,间接的或非财务性的担保包括( )A、完工担保B、技术服务协议C、成本超支担保D、不可预见费用担保E、长期购买
23、协议参考答案:B、E 答案解析:暂无解析 7、影响设备寿命期限的主要因素有( )A、设备生产与购置的月份B、加工对象难易程度C、设备购置成本大小D、工作班次与操作水平E、设备的工作时间分配参考答案:B、C、D 答案解析:暂无解析 8、下列各项中,不属于财政政策内在稳定器作用实现途径的是( )A、个人所得税B、公司所得税C、政府支出D、转移支付参考答案:C 答案解析:暂无解析 9、某施工企业拟租赁一台施工机械,已知该施工机械的价格为72万元,租期为7年,每年末支付租金,租金按附加率法计算,折现率为10%,附加率为4%,则每年应付租金为( )万元。A、13.44B、20.37C、12.27D、14
24、.79参考答案:C 答案解析:暂无解析 10、动态财务分析指标包括( )A、偿债备付率B、财务净现值C、借款偿还期D、财务净现值率E、财务内部收益率参考答案:B、D、E 答案解析:暂无解析 11、国际工程投标报价的动态分析类似于项目投资的敏感性分析,主要应考虑如下因素的影响( )A、工程量偏差B、工期延误C、物价和工资上涨D、施工现场条件变化E、其他可变因素参考答案:B、C、E 答案解析:暂无解析 12、在单因素敏感性分析时,常选择的不确定性因素主要是( )A、内部收益率B、项目总投资C、产品价格D、经营成本E、产销量参考答案:B、C、D、E 答案解析:暂无解析 13、采用实物单价法进行投标报
25、价时,有关人工、材料和施工机械台班的单价,应当采用( )A、国家颁布的价格B、地区统一的价格C、行业统一价格D、当时当地的实际市场价格参考答案:D 答案解析:暂无解析 14、在工程施工过程中,工程质量监督检验部门检验工程质量而收取的费用属于( )A、建设单位管理费B、施工单位管理费C、工程质量监督费D、工程建设其他费用参考答案:C 答案解析:暂无解析 15、现场勘察一般是标前会议的一部分,投标人应积极参加并准备好( )A、施工方案B、工程地质资料C、相关技术文件D、现场勘察提纲参考答案:D 答案解析:暂无解析 16、某施工企业截至2007年底已发生但尚没有最终结果的业务如下:为其他单位提供贷款
26、担保一笔,金额2000万元;已贴现的商业汇票两张,金额180万元;尚有同材料供应商的纠纷诉讼官司一件,涉案金额800万元。前述各事项可能成为企业的潜在负债,导致企业未来经济利益流出,需在财务报表附注的( )中预以特别说明。A、财务报表重要项目声明B、或有和承诺事项说明C、重要会计估计的说明D、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明参考答案:B 答案解析:暂无解析 17、企业进行设备的租赁方案与购买方案的选择,应优先选择租赁方案的条件包括( )A、设备经济寿命较短B、项目寿命期较长C、技术进步较快D、生产任务波动较大E、企业资产负债较大参考答案:A、C、D、E 答案解析:暂无解析 18、一般而
27、言,在所有者权益中由所有者直接投入的是( )A、实收资本B、资本公积C、法定公益金D、任意盈余公积E、法定盈余公积参考答案:A、B 答案解析:暂无解析 19、据现金流量表的编制要求,一般情况下对于外币现金流量以及境外子公司的现金流量进行折算时使用的折算汇率是( )A、现金流量发生日的即期汇率B、现金流量发生日的远期汇率C、现金流量发生日的买入汇率D、现金流量发生日的卖出汇率参考答案:A 答案解析:暂无解析 20、关于基准收益率的表述正确的有( )A、基准收益率是投资资金应获得的最低盈利水平B、测定基准收益率应考虑资金成本因素C、测定基准收益率不考虑通货膨胀因素D、对债务资金比例高的项目应降低基
28、准收益率取值E、基准收益率体现了对项目风险程度的估计参考答案:A、B、E 答案解析:暂无解析 21、工程量清单模式下,投标人编制施工图预算时采用的工、料、机消耗量的编制依据是( )A、投标人自身水平B、社会先进水平C、社会平均水平D、行业平均水平参考答案:A 答案解析:暂无解析 22、A公司到了规定期限不能偿还应付分包单位已完工程款项,于是向银行借入为期三个月的借款用于偿还该款项,此时该银行借款产生的原因是( )A、利润分配形成的B、结算形成的C、借贷形成的D、经营形成的参考答案:C 答案解析:暂无解析 23、为使可行性研究报告能够作为筹集资金和向银行申请贷款的依据,该报告相关研究应达到的深度
29、为( )A、投资估算应达到施工图预算的精度B、资金计划与现金流量表要按财务报表来编制C、报表应付有必要的合同、协议和政府批件D、融资方案应能满足银行等金融机构信贷决策的需要参考答案:D 答案解析:暂无解析 24、可供企业分配的利润,其分配项目有( )A、提取法定盈余公积金B、提取任意盈余公积金C、提取法定公益金D、提取任意公益金E、优先股股利参考答案:A、C 答案解析:暂无解析 25、下列属于资本公积的有( )A、任意盈余公积B、接受无偿捐赠C、法定公益金D、法定盈余公积E、股权投资准备参考答案:B、E 答案解析:暂无解析 26、某建筑安装工程公司2007年3月末施工工程各项费用余额为200万
