有关工程合同范文8篇

1、第 有关工程合同范文8篇工程合同 篇1 甲方(发包方)： 乙方(承包方)：经甲乙双方商定，甲方委托乙方承建凿井工程。依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，就本凿井工程施工具体事项协商一致，并签订本合同。一、工程名称及井位：二、水井数量、深度及价款1、井暂定 眼，深度暂定 米左右。2、单价每米 元。三、技术要求及质量标准1、钻井直径700mm。2、井管直径360mm.四、出水量及水质标准1、出水量每小时不低于30方。2、水质标准：无异味、无沙粒、无色，经权威部门鉴定符合生活饮水标准。五、承包方式及付款方法1、承包方式为包工。2、

2、付款方式为钻机到位甲方付给乙方费用每眼井造价的70%，工程完工后结清。六、甲方职责：确定井位 挖沉淀池 提供电源七、乙方职责：乙方负责其余一切工作，在施工过程中出现的一切问题均有乙方负责处理，并承担所产生的费用。八、违约责任本合同经双方盖章签字生效，任何一方不得违约，若任何一方单方中断合同，要向另一方赔偿一切经济损失。九、合同纠纷解决办法1、合同中有明确规定的按合同解决，合同中没有明确规定的双方协商解决，协商不成可通过法院解决。2、 因不可抗拒的自然灾害造成的经济损失，双方协商解决。3、合同签订后，双方须签订补充协议，补充协议和合同具有同等法律效力。十、其它本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双

3、方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2 合同编号： 发包方： 承包方：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。第一条 工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。6、工程质量：7、合同价款（大写人民币）：第二条 发包方工作1、开工前 日，向承包方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向承包方进行现场交底。2、向承包方提供施工所需的水、电，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请

4、、批件等手续。3、指派 （联系电话： ）为发包方驻工地代表或主要联络人，负责合同履行。对工程材料、工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责与业主办理相应审批手续。5、提供经业主或发包方确认的工程材料清单，内容包括材料名称、规格型号、数量、品牌、其他技术要求等。第三条 承包方工作1、参加发包方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交发包方审定。2、根据发包方提供的工程材料清单采购合格的工程物料，并由发包方驻工地代表签字确认。3、指派 （联系电话： ）为承包方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保

5、量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定、严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。5、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，并承担相应费用；处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。6、对施工现场业主所滞留的物品、设施等采取保护措施。7、施工中未经发包方或业主的书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。8、工程竣工未移交发包方前，负责对现场的一切设施和工程成品的保护。9、参加发包方或业主单位主持召开的

6、工程进度协调会议。第四条 关于工期的约定1、发包方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得承包方同意，并支付承包方因赶工采取的措施费用。2、因发包方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3、因承包方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4、因设计变更或非因承包方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（含8小时，一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定统一标准等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准

7、。发包方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向承包方支付由此增加的费用。3、发包方、承包方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。发包方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，承包方可自行验收，发包方应予承认。若发包方要求复验时，承包方应按要求办理复验。若复验合格，发包方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由承包方承担，但工期也予顺延。4、由于承包方原因造成质量事故，其返工费用由承包方承担，工期不顺延。5、工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方自接到验收通知 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如发包方在规定时间内未能组织验收，需及时通知承包方，另定验

8、收日期。但发包方应承认竣工日期，并承担承包方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定1、双方商定本合同价款采用第 种：（1）固定价格；（2）固定价格加 %包干风险系数计算，包干风险包括 内容；（3）可调价格：按照国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。2、本合同生效后，甲方分 次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算或质保期届满时一次结清。分期拨款进行的条件拨款%金额（元）备注3、工程竣工验收后，承包方提出工程结算并将有关资料送交发包方。发包方自接到上述资料 日内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在审查期满后 日内结清尾款。第七条 关于材料供应的约定1、本

9、工程发包方提供设备的，应为符合设计要求的合格产品。凡约定由承包方提货的，由承包方承担运输费用。2、由发包方供应的设备发生质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3、所有工程材料、设备均由承包方负责保管。由于承包方保管不当造成损失，由承包方负责赔偿。4、凡由承包方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包方负责。第八条 有关安全施工和防火的约定1、发包方提供的施工图纸或作法说明，应符合建筑装饰工程施工及验收规范或其他发包方提供的书面标准。2、承包方在施工期间应严格遵守建筑安装工程安全技术规程、建筑安装工人安全操作规程和其他相关的法律

10、法规、规范。3、由于发包方确认的图纸或作法说明违反有关安全操作规程和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包方应承担由此产生的相应经济损失。4、由于承包方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全或火灾事故，承包方应承担由此引发的相关经济损失。第九条 奖励和违约责任1、由于发包方原因导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方支付承包方 元。发包方不安合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 %支付滞纳金。2、由于承包方原因，逾期竣工，每逾期一天，承包方支付发包方 元违约金。发包方要求提前竣工，除支付赶工措施费用外，每提前一天，发包方应