30、元,4月末工程竣工,竣工后一次结算工程价款。4月份发生施工费用如下:人工费20万元,机械使用费50万元,间接费用6.3万元,劳动保险费2万元,银行手续费3万元,短期借款利息5万元。则此项工程的实际成本是( )万元。A、70B、76.30C、270D、276.30参考答案:D 答案解析:暂无解析 27、对流动资组合策略中的折中型筹资策略,下列说明正确的是( )A、该策略是一种理想的筹资策略B、临时流动资本需要由短期负债筹资解决C、长期资本正好满足永久性资本需求D、该策略的主要目的是追求高利润E、减少偿债风险,减少闲置资本,提高资金效率参考答案:A、B、C、E 答案解析:暂无解析 28、建设工程工
31、程量清单的其他项目清单中不包括( )A、预留金B、总承包服务费C、材料购置费D、规费参考答案:D 答案解析:暂无解析 29、某企业存货期初、期末余额分别为286000元和312500元,主营业务成本为600000元,则存货周转率是( )A、1.805B、1.905C、2.005D、2.105参考答案:C 答案解析:暂无解析 30、施工企业发生的固定资产盘亏属于( )A、资本性支出B、生产成本C、营业外支出D、投资性支出参考答案:C 答案解析:暂无解析 第三部分 建设法规1、全过程质量管理的主要过程有:( )检测设备与控制与计量过程;施工生产的检验试验过程;工程质量评定过程;工程竣工验收与交付过
32、程;工程回访维修服务过程等。A、工程立项过程B、工程策划与决策过程C、工程筹备过程D、施工采购过程E、施工组织与准备过程参考答案:B、D、E 文字解析:全过程质量管理的主要过程有:工程策划与决策过程;施工采购过程;施工组织与准备过程;检测设备与控制与计量过程;施工生产的检验试验过程;工程质量评定过程;工程竣工验收与交付过程;工程回访维修服务过程等。故选项A、C不正确。 2、施工方项目管理的目标包括施工的( )目标。A、成本B、进度C、质量D、安全管理E、投资参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 3、数据安全有多个层次,不同层次的安全问题主要涉及( )A、网络安全B、存储安全C、硬件安全
33、D、软件安全E、运算安全参考答案:A、C、D 文字解析:数据安全有多个层次,如:制度安全技术安全、运算安全、存储安全、传输安全、产品安全和服务安全等。这些不同层次的安全问题主要涉及:硬件安全;软件安全;网络安全;数据资料安全。 4、施工总承包模式下,( )与分包单位签订分包合同。A、总承包管理单位B、业主C、总承包单位D、监理单位参考答案:C 文字解析:暂无解析 5、关于工程施工质量的跟踪对象,主要是指( )A、分包人能否按施工进度计划组织施工B、工程设计变更是否符合相关规范、标准C、施工所用材料、构配件和设备是否符合采购合同确定的质量标准,施工或安装施工质量是否达到合同约定的质量标准D、工程
34、监理人是否按约定履行质量监督职责参考答案:C 文字解析:暂无解析 6、直至降低风险后才能开始工作,为降低风险时必须配给大量的资源。当风险涉及正在进行的工作时,就采取应急措施,这是针对( )的控制措施。A、不容许风险B、中度的风险C、重大的风险D、可容许的风险参考答案:C 文字解析:暂无解析 7、建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件,因此它的内容涉及的范围与深度( )A、一经编制则不得改变B、必须随着项目进展过程中情况的变化而动态调整C、不会因项目而变化D、可按建设工程项目管理规范标准化参考答案:B 文字解析:暂无解析 8、影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建设( )的健全程度
35、及其执法力度。A、法律法规B、规章制度C、组织构架D、项目管理参考答案:A 文字解析:影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建设法律法规的健全程度及其执法力度。 9、按照现代质量管理理念,功能性质量必须以( )为焦点,通过需求的识别进行定义。A、顾客关注B、企业战略C、经营理念D、质量方针参考答案:A 文字解析:暂无解析 10、某工程施工过程中,工程师下发指令,要求增加部分附属设施工程。承包人据此可提出( )索赔。A、工程延期B、工程变更C、工程加速D、工程终止参考答案:B 文字解析:工程师下发指令新增部分附属设施将导致承包人的工作范围发生变化,故承包人可提出工程变更索赔,要求发包人承担由此增