11、支付承包方 元作为奖励。3、承包方按照发包方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价 款外，发包方应支付承包方 元作为奖励。4、承包方应妥善保护施工现场的设备及堆放的各种物品，如造成损失，应照价赔偿。5、发包方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由发包方负责并承担损失。6、未经发包方同意，承包方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由承包方负责并承担损失。7、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 争议或纠纷处理1、凡

12、因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商；协商不成的，可提交原告方所在地人民法院，以先受理的法院为准，按照法律程序进行裁判。2、除双方另有约定或法律另有规定的，诉讼费由败诉方承担。第十一条 不可抗力1、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、地震、火灾、动乱、罢工、运输事故、空中飞行物体坠落、乙方供应商发生不可预测的事故，或其他非合同双方责任造成的爆炸、火灾等。2、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无需承担任何责任，但本合同另有规定的除外；3、因不可抗力致使部分不能履行合同的，根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有规定的除外；4、

13、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须在3日内以书面形式通知对方，并在不可抗力结束后7日内向对方提交发生不可抗力的充分而有效的证明；5、因一方的违约行为导致延期履行合同，导致合同履行遭遇不可抗力的，违约方应承担不可抗力造成的相应损失的赔偿责任。第十二条 其他约定1、本合同未尽事宜，双方可协商另行签订协议；若双方不能签订协议的，按照现行行规、惯例执行。2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。3、本合同履行完成后自动终止。第十三条 附件1、施工图纸或作法说明；2、工程预算书；3、发包方提供货物清单；4、会议纪要；5、设计变更；6、其他发包方：（盖章）

14、 承包方：（盖章）法定代表人： 法定代表人：签字代表： 签字代表：单位地址： 单位地址：电话： 电话：传真： 传真：签订日期： 签订日期：工程合同 篇3 第一部分 建设工程检测合同 委 托 人（以下简称甲方） 检测机构（以下简称乙方） 依照中华人民共和国合同法、国家及本市有关建设工程检测管理的法律法规、部门规章、规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程检测事项协商一致，签订本合同。一、甲方委托乙方检测的工程概况如下： 工程名称： 工程地址： 工程规模： 工程性质： 建设单位： 设计单位： 监理单位： 房建 市政 轨道交通 其他总承包单位： 施工单位：工程报建编号： 工程

15、所属区县： 受监质监站： 工程造价：万元（币种： ）二、下列文件均为本合同的组成部分： 1建设工程检测合同标准条件； 2建设工程检测合同专用条件；3在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件； 4附件： 建设工程检测项目收费表。三、乙方向甲方承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条例中议定范围内的建设工程检测业务。四、甲方向乙方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向检测单位支付合同价款。合同订立时间：_ _年_ 月_ _日合同订立地点：本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份。副本 份，各执 份。甲方：（盖章） 乙方：（盖章）住所：住所：法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理

16、人： 开户银行： 开户银行： 账号：账号： 邮政编码： 邮政编码： 单位电话： 单位电话：传 真： 传 真：联系人： 联系人： 联系人手机：联系人手机：第二部分 建设工程检测合同标准条件词语定义、适用范围和法规第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：1标准条件：根据法律法规规定及建设工程检测的需要订立，通用于建设工程检测的条款。2专用条件：双方根据法律法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。3委托人：承担直接投资责任和委托工程检测业务的一方以及其合法继承人，本合同甲方。4检测机构：承担工程检测业务和检测责任的一方，以及其合法继承人

17、，本合同乙方。5第三人：除甲、乙方以外与本检测业务有关的当事人。 6日：任何一天零时至第二天零时的时间段。7月：根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。第二条 本合同文件适用中国的法律和行政法规、部门规章以及本市地方法规、地方规章。双方应约定检测依据的国家标准、规范名称和方法；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定依据的行业标准、规范名称和方法；没有国家和行业标准、规范的，约定依据的地方标准、规范名称和方法。国内没有相应标准、规范的，由甲方向乙方提出检测要求，经乙方认可后执行。 第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含

18、两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。工程合同 篇4 _有限公司： 贵公司承建_汽车厂房联合车间工程施工，后将该工程分包给_个人。因_不具备相关资质和施工能力，_以贵公司_项目部的名义与我公司签订了建筑钢结构工程承包合同，将其承包工程中的钢结构系统安装与制作工程分包给我公司，合同约定工程造价款为_元。合同签订后，我公司积极履行合同，目前工程已基本完工。但是贵公司_项目部及_个人未按照合同约定按施工进度将工程款打入我司账户，拖欠工程进度款_元，造成我公司资金周转困难，拖欠工人工资。时近岁末，工人如果不能及时拿到工资必定引起公愤，势必对贵公司的声誉造成恶劣影响。我公司就拖欠工程