36、加的费用支出及顺延工期。 11、( )是安全生产管理的主要对象,在实际生活和生产过程中以多种多样的形式存在。A、企业员工B、生产设备C、危险源D、生产资料参考答案:C 文字解析:暂无解析 12、施工安全技术措施应能够在每个施工工序中得到贯彻实施,即要考虑保证安全要求,又要考虑现场环境条件和施工技术条件能够做得到。这体现了施工安全技术措施要有( )A、可操作性和针对性B、可行性和合理性C、可行性和可操作性D、全面性和针对性参考答案:C 文字解析:暂无解析 13、成本加酬金合同对业主而言,其优点包括( )A、可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才开始招标B、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进
37、或弥补设计中的不足C、业主可以利用自身力量和需要,较深地介入和控制工程施工和管理D、可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极E、可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值参考答案:B、C、D、E 文字解析:采用成本加酬金合同,业主可以通过分段施工缩短工期,而不必等待所有施工图纸完成才开始进行招标。 14、施工组织总设计的编制依据包括( )A、工程的施工图纸及标准图B、合同文件C、有关的标准、规范和法律D、资源配置情况E、类似建设工程项目的资料和经验参考答案:B、C、E 文字解析:暂无解析 15、投标人在投标过程中,应注意将永久性工程之外项目的报价列入工程
38、总造价中,下列属于招标人对投标人提出要求,投标人可将其列入永久性工程之外的项目报价包括( )A、施工现场水、电、燃气费用B、对旧有建筑物和设施的拆除费用C、监理工程师现场办公电话费、印刷耗材费D、工程模型制作及广告费E、工程照片及项目推广会议参考答案:B、C、D、E 文字解析:暂无解析 16、某工人在搬运现场市政模板过程中不慎被砸伤,该事故是由于( )危险源引起的。A、机械类B、电器类C、辐射类D、物质类参考答案:A 文字解析:暂无解析 17、噪声的传播途径控制手段中,通过降低机械振动减小噪声属于( )A、吸声B、隔声C、消声D、减振降噪参考答案:D 文字解析:暂无解析 18、建设工程项目质量
39、控制系统的运行,实际上就是系统功能的( ),也是质量活动职能和效果的控制过程。A、发挥过程B、建立过程C、检验过程D、改进过程参考答案:A 文字解析:暂无解析 19、施工成本控制的工作内容包括:纠偏;分析;检查;比较;预测,正确的顺序步骤应为( )A、B、C、D、参考答案:B 文字解析:暂无解析 20、建设工程项目信息编码是信息处理的一项重要的基础工作,编码是由一系列( )和数字组成。A、字母B、符号C、短语D、汉字参考答案:B 文字解析:暂无解析 21、某工程承包人与分包人签订了分包合同,就有关施工事宜,分包人正确的做法是( )A、可以将其分包的工程再转包他人B、将其承包的分包工程的全部或部
40、分再分包给他人C、在承包人许可的情况下,可以将其分包的部分工程再分包给他人D、经承包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业参考答案:D 文字解析:分包人不得将分包工程转包他人或将部分工程再分包给他人,但经承包人允许,可以将分包工程中的劳务作业再分包给具有相应资质的劳务作业分包人。 22、下列选项,属于材料和设备采购供应阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、起草并参与材料和设备的订货合同C、审核或参与审核主要材料和设备的清单D、参与主要材料和设备的选型E、制定材料和设备供应计划和相应的资金需求计划参考答案:A、B、E 文字解析:暂无解析 23、运用比较法进
41、行施工成本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取( )A、将实际指标与目标指标对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案:A 文字解析:暂无解析 24、施工任务的委托主要有如下( )模式。A、施工总承包B、分包C、施工总承包管理D、专业分包E、平行承包参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 25、在建设工程施工期间,质量监督机构按照( )对工程项目施工情况进行不定期的检查。A、行业惯例B、国家标准C、监督制度D、监督方案参考答案:D 文字解析:暂无解析 26、在绘制
42、单代号搭接网络图时,如果绑扎钢筋开始5天后,铺设电线管工作才能结束,这种逻辑关系可表示为( )A、FTSB、STSC、FTFD、STF参考答案:D 文字解析:暂无解析 27、政府质量监督部门的第一次监督检查的主要内容为工程项目( )及各施工方的质量保证体系是否已经建立以及完善程度。A、质量计划B、质量控制系统C、质量验收标准D、规范执行情况参考答案:B 文字解析:暂无解析 28、能较好保证材料供应商利益的材料采购合同结算方式一般指( )A、现金支付、银行承兑汇票结算或转账结算B、转账结C、银行承兑汇票结算或异地托收承付C转账结算、银行承兑汇票结算或商业承兑汇票结算D、现金支付、转账结算或异地托
43、收承付参考答案:D 文字解析:现金结算、银行转账及异地托收承付方式能保证供货商及时收到货款,且不需要支付额外财务成本。 29、某工程按我国施工合同示范文本签订了承包合同,施工中设计方变更设计,发包人为此发出变更通知,施工方于当年5月8日向工程师提交了变更合同价款的报告。若工程师无正当理由不确认也未答复而视为变更价款报告已被确认的最后日期是5月( )日。A、15B、18C、22D、28参考答案:C 文字解析:暂无解析 30、在工程项目开工前,政府质量监督机构在受理建设工程质量监督的申报手续时,对建设单位提供的( )进行审查,审查合格签发有关质量监督文件。A、规划审批B、立项说明C、投资要点D、文
44、件资料参考答案:D 文字解析:暂无解析 第四部分 公路实务1、不属于安全环保施工组织设计应重点考虑内容是( )A、安装的方案和方法B、精度和质量控制措施C、对前期工程的维护措施D、劳动力组织计划参考答案:D 文字解析:暂无解析 2、公路工程重大质量事故负责调查处理的单位是( )A、国务院交通主管部门会同省级交通主管部门B、国务院交通主管部门C、建设单位或企业D、省级交通主管部门参考答案:A 文字解析:暂无解析 3、某段道路工程施工,路基填方高度20m,根据进度计划安排,要求路基同填完成自然沉降半年后,再进行路面施工,则路基填筑与路面施工之间的进度计划搭接关系是( )A、开始到开始B、开始到结束
45、C、结束到开始D、结束到结束参考答案:C 文字解析:暂无解析 4、在悬臂浇筑施工中,挂篮组拼后,应全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载可按( )考虑。A、全跨浇注梁段重量的l2倍B、各悬浇梁段平均重量的12倍C、最大悬浇梁段重量的l3倍D、各悬浇梁段平均重量的13倍参考答案:C 文字解析:暂无解析 5、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为( )A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案:B 文字解析:暂无解析 6、下列关于隧道施工的安全要点的说法,正确的有( )A、爆破瓦,颁通风排烟15分钟人员
46、方可进场B、机械凿岩时,必须采用干式凿岩机C、在隧道内熬制沥青时要注意通风D、爆破员实行“一爆三检”制度E、洞内运输,车速不得超过10kmh参考答案:A、D、E 文字解析:暂无解析 7、可承担各类桥梁工程的施工企业是( )A、桥梁工程专业承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业参考答案:B 文字解析:暂无解析 8、该隧道施工在辅以大型机具设备时宜采用( )施工。A、台阶开挖法B、全断面开挖法C、分部开挖法D、隧道挖掘机法参考答案:B 文字解析:暂无解析 9、投标人以联合体形式投标,投标人必须是( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上
47、的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案:A 文字解析:暂无解析 10、路段视频监视系统一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 11、在悬拼法施工中,预制构件起吊安装前,应对起吊设备进行全面的安全技术检查,并按照( )分别进行起吊试验。A、施工荷载的80、100和130B、设计荷载的70、100和120C、设计荷载的60、100和130D、实际荷载的70、100和120参考答案:C 文字解析:暂无解析 12、公路工程投标文件
48、中的承诺函是对主要( )的承诺。A、人员和设备B、工程质量C、工程进度D、工程报价参考答案:A 文字解析:暂无解析 13、粉煤灰路堤的施工步骤与填石路堤施工方法相类似,仅增加了包边土和( )等工序。A、基底防水处理B、设置拉筋带C、设置护坡D、设置边坡盲沟参考答案:D 文字解析:暂无解析 14、隧道工程施工一般安全措施包括( )A、隧道施工应做好施工前期准备工作,正确选用施工方法B、隧道施工各班组之间,应建立完善的交接班制度C、隧道施工应遵守强爆破、短开挖、强支D、早初砌、先护顶等施工原则D所有隧道施工人员必须佩戴好安全防护用品E、进洞前应先做好边仰坡防护和排水设施参考答案:A、B、D、E 文
49、字解析:暂无解析 15、在路基工程中,用于排除地下水的设施是( )A、拦水带B、急流槽C、截水沟D、渗井参考答案:D 文字解析:暂无解析 16、工程保修费属于( )A、直接费B、其他直接费C、间接费D、现场管理费参考答案:D 文字解析:暂无解析 17、中央分隔带施工中埋设横向塑料排水管,其基槽的沟底坡度大小为( )A、和路面横坡一致B、与路线纵坡一致C、03D、033参考答案:A 文字解析:暂无解析 18、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案:C 文字解析:用户提供的解析贡献者:范建闻2012-07-2112:27:04 19、投