19、款一事多次与贵公司_项目部及_个人协商未果。近日，因贵公司项目部工作人员与我公司驾驶员_发生口角，贵公司工作人员竟邀集社会闲散人员对其殴打，现已被当地公安机关立案处理。故特致函提醒，请贵公司确保我司工作人员人身安全，请贵公司按照合同约定将所欠工程款汇入我司账户。特此函达！_有限公司（签章）_年_月_日我公司帐户名称：_开户银行：_帐号：_工程合同 篇5 合同编号： 技术服务合同项目名称：委托方（甲方）：受托方（乙方）：签订时间：签订地点：有效期限：技术服务合同委托方（甲方）： 住 所 地： 法定代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电 话： 传 真： 电子信箱： 受托方（乙方）：住 所 地：法定

20、代表人： 项目联系人： 通讯地址： 电 话： 传 真：电子信箱：本合同甲方委托乙方就 提供主体结构改造加固设计专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据中华人民共和国合同法的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条 甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：1技术服务的目标：2技术服务的内容：由乙方再委托安徽省建筑工程质监二站承担） 。第二条 乙方按下列要求完成技术服务工作：1 技2 技术服务时间：3 技第三条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供 下列工作条件和协作事项：1提供技术资料： 该建筑物相关原始档案资料及后期维修改

21、造资料。2提供工作条件：（1）（2）第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：1技术服务费：2技术服务费由甲方支付给乙方。具体支付方式和时间如下： 合同签订后支付20%定金；余款在交付成果时付清。第五条 双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：第六条 双方确定：1在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所 完成的新的技术成果，归（甲、双）方所有。2在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件 所完成的新的技术成果，归双 （乙、双）方所有。第七条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定甲方项目联系人，乙方指定陈信堂为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的

22、，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。第八条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1、2 种方式处理：1提交仲裁委员会仲裁；2依法向人民法院起诉。第九条 本合同一式第十条 本合同经双方签字盖章后生效。甲方：（盖章） 法定代表人委托代理人：年 月 日乙方：（盖章） 法定代表人委托代理人：年 月 日工程合同 篇6 甲： 乙：根据国务院建设工程质量管理条例，为保证在设计使用年限内建设工程质量，工程的建设单位（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下质量责任合同。第一条 本建设工程项目的质量目标为工

23、程，施工单位对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身负责。施工质量责任人_。第二条 甲乙双方的.权利与义务1 严格遵守国家有关法律法规及交通部的有关规定。2 严格执行工程施工合同文件，自觉按合同办事。3 双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则、不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。4 发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。5 发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。第三条 甲方的义务1 甲方向中乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等）。2

24、 甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。3 甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。4 甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。5 甲方不得明示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。6 甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。第四条 乙方的义务1 乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。2 乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。3 乙方必须严格发行施工合同，

25、按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因特需调换的，须经业主书面同意方能换人。4 乙方必须建立工地临时试验室，按要求配合相应的试验检测人员和设备，并取得工地临时试验室资质证书。按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整、统一归档。5 乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。6 乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。7 乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。8 乙方应加强对甲方按合同规定指定采购的材料

26、和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。9 乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。第五条 违约责任1 甲方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。2 乙方及其工作人员违反本合同第二、第三条，按管理权限，依据国务院建设工程质量管理条例有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。第七条 本合同作为工程施工合同附

27、件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署后立即生效。第八条 本合同甲、乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章）_ 乙方单位：（盖章）_法定代表人：_ 法定代表人：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：甲乙双方经友好协商，根据法律规定，签订本装饰、装修合同，具体条款如下：一、工程基本情况：1、工程名称：2、地点：3、承包范围：4、承包方式：大包，包工、包料。乙方全部垫资施工。5、承包内容：6、工期：7、工程质量标准：8、工程造价：二、施工、验收、付款1、乙方及施工人员具有相应资质，本合同签订后工程

28、不得转包，部分工程可以分包，分包单位应具有相应资质，分包应征求甲方意见。2、乙方按甲方提供图纸施工，甲方聘请监理公司监理工程。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。4、付款方式：甲方开据结算单之前甲方不预付任何费用，甲方开据结算单后付百分之 即 元。 下余的百分之 即 元作为质量保证金，一年后，质量不出现问题甲方付给乙方。5、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后30日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。三、违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国

29、家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失，未造成损失的，应支付合同总价的5%为违约金；2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；3、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失；4、甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；5、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责返工或修理，费用乙方承担，工期不予顺延；6、由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金；四、其他具体规定

30、1、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运出现场，并堆放到政府部门允许堆放的地点，乙方负责支付垃圾清运费用。2、乙方及分包商施工期间发生的支出、工伤赔偿、相关单位收费、处罚等产生的税、费甲方不承担责任，结合实际情况由乙方和分包商承担3、本合同签字后3日内，乙方向甲方提供可行性施工方案及报价，由甲方进行确认后方可施工。五、合同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。需要变更合同内容，应经协商一致后，签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，承担违约责任并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。六、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解