50、标人编写投标文件时的施工组织设计应当满足的要求有( )A、招标文件合同条款B、技术规范C、设计图纸D、计划工期E、工程造价参考答案:A、B、D 文字解析:暂无解析 20、在公路建设中,应当按照项目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案:C 文字解析:暂无解析 21、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案:C、D、E 文字解析:暂无解析 22、一条高速公路的收费系统按其基本功能可分为计算机系统、电源系统、(
51、)等。A、视频监视系统B、地理信息系统C、内部对讲系统D、信息发布系统E、安全报警系统参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 23、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求;当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案:D 文字解析:暂无解析 24、按照公路建设项目的主体资格管理制度的要求,下列必须持有国家规定的资质证( )A、建设单位B、可行性研究单位C、勘察设计单位D、施工单位E、工程监理单位参考答案:B、C、D、E 文字
52、解析:暂无解析 25、公路建设项目投标人如有分包计划,必须遵守的规定包括( )A、主体和关键性工作不能分包B、分包工作量不能超过20C、应提供分包人的企业法人营业执照、资质等级证书等证明资料D、分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应,具备相应的专业承包资质或劳务分包资质E、投标人所建议的分包人发生了与资格预审内容不符的变更,必须先征得招标人的批准,否则,视为无效投标参考答案:A、C、D、E 文字解析:暂无解析 26、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在
53、材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗;使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题:根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案:A、B 文字解析:暂无解析 27、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下:问题:该网络计划的关键线路是几条( )A、1B、2C、3D、4参考答案:B 文字解析:暂无解析 28、石方路基实测项目有( )A、纵断高程B、宽度C、横坡D、边坡坡度E、弯沉值参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 29、监理人在收到承包人
54、进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案:B 文字解析:暂无解析 30、桥梁高度简称桥高,是指桥面与( )间距离。A、低水位B、高水位C、设计洪水位D、桥下线路路面E、桥梁下缘参考答案:A、D 文字解析:暂无解析 第五部分 水利实务1、骨料堆场的布置主要取决于( )A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分参考答案:A、B、D 文字解析:暂无解析 2、根据水利工程建设项目监理招标投标管理办法(水建管2002587号),项目监理评标标准中的“业绩和资信”设置的评价指标可包括( )等。A、有关资质证书、
55、营业执照等情况B、人力、物力与财力资源C、近3年完成或者正在实施的项目情况及监理效果D、投标人以往的履约情况E、项目副总监理工程师、部门负责人的简历及月驻工地时间参考答案:A、B、C、D 文字解析:暂无解析 3、根据水利水电建筑安装安全技术工作规程(SD26788),凡经医生诊断,患有( )的人员,不得从事高处作业。A、高血压B、糖尿病C、心脏病D、肠胃炎E、贫血参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 4、根据小型水电站施工技术规范(SL17296),下列关于钢管安装的施工要求正确的是( )A、钢管安装前,支持钢管的混凝土支墩或墙具有70以上的强度B、钢管安装前,支持钢管的混凝土支墩或墙具有
56、60以上的强度C、钢管四周埋设的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有70以上的强度D、钢管四周埋设的锚筋直径不小于20mm,埋设孔内的砂浆应具有60以上的强度E、钢管四周埋设的锚筋直径不小于15mm,埋设孔内的砂浆应具有70以上的强度参考答案:A、C 文字解析:暂无解析 5、为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )A、矿渣硅酸盐大坝水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、普通硅酸盐水泥E、火山灰质硅酸盐水泥参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 6、用以改善河流的水流条件,调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑
57、物称为( )A、泄水建筑物B、输水建筑物C、整治建筑物D、取水建筑物参考答案:C 文字解析:暂无解析 7、水土保持法规定,为防止水土流失,工程竣工后,其取土场、开挖面和废弃的砂、石、土存放地的裸露土地,必须( )A、挖排水沟B、采用砌石或混凝土护砌C、植树种草D、恢复耕种参考答案:C 文字解析:暂无解析 8、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案:A 文字解析:暂无解析 9、根据水利工程设计概(估)算编制规定,现场管理费包括( )等。A、现场管理人员的工资B、办公费C、差旅交通费D、固定资产购置费E、保险费参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无
58、解析 10、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-5所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、73B、72C、70D、69参考答案:D 文字解析:暂无解析 11、根据水轮发电机组安装技术规范(GBT85642003),水轮发电机组过速试验过程中需监视的情况有( )A、各部位摆度和振动值B、各部轴承的温升情况C、发电机空气间隙的变化D、风闸的摩擦情况及动作的灵活性E、是否有异常响声参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 12、建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、施工临时工程、独立费及基本预备费之和
59、即为( )A、工程费B、工程建设管理费C、工程静态总投资D、工程总投资参考答案:C 文字解析:暂无解析 13、库区移民专项竣工验收由( )组织库区移民专项验收委员会进行。A、省级政府有关部门会同项目法人B、县级以上政府主管部门会同项目法人C、地方政府D、项目法人参考答案:A 文字解析:暂无解析 14、用吊车装卸爆破器材时,一次起吊的重量不得超过设备能力的( )%。A、30B、40C、50D、60参考答案:C 文字解析:暂无解析 15、在洞室开挖的围岩类型中,类稳定围岩的特点是( )A、结构面无不稳定组合B、断层走向与洞线正交C、地下水活动轻微D、地下水活动轻微,洞壁潮湿,有少量的渗水或滴水E、
60、岩体呈块状整体结构或块状砌体结构参考答案:A、B、C、E 文字解析:暂无解析 16、下列属于原位测试方法的有( )A、静载试验B、土的压缩一固结试验C、标准贯入试验D、土的动力性质试验E、旁压试验参考答案:A、C、E 文字解析:暂无解析 17、某水轮机型号为HL220一LJ一200,其中220表示( )A、转轮标称直径B、转轮型号C、主轴型号D、工作水头参考答案:B 文字解析:暂无解析 18、混凝土防渗墙的墙体材料性能主要检查其( )龄期的抗压强度和抗渗性能。A、7dB、28dC、14D、D设计参考答案:B 文字解析:暂无解析 19、施工单位应当依法取得( )后,方可从事水利工程施工活动。A、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025版教育贷款合同延期及还款期限调整协议
- 2025年新能源项目设备采购合同样本范文
- 2025版餐厅装修工程设计与施工验收备案合同
- 二零二五年度假结婚婚姻解除服务协议
- 2025版小学生综合素质拓展班学员辅导协议书范本
- 二零二五年房地产项目挂靠合作开发与风险管理协议
- 二零二五年度铝合金采光带工程承包合同模板
- 2025版科幻剧本改编聘用合同模板
- 心理健康讲座课件
- 二零二五年饭店服务员工作场所网络安全与保密协议
- DB4401-T 112.1-2021 城市道路占道施工交通组织和安全措施设置+第1部分:交通安全设施设置-(高清现行)
- 智能建筑项目设计方案(模板)
- 短视频:策划+拍摄+制作+运营课件(完整版)
- DB32-T 3755-2020 U型H型组合钢板桩支护技术规程-(高清现行)
- 2021年12月2022年上海市教育考试院招考聘用练习题及答案(第0版)
- 装饰装修临水临电施工组织设计
- XX小区业主委员会的设立申请书范本
- 架桥机架梁施工技术交底
- 第十章社会生活领域的道德
- 分布式光伏电站质量验收及评定项目划分表(分部分项)
- 概要设计说明书实例
评论
0/150
提交评论